当前位置:网站首页 >> 作文 >> 2023年钢结构厂房维修合同 钢结构房屋维修(三篇)

2023年钢结构厂房维修合同 钢结构房屋维修(三篇)

格式:DOC 上传日期:2023-05-01 11:44:02
2023年钢结构厂房维修合同 钢结构房屋维修(三篇)
时间:2023-05-01 11:44:02     小编:zdfb

随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。

钢结构厂房维修合同 钢结构房屋维修篇一

承包方(以下简称乙方):

经甲、乙双方现场勘查、协商,在遵照平等、自愿、公平和诚信的原则下,就钢结构拆除工程,双方达成以下协议:

第一条:工程概况

拆除工程位于中学建设指挥部办公室。

第二条:工程承包范围

屋面钢结构支撑、铝门窗。

第三条:工期

1、合同工期:

2、开工日期:

3、完工日期:

第四条:质量标准:

1、乙方必须按照甲方的要求,将拆除下的钢结构进行拆解、托运。

2、乙方应文明施工,切实做好做好安全防护;

第五条:工程价款及付款方式

工程价款按拆除钢结构物料抵扣拆除费用一次性包死,合同总价约为:元(价款包含人工费、机械类、管理费、人员保险金。)

第六条甲方责任和义务

甲方负责拆除钢结构的协调施工监督等工作;

第七条:乙方责任和义务

1、乙方进场后,必须听从甲方管理人员的协调指挥;

2、乙方管理人员施工前必须对施工人员进行安全交底;

3、乙方必须指派有经验的专职安全员做好安全拆除施工监督,确保拆除施工在安全状态下进行;

4、乙方人员应采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用;

第八条:合同争议、解决方式

1、双方如有争议,双方应友好协商解决,协商解决不成时,应提交当地劳动仲裁部门裁决或工程所在地人民法院起诉。

第九条:其他

1、合同自双方签字起生效,合同一式两份,甲乙双方各持一份。

如单方违约,违约方承担一切责任。

甲方:乙方:

代理人签字:

年月日年月日

钢结构厂房维修合同 钢结构房屋维修篇二

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就徽记食品有限公司的一车间、二车间、三车间等钢结构厂房维修项目,甲方委托乙方进行维修,并严格按照甲方要求制作、安装、防腐。,结合本工程具体情况,甲乙双方通过共同协商,签订本合同。具体内容如下:

二、工程地点及内容

1、工程地点:南溪。

2、工程内容:

(1)一、二、三车间的气楼部分的拆除、除锈、防腐及屋面板的制安。

(2)墙体坏、烂部分的拆除、防腐及墙面板的制安。

(3)尼龙纱窗的制安。

三、工程造价

(1)一、二、三车间气楼部分及墙体部分 ① 烂彩钢瓦的拆除 3.00元/m2。

② 维护钢结构部分除锈(按彩钢瓦的面积计算) 3.50元/m2(含脚手架,若未更换部分防腐,按照此单价执行)

③ 防腐(按瓦的面积计算) 5.00元/m2(含脚手架)若未更换部分防腐,按照此单价执行。

④新制安檩条(c120或140) 18.00元或22.00元/m。

⑤屋面上层彩钢瓦(90型,厚度为0.45mm,采用宝钢板或诚实板) 30.00元/m2(单层价)。

防腐板(厚度为1.8mm) 48.00元/m2(单层价)。

⑦屋面板及墙面板所用的五金配件(按瓦面积计算) 3.00元/m2。

(2)尼龙纱窗(40目) 20.00元/m2(含人工费)。 以上工程量按实收方结算。

四、付款方式:

1、以上所例零星工程完毕并经验收合格,10日内支付至合同总金额的95%,余下5%作为质量保证金,工程完工二年后15日内付清。

2、乙方负责向甲方提交竣工资料,若甲方要求开具建安发票,则按总造价的5%计算,甲方负责组织验收。

五、工程工期:

按甲方要求进入现场施工,但甲方必须具备施工条件。工期为30个工作日,如遇下雨或不可抗力因素,则工期顺延。

六、质量标准

工程按甲方要求验收。

七、质量保修期

二年。如在质保期内出现质量问题,在接甲方通知24小时内处理。

八、甲乙双方权利和义务

1、甲方负责施工场地平设备的保护,达到维护等施工条件,并派专业人员现场监督,免费提供乙方工程用水用电。

2、乙方现场管理员及施工人员的食宿自理。

3、乙方负责按照双方确认的工程量进行维护,确保一次性验收合格。

四、安全责任

1、乙方自行组织人员现场施工,乙方必须对工作人员的上、下班安全及现场工作安全负责。

2、乙方必须保证安全、质量;若发生安全事故,乙方必须全额承担,甲方不负任何责任。

五、违约责任

合同生效后,甲乙双方应遵照合同内容执行各自权责。若出现违约情况,违约方负全部责任。

六、其它约定

1、若有其他未尽事宜或约定事项,甲乙双方可进行书面补充,补充合同或协议与本合同具有 同等法律效力。若遇纠纷,任何一方可向当地人民法院进行起诉。

2、本合同经甲乙双方签名盖章后即刻生效,履行完毕后自动终止。

3、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。

发包方:承包方:

日期:

钢结构厂房维修合同 钢结构房屋维修篇三

发包人:

承包人:

依照《这人民共和国合同法》,按照双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就 生产车间钢结构楼层制作安装工程达成以下合同条款:

一、工程概况

工程名称: 生产车间钢结构楼层制作安装工程。 工程地点:

二、工程承包范围

承包方按甲方提供的设施方案完成工程量。

三、质量标准:符合国家建筑工程质量要求。

四、合同价款:

计算方式:发包人以每吨陆仟贰佰元(6200.00元)结算,以过磅重量为准。发包人另计:工人保险费、施工管理费和利润按总价的10%计算给承包人,正负零以下另计造价,双方协商。

五、合同期限

开工时间: 年 月 日

竣工时间: 年 月 日

六、发包人提供现场施工场地和水、电,包括周围的协调工作。

七、付款方式:

承包人主材料进场,发包人付给承包人壹拾万元,待主体梁结构完工,发包人付给承包人壹拾万元,余款待工程全部竣工,验收合格,收方结算,发包人一次性付完全部工程款给承包方,但扣壹万元质保金,三个月后付清。

八、发包人的责任和义务

监督承包人的质量和安全,按期完成任务。

九、承包人的责任和义务

保证质量完成上述工程内容,负责施工中的一切安全责任。

十、违约责任:若谁违约,必须履行合同条款,并付对方违约金1万元。

十一、未尽事宜,双方协商解决。

本合同签字之日起生效。

本合同一式两份,双方各执一份。

发包人: 承包人:

合同签订时间: 年 月 日

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服