在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
监理合同属于合同类型篇一
本合同书由____________(以下简称“业主”)为一方,与____________(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同:
一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分,应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函
2、公路工程施工监理合同通用条件
3、公路工程施工监理合同专用条件
5、公路工程施工监理招、投标文件
6、双方签认的补充或修正文件
7、其它文件
8、附件:
附件a——监理服务的形式、范围与内容
附件b——业主提供的监理工作条件
附件c——监理服务的费用与支付
其它附件
三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本合同书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。合同书副本_________份,双方各执_________份。
业主:(盖章)____________监理单位:(盖章)_________
法定代表人:(签字)______法定代表人:(签字)_______
监理合同属于合同类型篇二
甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方)
乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)
甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。
第一条、合同期限、合同有效期:
自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条、?乙方工作岗位及职责:
1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬:
甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。
第五条、聘用合同的变更、终止和解除:
1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第六条、其它事项:
1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。
3、双方认为需要规定的其他事项。
甲方(盖章):
代表(签字):____________
________年______月______日
乙方(签字):_______________
________年______月______日
劳动合同签订须知:
未签合同先知法
劳动合同是约束劳动者和用人单位行为以及处理今后纠纷的重要法律依据,劳动合同的每个环节,都需要劳动者有一定的法律常识,所以劳动者在签订劳动合同之前最好先了解一下都有哪些法律可以保护劳动者的合法权益。据蔡介绍,我国有关保护劳动者合法权益的法律、法规很多,其中以《中华人民共和国劳动法》及《劳动部关于贯彻执行若干问题的意见》规定最为全面,是规定劳动关系的主要法律。此外,有关劳动合同的法规主要有《劳动部关于实行劳动合同制度若干问题的通知》、《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》、《违反有关劳动合同规定的赔偿办法》等。
监理合同属于合同类型篇三
委托人:(甲方)
受托人:(乙方)
1.甲方委托乙方,按本合同书要求进行工程项目的施工监理。
2.监理范围:
3.委托监理期限:
4.总费用为:万元。
5.乙方接受甲方委托,签订本合同书。本合同经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,双方各持合同正本一份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。
本合同书签于
地点:
甲方(公章)乙方(公章)
法定代表人法定代表人
地址:地址:
电话:电话:
邮政编码:邮政编码:
开户银行:开户银行:
监理合同属于合同类型篇四
本合同书由____________(以下简称“甲方”)为一方,与____________(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同:
一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通xx条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分,应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函
2、公路工程施工监理合同通用条件
3、公路工程施工监理合同专用条件
5、公路工程施工监理招、投标文件
6、双方签认的补充或修正文件
7、其它文件
8、附件:
附件a――监理服务的形式、范围与内容
附件b――甲方提供的监理工作条件
附件c――监理服务的费用与支付
其它附件
三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
五、本合同书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。合同书副本_________份,双方各执_________份。
甲方:(盖章)____________?监理单位:(盖章)_________
法定代表人:(签字)______?法定代表人:(签字)_______
监理合同属于合同类型篇五
1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是(a)。
a抵押人所有的房屋和其他地上定着物b土地所有权
c宅基地土地使用权d依法被监管的财产
2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是(c)。
c保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿d保险合同有法律约束力
3、合同履行后,定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的`,应(c)返还定金。
a、原价b、三倍c、两倍d、按违约金额
4、留置的期限一般规定,债务人应在(a)的期限内履行债务。
a、不少于两个月b、一个月内c、10天内d、不少于一个月内
5、保证方式没有约定或约定不明确的,按(b)承担担保责任。
a、保证b、连带保证c、违约d、合同
6、甲需购进价值100万元的设备,甲应预付定金(a)万元。
a、20b、30c、40d、50
7、保险合同中的保险人对于(c)事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
a、一切b、偶然c、合同约定d、自然
8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点,以(a)为主线的基本法律规范。
a、建筑工程质量和安全b、建筑市场发展
c、建筑经济发展d、建筑经济利益
9、1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》,施行于(a)
a、20xx.1.1b、20xx.2.1c、20xx.1.1d、20xx.2.1
10、根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类,下列不正确的是(a)。
a、项目开发招标b、项目总承包招标
c、堪察设计招标d、工程施工招标
监理合同属于合同类型篇六
1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是(a)。
a抵押人所有的房屋和其他地上定着物b土地所有权
c宅基地土地使用权d依法被监管的财产
2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是(c)。
c保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿d保险合同有法律约束力
3、合同履行后,定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的,应(c)返还定金。
a、原价b、三倍c、两倍d、按违约金额
4、留置的期限一般规定,债务人应在(a)的期限内履行债务。
a、不少于两个月b、一个月内c、10天内d、不少于一个月内
5、保证方式没有约定或约定不明确的,按(b)承担担保责任。
a、保证b、连带保证c、违约d、合同
6、甲需购进价值100万元的设备,甲应预付定金(a)万元。
a、20b、30c、40d、50
7、保险合同中的'保险人对于(c)事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
a、一切b、偶然c、合同约定d、自然
8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点,以(a)为主线的基本法律规范。
a、建筑工程质量和安全b、建筑市场发展
c、建筑经济发展d、建筑经济利益
9、1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》,施行于(a)
a、20xx.1.1b、20xx.2.1c、20xx.1.1d、20xx.2.1
10、根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类,下列不正确的是(a)。
a、项目开发招标b、项目总承包招标
c、堪察设计招标d、工程施工招标
1建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。下列属于建筑法的立法目的的是(abcd)
a加强对建筑活动的监督管理b、维护建筑市场秩序
c保证建筑工程的质量与安全d、促进建筑业健康发展e调整建设工程活动
2建筑工程的从业人员包括(abde)
a水暖设备安装人员b、建筑师c、营造师
d、结构工程师e、监理工程师
3、建筑安全生产管理包括以下(ab)。
a纵向管理b横向管理c施工现场管理
d,纵向、横向混合管理e纵向、横向和施工现场混合管理
4民事诉讼法特有的原则是(abc)
a当事人诉讼权利平等原则b调解原则
c辩论原则d强制原则
e人民检察院对民事审判活动实行法律监督
5下列情况属于担保方式具体体现的有(abc)。
a、保证人与债权人以书面形式订立保证合同
b、债务人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保
e、债权人将债务人的亲戚留置以使债务人履行合同
6、采用抵押方式担保时,抵押人和抵押权人应以书面形式订立抵押合同,法律规定应当
办理抵押物登记的,抵押合同自登记之日起生效。抵押合同应该包括下列(bcde)
a被担保的主债权种类、数额b债务人履行债务的期限
c抵押担保的范围d当事人认为需要约定的其他事项
e担保人的情况
7保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同,保证合同应包括以下(abcde)
a被保证的主债权种类、数量b保证人与债权人的情况说明
c债务人履行债务的期限d保证的方式e保证担保的范围
8仲裁协议应包括下列内容(abc)
a.请求仲裁的意思表示b仲裁事项c选定的仲裁委员会
d仲裁协议书的签订e仲裁委员会成员情况
9根据我国《仲裁法》第四章的规定,仲裁程序主要有(abcd)
a申请b受理c开庭d裁决e、申请撤销裁决
10下列说法正确的是(bcd)
a、仲裁的发生是以双方当事人自愿为前提
b、仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围的争议
c仲裁须有三方活动主体d裁决具有强制性e裁决不具有强制性
监理合同属于合同类型篇七
在施工合同履行中,由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付,则()。
a.发包人无权要求交付工程
b.发包人有权要求交付工程
c.发包人未要求交付工程的,承包人仍应承担工程照管责任
d.发包人未要求交付工程的,承包人不再承担工程照管责任
e.承包人可以留置该工程
正确答案:bc
第2题
(20xx年)设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有()。
a.单机无负荷试车由发包人组织
b.单机无负荷试车由承包人组织
c.联动无负荷试车由发包人组织
d.联动无负荷试车由承包人组织
e.竣工后的试车由承包人组织
正确答案:bc
第3题
下列合同中,属于效力待定合同的有()。
a.与限制民事行为能力人订立的合同
b.因重大误解订立的合同
c.与无代理权人订立的合同
d.与行政法人单位订立的合同
e.与超越权限的法定代表人订立的合同
正确答案:ace
第4题
根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有()。
a.要约所处法律效力状态不同
b.撤回和撤销的目的不同
c.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
d.受要约人对要约知晓的情况不同
e.对要约人的约束条件不同
正确答案:abcd
第5题
fidic合同条件下,关于用于永久工程的设备和材料预付款,下列说法正确的`是()。
a.订购物资经工程师确认后,按发票价值的80%作为材料预付的款额
b.可以在专用条款内修正这个百分率,通常在60%-90%内
c.材料和设备只有进场后,才能将费用计入工程进度款结算支付
d.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求
e.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同
正确答案:abde
第6题
(20xx年)工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
a.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充
c.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
d.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
e.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:acd
第7题
招标项目开标后发现投标文件存在下列问题,可以继续评标的情况包括()。
a.没有按照招标文件要求提供投标担保
b.报价金额的大小写不一致
c.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致
d.货物包装方式高于招标文件要求
e.货物检验标准低于招标文件要求
正确答案:bcd
第8题
下列情况中,属于额外监理工作的有()。
a.由于变更而需延长的监理工作
b.由于承包商延误竣工而延长的监理工作
c.业主因承包商严重违约解除合同后,监理人的善后工作
d.不可抗力影响消失后,恢复监理业务的工作
e.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作
正确答案:cd
第9题
按《合同法》规定的基本原则,因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力,()。
a.不免除迟延履行方的相应责任
b.双方的风险责任均不免除
c.如果是发包人办理的工程险,承包人获得工期顺延时,发包人应办理保险的延续
e.保险公司的赔偿不能弥补损失,由合同约定的责任方承担赔偿义务
正确答案:acde
第10题
依据fidic《分包合同条件》,分包商应立即执行的变更指令包括()。
a.工程师直接送达的书面指令
b.工程师代表直接送达的书面指令
c.承包商代表直接送达的书面指令
d.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令
e.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令
正确答案:ce
第11题
依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,施工合同发包人的义务包括()。
a.办理临时用地、停水、停电申请手续
b.向施工单位进行设计交底
c.提供施工场地地下管线资料
d.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护
e.开通施工现场与城乡公共道路的通道
正确答案:ace
第12题
(20xx年)甲乙两公司签订的购货合同约定,乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初,乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站,此时甲公司享有的权利有()。
a.拒收货物
b.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用
c.不接收货物并要求对方承担违约责任
d.接收货物后不立即付款,仍按合同约定时间付款
e.接收货物并不对保管不当造成的损失负责
正确答案:abd
第13题
(20xx年)根据建设工程监理委托合同示范文本的规定,委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的,下列文件中,属于合同组成部分的有()。
a.中标函
b.监理委托函
c.工程监理合同标准条件
d.投标保函,
e.规范和规程
正确答案:abc
第14题
在监理招标中,体现监理单位能力的评标内容包括()。
a.投标人资质
b.监理大纲
c.总监理工程师业绩
d.监理单位业绩
e.监理费报价
正确答案:abde
第15题
某设备安装工程,由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求,发包人的责任在()。
a.要求设计单位修改设计
b.承担设备拆除的费用
c.负责设备重新安装
d.承担重新安装的费用
e.重新组织单机无负荷试车
正确答案:abd
第16题
在建设工程委托监理合同的履行中,监理人执行监理业务时可以行使的权力包括()。
a.选定施工合同的承包人
b.批准施工合同承包人选定的分包人
c.确定工程规模
d.主持工程建设有关协作单位的组织协调
e.审核承包人的索赔
正确答案:de
第17题
指定分包工作属于承包商无力完成,不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作,即承包商投标报价时没有摊入()的工作,因此不损害承包商的合法权益。
a.间接费
b.管理费
c.人工费
d.机械费
e.材料费
正确答案:ab
第18题
下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有()。
a.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议
b.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
c.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书
d.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书
e.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
正确答案:cd
第19题
工程a.师对分包合同的管理包括()。
检查确认分包工程质量
b.对分包商索赔的批准
c.对分包商发布变更指令
d.对分包商资质进行审查
e.计量、确认分包商完成的工程量
正确答案:ade
第20题
某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述作法中正确的有()。
a.计量98吨,则应补交2吨
b.计量98吨,则应补交1.5吨
c.计量99.8吨,则不再补交
d.计量99.8吨,则应补交0.2吨
e.计量102吨,则退还2吨
正确答案:ace
监理合同属于合同类型篇八
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
为了确保工程建设质量,提高工程建设水平,充分发挥投资效益,促进工程建设监理事业健康发展,发包方基于《中华人民共和国合同法》、《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理规定,委托有监理资质监理机构依据国家批准工程项目建设文件、有关工程建设法律、法规,对_________工程建设实施监督管理。
第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予涵义:
1、“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理工程建设项目。
2、“发包方”是指承担直接投资责任、委托监理业务法人以及其合法继承人。
3、“监理方”是指承担监理业务和监理责任法人以及其合法继承人。
4、“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
5、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常监理工作和额外监理工作。
6、“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同现场负责人。
7、“承包方”是指与发包方签订工程建设合同施工人。
8、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前时间段。
9、“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天时段。
10、“本合同”指经双方签署并生效本监理合同。
11、“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效有关本工程项目建设合同。
12、“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务行为。
13、“现场”是指建设项目实施场所。
14、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定法规和规章。
15、“第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建设有关当事人。
第二条 适用法律、法规、规章和监理依据
1、适用于本合同法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门规章和工程所在地地方法规和规章。法律是由全国人大及常委会制定。行政法规是由国务院制定。
2、监理工作依据是国家法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。这里技术标准是工程建设标准一种。工程技术标准是指在工程建设中各类工程勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一事项所需要制定标准。工程建设标准可分为强制性标准和推荐性标准,前者时必须执行标准,后者是自愿采用标准,经过双方签订合同予以确认,经合同确认推荐性标准也必须严格执行。设计文件是施工依据,同时也是监理依据。施工单位应该按设计文件进行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行监督管理。
第三条 监理合同书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
第四条 工程
(一)工程概况
1、工程名称:_________工程
2、工程地点:_________
3、工程规模及特性:_________
5、工程总工期:_________天,其中:
(3)凡是延期开工或顺延工期约定,都是以约定开工日期和竣工日期为计算基础
(二)工程监理
1、监理范围:本合同监理属于下列第_________项:
(1)大、中型工程项目;
(2)市政、公用工程项目;
(3)政府投资兴建和开发建设办公楼、社会发展事业项目和住宅工程项目;
(4)外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设工程项目。
2、监理内容:控制工程建设投资、建设工期和工程质量;进行工程建设合同管理,协调有关单位间工作关系。
3、建设监理:本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经双方商定监理收费以工程预算额_________计算,估算总收费_________元,金额大写_________待工程结束后进行结算。
(1)本合同生效时,发包方向监理方预付估算监理费总额20%作为合同定金,监理工作完成后,定金抵做工程监理费。
(2)工程进度过半时,发包方向监理方拨款付应付监理费总额50%(不含定金)。
(3)工程验收合格后,发包方向监理方按监理概算结清全部工程监理费。
(4)如果发包方在规定支付期限内未支付监理酬金,自规定支付之日起,应当向监理方补偿应支付酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。
4、工程监理期限:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第五条 建设监理合同组成文件及解释顺序
1、监理委托函或中标函
2、监理合同书
3、监理实施过程中双方共同签署补充文件
4、合同条款
5、监理招标书(或委托书)
6、监理投标书(或监理大纲)
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署所有协议、会谈记录以及有关相互承诺一切文件。
第六条 监理方权利义务
(一)监理方义务
1、向发包方报送委派总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同中约定监理工程范围内监理业务。项目监理机构不得从事所监理工程施工和建筑材料、构配件以及建筑机械、设备经营活动。
2、监理方在履行本合同义务期间,应运用合理技能,为发包方提供与其监理机构水平相适应咨询意见,认真、勤奋地工作。帮助发包方实现合同预定目标,公正地维护各方合法权益。
3、监理方使用发包方提供设施和物品属于发包方财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余物品库存清单提交给发包方,并按合同约定时间和方式移交此类设施和物品。
4、在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关保密资料。
5、监理方不得转让监理业务。
6、监理方不得承包工程,不得经营建筑材料、构配件和建筑机械、设备。
7、监理方在监理过程中因过错造成重大经济损失,应承担一定经济责任和法律责任。
8、监理方不得与所监理工程建设单位、建筑业企业或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有其他利害关系。
9、监理方与承包方串通,为承包方谋取非法利益,给发包方造成损失,应当与承包方承担连带赔偿责任。
10、工程监理人员必须严格遵守监理工作职业规范,公正、及时地处理监理事务,不得利用职权谋取不正当利益。
(二)监理方权利
1、发包方在委托工程范围内,授予监理方以下监理权利:
(1)选择工程总设计单位和施工总承包单位建议权。
(2)选择发包设计单位和施工分包单位确认权与否定权。
(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向发包方建议权。
(4)工程结构设计和其他专业设计中技术问题,按照安全和优化原则,自主向设计单位提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出建议会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得发包方同意。
(5)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本原则,自主向承建商提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出建议会提高工程造价、延长工期,应当事先取得发包方同意。
(6)工程建设有关协作单位组织协调主持权,重要协调事项应当事先向发包方报告。
(7)报经发包方同意后,发布开工令、停工令、复工令。
(8)工程上使用材料和施工质量检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准材料设备,有权通知承建商停止使用;不符合规范和质量标准工序、分项分部工程和不安全施工作业,有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理方复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向发包方报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向发包方作出书面报告。
(9)工程施工进度检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限签订权。
(10)在工程承包合同约定工程价格范围内,工程款支付审核和签认权,以及结算工程款复核确认权与否定权,未经监理方签字确认,发包方不支付工程款。
2、监理方在发包方授权下,可对任何第三方合同规定义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用,或质量、进度,则这种变更须经发包方事先批准。在紧急情况下未能事先报发包方批准时,监理方所作变更也应尽快通知发包方。在监理过程中如发现承建商工作不力,监理方可提出调换有关人员建议。
3、在委托工程范围内,发包方或第三方对对方任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理方提出,由监理方研究处置意见,再同双方协商确定。当发包方和第三方发生争议时,监理方应根据自己职能,以独立身份判断,公正地进行调解。当其双方争议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证事实材料。
第七条 发包方权利义务
1、实施监理前,项目法人应当将委托监理单位、监理内容、总监理工程师姓名及所赋予权限,书面通知被监理单位。
2、发包方应该负责工程建设所有外部关系协调,为监理工作提供外部条件。
3、发包方应当在双方约定时间内免费向监方提供与工程有关为监理方所需要工程资料。
4、发包方应当在约定时间内就监理方书面提交并要求作出决定一切事宜作出书面决定。
5、发包方应当授权一名熟悉本工程情况能迅速作出决定常驻代表,负责与监理方联系。更换常驻代表,要提前通知监理单位。
6、发包方应当将授权监理单位监理权限,监理机构主要成员职能分工,及时书面通知已选定第三方,并在与第三方签订合同中予以明确。
7、发包方应当为监理方提供如下协助:
(1)获取本工程使用原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
(2)提供与本工程有关写作单位、配合单位名录。
8、发包方有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同签订权。
9、发包方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能需求认定权,以及对工程设计变更审批权。
10、监理方调换总监理工程师必须经发包方同意。
11、发包方有权要求监理方提交监理工作月度报告及监理业务范围内专项报告。
12、发包方有权要求监理方更换不称职监理人员,直到终止合同。
第八条 监理方责任
1、在监理方责任期即监理合同有效期内,如果因工程建设进度推迟或延误而超过约定期限,双方应进一步约定相应延长合同期。
2、监理方在责任期内,应当履行监理合同中约定义务。如果因监理方过失而造成经济损失应当向发包方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过监理酬金数(除去税金)。
3、监理方对第三方违反合同规定质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任;因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行,监理方不承担责任。
4、监理方向发包方提出赔偿要求不能成立时,监理方应当补偿由于该索赔所导致发包方各种费用支出。
5、监理方在责任期内如果失职,应当承担责任,赔偿损失计算方法:赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)。
第九条 发包方责任
1、发包方应当履行监理合同约定义务,如果违反则应当承担违约责任,赔偿给监理方造成经济损失。
2、发包方如果向监理方提出赔偿要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起监理方各种费用支出。
第十条 合同生效、变更与终止
1、合同自签字之日起生效。
2、由于发包方或第三方原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或持续时间,则监理方应当将此情况与可能产生影响及时通知发包方。由此增加工作量视为附加工作,完成监理业务时间应当相应延长,并得到额外酬金。
3、在监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理方不能全部或部分执行监理业务时,监理方应当立即通知发包方。该监理业务完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加超过42天时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定数量支付监理酬金。
4、发包方如果要求监理方部分或全部暂停执行监理业务或终止监理合同,则应当在56天内通知监理方,监理方应立即安排停止执行监理业务。当发包方认为监理方无证当理由而未履行监理义务时,可向监理方发出致命其未履行义务通知。若发包方发出通知后21天内每收到满意答复,可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同通知,监理合同即行终止。
5、监理方在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到单据,而发包方又未对监理方提出任何书面意见时,或根据第3、4点已暂停执行监理方提出任何书面意见时,监理方可向发包方发出终止合同通知。如果终止监理合同通知发出后14天内未得到发包方答复,可进一步发出终止合同通知,如果第二次通知发出后42天内仍未得到发包方答复,可终止合同,或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。
6、监理方由于非自己原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务工作,应当视为额外工作,有权得到额外时间和酬金。
7、合同协议终止并不影响各方应有权利和应当承担责任。
第十一条 违约责任
1、由发包方原因要求终止合同,发包方应至少提前2个月通知监理方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
2、由监理方原因要求终止合同,监理方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
3、发包方或监理方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。
4、违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。
第十二条 合理化建议
监理方在监理过程中提出合理化建议,使发包方得到了直接经济效益,发包方应按监理合同条件约定,给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。
第十三条 奖惩
1、监理方违反合同约定,有下列行为之一,由建设行政主管部门给予警告、通报批评、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书处罚,并可处以罚款。
(1)未经批准而擅自开业;
(2)超出批准业务范围从事工程建设监理活动;
(3)转让监理业务;
(4)故意损害项目法人、承建商利益;
(5)因工作失误造成重大事故。
2、监理工程师违反合同约定,有下列行为之一,由建设行政主管部门没收非法所得、收缴《监理工程师岗位证书》,并可处以罚款。
(1)假借监理工程师名义从事监理工作;
(2)出卖、出借、转让、涂改《监理工程师岗位证书》;
(3)在影响公正执行监理业务单位兼职。
3、发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内,罚金在_________元限度之内。
4、为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定,监理方使用时受发包方监督并且立账备查。
5、由于监理方合理话建议而使发包方获得实际经济利益,其奖励办法可参照国家颁布合理化建议奖励办法。
第十四条 特殊条款
双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:
1、额外服务:如果发包方委托监理方承担本合同范围以外任务,发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务工作量和持续时间,则监理方将此情况及可能发生影响通知发包方,发包方应增加额外服务费。
2、双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。
3、在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,监理方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。
4、合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用变化,本合同监理费应作相应调整。
5、发包方向监理方无偿提供监理工作需要图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关试验报告等技术资料5份,发包方与承建施工单位签订合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还发包方。
6、发包方接受监理方提交需发包方决策报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知监理方。
7、监理方不承担施工中工伤事故责任。
8、违约金
(1)由于发包方原因终止合同,发包方支付监理方违约金_________元;
(2)由于监理方原因终止合同,监理方支付发包方违约金_________元;
(3)因发包方决策不当而影响工程进度、质量,应由发包方负经济责任。
第十五条 声明及保证
(一)发包方:
1、发包方为一家依法设立并合法存续企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、发包方签署和履行本合同所需一切手续_________均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、发包方为签署本合同所需内部授权程序均已完成,本合同签署人是发包方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)监理方:
1、监理方为一家依法设立并合法存续企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、监理方签署和履行本合同所需一切手续_________均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、监理方为签署本合同所需内部授权程序均已完成,本合同签署人是监理方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十六条 保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务,应承担相应违约责任并赔偿由此造成损失。
第十七条 通知
1、根据本合同需要发出全部通知以及双方文件往来及与本合同有关通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达,方可采取公告送达方式。
2、各方通讯地址如下:_________。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起相应责任。
第十八条 争议处理
1、本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十九条 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下全部或部分义务,该义务履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响一方应尽可能在最短时间内通过书面形式将不可抗力事件发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后__________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间适当证据及合同不能履行或者需要延期履行书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同履行在客观上成为不可能或不实际一方,有责任尽一切合理努力消除或减轻此等不可抗力事件影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力,不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现,使该方对本合同全部或部分履行在客观上成为不可能或不实际任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第二十条 合同解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同原则、合同目、交易习惯及关联条款内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十一条 补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同附件和补充合同均为本合同不可分割组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第二十二条 合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
发包方(盖章):_________ 监理方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________
签订地点:_________ 签订地点:_________
监理合同属于合同类型篇九
委托人对合同履行的监督控制权,下列说法正确的是()。
a.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告
b.监理人调换总监理工程师,须经委托人同意
c.监理人转让义务,必须经委托人书面同意
d.监理人转让利益,无需委托人书面同意
e.监理人转让支付款,必须经委托人书面同意
正确答案:abc
第2题
《合同法》规定的合同有效条件包括()。
a.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
b.当事人意思表示真实
c.合同当事人签字或盖章
d.合同应当采用书面形式
e.不违反法律或社会公共利益
正确答案:abe
第3题
下列关于fidic合同下的指定分包商和一般分包商的叙述,正确的是()。
a.指定分包商和一般分包商具有同等的合同地位
b.指定分包商不损害承包商的利益
c.一般分包商由承包商选定
d.建设单位和工程师应介入一般分包商的保护中
e.一般分包商的违约视为承包商的违约
正确答案:abce
第4题
在监理招标中,体现监理单位能力的评标内容包括()。
a.总监理工程师业绩
b.监理大纲
c.投标人资质
d.监理单位业绩
e.监理费报价
正确答案:bcde
第5题
合同不当履行中的保全措施包括()。
a.代位权
b.抗辩权
c.拒绝
d.撤销权
e.解除权
正确答案:ad
第6题
依据《中华人民共和国合同法》的规定,当合同履行地点约定不明确,且又不能达成补充协议时,()履行。
a.交付不动产的,在不动产所在地
b.给付货币的,在给付货币一方所在地
c.交付动产的,在接受动产一方所在地
d.设备采购,在采购方所在地
e.材料采购,在供货方所在地
正确答案:ae
第7题
承包人的索赔程序一般分为()。
a.事态调查
b.索赔意向通知
c.索赔报告递交
d.索赔根据
e.监理工程师审核索赔报告
正确答案:bce
第8题
以下财产中,可以用作抵押的有()。
a.幼儿园
b.房屋
c.学校
d.土地所有权
e.电器
正确答案:be
第9题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,委托人对监理人履行合同的监督事项包括()。
a.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意
b.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意
c.批准监理人的监理工作实施细则
d.审查监理人提交的监理报告
e.要求更换不称职的监理人员
正确答案:abde
第10题
在fidic的《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。
a.选择分包单位的权利不同
b.分包合同的工作内容不同
c.分包合同的当事人不同
d.工程款的支付开支项目不同
e.业主对分包商利益的保护不同
正确答案:abde
第11题
承诺应具备的条件包括()。
a.承诺只能向受要约人作
b.承诺必须由受要约人作出
c.承诺的内容应当与要约的内容一致
d.承诺必须在承诺期限内发出
e.承诺必须受法律约束
正确答案:bcd
第12题
以下是有关附条件和附期限合同的生效时间的叙述,其中正确的是()。
a.附生效条件的合同,自条件消灭时生效
b.附解除条件的合同,自条件成就时生效
c.当事人不正当促成条件成就的,视为条件不成就
d.附生效期限的合同,自期限届至时生效
e.附终止期限的`合同,自期限届满时失效
正确答案:cde
第13题
法人应当具备的条件有()。
a.依法成立
b.有必要的财产或者经费
c.有3名以上高级管理人员
d.能够独立承担民事责任
e.有自己的名称、组织机构和场所
正确答案:abde
第14题
以下对索赔的表述中,正确的是()。
a.索赔要求的提出不需经对方同意
b.索赔依据应在合同中有明确根据
c.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告(应该是提交索赔意向)
d.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
e.承包人必须执行工程师的索赔处理决定
正确答案:ad
第15题
甲、乙公司签订合同,甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成,依照《合同法》规定,其法律关系特点为()。
a.甲、乙公司作为合同主体不变
b.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务
c.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
d.丙公司不履行义务,应对乙公司承担违约责任
e.乙公司不能强迫丙公司履行义务
正确答案:abe
第16题
《建设工程委托监理合同示范文本》中明确的内容有()。
a.工程概况
b.合同生效日期
c.项目总投资
d.酬金支付方式
e.可行性研究
正确答案:abcd
第17题
在代理关系中,委托代理关系终止的条件包括()。
a.被代理人的法人终止
b.被代理人取得民事行为能力
c.被代理人取消委托
d.代理事项完成
e.代理期限届满
正确答案:acde
第18题
建设工程设计合同(一)[gf-20xx-0209]主要条款有()。
a.设计依据
b.发包人应提供的有关资料和文件
c.双方的责任
d.项目投资要求
e.委托设计任务的范围和内容
正确答案:bce
第19题
《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有()。
a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议
b.当事人订立有仲裁协议的,当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
c.当事人不愿和解、调解,可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
d.当事人不履行仲裁裁决的,对方可以请示人民法院执行
e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁
正确答案:acd
第20题
下列选项中,属于正常监理酬金中间接成本的是()。
a.业务培训费
b.图书资料购置费、经营业务费
c.固定资产及常用工器具、设备的使用费
d.文具、纸张、账表、报刊、文印费用
e.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用
正确答案:abcd
监理合同属于合同类型篇十
1、动产()是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
a、抵押
b、提存
c、留置
d、质押
2、市场经济主要是依靠合同规范当事人的交易行为,计划经济主要是依靠()规范财产流转关系。
a、合同
b、行政手段
c、经济基础
d、文化建设
试题来源:20xx版监理工程师执业资格考试宝典
【免费体验】20xx监理工程师历年真题+题库+错题练习
监理工程师培训招生:精讲班+冲刺班+全真摸底评测
查看试题答案,请扫描二维码,立即获得本题库手机版
快速联系通道
3、代理具有的特征中不包括()。
a、代理人对代理行为承担民事责任
b、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
c、代理人以被代理人的名义实施代理行为
d、代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志
4、建筑工程一切险的保险人对因()造成的损失不负责赔偿。
a、暴雨、洪水
b、人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象
c、无法控制并造成物质损失的突发性事件
d、领有公共运输行驶执照的,或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失
5、建设工程合同的特征不包括()。
a、合同主体的严格性
b、合同标的的特殊性
c、合同执行的公平性
d、合同履行期限的长期性
6、下列担保方式中,()是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使。
a、质押
b、留置
c、抵押
d、定金
7、为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是()。
a、委托代理
b、法定代理
c、指定代理
d、无权代理
8、保证合同的内容不包括()。
a、被保证的主债权种类、数额
b、保证担保的范围
c、债务人履行债务的期限
d、债务人的偿还方式
9、下列合同中,属于从合同的是()。
a、赠与合同
b、担保合同
c、建设工程合同
d、加工承揽合同
10、投标人应提交规定金额的投标保证金,并作为其投标书的一部分,数额不得超过招标项目估算价的()。
a、1%
b、2%
c、5%
d、10%
11、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性,其表现不正确的是()。
a、发生方式的不确定性
b、发生与否的不确定性
c、发生时间的不确定性
d、发生后果的不确定性
12、作为转移工程风险,取得经济保障的有效手段,受到广大工程业主、承包商、分包商等工程有关人士的青睐的'是()。
a、建筑工程一切险
b、安装工程一切险
c、第三者责任险
d、施工企业职工意外伤害险
13、在现代经济生活中,大部分合同都是(),这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。
a、双务合同
b、诺成合同
c、单务合同
d、无偿合同
14、由国务院有关行业主管部门和招标人根据需要编制的是()。
a、合同附件格式
b、合同条款
c、专用合同条款
d、评审标准
15、可以不进行招标的是()。
a、使用国际组织或者外国政府资金的各类建设项目
b、采购人依法能够自行建设、生产或者提供
c、使用国有资金投资项目
d、施工单项合同估算价在200万元人民币以上
16、给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于()天。
a、5
b、7
c、14
d、21
17、公开招标在开标时,应当由()。
a、招标人主持,投标人自愿参加
b、招标人主持,所有投标人均应参加
c、招标监督机构主持,投标人自愿参加
d、招标监督机构主持,所有投标人均参加
18、适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是()。
a、综合评估法
b、最低评标价法
c、理论换算法
d、经验鉴别法
19、鉴于设计任务本身的特点,设计招标通常采用()竞选的方式招标。
a、设计方案
b、图纸
c、设计元素
d、设计背景
20、取得()的企业,可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。
a、工程设计专项资质
b、工程设计专业资质
c、工程设计行业资质
d、工程设计综合资质
1、d2、b3、a4、d5、c
6、b7、b8、d9、b10、b
11、a12、a13、b14、c15、b
16、a17、b18、b19、a20、d
监理合同属于合同类型篇十一
委托方:________________________
监理方:________________________
付款方:_____________________
委托方_______________与监理方_______________,经双方协商一致,签订本合同。
一、委托方委托监理方监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:
二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的`组成部分:
1.本合同标准条件(第二部分);
2.本合同专用条件(第三部分);
3.本合同附加合同条款(第四部分);
4.实施监理方案和内容(第五部分);
5.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理方向委托方承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中的议定范围内的监理业务。
五、委托方向监理方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理方支付报酬。
本合同自_______年_____月_____日开始实施,至_______年______月______日完成。
本合同一式_____份,具有同等法律效力,委托方______份,监理方_____份。
委托方
单位名称(公章)
监理方
单位名称(公章)
年月日
监理合同属于合同类型篇十二
本合同书由____________(以下简称“业主”)为一方,与____________(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同:
一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分,应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函
2、公路工程施工监理合同通用条件
3、公路工程施工监理合同专用条件
5、公路工程施工监理招、投标文件
6、双方签认的补充或修正文件
7、其它文件
8、附件:
附件a——监理服务的形式、范围与内容
附件b——业主提供的监理工作条件
附件c——监理服务的费用与支付
其它附件
三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本合同书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。合同书副本_________份,双方各执_________份。
业主:(盖章)____________监理单位:(盖章)_________
法定代表人:(签字)______法定代表人:(签字)_______
监理聘用合同
监理委托合同模板
工程监理聘用合同内容
监理人员的聘用合同范本
关于监理人员的聘用合同范本
精品赠与合同