在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
短期垫资协议篇一
建设工程施工承包垫资协议书
甲方：
乙方：
一、工程名称：
二、工程地点：
六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期：
九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准：
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价：执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算；
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
十一、付款办式：
十二、协议履约金的支付与返还
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
2.乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：
法定代表人：
地址：
年 月 日
短期垫资协议篇二
垫资方：
借资方： （抵押人）
保证方： （抵押权人）
房产，解押、重新抵押，解押款 万元，重新抵押贷款 万元，并请 作为保证人，经三方（或双方）协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 借资用途：
第二条 借资金额：
第三条 借资费用：
第四条 借资发放形式：
第五条 借款期限：
第六条 还款资金来源及还款方式
。
。
第七条 如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过 天。保证人有不可撤销的连带还款责任。
第八条 本次解押、重新抵押有关手续借资方必须委托垫资方全权处理（借资方必须全力配合）。保证方在房屋抵押上后即承担连带保证。
法院起诉。
本合同如有未尽事宜，必须合同各方当事人共同协商，做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份，具有同等效力。
垫资方： （公章）
地 址：
电话号码：
借资方：
地 址：
电话号码：
保证方：
地 址：
电话号码：
签约日期：
短期垫资协议篇三
乙方（借资方）：
根据《中华人民共和国民法则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定，乙方（借资方）为修建马桑坪产业路向垫资方申请借款，双方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见，特签订本合作协议（以下简称“本协议”），并保证共同遵守执行。
一、借资用途：修建马桑坪产业路（毛坏）
二、借资金额：以实际修路所用资金为准。
三、借款发放形式：甲方预先垫付。
四、还款期限：
五、还款资金来源及还款方式
1、还款来源：以申报政府拨放及村合作社承担。
2、还款方式：一次性还给甲方
六、如逾期则每天被垫资额的2%交纳违约金，逾期不得超过60天。
七、双方责任
1、甲方负责自垫资及修路事宜。
2、乙方负责所修路面所占土地调解。
八、本协议签订之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方指定人民法院提起诉讼。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起即可生效，具有同等法律效力。
乙方（借资方）：
日期：
短期垫资协议篇四
借资方：_____________(抵押人)
保证方：_____________(抵押权人)
借资方为将坐于
房产，解押、重新抵押，解押款________元，重新抵押贷款________元，并请作为保证人，经三方(或双方)协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条借资用途：_________________
第二条借资金额：_________________
第三条借资费用：_________________
第四条借资发放形式：_____________
第五条借款期限：_________________
第六条还款资金来源及还款方式
1、还款资金来源：_____________。
2、还款方式：_____________。
第七条如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过天。保证人有不可撤销的连带还款责任。
第八条本次解押、重新抵押有关手续借资方必须委托垫资方全权处理(借资方必须全力配合)。保证方在房屋抵押上后即承担连带保证。
第九条本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的，直接向垫资方人民法院起诉。
本合同如有未尽事宜，必须合同各方当事人共同协商，做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份，具有同等效力。
垫资方：_____________(公章)
地址：_________________
电话号码：_____________
借资方：_____________
地址：_________________
电话号码：_____________
保证方：_____________
地址：_________________
电话号码：_____________
签约日期：_____________
签约地点：_____________
短期垫资协议篇五
垫资方：
借资方： （抵押人）
保证方： （抵押权人）
房产，解押、重新抵押，解押款 万元，重新抵押贷款 万元，并请 作为保证人，经三方（或双方）协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 借资用途：
第二条 借资金额：
第三条 借资费用：
第四条 借资发放形式：
第五条 借款期限：
第六条 还款资金来源及还款方式
。
。
第七条 如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过 天。保证人有不可撤销的连带还款责任。
第八条 本次解押、重新抵押有关手续借资方必须委托垫资方全权处理（借资方必须全力配合）。保证方在房屋抵押上后即承担连带保证。
法院起诉。
本合同如有未尽事宜，必须合同各方当事人共同协商，做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份，具有同等效力。
垫资方： （公章）
地 址：
电话号码：
借资方：
地 址：
电话号码：
保证方：
地 址：
电话号码：
签约日期：
短期垫资协议篇六
乙方：
为了维护双方当事人的合法权益，根据相关法律法规的规定，双方给当事人协商就乙方租赁甲方土地相关事宜达成一致，签订本合同。
甲方将位于出租给乙方作为经营使用，占地面积为____亩。
租赁期自____年____月____日至____年____月____日止，共____年。
1、租金计算标准：____元/每亩，在合同期内甲方不得再提出增加租金的要求。
2、租金交付方法：
1、对乙方租赁的土地拥有权。
2、对乙方的经营情况有监督检查权。
3、保护乙方的正常生产经营活动，维护乙方的合法权益。
1、对租赁土地享有使用权、收益权。
2、对租赁土地未经甲方同意不得擅自转租。
3、租赁期内发生的债权债务，均由乙方承担。
双方当事人任何一方违反本合同规定条款，则视为违约，甲方违约，必须赔偿违约给乙方造成的一切经济损失。
如遇不可抗拒的自然灾害，造成重大损失，由双方协商解决相关事宜，租赁期内如遇国家征用或征收土地，土地补偿款归甲方所有，地上物补偿及经营损失补偿等归乙方所有。
双方当事人可以采取签订补充协议的方式对租赁合同进行变更和解除，发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成的，任何一方可直接向人民法院起诉。
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：
签订日期：
