随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
门式起重机租赁合同篇一
出租人：___________________(以下简称甲方)
承租人：___________________(以下简称乙方)
签约地点：___________________
签约时间：___________________
乙方因施工需要，租用甲方以下设备，经双方协商，就租赁事项达成一致，签订本合同，共同遵照执行。
第一条：租用设备概况：
1.设备名称：门式起重机;
2.规格型号：___________________;
3.生产厂家：___________________;
4.新旧程度(设备出厂年月)：___________________;
第二条：
1、租用地点：___________________。
2、进场日期：按乙方要求____________年______月______日进场。
机械性能必须能够满足乙方施工需要，使用中如果出现机械故障，若给乙方造成工期延误等损失，甲方应予以赔偿。
3、该设备用于乙方公铁立交桥预制梁场，乙方须按该设备的使用说明书规定的方法正确使用，除经甲乙双方另行约定外，乙方不得任意改作其它的用途。
4、乙方可对甲方的设备进行局部的有利于使用的改造。但需事先经甲方同意，并按双方约定的改造方式进行。
第三条：租赁费规定：
1、设备名称、型号、规格及数量__________________
2、租赁期限：自设备全部到场拼装完成，达到使用条件起开始算租金，至乙方出据报停通知单止租赁期满。(共计______个月，合计：_______________万元)
2.1、具体租赁期限按照月进行计算，______个月起租，不足4个月按4个月计算。超出4个月，甲方向乙方按实际天数计算(按每月8万元，包括龙门吊超出租赁期限和架桥机超出租赁期限费用总和折算)。
第四条：双方的权利及义务：
1.乙方对甲方进场的机械型号、规格、数量和技术性能等进行检查、验收，若发现与合同中的规定不符，乙方有权要求甲方退场，一切损失由甲方承担。
2.在该设备租赁期间，电力及费用由乙方负责，甲方需配备主行走电缆满足乙方需要(130m)。
3.设备在进场、退场运输途中以及在装卸、安装、调试过程中的一切安全事故和费用由甲方负责并承担全部风险和损失。
4.甲方必须提供性能完好、安全装置齐全有效的设备，不配备操作司机，但需对乙方现场人员进行操作培训。如需甲方提供操作司机，乙方需支付操作司机费用，以满足乙方施工需要。
5.操作司机必须持设备操作有效证件上岗，严格遵守安全操作规程。在施工时必须遵守国家及地方政府部门、行业颁布的一切有关安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法律法规和乙方编制的本工程安全施工组织要求，安全文明施工。
6.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方自行承担操作人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。
7.甲方人员必须遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因甲方原因引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由甲方自行负责。
8.租赁期间甲方应及时并定期做好设备维修、保养工作，并承担其相关费用。
9.租赁设备在使用过程中由于甲方原因致使乙方、甲方或第三方遭受人员伤亡、财产损失等由甲方承担全部责任。
10.由于甲方原因造成的损失和停机由甲方承担，停机期间不得收取费用，造成的损失等由甲方承担全部责任。
11.乙方提供设备安全停放场地，并负责设备的看护。
12.甲方应按乙方要求设备及时进场，乙方负责设备报检，甲方在提供人员、设备资料等方面予以配合。
14.甲方提供的操作人员必须服从乙方相关人员的指挥，机械施工中要严格按照乙方现场管理人员的要求施工，确保租赁机械的施工质量，接受和服从乙方、建设单位和监理的现场指导、检查。
15.甲方需提供有关设备的一切资料及合格证等，并保证资料真实，设备完好无隐患等。
第五条：结算和付款方式：
1、结算方式及付款：合同签订后，乙方支付给甲方5万元，设备全部到场支付7万元。
1.1、租赁款按月结算，设备全部到场拼装完成，达到使用条件开始计算日期，满一个月后结算租金，次月5号之前结清上月租金。(按照总租赁款已支付的余额，分四次支付，每月支付6万元，末次全部付清)。
1.2、乙方支付租金按照甲方指定的银行账户进行支付，但不得违反乙方财务规定。
1.3、设备租金乙方需及时支付，如不及时付款，甲方有权向乙方索取相关赔偿。
第六条：争议的解决方式
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应向合同签约地人民法院提起诉讼。
第七条：本合同一式四份，乙方三份，甲方一份。自签订之日起生效。
出租人：_____________(公章)承租人：___________________(公章)
住所：___________________住所：___________________
法定代表人：______________法定代表人：___________
委托代理人：_____________委托代理人：____________
电话：___________________电话：___________________
传真：___________________传真：___________________
编码：___________________编码：___________________
开户银行：_______________开户银行：______________
帐号：___________________帐号：___________________
门式起重机租赁合同篇二
合同编号：________________
出租人：________________
承租人：________________
签约地点：________________
签约时间：________________20________年______月______日
乙方因施工需要，租用甲方以下设备，经双方协商，就租赁事项达成一致，签订本合同，共同遵照执行。
第一条：________________租用设备概况：________________
1.设备名称：________________门式起重机
2.规格型号：________________80+80+10-42米=9米高
3.生产厂家：________________
4.新旧程度：________________20________年9______月
第二条：________________
1、租用地点：________________。
2、进场______日期：________________按乙方要求20________年______月______日进场。
机械性能必须能够满足乙方施工需要，使用中如果出现机械故障，若给乙方造成工期延误等损失，甲方应予以赔偿。
3、该设备用于乙方公铁立交桥预制梁场，乙方须按该设备的使用说明书规定的方法正确使用，除经甲乙双方另行约定外，乙方不得任意改作其它的用途。
4、乙方可对甲方的设备进行局部的有利于使用的改造。但需事先经甲方同意，并按双方约定的改造方式进行。
第三条：________________租赁费规定：________________
1、设备名称、型号、规格及数量
序号设备名称规格单位数量租期
单价
合价备注
1龙门吊80+80-42米
=9米高______月1台4个______月6.5万26万4个______月
2进出场费项1/6.5万6.5万运输费
3报检台1台/
4安装台1台2.0万2.0万安装费
5拆除台1台/2.0万2.0万拆除费
36.5万
大写：________________叁拾陆万伍仟___________元整优惠价：________________36.5万___________元
注：________________以上单价为合格设备运至乙方指定地点，含设备租赁费、进出场费、利润等。
2、租赁期限：________________自设备全部到场拼装完成，达到使用条件起开始算租金，至乙方出据报停通知单止租赁期满。
2.1、具体租赁期限按照______月进行计算，4个______月起租，不足4个______月按4个______月计算。超出4个______月，甲方向乙方按实际天数计算。
第四条：________________双方的权利及义务：________________
1.乙方对甲方进场的机械型号、规格、数量和技术性能等进行检查、验收，若发现与合同中的规定不符，乙方有权要求甲方退场，一切损失由甲方承担。
2.在该设备租赁期间，电力及费用由乙方负责，甲方需配备主行走电缆满足乙方需要。
3.设备在进场、退场运输途中以及在装卸、安装、调试过程中的一切安全事故和费用由甲方负责并承担全部风险和损失。
4.甲方必须提供性能完好、安全装置齐全有效的设备，不配备操作司机，但需对乙方现场人员进行操作培训。如需甲方提供操作司机，乙方需支付操作司机费用，以满足乙方施工需要。
5.操作司机必须持设备操作有效证件上岗，严格遵守安全操作规程。在施工时必须遵守国家及地方政府部门、行业颁布的一切有关安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法律法规和乙方编制的本工程安全施工组织要求，安全文明施工。
6.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方自行承担操作人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。
7.甲方人员必须遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因甲方原因引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由甲方自行负责。
8.租赁期间甲方应及时并定期做好设备维修、保养工作，并承担其相关费用。
9.租赁设备在使用过程中由于甲方原因致使乙方、甲方或第三方遭受人员伤亡、财产损失等由甲方承担全部责任。
10.由于甲方原因造成的损失和停机由甲方承担，停机期间不得收取费用，造成的损失等由甲方承担全部责任。
11.乙方提供设备安全停放场地，并负责设备的看护。
12.甲方应按乙方要求设备及时进场，乙方负责设备报检，甲方在提供人员、设备资料等方面予以配合。
14.甲方提供的操作人员必须服从乙方相关人员的指挥，机械施工中要严格按照乙方现场管理人员的要求施工，确保租赁机械的施工质量，接受和服从乙方、建设单位和监理的现场指导、检查。
15.甲方需提供有关设备的一切资料及合格证等，并保证资料真实，设备完好无隐患等。
第五条：________________结算和付款方式：________________
1、结算方式及付款：________________合同签订后，乙方支付给甲方5万___________元，设备全部到场支付7万___________元。
1.1、租赁款按______月结算，设备全部到场拼装完成，达到使用条件开始计算______日期，满一个______月后结算租金，次______月5号之前结清上______月租金。。
1.2、乙方支付租金按照甲方指定的银行账户进行支付，但不得违反乙方财务规定。
1.3、设备租金乙方需及时支付，如不及时付款，甲方有权向乙方索取相关赔偿。
第六条：________________争议的解决方式
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应向合同签约地人民法院提起诉讼。
第七条：________________本合同一式四份，乙方三份，甲方一份。自签订之______日起生效。
出租人：________________承租人：________________
住所：________________住所：________________
法定代表人：________________法定代表人：________________
委托代理人：________________委托代理人：________________
电话：________________电话：________________
传真：________________传真：________________
编码：________________编码：________________
开户银行：________________开户银行：________________
帐号：________________帐号：________________
门式起重机租赁合同篇三
承租方： (简称甲方)
出租方： (简称乙方)
为了增强双方的责任感，加强经济核算提高经效益，确保双方实现的各自的经济效益、安全等目的：经甲乙双方协商，特制定以下合同事项：
第二条：
1、施工地点：
2、工程名称：
3、施工单位：
第三条：
1、塔机租用期限： 年 月 日至 年 月 日。
2、合同期满，甲方继续使用塔机，应提前通知乙方，乙方有机决定是否续签合同。
第四条：租赁费结算方式：塔机租赁执行月包干：每月租赁费 万元台,结账日期为用塔机之日，年前付60%;年后按每月进度款比例支付。
第五条：塔机进出场费为 80塔2.6万，65塔2.2万 。出市区外进出场费应在合同时预付 万元，进场后进场费一次性付清。
第六条：如不按时支付租赁费，乙方有权停塔，造成任何损失、费用合部出甲方承担。
第七条：塔机报停后，一次性结清全部租赁费，否则乙方拒绝退场，租费照付，按天计算租赁费每天 元。
第八条：租用期间如遇天气变化，四级风以上、下雨天和停工等，塔机不能使用的情况，租赁费照付。
第九条：甲方义务：
1、 按图纸施工选择位置、安装方向，具备拆装运输现场，并负责处理好地上、地下障碍物及高压线、地下通迅设施等，保证机械安全顺利进出场，否则延误时间每天按 元执行付给乙方损失费。
2、 负责提供机械用电及路基、地基资料、试块报告，和建委备案检验等手续，保证塔机承重要求，不管任何原因造成的停塔租赁费照付。
3、 免费负责安排好司食宿，塔机保管工作，如塔机配件丢失，甲方负责赔偿。负责配备熟练有证信号工，如信号不明造成的损失费用，及责任全由甲方承担，负责提供吊钩以下的用具。
5、 如基础发生变化，和非单位人员登机开塔、信号工无证指挥造成任何责任事故的全由甲方承担一切责任。在施工作业发生抢钩和打骂塔司的甲方赔偿乙方20xx元人民币以上，并且乙方有权停塔，在停塔整顿期间租赁费照付。
6、 全面管理，安全检查、安全学习教育、操作交底并有权考核塔司、辞退塔司。
7、 配备单独的配电箱，保证用电正常。
第十条：乙方义务：
1、 保证塔机在合理范围内正常使用，积极配合甲方施工，早日安全任务。
2、 塔机每月例保不少于48小时，超出部份扣除当天租赁费。接到甲方塔机出现故障通知，维修人员应在最快时间内进行处理。
3、 加班提前通知机组人员，司机不得擅自离开岗位必须持证上岗。
4、 若机组人员故意刁难甲方，甲方可以提出调换机组人员。
5、 塔司不准从工地上借款或借与本单位无关的用具，如出现责任与乙方无关。
6、 因塔机质量问题造成事故由乙方负责。
7、 因塔司无证上岗、非法操作造成事故的由乙方负责。
第十一条：双方责任：
1、 安全运转，必须遵守有关部门规定按照国家规定的塔机“十不准”执行，因违章指挥或无证人员指挥造成事故的，甲方负全部责任。
2、 在发生任何责任事故时，乙方不承担村料费、延误工期费和人工费(但在处理事故时可以扣除当天台班租赁费)
3、 吊具应符合国家技术要求，因吊具出现问题，甲方负全部责任。
4、 塔机在租赁期间所有的产权属于乙方，甲方不得转让或押及迁移地方，否则按经济合同诈骗执行。
5、 在履行合同中，有一方需要变更，应双方协商解决，不得单方撤消，有争议无法调解的，可由法院解决。
6、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起即生效。
甲方代表签字： 乙方代表签字：
电话： 电话：
年 月 日
门式起重机租赁合同篇四
出租方：__________
租用方：__________
根据《中华人民共和国_____》和《特种设备安全监察条例》及有关规定，为了明确双方权利和义务，经双方充分协商后，签订很合同，具体内容如下：__________
一.塔吊产权确定：__________
本台塔吊起重机的产权甲方所有，双方均已确定。未经甲方认可，严禁将塔吊位移或转租。
二.标高部分：__________
甲方出租给乙方_____塔吊壹台，标准高度32米，12节。收押金壹万______元/台，塔机租金：__________元整，以每______月_____日计算。塔机租金的计算从安装完毕之日起至报停拆除之日止。台班收取不因现场停电,停水，停工，节假日等各种原因终止押金不作租金，退机时如无损坏，如数退还，如有损坏，则照价赔偿。必须保证从塔吊标节中到_____米位置能吊_____升混凝土一灌。
三.维修及维护：__________
塔机安装时，塔机经甲，乙双方验收交付使用后，由乙方自行负责维修，材料费单件一次性在人民币<大写>______元以上由
四.违约责任：__________
此合同双方签字并盖章后生效，塔机租用期满，结清一切费用及办理完相关的手续后本合同自行解除。未经双方同意任何一方不得中途无故变更或解除合同，凡有违反本合同的约定，则依照本合同和有关法律法规执行，违约方并赔偿对方违约金人民币贰万______元整，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
电话：
电话：
______年______月______日
门式起重机租赁合同篇五
甲、乙双方依据《民法典》及相关法律规定，就有关塔式起重机（以下简称租赁设备）租赁事宜，经双方协商一致，订立以下合同条款，双方共同遵照执行。
1、租赁设备使用目的：
1、1工程名称：
1、2工程地点：
1、3结构类型：
1、4建筑面积：
1、5建筑高度：
2、租赁设备：
2、1租用设备名称：塔式起重机（以下简称：塔吊）
2、2规格型号：
2、3设备编号：
2、4塔高____米，臂长____米，臂头起重量____吨，轨道长度____米。
2、5市建委颁发的统一编号________________。
2、6塔吊设备的附件包括塔吊电缆、钢轨、枕木及随机工具等。
2、7乙方保证其所交付的设备是其所有的或有权处分的。3租赁设备数量____台。4租赁期间：
4、1租赁期间为________年____月____日至________年____月____日；
4、2甲方可根据工程需要书面通知乙方延长租赁期限，本合同延续，双方继续按本合同约定履行。
5、塔吊安装准备：
5、1乙方应在订立本合同后即时向甲方提供有关塔吊安装的现场和技术要求。甲方按照要求，提供拆、立塔现场条件，做好场地、道路、电源等准备工作。
5、2乙方须按甲方提供的使用要求及场地情况，向甲方提供塔基处理方案及图纸。
5、3塔吊基础预埋件由甲方提供，乙方提供技术指导，甲方安装。甲方按乙方要求进行塔基施工，经乙方验收合格后立塔。
6、塔吊进场
6、1乙方应按照甲方的要求及时进场。甲方应当提前____日通知乙方。
6、2乙方应向甲方提供有关塔吊使用要求、安检部门检测报告，产品合格证、以及其他技术数据的复印件文本并加盖公章。
6、3塔吊的运输由乙方负责，运输费用及运输风险由乙方承担。
6、4乙方保证进场塔吊质量是符合国家标准的、符合甲方的使用要求、符合其所提供的单证的质量说明，并经市建委和技术质量监督局检验合格，技术性能良好。
6、5乙方迟延进场，或不符合
6、4要求，甲方有权解除合同，并可要求乙方支付违约金____元。
7、塔吊的安装、调试与验收：
7、1塔吊的安装、调试由乙方负责。乙方应当按照甲方的要求及时安装、调试，确保正常使用。
7、2乙方必须委托具有相应拆装资质的企业进行塔吊拆装，作业人员持有特种作业操作证。同一台设备的安装和预升、锚固必须由同一单位完成。塔式起重机路基和轨道的铺设及起重机的安装必须符合国家标准及原厂使用规定。
7、3安装、调试完毕后，乙方必须依照有关规定办理验收手续。有关验收资料、塔式起重机安装（包括路基轨道铺装）顶升、锚固等交底和验收记录表（八张表格），乙方应在塔吊正式作业前交甲方村档备案。
7、4调试、安装后不能达到验收或施工要求的，甲方有权解除合同。
8、施工安全交底与协议：
8、1甲、乙双方在施工前共同对塔机组人员和吊装人员进行安全技术交底。甲、乙双方依据有关规定订立《安全管理协议》。
8、2塔吊吊装作业时，必须严格遵守施工组织设计、安全交底、《安全管理协议》要求。
9、塔吊作业防护
9、1吊装严禁超出施工现场的范围。
9、2甲方对妨碍塔吊回转半径内安全作业的变压器、供电线路、房屋、人行道等设施进行防护。如因防护不当而发生事故，由甲方负责。
10、塔吊作业人员：
10、1每台塔吊乙方应当配备的专业操作人员包括：塔吊司机____人；信号工___人；挂钩工___人。塔吊司机、信号工应当专人专岗，挂钩工应当相对固定。
10、2起重机械司机及信号人员应具有特种作业操作证，熟知和遵守设备性能及施工组织设计中吊装方法，并具备相应的实践操作能力，保证满足甲方施工要求。
10、3乙方应确保甲方作业班次要求，保证在塔吊性能允许的范围内满足施工需要。塔吊司机应当积极配合施工，甲方需要加班加点，塔吊司机保证随叫随到，优质服务。
10、4乙方指派的操作人员，应当接受甲方的工作指令，密切配合甲方工作，不得破坏甲方的工作规章管理制度。
10、5乙方应当对其指派的操作人员进行安全教育。乙方指派的操作人员应当严格遵守甲方的安全管理制度，保证施工安全。甲方提供劳动保护用具。
10、6乙方应当对其指派的操作人员办理工伤保险，并对塔吊司机进行定期体检。
10、7甲方对乙方配备的塔吊司机提供食宿条件。非因甲方过错导致操作人员在生活中发生的任何意外，甲方不承担责任。
10、8乙方提供的操作人员不能满足施工要求，或对甲方施工工作造成不良影响的，甲方有权要求乙方对操作人员进行调整。1
1、塔吊作业：1
1、1塔吊司机应保证专机专人，持证上岗。严格落实岗位责任制，并严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的十字作业法。1
1、2塔吊司机应严格遵守安全操作规程及“十不吊”规定，确保安全生产，发现安全隐患甲方有权责令停机，并立即通知乙方共同采取措施。1
1、3塔吊严禁超载和带病运行，运行中禁止养护；操作人员离机或者作业中停电的，必须切断电源。1
1、4乙方应认真执行塔吊的交接班制度，并做好交接班记录。1
1、5吊索具、钢丝绳、钢丝绳、吊钩、卡环必须使用安全产品，保证施工安全。1
1、6乙方使用塔机需要顶升、锚固，需提前五天通知甲方，以便安排工作计划。塔机及逮子绳以所有部件由乙方提供。1
1、7乙方操作人员违章作业造成损害的，承担全部责任。1
2、禁止行为：1
2、1未经乙方授权，甲方不得将租赁设备转租、抵押、质押。1
2、2在租赁期间，除非本合同约定，或双方另行商定，乙方不得以任何理由、方式停机。因乙方停机影响甲方正常施工的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方的损失由乙方承担。1
3、塔吊故障：1
3、1塔吊发生故障，乙方应当及时抢修或予以更换。由于未及时抢修或更换，导致甲方工期延误或其他损失的应当承担赔偿责任。1
3、2塔机发生故障，乙方应立即通知甲方，并积极组织抢修。在早6时至晚22时正常使用段内，维修时间超过4小时，扣除____日台班费；维修时间超过8小时，扣除当月10%台班费；维修时间每超过24小时，扣除________元。1
3、3乙方对因机械故障所引发的事故及损害承担全部责任。1
4、设备的维修和保养：1
4、1设备租赁期间，维修与保养由乙方负责，保证塔式起重机运行中装置（四限位、两保险）灵敏、可靠；保持良好的适用状态；塔机干净整洁达到卫生检查要求标准；机械噪音控制符合环保要求。1
4、2乙方应认真实施维修、保养制度。塔吊维护、保养的具体时间由双方协商确定。每月维护保养时间不得超过12小时。1
4、3乙方应按照有关规定定期对塔吊管理进行检查。检查记录双方各备一份村档。1
5、租赁费：1
5、1进出场费：塔吊进场安装验收后，甲方应向乙方支付进出场费（含塔基预埋、进场安装、出场拆卸及运输顶升及锚固等费用）____元。1
5、2塔吊台班费：按照国家有关标准采取按月结算的方式，每月台班租赁按____元月，月租赁费计算按约定台班费____作业天数，甲方提供24小时配合服务。结算方式：支票结算；甲方出具租赁业正式发票，乙方每月按时支付甲方上月台班费，租用停止时，乙方办理报停手续，并按报停手续结算，租赁费用在拆塔后半年内结清。1
5、3甲方具备承担一定风险能力。当建设单位出现资金暂不到位时，甲方应予允许并充分理解，保证不影响乙方施工生产需要。1
6、其他事项：1
6、1施工中，如因设计或建设单位导致使用需求改变，须提前一周通知甲方，费用由双方商议。1
6、2塔吊设备的附件运至本合同约定的交付地点，并经甲方查验、签收后，塔吊附件由甲方保管。如在工地丢失，甲方应负责赔偿。1
6、3由于政策性、上级指示或不可抗力造成停工，乙方不得以任何形式索取损失费。1
6、4甲方必须服从配合乙方关于创建____市文明安全工地过程中的各项要求及接受乙方及上级主管部门的检查，并在限时内整改安全隐患。1
6、5本合同未尽事宜，双方依照《民法典》及有关法律规定执行。双方就塔吊租赁有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。1
7、本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效。1
8、合同争议的解决方式：因本合同的履行发生争议，双方应当协商解决。如协商不成可向____市____区人民法院起诉。1
9、本合同共八页。本合同一式四份，双方各执两份。20、补充条款：20、1在拆塔过程中，如果场地不能满足甲方使用50顿汽车吊时，甲方所租用的大型吊车所发生的费用由乙甲各方各承担50%。20、2其他：____________________。甲方：____________签署人：____________职务：____________负责人：____________地址：____________电话：____________乙方：____________签署人：____________职务：____________法定代表人：____________地址：____________电话：____________合同订立地点：____________合同订立时间
门式起重机租赁合同篇六
出租方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致签定本合同。
一、施工机械名称及数量：甲方向乙方租赁 50t 汽车起重机 壹台(为 五 节臂)。
二、租赁时间：从20_年 9 月 4 日至根据施工情况工程结束为止(大约3-4个月)。
三、施工地点：山东省泰安市宁阳县磁窑镇华阳热电厂内
四、财务结算：
1、台班收费标准：按包月计费每月 31000元。
2、付款时间：满三十天结算一次，付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天，否则乙方有权停止作业。
3、工作时间：白天工作制，每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。
六、双方严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责，如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。
七、甲方在吊装中，必须指派起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。
八、乙方机组人员负责机械保养，使机械处于良好运行状态，设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下，服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。
九、违约责任：
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，违者承担月租金的50%的经济损失。
2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。
十、其他约定：
1、食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责，乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理.甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。
十一、本合同经双方签字后生效，租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份。
十二、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意，任何一方不得擅自毁约，由此造成的一切损失由违约方负责。
甲方： 乙方：
20_年 月 日 20_年 月 日
门式起重机租赁合同篇七
出租单位(简称甲方)：
承租单位(简称乙方)：
根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国合同法》《特种设备安全监察条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》的有关规定，按照诚实信用、平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、乙方因建设工程施工需要，租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备，经甲方同意有偿出租给乙方使用。
二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准：特别说明：以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。
三、租赁物的用途和使用方法：
乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规、违反操作规程使用租赁设备。
四、甲方设备出库前依据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令，第三章第十六条之规定，《建筑起重机械安全监督管理规定》国务院166号文，第四、第五、第六条规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件，必须保障具备产品的制造许可证、产品许可证、制造监督证明，达到机械设备完好率，否则不予出场，并负责将设备重点维修、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清楚，双方委培人员按发放清单检查、出库、装车，经签字办理交接手续。
五、租金应按月支付，乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。
六、经双方协商，乙方应向甲方一定限额押金，甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续，租赁期间不得以押金抵作租金，租赁期满乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的，押金退还乙方(不计利息)。
七、乙方在甲方指定的地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派提货人，提货后乙方应向甲方出具提货单，乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。
八、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方承担。
九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应根据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令第26条、第34条、第35条、施工单位采购的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收，验收合格后的方可使用，同时不允许出租(甲方)参与施工单位租赁设备的管理与使用。因工程需要延长 租赁期限的，应在本合同届满前15日内，重新订立租赁合同。
十、租赁期间，租赁物资的维修由乙方负责，费用由乙方承担。
十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的，应当按照物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金;重者追究其法律责任。
十三、违约责任：
① 乙方不按时交纳月租金的，应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。
② 乙方逾期不返还租赁物资的，除继续承担本合同规定的租金外，每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。
③ 乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应立即返还租赁物，否则按照本条②款的规定承担违约责任。
十四、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。
十五、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的向甲方住所人民法院起诉。
十六、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。
十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
门式起重机租赁合同篇八
出租单位：__________________有限公司 (简称甲方)
承租单位： __________________有限公司 (简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
工程名称： 施工地点：
第二条 租赁期限
进场时间：______月 起用时间：______年______日 合同期限：____________月
第三条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，______个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;
2、 对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、 负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、 负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、 遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、 配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、 配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条 安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过 原告方 人民法院解决。
2、 本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式______份，双方各执______份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第七条 补充条款
出租方(甲方盖章)：____________ 承租单位(乙方盖章)：____________
委托代理人：__________________ 委托代理人：__________________
电 话：________________________ 电 话：________________________
日 期：________________________ 日 期：________________________
门式起重机租赁合同篇九
出租单位： (简称甲方)承租单位： (简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。工程名称： 施工地点：第二条 租赁期限进场时间：月 起用时间：年日 合同期限：月第xx条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期____日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过____日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;
2、 对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、 负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、 负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、 遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、 配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、 配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。第五条 安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。第六条 争议的解决
1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过 原告方 人民法院解决。
2、 本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式 贰 份，双方各执 壹 份，自签订之日起生效，双方应严格履行。第七条 补充条款甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________________年____月____日
________年____月____日
门式起重机租赁合同篇十
承租方(甲方)：__________
出租方(乙方)：__________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致签定本合同。
一、施工机械名称及数量：甲方向乙方租赁__________汽车起重机_____台(为_____节臂)。
二、租赁时间：从_______年_______月________日至根据施工情况工程结束为止(大约_________月)。
三、施工地点：_________________________内
四、财务结算：
1、台班收费标准：按包月计费每月________元。
2、付款时间：满三十天结算一次，付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天，否则乙方有权停止作业。
3、工作时间：白天工作制，每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。
六、双方严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责，如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。
七、甲方在吊装中，必须指派起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。
八、乙方机组人员负责机械保养，使机械处于良好运行状态，设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下，服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。
九、违约责任：
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，违者承担______月租金的50%的经济损失。
2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。
十、其他约定：
1、食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责，乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理. 甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。
十一、本合同经双方签字后生效，租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份。
十二、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意，任何一方不得擅自毁约，由此造成的一切损失由违约方负责。
甲方：____________________ 乙方：____________________
__________年 ______月______日 _______年 ______月______日
门式起重机租赁合同篇十一
出租单位： (简称甲方)
承租单位：(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
工程名称： 施工地点：
第二条 租赁期限
进场时间：月 起用时间：年日 合同期限：月
第三条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;
2、 对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、 负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、 负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、 遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、 配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、 配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条 安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过 原告方 人民法院解决。
2、 本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式 贰 份，双方各执 壹 份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第七条 补充条款
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
门式起重机租赁合同篇十二
出租单位： (简称甲方)
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订：
第一条 工程名称： 施工地点：
第二条 租赁期限
进场时间：月 起用时间：年日 合同期限：月
第三条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;
2、 对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、 负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、 负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、 遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、 配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、 配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条 安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过 原告方 人民法院解决。
2、 本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式 贰 份，双方各执 壹 份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第七条 补充条款
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
