在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
水泥采购合同判决书篇一
采购方（甲方）： 合同编号：
供应方（乙方）： 签订地点：
工程名称： 签订时间： 20xx年6月 8日
第一条、材料名称要普通硅酸盐水泥。材料数量为暂定数量，最终结算数量以施工中采购方确认的实际进场数量为准。
第二条、质量标准：供应方供应的水泥其质量必须符合现行国家标准的要求。各项技术性能指标经营口市检测中心检验及该工程被认定质检单位检验必须合乎国标要求。
第三条、通知送货方式：采购方以电话的方式通知供应方送货时间和数量。
第四条、交（提）货方式、地点：供应方负责送货至采购方工地，卸至采购方指定的卸货地点，并承担费用。供应方在运、卸过程中发生的安全事故责任自担。
第五条、合理损耗标准及计算方法：袋装水泥不得有破包。
第六条、技术文件要求：供应方应向采购方提供该批货物3天、和28天强度检验报告。
第七条、验收标准、方法、地点及期限：
1、数量验收：采购方在卸货地点以计袋的方式进行数量验收，并保证货随到随验。采购方可随时任意取20袋进行数量抽检，每袋水泥净含量50公斤，且不得少于标志质量的 3 ‰ ；若抽检重量不够，必须等比例补齐所有已供数量的差额。
2、质量验收：采购方及时按规定取样送营口市检测中心检验及该工程被认定质检单位检验 进行检测，各项性能指标符合国标的要求视为最终合格。
第八条、结算方式及期限:
1、按实际收到的合格水泥数量结算价款，每月25号结算一次，次月7号支付货款的 100 %， 供应方不按照本合同第六条之约定提供强度检验报告，则采购方可以不支付本批次款项。采购方按照本合同第七条规定进行质量检测，如检测达不到国家标准，则采购方可以不支付本批次款项。
及时更换外，并根据发票金额处以5000~10000元/次的罚款；若供应方不能及时更换合法有效发票，供应方向采购方上交与发票等额的罚款，全部责任由供应方承担。
3、材料进场后立即验收入库，每月25号双方对帐，材料供完后15天内双方把帐对清，供应方不按月对帐或材料供完后逾期不对帐，采购方将不再予以结帐，以采购方的帐目为准，一切后果由供应方承担。
第九条、本合同解除的条件：
1、 若供应方不能保质保量及时供应，采购方有权终止该合同。
2、 发生其它双方无法协商解决的问题时。
第十条、违约责任：
1、采购方检验不合格，供应方应及时将货物运出工地，采购方无保管义务。如供应方不能保质保量按期供货，影响采购方工程施工，给采购方造成经济损失，供应方负责全额赔偿和承担责任。
2、违约方承担违约责任和所带来的损失 。
第十一条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向采购方注册所在地有管辖权的人民法院起诉。
第十二条、合同份数：本合同共五份，采购方四份，供应方一份。
第十三条、其他约定事项：
1、供应方承诺在该工程施工期间，不得调价。合同单价包含材料费、运费及卸车费。
2、根据采购方物资管理规定，项目经理部开具的标准材料收据必须经三人以上（项目材料人员、项目责任工程师、分包单位材料员）签字方可作为结算依据，其他任何证明不作为结算和付款的依据。
3、双方商定，供应方不得将因该合同产生的债权债务转让给任何第三方，此种转让对采购方不发生任何法律效力。
4、采购方项目经理为采购方驻工地代表，履行合同约定的职责，但涉及工程签证、结算、付款等经济责任和质量、工期的事务必须经采购方代表初审并经采购方公司预结算部确认后方为有效。
5、因工程建设单位的原因使采购方无法正常支付材料款的，供应方应予以充分的谅解。
采购方（章）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司
法人代表：
委托代理人：
电话：xxxxxxxxxxxxx
地 址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
供应方（章）： xxxxx有限公司 xxxxx分公司
法人代表：
委托代理人：
电话：
地 址：
水泥采购合同判决书篇二
需方：_______________
依照《中华人民共和国民法典》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。
一、购销产品
1、名称：_____________
2、强度等级：_________
3、生产厂家：_________
4、商标牌号：_________
5、数量(吨)：__________
6、单价(人民币：__________元)：_________，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。
7、总金额：(人民币：______元)：_________。
三、包装标准、包装物的供应与回收：_________。
四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。
六、交(提)货时间及数量：_________。
七、交(提)货地点、方式：_________。
八、运输方式及到站费用：_________。
九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。
十、结算方式及期限：_________。
十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十二、违约责任：_________。
十三、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向______人民法院起诉。
十四、本合同正本一式______份，双方各执______份，一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章即为生效。
十五、未尽事宜，双方在执行中共同磋商完善。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：________
年月日 年月日
水泥采购合同判决书篇三
需方：_____________________________________
签订时间：_________年_________月_________日
签订地点：_________________________________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。
一、购销产品
1、名称：_____________
2、强度等级：_________
3、生产厂家：_________
4、商标牌号：_________
5、数量(吨)：_________
6、单价(人民币：元)：_________，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。
7、总金额：(人民币：元)：_________
二、质量要求
质量符合__________国家标准。
三、包装标准、包装物的供应与回收
_________________________________________。
四、交货验收
交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。
五、试验报告
供方按____________国家标准规定期限内向需方提供试验结果报告。
六、交(提)货时间及数量
_____________________________________。
七、交(提)货地点、方式
_____________________________________。
八、运输方式及到站费用
_____________________________________。
九、合理损耗及计算方法
按国家有关规定计算。
十、结算方式及期限
_____________________________________。
十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十二、违约责任
_____________________________________。
十三、解决合同纠纷方式
由当事人友好协商解决，协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同正本一式_____份，双方各执_____份，一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章即为生效。
十五、未尽事宜，双方在执行中共同磋商完善。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________
水泥采购合同判决书篇四
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方经过平等友好协商，现就甲方向乙方购买水泥用于 唐河县战备路南阳市汉冢乡至唐河县刘岗改建工程 工程施工有关事宜，达成如下一致条款，以至双方共同遵照执行：
第一条 产品名称、品种、单价：
甲方向乙方采购的产品为宛北水泥，品种为32.5r、42.5r的水泥，目前到位价，32.5r的为每吨 元，42.5r的每吨为 元。 备注：此单价为固定含税单价，包含运费、装卸费，最终按照实际供货数量结算。
第二条 产品质量标准：
第三条 合理损耗计算方式及分摊方式
若双方水泥称重数量出现磅差，当磅差在3‰之內时,以乙方过磅的水泥称重单为依据;当出现超过3‰的异常磅差时，以甲方过磅的水泥称重单为依据。
第四条 交货方式：
1、交货地点：乙方需将水泥运输至 。
2、供货时间：
甲方指定人员(姓名： 身份证号码： 电话： )应至少提前一天将所需供应的水泥规格及数量以电话方式告知乙方指定人员(姓名： 电话： 身份证号码： )。乙方在收到甲方通知后24小时内必须将甲方指定的货物送至合同约定的交货地点。
第五条 产品验收方法：
1、数量验收：乙方交付水泥时，水泥数量以乙方指定人员、甲方指定人员和甲方项目经理三方同时签字认可的数量为准。
2、质量验收：以乙方水泥厂同编号水泥的检验报告为依据，乙方应将出售给甲方之水泥所属编号的水泥检验报告交付甲方存查。甲方或甲方委托施工单位和监理人对乙方供应的水泥按合同规定的要求进行检验和测试。对于检验和测试出的任何不满足合同要求的水泥，乙方必须免费更换并负担检验费。水泥检验合格所发生的检验费用由甲方或监理人负责。当乙方对甲方或施工单位和监理人的检验和测试有异议时，甲方委托南阳市交通工程质量监督站进行复检，复检结果为最终结果。如复检结果证明这些水泥不符合合同要求，则检验费由乙方负责，否则检验费由甲方负责。乙方每次供货时须向甲方提供该批产品检测报告(带cma章)。本条约定并不免除甲方所供应水泥在该工程质量保修期内应承担的质量责任和法律责任。
第六条 货款结算及付款方式：
1、结算方式：甲方每月上旬对乙方上月完成的供货量进行结算一次，并按业主对该期完成的工作量的拨款情况支付工程款给乙方。
2、甲方每次收款前需向乙方开具正规税务发票，否则乙方有权拒绝付款。
第七条 变更：
甲方有权根据工程的实际情况调整水泥的实际需求总量，不论增加或减少都不对合同的单价和其它条款及条件做任何改变。如因工程设计变更而导致水泥数量的增减，甲方有权要求乙方在单价或其它条款不变的前提下予以承认。
第八条 违约责任：
1、若乙方所提供之水泥质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准，甲方有权拒付水泥货款，且乙方应赔偿因此给甲方所造成的全部经济损失。
2、若乙方未按甲方要求的时间及时供货(含供货产品质量不合格)，则每延误一天，甲方有权对乙方处以20xx元的违约金。
3、若乙方未按上述规定履行其义务应承担违约部分货款的20%的违约金。
第九条 安全：
乙方负责水泥从加工、运输至甲方工地指定地点全过程的安全等方面全部经济和法律的责任，与甲方无关。
第十条 其它：
1、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决并签订补充协议。
2、本合同自双方盖章之日起生效，都具有同等法律效力。
3、本合同一式三份，甲方二分，乙方一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水泥采购合同判决书篇五
乙方(买受方)：___________________________
经甲、乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，于_____年____月____日在______________________订立合同如下，双方将本着诚实信用的原则以资共同遵守。
1.1乙方从本合同签订之日起按下列表格所填内容向甲方购买水泥(货物)：
1.2货物数量以(甲方站台交货时单据上记载的数量为准)甲方过磅单(交货时双方签字的提货单上)记载的数量为准。乙方如有异议，应当场提出复验。
1.3合理损耗标准及计算方法：散装按_________计算合理损耗;
2.1交货方式采取以下方式：
甲方负责水泥的装车和运输，并承担费用。
2.2乙方应至少提前______小时书面形式通知甲方提取货物的时间及具体数量，以使甲方合理安排供货事宜(如一次提货物的数量过大，应在合理的时间提前书面通知甲方)。
2.3甲方提供散装水泥罐供乙方使用，乙方应按甲方的规定交纳押金。
2.4交货地点：若乙方自行负责运输，交货地点为甲方厂区;若乙方委托甲方运输，交货地点为乙方指定到达地点。
3.1甲方交付水泥的质量标准按______________标准执行。
3.2水泥质量验收方式以甲方对同规格型号同批次水泥的品质检验报告为质量合格依据。水泥出厂时双方应共同取样封存样品，一式两份，甲、乙双方各留存一份;若乙方不要求进行共同取样封存，则以甲方留存的同规格型号同批次水泥的样品为准。如乙方对水泥质量有异议，应从乙方收到货物之日起日(建议为______日内，不要超过国家标准对水泥质量异议提出的期限)内书面提出，由甲、乙双方共同委托有资质的省级以上的质量检验机构对水泥出厂时双方共同取样封存样品或甲方留存同规格型号同批次水泥的样品进行检验。
4.1结算价款采取以下ab两种方式其中的_____：
b：结算价款随市场行情变化而变化，甲方可对水泥价格进行上调或下浮，实际结算时价格随行就市。
4.2结算方式采取abc三种方式其中的______：
a：采取一次性支付，在提取货物之前，乙方将结算总价款一次性支付给甲方;
5.1合同期内，如甲方、乙方的主体发生变更，应由变更后的主体承接本合同内的.全部权利、义务。
5.2本合同经双方协商一致后，可以书面方式进行修改。
6.1任何一方有严重违约行为，导致本合同无法履行的，相对方有权解除合同。
6.2如乙方违反法律、法规规定和合同约定或终止履行合同，应按合同价款的_____%支付违约金;如甲方无故终止履行合同，应按合同价款的_____%支付违约金。
7.1如因本合同发生争议，双方应友好协商解决，合同任何乙方均可向合同签约_______________________地法院诉讼解决。
8.1本合同自甲、乙双方盖章及法定代表人(或授权代表人)签字之日起生效。
8.2本合同一式______份，甲乙双方各持______份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：_____________乙方(签字)：_____________
日期：_____年____月____日日期：_____年____月____日
水泥采购合同判决书篇六
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为保证双方的.合法权益，甲乙双方就中国水电十五局承建的延安市南沟门南、北线供水工程施工用粉煤灰的采购、供用问题在平等自愿、诚实守信、协商一致的基础上签订本合同，并信守以下条款，共同严格履行：
注：结算价由两部分组成：水泥出厂价+运输价;合同执行过程中，运输价不变，水泥出厂价调整时，乙方持厂家价格调整文件，甲方考虑给予调整结算价。合同签订后，甲方向乙方提供一份材料需求计划单，详细说明所需材料的年计划、月计划以及供应地点，以便乙方组织材料及落实运输车辆。
每月25日至月底为结算日期，乙方持工程项目部收料单并开具全额增值税专用发票办理结算。
甲方财务部收到乙方提供的合格发票后，于次月15日前付清全部货款及运费;甲方以银行转账或银行承兑的方式支付货款及运费。
汽车运输、乙方负责运输，运杂费由乙方承担。
延安市南沟门南、北线供水工程施工现场;工程项目施工点多达十几个，乙
甲方提前一天以书面传真形式或电话形式通知乙方发货，内容包括：数量、品种、送货地点、到货具体时间、联系人姓名、电话等，乙方以此为以及办理发货手续。
水泥数量验收以出厂电子磅单为依据，若甲方对数量有异议时，由乙方和施工单位共同选择第三方进行复磅(复磅应选择技术监督局检验合格且距离施工现场较近的公磅处进行)，复磅数量与出厂磅数量之差若不超过3‰范围，以出厂磅为准，复磅发生的费用由甲方承担，若超出3‰范围，则以复磅数量为准，复磅发生的费用由乙方承担。
水泥进场时，必须对其数量、品种、级别、包装或散装仓号、袋装日期、出厂日期、随货化验单检验项目等进行验收，其各项参数必须符合现行国家标准。
水泥执行
以生产厂家同编号水泥检验报告为依据，乙方委托施工单位在同编号水泥中抽取试样，签封后保存三个月，如施工单位对水泥质量有异议，应在收货之日起三个月内向乙方书面提出，经乙方书面确认后，甲乙双方将签封的水泥试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。
(一)争议解决
1、甲乙双方合同执行过程中发生争议，应本着诚实信用和公平合理的原则及时协商，协商不成时，可由合同签订地仲裁机构裁决。
2、争议未得到妥善解决前，除出现下列情况的，双方都继续履行合同。
(1)合同确认已无法履行(不可抗力无法履行等)双方协商停止履行合同。
(2)双方协商同意停止供应。
(3)经主管机构协调要求停止供应，且双方同意。
本协议一式六份，甲、乙双方各执两份。以上协议三方共同遵守，相互守约，未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水泥采购合同判决书篇七
采购方：(以下简称甲方)
供应方：(以下简称乙方)
签定日期：
签定地点：
二、、产品型号规格、数量、单价
三、技术标准：水泥质量按国家、四川省规范要求及本工程设计要求。
四、货到工地后，甲方派管理人员按要求验收合格后，点清数量、签好送货回单。
五、供货期限及运输方式：乙方必须根据甲方施工要求确保水泥正常供应;运输由乙方负责将水泥送至施工现场。
六、验收质量标准、资料提供：甲方按国家、四川省规范要求及本工程设计要求进行验收;乙方及时提供水泥产品合格证等相关资料。
八、运输方式、地点和费用负担：乙方负责送至宜宾市兴文县僰王山镇僰王新城房建二、三期工程;水泥运输费及装卸至甲方指定现场施工位置费用均由乙方承担。
九、其它约定事项：
2)因水泥质量原因造成甲方的损失，由乙方承担全部的责任和损失;
4)乙方必须保证水泥供应做到保质保量;若经甲方发现乙方水泥供应水泥存在数量不
十二、本合同一式四份，甲、乙各执二份，具有相同效力。
十三、本合同有效期限：20xx年12月15日起至全部货款结清为止。
甲方单位(章)：乙方单位(章)：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
单位地址：单位地址：
开户行：农村信用社
账号：
日期：年月日日期：年月日
水泥采购合同判决书篇八
乙方：________________
经甲方研究，乙方依据图纸为甲方生产出水口保护装置，出水口保护装置为圆柱体，高为400mm，直径为400mm。上开口预留180mm的口径，柱体一侧距离上方140mm，下方100mm的预留160mm的口径。另一侧依据模板有水利标志。乙方按甲方提供的图纸结构、成型和支撑作用的模板，达到保护和改善出水口保护装置的表面质量、材料工费，核实达成此协议。
乙方依甲方的样品生产，出水口保护装置材料为混泥土，含水泥（复合硅酸盐水泥p。c32。5）、砂土为中砂（3。0mm―2。3mm）、石子（粒径大于4。75mm）。混泥土需现场搅拌机搅拌，搅拌出新鲜的浆液。生产出的出水口保护装置需一次性成型，若出现表面接缝应进行处理，直至平整，外观形象光滑平整，若出现蜂窝麻面及时进行处理。上部圆周围及内部进行打磨处理至光滑平整，防止使用时刮伤。底座预埋螺栓均匀分布，无裂缝。出水口保护装置应进行洒水养护，土工膜覆盖，不能长时间暴露在太阳下，正常养护时间为2―4天，拆模时其表面不因拆模而损坏时方可拆除。乙方应严格要求按照甲方的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、及甲方要求的，乙方必须清除现场，结算时不予计量，不予结算。
本项目由甲方提供图纸，提供生产模具，乙方提供附属工具及场地。乙方严格按图保质、保量生产。
本批次生产数量：
从______年______月______日生产至______月______日生产完成。
1、经甲乙双方按图核其材料工费及附属材料由乙方购买生产，甲方从乙方生产场地购买，每个（）______元。并保证提供的产品型号为市场最低价，如发现乙方以低于甲方供应价向任何购货商销售同型号产品的，乙方须按照差额部分向甲方做出补偿。价格经双方议定后，乙方在______年内不得调高商品价格。
2、乙方生产出的数量为总数量的70%时，甲方同意并对乙方生产数量与质量核实，预付50%的款后生产完成。并由质量检验人员检查合格后，甲乙双方认可签字后付清。
1、乙方需经甲方同意并签订生产协议。
2、应按甲方的要求定期报公司材料主管生产情况。
3、严格按图纸要求保证质量、外观及整体效果。
4、出现质量问题，必须接受材料专管员的罚款及停工通知的要求。
5、乙方安全生产、文明生产，在生产及运输过程中所发生的所有事故甲方概不负责。
本次生产中无论天气或其它发生什么变化，甲方不在追加任何费用。
之日起生效，完全生产好后期满终止。
甲方（公章）：________________
______年______月______日
乙方（签字）：________________
______年______月______日
水泥采购合同判决书篇九
采购方：________________(以下简称甲方)
供应方：________________(以下简称乙方)
签定日期：________________
签定地点：________________
因甲方负责施工僰王山镇僰王新城房建工程需要，现向乙方采购水泥，为明确双方权利、义务和责任，根据《中华人民共和国民法典》有关规定，经双方协商同意签定本合同。
一、工程名称：________________期工程
二、产品型号规格、数量、单价
三、技术标准：水泥质量按国家、四川省规范要求及本工程设计要求。
四、货到工地后，甲方派管理人员按要求验收合格后，点清数量、签好送货回单。
五、供货期限及运输方式：乙方必须根据甲方施工要求确保水泥正常供应;运输由乙方负责将水泥送至施工现场。
六、验收质量标准、资料提供：甲方按国家、四川省规范要求及本工程设计要求进行验收;乙方及时提供水泥产品合格证等相关资料。
八、运输方式、地点和费用负担：乙方负责送至________________________期工程;水泥运输费及装卸至甲方指定现场施工位置费用均由乙方承担。
九、其它约定事项：
1)乙方负责办理运输车辆运水泥至甲方施工指定地点所需通行证等相关证件，按甲方施
2)因水泥质量原因造成甲方的损失，由乙方承担全部的责任和损失;
3)乙方供水泥时随带出厂合格证和有关资料，如因水泥质保资料影响工程验收的.
4)乙方必须保证水泥供应做到保质保量;若经甲方发现乙方水泥供应水泥存在数量不
十二、本合同一式四份，甲、乙各执二份，具有相同效力。
十三、本合同有效期限：_______________起至全部货款结清为止。
开户行：________________
账号：________________
水泥采购合同判决书篇十
需方：_________
签订时间：________年____月____日
签订地点：_________
依照《民法典》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。
一、购销产品：
1、名称：_________
2、强度等级：_________
3、生产厂家：_________
4、商标牌号：_________
5、数量(吨)：_________
6、单价(人民币：元)：_________，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。
7、总金额：(人民币：元)：_________
三、包装标准、包装物的供应与回收：_________。
四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。
六、交(提)货时间及数量：_________。
七、交(提)货地点、方式：_________。
八、运输方式及到站费用：_________。
九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。
十、结算方式及期限：_________。
十
一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十
二、违约责任：_________。
十
三、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。
十
四、本合同正本一式份，双方各执一份，一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖x即为生效。
十
五、未尽事宜，双方在执行中共同磋商完善。
供x(盖x)：_________需方(盖x)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
