当前位置:网站首页 >> 作文 >> 设计委托书 设计委托书和设计合同(通用十五篇)

设计委托书 设计委托书和设计合同(通用十五篇)

格式:DOC 上传日期:2023-03-30 07:55:53
设计委托书 设计委托书和设计合同(通用十五篇)
时间:2023-03-30 07:55:53     小编:zdfb

现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。

设计委托书 设计委托书和设计合同篇一

乙 方:

项目名称:

项目地点:

甲方委托乙方完成下列工程设计业务,经过友好协商,达成一致共识,就甲方工程设计事项签订本合同,作为共同遵守的依据。

一、项目内容:

1.项目名称: 。建筑面积约为 m2。

2.设计时间:平面规划确认后天出效果图,效果图确认后天出施工图。

3.设计内容:

a.现场进行勘察及测量,并做详尽记录;

b.方案设计;

c.效果图设计;

d.施工图设计。

4.设计完成,乙方提供设计图纸套,效果图张,含全套图纸的光盘 张。

二、甲方工作事项:

1.提供设计要求、设计底图、建筑平面施工图(包括水施、电施,空调、消防,投资估算等)。

2.协同乙方勘测现场。

三、设计费计取及付款方式:

1.设计费收取:

计费方式:

2.付款方式:

本合同签订时,由甲方支付乙方人民币: 元(大写: )作为设计定金;设计方案及效果图设计完成并由甲方确认后,由甲方支付乙方人民币:元(大写: )设计进度费;全套图纸交付时,

甲方付清余款人民币:元(大写: )。

四、甲方可选择的服务方式:

全程设计:全套图纸交付后,甲方支付设计费余额,完成本委托设计事项;乙方进入设计监理阶段。若乙方进行设计交底,根据甲方要求及通知,到施工现场进行指导和解答或变更设计方案。

五、其它条款:

1.乙方公司所有设计图纸在未定稿前,都为乙方公司内部图纸留底,不予外带。

2.甲方享有该套图纸在指定工程项目上的使用权,乙方享有该套图纸的版权及所

有权。

六、本合同如有争议,双方应协商解决,解决不成,交由甲方公司所在地仲裁委员会

仲裁。

七、备注:(共 条)

八、本合同一经双方签字盖章,即产生法律效力。

九、本合同一式两份,双方各执一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

代理人: 代理人:

日期:年 月 日 日期: 年 月 日

设计委托书 设计委托书和设计合同篇二

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托, 就设计事项,双方经协商一致,签订本委托书,信守执行:

甲方委托乙方对其在晋宁新建的2号车间和成品库进行施工图设计。其中成品库的平面尺寸为长80米、宽50米(25米的两跨);2号车间平面尺寸为长80米、宽20米(两层)。

设计费用按建筑面积6元/㎡收取,2号车间和成品库建筑面积共计7200㎡(80x50+80x20x2),设计费用共计为:人民币43200.00 元,(大写:肆万叁仟贰佰圆整)。

1、 甲方需在合同签订后2日内支付预付款人民币10000.00 元,(大写: 壹万圆整)。

2、乙方在完成2号车间的施工图设计并出蓝图盖设计院章后,再支付人民币15000.00 元,(大写:壹万伍仟圆整)。

3、乙方在完成成品库的施工图设计并出蓝图盖设计院章后,再支付余款人民币18200.00元,(大写:壹万捌仟贰佰圆整)。

1、设计时间从甲方把预付款打入乙方银行账户后第二天算起,7天之内完成2号车间的施工图设计任务,14天之内完成成品库的施工图设计任务。

2、乙方以蓝图和电子版两种方式交付给甲方施工图纸,蓝图要有设计院盖章,交付数量4份,图幅大小a2。

1、乙方设计的施工图要包括以下部分图纸:土建基础部分施工图、钢结构部分施工图、水电、消防部分施工图。

2、乙方设计的施工图要达到设计院设计的深度要求,要满足施工人员的使用要求、要达到审图中心的审查要求。

3、当本委托书执行完,甲方以后进行项目报审和施工图审查时,乙方有义务进行技术方面的配合与协助。

六、甲方的责任:

1、甲方要向乙方提供本项目的具体地址、建设单位、工程名称。

2、甲方要向乙方提供本项目的地质勘查报告,以便进行准确的基础设计。

3、甲方要向乙方说明2号车间和成品库的用途各是什么以及放置何种设备,以免乙方设计条件错误。

4、甲方要向乙方提供2号车间和成品库的建筑草图,要注明各自的长宽高要多少、门窗要如何布置。

七、施工图知识产权的约定:

1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有施工图的所有权、使用权和修改权。

2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方的施工图而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任;

3、未被甲方采用的方案,知识产权仍归乙方所有;

甲方权利和义务:

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方的使用要求和企业文化内涵。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

3、甲方有义务支付合同约定的相关费用;

乙方权利和义务:

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:

4、乙方需按照甲方的要求进行施工图设计,并设计修改至甲方满意为止。

5、乙方需按照合同约定按时交付施工图纸。

1、甲方如无正当理由提前终止委托的,甲方所付的费用无权要求退回。

2、乙方如无正当理由提前终止委托的,所收取的费用应当全部退回给甲方。

本合同一式两份,双方签字或盖章后生效,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决。

户名:帐号:开户行:

甲 方: 乙 方:

甲方签字: 乙方签字:

签订日期: 签订日期:

年 月 日 年 月 日

设计委托书 设计委托书和设计合同篇三

甲方:__________________________

乙方:__________________________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

第一条;工程概况

1 工程地点:xx。

2 工程内容:总建筑面积 平方米。

3 承包范围;装饰装修人工费用;

4 开工日期:20xx年 月 日;竣工日期:20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。

第二条;合同价款

1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:。

2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:。

3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:。

4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:。

5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:。

第三条;甲方责任

1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、物料进场进行监督检查,和其他事宜。

2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。

3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,

第四条;乙方责任

1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第五条;物料供应

1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

第六条;安全责任

1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。

第七条;质量验收

1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的.检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

第八条;工程变更

1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

第九条;工程保修

1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

第十条;违约责任

1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。

2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。

3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

 

;6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十一条;争议解决

1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。

2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书 设计委托书和设计合同篇四

委托人:

住所:

联系电话:

法定代表人(或负责人)

姓名: 职务:

受委托人:

姓名:

性别:

身份证号码:

住址:

联系电话:

现委托上列受委托人在我单位办理 的消防行政许可事项中,作为我单位的代理人。

代理人的代理权限如下:办理的消防设计文件审核申报工作内容。

(身份证复印件并加盖校对章)

代理人代理期限至20××年 月 日。

委托单位(盖章):

法定代表人(或负责人)(签名):

受委托人(签名):

年 月 日 年 月 日

设计委托书 设计委托书和设计合同篇五

新疆天地源矿业工程技术有限公司:

为了加强矿山的安全生产管理,合理开发利用矿产资源,使矿山生产正规化、合法化,根据国家安监总局20xx年第18号令,按照建设项目“三同时”及相关法规要求,现委托贵公司对新疆叶城县乌吉热克乡和谐砖厂砖瓦用粘土矿进行初步设计,并编制安全专篇,委托要求与内容如下,请遵照执行。

以20xx年6月新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质研究所编制的《新疆叶城县和谐砖厂砖瓦用粘土矿地质简测报告》的地质资料为依据及新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质研究所编制的《新疆叶城县和谐砖厂砖瓦用粘土矿开发利用方案》,本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的原则进行初步设计。

(1)设计规模:开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。

(2)矿山工作制度:工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。

1)采矿

(1)矿产资源储量认定为(333)8.98万m3。

(2)可采出矿石总量为7.68万m3。

(3)开拓方式与采矿方法的确定;生产工艺的选择;

(4)生产设备能力的核定及选型(不包括外部运输设备、设施)。

2)辅助系统

矿区总图运输;

3)投资和企业经济效益概算

(1)供水:砖厂的生产及生活用水均为井水。

(2)供电:矿区由高压电网供电。

(3)外部运输:外部运输全部依托社会车辆,设计不考虑运输设备与设施,矿山只配备交通车辆。

矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等,请按当地实际情况计取。产品方案:240(mm)×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。

(1)采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。

(2)矿山厂房结构按照有关规范建造,设计火炉采暖。

(3)公用及民用设施就地取材,因陋就简,火炉采暖,对已有设施维护后全部利用。

项目投资以生产建设为主,辅助生产从简,外部工程依托社会,资金自筹。

委托方(盖章):xxxxxx粘土矿

委托方法人代表(签字):

20xx年x月26日

设计委托书 设计委托书和设计合同篇六

委托单位(公章):

200 年 月 日

工程名称:

工程名称

工程基本情况

总建筑面积

平方米

结 构

总长乘宽

长 宽 (米)

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

层 数

工程总造价

工程位置

1、相邻建筑物关系

2、建筑物市内外自然高差

3、建筑物自然地面确定

包工包料者合同签约后预付____%价款,余款竣工验收后一周内付清,如拖延付款,每拖延一日罚所欠款项的____%。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

1、外墙面

2、内墙面

卫生间

厨 房

其它间

续前页表

3、顶棚:

7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

4 4、地面:

5、门窗:

通过近几个月的实习,使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺,所以在工作和学习中不能掉以轻心,要更加投入,不断学习,向书本学习、向周围的领导学习,向同事学习,这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累,已具备了一定的设计工作经验,能够以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质,争取工作的积极主动性,具备较强的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量。

6、其它:

本合同中的附件3“委托设计项目表”,由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章;

一、工程地质勘察资料:

二、相邻建筑物基础形式,埋置深度,基础宽度:

三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等,并提供位置和走向:

1、各层是否有特殊设备,设置位置,型号,荷载:

(三)由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。 (四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。 (五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

2、各层是否有特殊荷载,位置及大小:

3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞,其位置,尺寸:

4、结构设计其它要求:

一、建筑物给水、排水,入口、出口方向:

二、是否要求供应热水及其它要求:

三、消防供水情况:

四、建筑物处给水管网管径、压力情况:

五、给水调节间位置:

六、给排水专业其它要求:

一、采暖方式,周围采暖条件,采暖入口方向:

二、市政统一供热时,建筑物处给回水管道压力差值:

三、是否有特殊通风要求:

四、其它要求:

一、建筑物供电入口方向:

二、电气照明设计要求:

三、建筑物处的市网线径及电压情况:

四、电话系统设计要求:

五、电视系统设计要求:

(3)做好了每周一次的机房卫生清理工作,保证了机房的卫生清洁,给学生提供了良好的上机环境。

六、其它要求:

补充说明:

受委托单位(章):

200 年 月 日

设计委托书 设计委托书和设计合同篇七

项 目 名 称:

项目建设地点:

合 同 编 号:

委托方(甲方):

承接方(乙方):

签 订 日 期:二○一一 年 月 日

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲方委托乙方承担 项目设计工作,经双方协商一致,签订本合同。

第一条 合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《广州市城市规划条例》。

1.2 国家及地方有关规划、建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4

1.5

第二条 委托项目内容及范围

2.1 项目名称: 。

2.2 项目地点:。

2.3 用地面积: 。

2.4 建筑面积:/平方米(以规划行政主管部门审批文件为准)。

2.5 委托内容及标准:

第三条 甲方责任

3.1 甲方应在本合同签订后五日内,向乙方提交项目委托书,该委托书包含本项目所涉及各个阶段的明确的设计任务要求,该委托书为本合同的组成部分之一。

3.2 甲方应在本合同签订后五日内,向乙方提交以下所有设计基础资料: 3.2.1 ; 3.2.2 ;

3.2.3 ; 3.2.4 ; 3.2.5 。

3.3 乙方在3.2条所述清单基础上,要求甲方提供在资料清单之外但属于乙方履行本合同规定的设计工作所需的其它资料的,甲方应予以配合并在接到乙方补充提交材料清单之日起五日内提供予乙方,但是乙方不得以此为由要求推迟乙方提交设计成果的时间。

3.4 甲方应当在本合同第4.1所述相应工作阶段开始之前五个工作日内,提交该工作阶段所涉相关主管部门、领导的意见和批示文件等文件复印件各一份。

3.5 若甲方提交上述3.1-3.4所述任一文件,超过规定期限十日(含十日)以内,乙方按本合同第4.1条规定交付设计文件的时间相应顺延;超过规定期限十日以上的,乙方有权单方重新确定提交设计文件的时间或解除本合同。

3.6 甲方应当对其提供资料的真实性、正确性、全面性、合法性负责,因甲方提供资料不足或错漏等瑕疵而导致日后出现的更改返工或任何第三方责任,甲方应负全责,并就乙方的更改工作双方另外协商确定甲方须额外支付设计费用。

3.7 甲方应就本项目与地方职能管理部门进行必要的协调工作。

3.8 甲方负责本项目因地方行业约束所需的专业部门设计统筹,并以乙方的总体平衡为基础。

3.9 甲方应配合乙方的工作进程,在尊重乙方工作的前提下及时提出有关规划设计要求(包括使用功能、技术配置等)和修改意见。

3.10 甲方收取乙方交付的符合本合同第一、二、四条规定内容的各阶段规划设计成果及相关文件,应及时审查认定,并出具书面修改意见或书面确认函。

3.11 甲方应按本合同第七条规定内容如期如数向乙方支付工作费用,本合同之设计费必须由甲方支付 (即直接由甲方账户汇入乙方账户内)。如甲方改由任何其他公司(包括其子公司及母公司)支付,甲方必须在汇款前提供有效的付款委托函予乙方。

3.12 甲方应支持乙方的设计回访工作,并提供相关资料复印件给予乙方归档。

第四条 乙方责任

4.1 乙方应按本合同第二条规定进行设计工作并提交规划设计成果及相关文件。本项目设计按以下分阶段进行(审查、审批、公示时间不计算在下列工作时间内):

4.1.1 第一阶段,自本合同已签订、乙方收到甲方按照本合约3.1-3.3条提交的资料、乙方在收到甲方按照7.2.1条支付相应费用该三条件共同满足之日起日内,完成 (第一轮成果),该成果用于,一式 份;

4.1.2 第二阶段,自乙方在收到甲方按照本合约3.4条提交的资料且甲方按照7.2.2条支付相应费用之日起日内,完成 (第二轮成果),该成果用于,一式 份;

4.1.3第三阶段,自乙方在收到甲方按照本合约3.4条提交的资料且甲方按照

7.2.2条支付相应费用之日起日内,完成 (第三轮成果),该成果用于,一式 份;

4.1.4 本项目的工作程序与具体的工作时间可由甲乙双方根据规划行政主管部门的要求协商确定和对上述工作时间安排进行调整,调整后甲乙双方完成相应工作的日期相应顺延,且免除因日期顺延产生的相应责任及权利。

4.2 乙方负责按相应规划行政主管部门的批复意见对各阶段规划成果进行修改,并按规划行政主管部门的要求参加专家评审会并进行汇报。

4.3 乙方对规划设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

4.4 乙方指定为负责人,全面组织协调本项目规划设计各项事宜。

电话: 电邮: @

4.5 乙方负责保管归档全部规划设计底图及原始规划设计文件。

第五条 技术要求和设计质量

5.1 本项目规划设计必须执行中华人民共和国现行规划行业设计规范、规定、规程、条例、标准等。

5.2 本项目规划设计文件应符合行业及地方通用标准和惯例,符合《广州市城市规划管理技术标准与准则》的要求。

5.3 本项目规划设计文件应满足甲方提供的项目委托书中经双方认可的技术要求。

第六条 成果认定

6.1 乙方按本合同第4.1条规定完成各阶段规划设计成果及相关文件,应以甲方书面认可的成果作为该阶段规划设计成果交付。

6.2 乙方交付各阶段规划设计成果后,甲方应在5个工作日内向乙方提出对该阶段规划设计成果的书面反馈意见或书面确认函;逾期将视为甲方同意该阶段规划设计成果。

6.3 针对乙方提交的各阶段工作成果,如因甲方或任何第三方原因等非因乙方过错原因而需要进一步修改的,甲方应当就修改要点及修改要求书面形式明确告知乙方,乙方应当在收到甲方书面意见之日起十日内就甲方的修改要求提交修正后的工作成果,修改期间构成乙方按照合同第4.1条规定交付期间的延迟;修改次数以两次为限,超出两次需要继续修改的,甲方须另行向乙方支付费用,具体费用标准双方另行协商确定,否则乙方有权不再继续修改或解除本合同。

6.4 乙方按本合同第4.1条规定进行各阶段规划设计成果交付后相应的送审工作,并以有关规划行政主管部门的书面审批同意文件为该阶段送审工作成果。因甲方或乙方原因暂停或终止该阶段送审工作超过30个工作日的,甲乙双方应就该阶段送审的确认另行协商工作成果。

6.5 乙方提供最终成果文件和图纸一式三份,及最终成果电子文件一式一份。

第七条 费用及支付方式

7.1 费用

7.1.1 经双方协商,改造规划设计总费用为人民币整(¥元)(总费用不因政府批文批出总建筑面积的增减而变化)。

7.1.2 本费用包含本项目共次正式成果费用。即:。

7.1.3 本合同4.1条所述各阶段成果提交后,因非乙方过错而造成该阶段成果修改的,其费用由双方协商后另计。

7.1.3 本项目不含 费用。

7.2 支付方式

7.2.1 定金及第一阶段费用:自本合同签订后 五 日内,甲方应支付总费

设计委托书 设计委托书和设计合同篇八

甲方委托乙方为其公司进行__________________。

设计费用总共为:人民币______元,(大写:______元整)。

1、甲方需在合同签订时付设计费人民币______ 元,(大写:______元整)。

2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时,甲方需付设计费人民币______元,(大写: ______元整)。

1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。

如果委托人提供伪造的文件,或隐瞒事实,或在被委托人接受委托后,委托人私下与债务人联系或签署还款协议,由此影响被委托人查明案情或影响追偿效果,其责任由委托人承担;

2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。

本授权书宣告,在下面签字的xxx公司、总经理、xxx以法定代表人身份合法代表本单位(以下简称“投标人”)授权:xxx为xxx公司的合法代理人,授权代理人在xxxxxxx工程的招标中,以本单位的名义,并代表本人与贵单位进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。代理人的一切行为均代表本单位,与本人的行为具有同样的法律效力,本单位承担代理人行为的全部法律后果。

1、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

乙方接受甲方委托,代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标,该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。

甲方权利:

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

第十六条 对业主和物业使用人违反业主公约的行为,针对具体行为并根据情节轻重,采取批评、规劝、警告、制止、_______等措施。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。

甲方义务:

1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用。

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。

乙方权利:

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

第三十六条 因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因,达不到使用功能,造成重大事故的,由甲方承担责任并作善后处理。产生质量事故的直接原因,以政府主管部门的鉴定为准。

3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

乙方义务:

1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。

2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

甲方代表签名:乙方代表签名:

日期:

设计委托书 设计委托书和设计合同篇九

甲方:_________

乙方:_________

甲方自愿委托乙方为其设计 电气安装工程,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:

1.在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图,明确设备容量等;作为乙方设计的依据。

2.在本协议书签订前,甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程设计细则说明。

3.在本协议书签订前,乙方应向甲方提交电路设计费用明细表,并详细介绍相关事项。

4.协议变更终止

(1)甲方终止协议:甲方承担一切已经用于该电路设计的费用,并支付乙方相应的劳务费用;乙方有权收回已交于甲方的所有有关电气安装工程的资料及产品,乙方并保留该设计的所有权利。

(2)乙方终止协议:乙方承担一切已经用于该电路设计的费用,并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

(3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

(4)因设计需要而变更本协议时,甲乙双方协商解决。

(5)乙方电路设计不满足设计任务书要求时,按乙方终止协议处理。

5.付费方式

(1)按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。

6.本协议三项(协议书,设计说明书,费用明细表),一式两份,甲乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

代表(签字):_________ 代表(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书 设计委托书和设计合同篇十

本委托书声明:我________(姓名)系__________________(建设单位名称)的法定代表人现授权委托我公司的_________(姓名)为我公司申报消防相关事宜的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我前往贵大队办理消防申报与之有关的事宜。

代理人无转委托权特此委托。

代理人:________ _____

性别 :

年龄 :

身份证号码:

法定代表人:

建设单位:

委托日期:

日期:年 月 日

设计委托书 设计委托书和设计合同篇十一

本项目由市政热网管线供暖,换热站由热力公司设计,甲方负责提供一次网供回水的温度,设计院提供二次网各区压力流量、扬程及热负荷参数。

1、小区采暖系统拟分4套系统,标准层住宅部分分高、中、低区,采用地热采暖系统,供水温度为60℃,回水温度为50℃;商服及地下室采暖拟采用散热器采暖系统,供水温度为80℃,回水温度为60℃。

2、每栋楼及各系统拟设进户装置及热计量装置,进户装置考虑旁通管设置及泄水阀、排气阀设置。每户住宅、每套商服采暖均设一套分户热计量装置,住宅部分热计量装置设置管径中,每套商服热计量装置设置套内,便于操作及检修位置。热表前考虑加设过滤器。

3、采暖系统主干管、主立管拟采用焊接钢管。住宅部分管井内拟设总支管,总支管与主立管连接处设阀门,阀门后设总支管,各分户支管连接总支管,由各分户支管接入户内分水器。住宅部分总支管及入户支管至分水器段管拟采用热水ppr管,注明级别。需提供管井大样图。地热盘管拟采用pert管。标准层住宅与厨房连接的阳台不加地热采暖,与客厅相连的阳台采用地热采暖。

4、地下停车场部分建议采暖,采用散热器采暖。地下室出入口设置热风幕。停车场温度保持5℃以上。在符合消防、人防要求的前提下,干线管优先考虑设在地下室。

5、每栋楼及各系统进户处标明负荷、流量、扬程。

6、设备用房采暖温度按设计规定,采用光排管式散热器。一般房间16℃。风机房采暖设建议采用电采暖。

7、地下停车场按消防要求设置机械排烟系统,并考虑与卫生、人防排气、通风系统结合。如地下室层高较低,可否考虑平时车库通风采用斜流风机进风排风,配合射流诱导风机引导气流,进、排风机选用双速风机。

8、柴油发电机房按要求设置排烟、送风系统。

9、换热站位置尽量靠近小区负荷中心及与一次网相近位置,尽量考虑降噪问题。

10、换热站设计

换热站设计另行委托设计,设计院配合。

11、系统图中管道应标有标高、管径。

12、地下室、标准层各层加压送风口、排烟口与结构对图,严禁设在短肢、暗柱,结构提前处理。在结构图中预留口洞。

13、地下室、转换层的采暖管道应与结构对图,严禁穿越严禁设在短肢、暗柱。

本项目生活给水一次网由市政提供管径、压力,生活给水一次网由市政设计。

1、生活水箱间、二次加压设备用房拟设在地下室,尽量考虑噪音问题。位置尽量靠近小区中心及与一次网相近位置。由于考虑此项目分为二期完成,必须设在一期项目地下室,保证一期项目供水,为二期项目预留给水管线位置。

2、生活水箱材质拟考虑食品级不锈钢s304。

3、小区给水系统拟设3个区,高、中、低三区。

4、给水干管、主力管拟采用衬塑钢管,入户支管采用ppr管,注明级别。

5、排水管材商服以下拟采用离心铸铁管,卡箍连接;住宅排水立管拟采用u-pvc双壁内螺旋管,支管拟采用u-puv实壁管,通气管拟采用u-puv实壁管。

6、小区内污水、雨水分流制。

7、地下停车场和设备用房

(1)地下停车场和设备用房按消防要求设置消防喷淋系统和室内消火栓。

(2)地下停车场、一层道路考虑设卫生清洁用水,地面设排水明沟和集水井及排污水泵。

(3)设备用房按工艺要求设置给排水。设备间设备布置详图及配管系统图;

(4)电梯井设集水坑及排污水泵,电梯井集水坑可与地下车库集水坑并用。

(5)在符合消防、人防要求的前提下,室内、外消火栓环管,及喷淋干管,给水干线管优先考虑设在地下室。

8、一、二层商服部分

(1)商服部分按消防要求设置消防喷淋系统、室内消火栓等。

9、住宅部分

(1)厨房、卫生间:洁具按建筑平面设置,管线敷设和水表设置要考虑用户装修,地漏设置要考虑洗衣机排水,拟不预留电热水器的管线接口,预留厨宝插座。

(2)管井内拟设分户总支管,各进户支管上设置锁闭阀、闸阀、水表。提供管井大样图。

(3)考虑转换层层高。

10、(1)给排水、消防系统图中要设置所有管线标高。

(2)卫生间位置与结构图核实,严禁卫生间下有梁。

11、地下室喷淋系统在地下室采暖情况下拟采用湿式系统。

1、小区室外给排水管线、燃气管线、热网管线、电力管线、通信管线由相关专业公司设计施工,设计院予以配合。

2、小区道路做有组织排水,统一排入市政管。

3、室外化粪池按每半年清掏一次设计。

注:上述不详处以国家现行规范为准。

设计委托书 设计委托书和设计合同篇十二

住宅室内委托设计

协议书

工程名称:.

设计单位:.

签字日期:20年月日

设计编号:.

协议编号: .

住宅室内委托设计协议书

合 同 号:ht-xmsj-20090901

甲方:*** 居民身份证号:(以下简称甲方)

项目负责人:

联系方式:

乙方:*****(以下简称乙方)

项目负责人:

联系方式:

签订地点:

签订日期:

以上双方经友好协商,就甲方邀请乙方设计(公寓、别墅)室内装饰方案设计及施工图设计一事达成以下协议:

一.设计资料的提交及方案设计文件、施工图设计文件的提交

1.甲方须按乙方要求,于本合同签定后 个工作日内按时将室内设计所需的有关资料送交乙方,并同时向乙方提交一份书面的设计要求。

2.乙方在收到甲方提供的资料后 个工作日内将甲方要求的室内装修方案设计文件送交甲方。

3.乙方应在甲方对上述方案设计文件确定后 个工作日内将上述方案设计文件相应的室内装修施工图设计文件送交甲方。

二.设计收费及支付办法

1.双方约定本项目的室内设计费为人民币 万 仟 佰圆整(¥ )

2.费用的支付时间:

● 本合同一经签定,甲方应立即向乙方支付设计费总额的40﹪,计人民币 万 仟 佰圆整(¥ )作为定金。如甲方对方案设计不予认可时,定金不予退回。

● 在乙方提交给甲方上述施工图设计文件,甲方向乙方结清剩余设计费60%,计人民币 万 仟 佰圆整(¥ )。

三.设计方案修改及版权

1.在乙方向甲方提交方案设计文件的三日内,甲方应对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该方案设计需要修改,应提出书面修改意见。修改意见得到乙方认可后,双方约定修改文件的提交日期,由乙方负责根据甲方的书面修改意见对原方案设计进行一次修改,并在约定日期内交甲方确认。

2.对于一次以上(含一次)的整体方案修改(指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的设计要求不符),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30﹪,并同时约定修改文件的提交日期。

3.对于两次以上的局部方案修改(不含两次,每次不限修改处),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的10﹪,并同时约定修改文件的提交日期。

4.本项目的设计版权为乙方所有,甲方有责任对此进行保护,不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其它项目使用。

四.违约责任

1.甲方未按本合同规定日期付款时,应支付乙方违约金,每延误一天,按总设计费的千分之三支付违约金。

2.乙方未按本合同规定日期交付文件时,应支付甲方违约金,每延误一天,按总设计费的千分之三支付违约金。

3.若由于甲方拖延付款,或未能及时向乙方提交设计所需的资料,由此造成的交图时间相应推迟,乙方将不承担违约责任。

4.若出现人力无法抗拒之自然灾害,而造成交付文件时间的延误,乙方不承担违约责任。

五.合同纠纷的解决方式

本合同在执行过程中发生纠纷,甲乙双方应本着友好合作的态度协商解决,协商不成时可依现行法律解决。

六.其他

1.本合同经双方签字(盖章)生效。如有未尽事宜,经双方友好协商可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

通讯地址: 通讯地址: 联系电话: 联系电话:

签字日期: 年 月 日 签字日期 : 年 月 日

设计委托书 设计委托书和设计合同篇十三

工程名称:xx县恒源lng与cng加气站项目

建设地点:xxxxxxxxxx燃气有限公司

设计单位:xxxxxx技发展有限公司

委托日期:20xx年x月6日

1、工程名称:xxxxlng与cng加气站项目

2、工程概况:在xxx县温陈乡建设lng与cng加气站各一座,项目占地约7.3亩,现有400kva箱式变压器1座,位于场地西北角。lng加气站为二级站;cng加气站日生产能力1.5万立方米,cng加气机为3台,布置于场地东南三角形加气罩棚下。

办公楼为3层,1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间;2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间;3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。

1、初步设计方案;

2、设计图纸;

xxx燃气有限公司

20xx年x月6日

设计委托书 设计委托书和设计合同篇十四

甲方:_________

乙方:_________

甲方委托乙方为其设计制作电路,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:

1、在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书,明确设计制作电路的功能,各项参数等;该任务书作为乙方设计制作电路的依据。

2、在本协议书签订前,甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。

3、在本协议书签订前,乙方应向甲方提交电路设计费用明细表,并详细介绍相关事项。

4、协议变更终止

(1)甲方终止协议:甲方承担一切已经用于该电路设计的费用,并支付乙方相应的劳务费用;乙方有权收回已交于甲方的所有有关电路设计的资料及产品,乙方并保留该设计的所有权利。

(2)乙方终止协议:乙方承担一切已经用于该电路设计的费用,并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

(3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

(4)因设计需要而变更本协议时,甲乙双方协商解决。

(5)乙方电路设计不满足设计任务书要求时,按乙方终止协议处理。

5、付费方式

(1)按照乙方向甲方提交的普通电路设计费用明细表,甲方应支付乙方设计该电路的全部费用为_________元。

(2)本协议书签定后的_________个工作日内,按照乙方应向甲方提交的普通电路设计费用明细表,甲方须预先支付乙方全部电路设计费用的1/2,计_________元,否则,按甲方终止协议处理;在乙方按设计任务书要求完成设计并向甲方交付设计时,甲方应支付乙方全部剩余费用,否则,按甲方终止协议处理。

6、本协议三项(协议书,设计说明书,费用明细表),一式两份,甲乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。

甲方(盖章):_________

乙方(盖章):_________

代表(签字):_________

代表(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

设计委托书 设计委托书和设计合同篇十五

对于办理“过户”登记业务,该号码过户前未结清的电信服务费用由担,过户后所产生的电信服务费用由承担。办理过户的号码若有使用银行代扣缴费,则授权被委托人代为取消该号码的银行代扣缴费。

账名:________

账号:________

开户行:________

以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

xxxxx设计分所:

兹委托你单位进行xxxxx项目的勘察、设计工作。

工程地址:xxxxx

工程规模:xxxx

设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

特别提示:客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据,对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。

设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

本授权委托书声明:我(姓名)系(总公司名称)的法定代表人,现授权委托(分公司名称)的(姓名)为我公司签署工程投标文件的法定代表人的授权委托、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。

特此委托!

委托单位:xxxx有限公司

如果发生了不可抗拒的因素,甲乙双方各自承担自己的责任。如:战争、瘟疫、洪水、地震、地陷、飓风、火灾等自然灾害及政策等非人为因素而引起的,双方不承担任何法律上和经济上的责任,双方将根据实际情况协商延长广告发布时间作为补偿。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服