当前位置:网站首页 >> 作文 >> 2023年设计委托书 设计委托书与设计合同(十三篇)

2023年设计委托书 设计委托书与设计合同(十三篇)

格式:DOC 上传日期:2023-03-09 13:41:31
2023年设计委托书 设计委托书与设计合同(十三篇)
时间:2023-03-09 13:41:31     小编:zdfb

随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。

设计委托书 设计委托书与设计合同篇一

设计人(以下简称乙方):__________

甲方委托乙方承担室内装修工程设计工作,经双方协商一致,签订本合同。

本合同项目的总设计费为:__________ 。(大写:__________)

1、室内装修设计。

2、室内装修施工图纸

3、强电点位示意图纸

4、弱电点位示意图纸

5、给排水点位示意图纸

第一部分--初步设计意念

1、乙方要熟悉项目的地点、项目规划、基本结构图纸和说明,同时须知道不同功能和操作方面的要求。

2、乙方在充分了解项目主题、设计细则和设计预算后进入概念上的设计。

3、协助甲方制定装饰设计工程的工作流程安排及时间计划,乙方设计出图将按甲方同步施工次序先后提交。

4、乙方准备好平面布置示意图及设计说明(照明方案,强、弱电用电器的详细部位,给排水点位,主要材料,家具选择,颜色方案)。在甲方的要求或授权下,乙方会与甲方的建筑师、顾问、监理工程师及相关专业工程师协调工作。

5、上述部分完成后,乙方书面通知甲方,当收到甲方书面确认后进入第二部分工作。

(此部分在签订委托书后3日内完成)签订委托书时,乙方提供初步平面布局给甲方后,甲方即付设计总款的35 %给乙方(人民币:_____元)

第二部分--设计深化

1、根据已确定的概念和甲方的调整,乙方开始进行室内深化设计。

2、乙方提供平面布置图、地面铺贴图、天花图(含标高)、照明点位示意图和主要细节的说明文件;效果图和相关说明文件。效果图定为_____张之内(具体表现位置由双方协商而定)。

3、乙方提供所用材料名称及材料样品或样板图片。

4、上述部分完成后,乙方书面通知甲方,当收到甲方书面确认后进入第三部分工作。

(此部分在甲方发出书面确认第一部分的日期后10日内完成)

第二部分完成,乙方交图纸同时甲方书面确认,甲方当日付设计总款30 %给乙方(人民币: _____元)

第三部分--制作施工图

1、乙方提供详细的平面布局图、地面铺贴图、天花图、室内立面图、施工节点大样图;装饰灯和基本灯具的型号、规格明细表;特别的施工工艺要求。

2、上述部分完成后,乙方书面通知甲方,当收到甲方书面确认后进入第四部分工作。

(此部分在甲方发出书面确认的日期后15日内完成)

第三部分完成后,甲方书面确认7天内付设计总款30 %给乙方(人民币:_____元)

第四部分--施工筹划和施工阶段的跟进工作

1、乙方协助甲方进行装修,施工单位的选定工作。提出施工细部要求,提出中肯鉴定意见,并参与招标会,向投标单位解释设计意念和细部要求。

2、乙方参与装修投标方案,并在必要时作出设计方案调整,以便和甲方先前定好的预算计划相一致。

3、乙方提供特殊工艺的具体施工方法和特殊材料的具体采购来源。

4、进入装修施工阶段后,按甲乙双方要求乙方指派设计人员负责与甲方及施工方的沟通工作。

5、参加工程协调例会,解答施工中遇到的设计问题;纠正施工过程中定义的误差,向工程施工方代表解释说明图纸,解决例会提出的有关合理设计变更、追加设计等。

6、参与装修工程竣工验收;调整装饰灯、装饰品、家具布局摆设;参与地毡、窗帘等物件选择布置。

7、上述部分完成后,甲方应于作全部设计内容完成。

第四部分完成后,甲方书面确认7天内付设计总款5 %给乙方(人民币:_____元)

1、份含分区平面详图、室内立面详图、装饰节点详图、装饰剖面详图。

2、装修施工图全套的电子文件(光碟)一份。

(一)甲方责任:

1、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或对资料作较大修改,以至造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

2、在合同履行期间,甲方要求停止或解除合同,应书面通知乙方,乙方不退还甲方已付定金。

3、在装修施工开始后,甲方应约束承包方(施工方)服从乙方在设计方面的技术要求,若承包方与乙方有争议,甲方应出面协调,若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。

4、甲方应保护专项专用设计版权,未经乙方同意,甲方对设计成果文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方可向甲方索赔。

(二)乙方责任

1、乙方按本委托书第三、四条规定的内容及时间向甲方交付设计文件。

2、由于乙方自身原因,延误了按本委托书第三条所规定的设计文件交付时间,每延误一天,赔偿甲方伍佰元。同样,由于甲方自身原因,延误了按本委托书第三条所规定的付款时间,每延误一天,赔偿乙方伍佰元

3、乙方交付设计文件后,参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付文件三个月内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底和参加竣工验收。

4、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。

5、若因乙方设计缺失而令施工发生困难,乙方应及时跟进更改设计图纸,不得故意拖延,若造成工期拖延,相应经济损失和责任由乙方负责。

(一)乙方不参与施工组织和各施工工种协调工作,甲方委派专责与设计方案图及施工图纸沟通工作,与甲方对设计过程中有图纸上的疑问,应由该专人将问题整理后交与乙方解答。如甲方要求进行局部图纸更改,应书面形式通知乙方。每次双方的图纸交收,应由该专人签收。所有图纸及方案确定,由该专人签订。

(二)所有经甲方签证之方案,与本协议一同具约束力。甲方如对确认后之图纸提出修改,则乙方视改动情况,追加相应费用。

(三)甲方要求乙方派专人长期驻施工现场配合和解决有关问题时,乙方收取的费用,乙方人员往来交通、食宿费用由甲方负责。

(四)乙方为本委托书项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。甲方要求乙方提交超过本委托书规定交付的设计文件份数时,乙方另收工本费。

(五)工程项目中,建筑装修材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。

(六)甲方委托乙方承担本委托书内容之外的工作服务,另行支付费用。

(七)由于不可抗力因素使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

(八)室内装修工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时,双方可向西安市雁塔区人民法院起诉。

(九)本委托书未尽事宜,双方签订补充协议作为附件,补充协议与本委托书均具同等法律效力。

(十)本委托书一式两份,由甲乙双方各执壹份。

(十一)委托书双方签章后即时生效。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行完委托书规定的任务后,本委托书即行终止。

甲方(盖章):_______________

乙方(盖章):_______________

签约代表:_______________

签约代表:_______________

单位地址:_______________

单位地址:_______________

电话:_______________

电话:_______________

签约日期:_____年_____月_____日

设计委托书 设计委托书与设计合同篇二

工程名称:茌平县恒源lng与cng加气站项目

建设地点:山东省茌平县温陈乡新省道804与原省道804交会处

建设单位:山东协合燃气有限公司

设计单位:新兴重工(天津)科技发展有限公司

委托日期:20______年8月6日

1、工程名称:茌平县恒源lng与cng加气站项目

2、工程概况:在茌平县温陈乡建设lng与cng加气站各一座,项目占地约7.3亩,现有400kva箱式变压器1座,位于场地西北角。 lng加气站为二级站;cng加气站日生产能力1.5万立方米,cng加气机为3台,布置于场地东南三角形加气罩棚下。

办公楼为3层,1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间;2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间;3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。

1、初步设计方案;

2、设计图纸;

______限公司

20______年8月6日

设计委托书 设计委托书与设计合同篇三

今委托xxx建筑设计研究院有限公司进行我公司xxx项目的总图规划及单体工程施工图设计。

1、建设单位: 。

2、项目名称: 总建筑面积约为 ㎡。

3、建设地点: 。

1、规划建设用地为 ㎡。

2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。

3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。

1、单体类型及结构类型:

1)、1#厂房,采用 结构;

2)、2#厂房,采用 结构;

3)、3#厂房,采用 结构;

4)、宿舍楼,采用 结构。

2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。

1、提供的有关设计资料清单见附表1;

2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打√者为设计首选内容)。

3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。

委托单位: (盖章)

日 期: 年 月 日

设计委托书 设计委托书与设计合同篇四

1.项目概述

水竹山公园,又称儿童公园,位于辽宁路东侧,占地18.54万平方米。山的周围有一条路,两边种着雪松,山的北边建了一个儿童公园,增加了一批儿童游乐设施和十二生肖雕塑。1984年,改为汕头公园。公园分为儿童游乐、文化娱乐、登高眺望、静养四大功能区。每年元宵节期间,这里都会举行元宵节。

1.建筑总平面设计

2景观规划方案

3其他相关规定

1 .坚持社会化原则。

青岛作为旅游城市,必然会发挥城市形象展示的作用。也是市北区最北的公园,承载了大量的休闲需求。但主要是针对孩子。赋予环境宜人的艺术感染力,美化居住环境,体现社区文化,促进人际交往和精神文明建设,倡导公众参与设计、建设和管理。

坚持节约原则。

在实事求是的基础上进行设计,以软装布景为基石,注入文化和活力,拓展活动空间。符合市场发展需要和当地经济条件,注重节能、节材和合理利用土地资源。提倡简约朴素,反对华而不实的铺张浪费,尽可能采用新技术、新材料、新设备,以达到优异的性价比。

坚持生态原则。我们应该努力保持现有的良好生态环境,改善原有的不良生态环境。倡导将先进的生态技术应用于环境景观的塑造,利用人类的可持续发展。

规划目标

创造一个儿童玩耍的空间,认真研究基地现状,结合项目实际情况,深入细致地考虑基地的功能间结构,合理确定交通系统和景观系统的组织和空间体系,精心构建一个分工明确、布局合理、交通顺畅、环境宜人的现代儿童玩耍空间。充分解读本项目的区位特点,打造梦幻童话世界。

坚持可持续发展理念,强化土地利用。努力在儿童公园营造高品质的景观环境,形成绿树、清水、空气清新的宜居空间。注意儿童环境空间的'设置。协调各种功能属性的使用,形成相互关联、互不干扰的区域关系,以提高内部功能的共享和整合,提高其使用效率。组织各功能块内各类人流与公交线路的关系。

安全第一,这是所有家长关心的问题。中国父母让孩子玩冒险游戏是相当矛盾的。在孩子眼里,我们的细节设计可能是在限制他们的玩耍空间?他们喜欢热闹,想象力丰富,喜欢成群结队地在空旷的地方狂奔。所以过分的自我可能会让孩子完全不在设计师设计的地方。

最重要的一点是尊重孩子的意愿,创造适合孩子游戏特点的场地环境。有条件的话可以和孩子沟通一下场地和活动的类型。你可能会发现,他们理想的游戏场地模式和我们认为理所当然或者按照常规经验构建的模式是有区别的。孩子想象力丰富,经常问令人瞠目结舌的问题。行动思维往往不受常识的约束,具有冒险性、群体性、模仿性的特点。通过对交流后的信息进行总结和分析,你可以发现孩子喜欢在什么样的环境中玩耍。

1规划布局

本着“生态、创意、精致”的理念,我们尊重原有的规划结构。

2交通组织和停车

满足交通分流,提供所需停车位。

3绿色景观

在绿化景观设计中,整个绿化系统贯穿整个。儿童公园通过空间高差的变化以及地面、平台和建筑绿化的有机结合,努力营造多层次的绿化生态环境。平台绿化以草、花、灌木为主,地面绿化与平台绿化相辅相成,种植高大树木。同时布置雕塑、景观墙、落花床、草地、休息平台。必须考虑设备位置和颜色因素,如光线、阴影、阳光和风。另一个重要因素是场地的颜色。色彩对孩子有明显的影响,鲜艳宜人的色彩会带给孩子快乐的情绪。

景观设计应考虑以下内容(包括但不限于):

1.体现儿童主题公园的景观元素。

2.绿化种植景观:组团绿地、平台绿地、建筑基础绿地、垂直绿化、湿地水生植物、广场绿化等。

3.道路景观:机动车道、人行道、路缘、车档、立柱等。

4.场所景观:健身游乐场、儿童游乐场、休闲广场、中小学入口等。

5.硬质景观:雕塑小品、儿童游乐设施、围栏/围栏、挡土墙、坡道、台阶、景观墙、种植容器、椅子/凳子等。

6.水景:护岸、桥梁、栈道、景观水、喷泉、溪流等。

7.遮蔽景观:亭子、走廊、脚手架、膜结构等。

8.高视点景观:图案、色块、色彩、层次、密度等。

9.绿地给排水。

10.景观照明。

11、建筑改造

第一阶段:景观设计方案阶段【历日】;提交的结果如下:

1设计规范

2景观设计的总体布局

3总体景观规划

4整体景观的鸟瞰图

5重要节点方案图

重要节点参考:儿童公园入口广场、中心广场、“108套”饰面广场和登高平台小品设计。

以上结果提供3套文字和1张cd。

第二阶段:景观施工图设计阶段【历日】

提交的设计结果如下:

1)一般结构描述

2)总体规划

3)部分细节

4)道路路面施工详图

5)竖向设计图纸

6)景观照明图施工图

7)给排水施工图

8)水景施工详图

9)护岸施工详图

10)绘制施工详图

11)绿化种植施工图

12)工程量清单。

以上成果获批后,提供景观施工蓝图8套,光盘1张。

最迟应提交本项目的设计成果方案。

最迟应提交本项目的设计成果和施工图。

设计委托书 设计委托书与设计合同篇五

账名:_______________________账号:__________________开户行:_______________

以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

__________设计分所:

兹委托你单位进行__________项目的勘察、设计工作。

工程地址:__________

工程规模:________

设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

特别提示:客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据,对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。

设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

本授权委托书声明:我_______(姓名)系______(总公司名称)的法定代表人,现授权委托________(分公司名称)的__________(姓名)为我公司签署_______工程投标文件的法定代表人的授权委托

拾、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。

特此委托!

委托单位:________有限公司

____年___月___日

设计委托书 设计委托书与设计合同篇六

位:

深圳市xxxxx投资有限公司

【xxxxx】

深圳市

xxx建筑设计研究总院第一设计部

公司定于xxxxx年 5月 13 日派发设计资料并组织踏勘现场。 设计未详问题可随时咨询联系人。

1、受邀设计单位务必于xxxxx年6 月 10日前将设计方案资料送达本公司。未按时送达设计方案资料的视为弃权。

2、送交地点:

3、联系人:

4、电话:【设计方案委托】

1、设计方案由本公司组织专家进行评审。

2、方案评审结果将于xxxxx年 6 月 30 日前以书面的形式通知受邀设计单位。

1、本公司在下达方案评审结果书面通知后十天内支付设计单位4万元人民币,作为方案设计费。对于方案设计深度未达到【设计任务

书】要求的设计单位,本公司将不予支付方案设计费。

2、经过考察,若方案评审胜出设计单位具备承接该项工程施工图设计资质条件的,本公司将于xxxxx年内与该设计单位签定施工图设计合同。设计取费标准按国家和深圳市有关规定另行协商。

3、若胜出设计单位不愿承接或不具备资质条件承接该项工程施工图设计工作,胜出方案设计费原则上按该项工程设计取费的15%支付即8万元人民币(已包括方案设计费4万元)。最佳方案通过主管部门审查后,委托单位于七日内支付。

具体内容详见【xxxxx项目建筑、规划设计任务书】。

1、不符合本委托书要求的设计资料不进入评审范围。

2、受邀设计单位未按时送达设计资料的不进入评审范围。

3、业主支付方案设计费后,拥有设计文件的著作权及其延伸权利 ,设计资料不退还受邀设计单位。

以下资料同样作为邀请设计文件的基本资料。

附件1:深圳市规划与国土资源局:

xxxxx住宅小区宗地图(复印件)

附件2:xxxxx住宅小区项目销售对建筑设计方案的参考意见

委托人:

时间:

设计委托书 设计委托书与设计合同篇七

xxx设计分所:

兹委托你单位进行xxx项目的勘察、设计工作。

工程地址:xxx

工程规模:xxx

设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

特此委托!

委托单位:xxx有限公司

20xx年xx月xx日

设计委托书 设计委托书与设计合同篇八

xxx有限公司:

由贵司负责设计和工程总承包的xxxxxx有限公司超白光伏玻璃生产线已进入设备安装阶段,即将投产。我司根据光伏玻璃市场情况决定在原片成品库地段建设两条光伏玻璃深加工生产线。为了实施项目建设,现特委托贵司进行深加工项目设计,同时,因布置两条深加工线所引起的厂区功能分区变化和设计调整也在委托之内。具体情况如下:

xxxxxx有限公司光伏玻璃深加工生产线项目。

利用原片成品库和碎玻璃堆场地段,请另外规划碎玻璃堆场。

新建。

生产线

两条深加工生产线

规模

2×14000o/天

总产能

一千万平米/年

产品品种

超白压延玻璃

产品厚度

2.5~ 4mm

1、玻璃原片:原片从冷端经叉车转运至深加工车间;

2、供水:采用城市自来水或厂区自备深井水,并根据深加工工序要求设计超纯水制备系统;

3、供电:厂区开闭所10kv供电,需设计深加工车间变电所;

4、排污:设计磨边污水处理系统;

5、运输:深加工成品均按汽车运输考虑,装车同时考虑行车和叉车两种方式。

1、磨边:如无更合适的建议采用佛山保特罗磨边机;

2、镀膜:如无更合适的建议采用意大利赛福徕进口滚涂机;

3、钢化机组:如无更合适的建议采用北玻或兰迪产品;

4、上下片机:如无更合适的建议采用国产机械手;

5、其它设备:选用国产主流厂家产品;

1、绿色环保:污水排放必须达标;

2、产品品质:高档多晶硅太阳能电池用光伏玻璃。深加工总成品率大于90%;

3、工艺流程尽量合理,减少运行费用。

1、厂区功能分区变化调整设计7月底完成;

2、深加工车间建筑结构施工图8月15日前提交;

3、深加工系统主要设备表7月20日前提交;

4、各专业施工图8月底前分批提交。

感谢贵司对我司工作的大力支持!顺颂商祺!

委托人:

20xx年xx月xx日

设计委托书 设计委托书与设计合同篇九

工程名称:xx县恒源lng与cng加气站项目

建设地点:xxxxxxxxxx燃气有限公司

设计单位:xxxxxx技发展有限公司

委托日期:20xx年x月6日

1、工程名称:xxxxlng与cng加气站项目

2、工程概况:在xxx县温陈乡建设lng与cng加气站各一座,项目占地约7.3亩,现有400kva箱式变压器1座,位于场地西北角。lng加气站为二级站;cng加气站日生产能力1.5万立方米,cng加气机为3台,布置于场地东南三角形加气罩棚下。

办公楼为3层,1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间;2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间;3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。

1、初步设计方案;

2、设计图纸;

xxx燃气有限公司

20xx年x月6日

设计委托书 设计委托书与设计合同篇十

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托, 就设计事项,双方经协商一致,签订本委托书,信守执行:

甲方委托乙方对其在晋宁新建的2号车间和成品库进行施工图设计。其中成品库的平面尺寸为长80米、宽50米(25米的两跨);2号车间平面尺寸为长80米、宽20米(两层)。

设计费用按建筑面积6元/㎡收取,2号车间和成品库建筑面积共计7200㎡(80x50+80x20x2),设计费用共计为:人民币43200.00 元,(大写:肆万叁仟贰佰圆整)。

1、 甲方需在合同签订后2日内支付预付款人民币10000.00 元,(大写: 壹万圆整)。

2、乙方在完成2号车间的施工图设计并出蓝图盖设计院章后,再支付人民币15000.00 元,(大写:壹万伍仟圆整)。

3、乙方在完成成品库的施工图设计并出蓝图盖设计院章后,再支付余款人民币18200.00元,(大写:壹万捌仟贰佰圆整)。

1、设计时间从甲方把预付款打入乙方银行账户后第二天算起,7天之内完成2号车间的施工图设计任务,14天之内完成成品库的施工图设计任务。

2、乙方以蓝图和电子版两种方式交付给甲方施工图纸,蓝图要有设计院盖章,交付数量4份,图幅大小a2。

1、乙方设计的施工图要包括以下部分图纸:土建基础部分施工图、钢结构部分施工图、水电、消防部分施工图。

2、乙方设计的施工图要达到设计院设计的深度要求,要满足施工人员的使用要求、要达到审图中心的审查要求。

3、当本委托书执行完,甲方以后进行项目报审和施工图审查时,乙方有义务进行技术方面的配合与协助。

六、甲方的责任:

1、甲方要向乙方提供本项目的具体地址、建设单位、工程名称。

2、甲方要向乙方提供本项目的地质勘查报告,以便进行准确的基础设计。

3、甲方要向乙方说明2号车间和成品库的用途各是什么以及放置何种设备,以免乙方设计条件错误。

4、甲方要向乙方提供2号车间和成品库的建筑草图,要注明各自的长宽高要多少、门窗要如何布置。

七、施工图知识产权的约定:

1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有施工图的所有权、使用权和修改权。

2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方的施工图而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任;

3、未被甲方采用的方案,知识产权仍归乙方所有;

甲方权利和义务:

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方的使用要求和企业文化内涵。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

3、甲方有义务支付合同约定的相关费用;

乙方权利和义务:

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:

4、乙方需按照甲方的要求进行施工图设计,并设计修改至甲方满意为止。

5、乙方需按照合同约定按时交付施工图纸。

1、甲方如无正当理由提前终止委托的,甲方所付的费用无权要求退回。

2、乙方如无正当理由提前终止委托的,所收取的费用应当全部退回给甲方。

本合同一式两份,双方签字或盖章后生效,甲乙双方各持对方签字合同一份,具有同等法律效力。未尽事宜,双方协商解决。

户名: 帐号: 开户行:

甲 方: 乙 方:

甲方签字: 乙方签字:

签订日期: 签订日期:

年 月 日 年 月 日

设计委托书 设计委托书与设计合同篇十一

项 目 名 称:

项目建设地点:

合 同 编 号:

委托方(甲方):

承接方(乙方):

签 订 日 期:二○一一 年 月 日

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲方委托乙方承担 项目设计工作,经双方协商一致,签订本合同。

第一条 合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《广州市城市规划条例》。

1.2 国家及地方有关规划、建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4

1.5

第二条 委托项目内容及范围

2.1 项目名称: 。

2.2 项目地点:。

2.3 用地面积: 。

2.4 建筑面积:/平方米(以规划行政主管部门审批文件为准)。

2.5 委托内容及标准:

第三条 甲方责任

3.1 甲方应在本合同签订后五日内,向乙方提交项目委托书,该委托书包含本项目所涉及各个阶段的明确的设计任务要求,该委托书为本合同的组成部分之一。

3.2 甲方应在本合同签订后五日内,向乙方提交以下所有设计基础资料: 3.2.1 ; 3.2.2 ;

3.2.3 ; 3.2.4 ; 3.2.5 。

3.3 乙方在3.2条所述清单基础上,要求甲方提供在资料清单之外但属于乙方履行本合同规定的设计工作所需的其它资料的,甲方应予以配合并在接到乙方补充提交材料清单之日起五日内提供予乙方,但是乙方不得以此为由要求推迟乙方提交设计成果的时间。

3.4 甲方应当在本合同第4.1所述相应工作阶段开始之前五个工作日内,提交该工作阶段所涉相关主管部门、领导的意见和批示文件等文件复印件各一份。

3.5 若甲方提交上述3.1-3.4所述任一文件,超过规定期限十日(含十日)以内,乙方按本合同第4.1条规定交付设计文件的时间相应顺延;超过规定期限十日以上的,乙方有权单方重新确定提交设计文件的时间或解除本合同。

3.6 甲方应当对其提供资料的真实性、正确性、全面性、合法性负责,因甲方提供资料不足或错漏等瑕疵而导致日后出现的更改返工或任何第三方责任,甲方应负全责,并就乙方的更改工作双方另外协商确定甲方须额外支付设计费用。

3.7 甲方应就本项目与地方职能管理部门进行必要的协调工作。

3.8 甲方负责本项目因地方行业约束所需的专业部门设计统筹,并以乙方的总体平衡为基础。

3.9 甲方应配合乙方的工作进程,在尊重乙方工作的前提下及时提出有关规划设计要求(包括使用功能、技术配置等)和修改意见。

3.10 甲方收取乙方交付的符合本合同第一、二、四条规定内容的各阶段规划设计成果及相关文件,应及时审查认定,并出具书面修改意见或书面确认函。

3.11 甲方应按本合同第七条规定内容如期如数向乙方支付工作费用,本合同之设计费必须由甲方支付 (即直接由甲方账户汇入乙方账户内)。如甲方改由任何其他公司(包括其子公司及母公司)支付,甲方必须在汇款前提供有效的付款委托函予乙方。

3.12 甲方应支持乙方的设计回访工作,并提供相关资料复印件给予乙方归档。

第四条 乙方责任

4.1 乙方应按本合同第二条规定进行设计工作并提交规划设计成果及相关文件。本项目设计按以下分阶段进行(审查、审批、公示时间不计算在下列工作时间内):

4.1.1 第一阶段,自本合同已签订、乙方收到甲方按照本合约3.1-3.3条提交的资料、乙方在收到甲方按照7.2.1条支付相应费用该三条件共同满足之日起日内,完成 (第一轮成果),该成果用于,一式 份;

4.1.2 第二阶段,自乙方在收到甲方按照本合约3.4条提交的资料且甲方按照7.2.2条支付相应费用之日起日内,完成 (第二轮成果),该成果用于,一式 份;

4.1.3第三阶段,自乙方在收到甲方按照本合约3.4条提交的资料且甲方按照

7.2.2条支付相应费用之日起日内,完成 (第三轮成果),该成果用于,一式 份;

4.1.4 本项目的工作程序与具体的工作时间可由甲乙双方根据规划行政主管部门的要求协商确定和对上述工作时间安排进行调整,调整后甲乙双方完成相应工作的日期相应顺延,且免除因日期顺延产生的相应责任及权利。

4.2 乙方负责按相应规划行政主管部门的批复意见对各阶段规划成果进行修改,并按规划行政主管部门的要求参加专家评审会并进行汇报。

4.3 乙方对规划设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

4.4 乙方指定为负责人,全面组织协调本项目规划设计各项事宜。

电话: 电邮: @

4.5 乙方负责保管归档全部规划设计底图及原始规划设计文件。

第五条 技术要求和设计质量

5.1 本项目规划设计必须执行中华人民共和国现行规划行业设计规范、规定、规程、条例、标准等。

5.2 本项目规划设计文件应符合行业及地方通用标准和惯例,符合《广州市城市规划管理技术标准与准则》的要求。

5.3 本项目规划设计文件应满足甲方提供的项目委托书中经双方认可的技术要求。

第六条 成果认定

6.1 乙方按本合同第4.1条规定完成各阶段规划设计成果及相关文件,应以甲方书面认可的成果作为该阶段规划设计成果交付。

6.2 乙方交付各阶段规划设计成果后,甲方应在5个工作日内向乙方提出对该阶段规划设计成果的书面反馈意见或书面确认函;逾期将视为甲方同意该阶段规划设计成果。

6.3 针对乙方提交的各阶段工作成果,如因甲方或任何第三方原因等非因乙方过错原因而需要进一步修改的,甲方应当就修改要点及修改要求书面形式明确告知乙方,乙方应当在收到甲方书面意见之日起十日内就甲方的修改要求提交修正后的工作成果,修改期间构成乙方按照合同第4.1条规定交付期间的延迟;修改次数以两次为限,超出两次需要继续修改的,甲方须另行向乙方支付费用,具体费用标准双方另行协商确定,否则乙方有权不再继续修改或解除本合同。

6.4 乙方按本合同第4.1条规定进行各阶段规划设计成果交付后相应的送审工作,并以有关规划行政主管部门的书面审批同意文件为该阶段送审工作成果。因甲方或乙方原因暂停或终止该阶段送审工作超过30个工作日的,甲乙双方应就该阶段送审的确认另行协商工作成果。

6.5 乙方提供最终成果文件和图纸一式三份,及最终成果电子文件一式一份。

第七条 费用及支付方式

7.1 费用

7.1.1 经双方协商,改造规划设计总费用为人民币整(¥元)(总费用不因政府批文批出总建筑面积的增减而变化)。

7.1.2 本费用包含本项目共次正式成果费用。即:。

7.1.3 本合同4.1条所述各阶段成果提交后,因非乙方过错而造成该阶段成果修改的,其费用由双方协商后另计。

7.1.3 本项目不含 费用。

7.2 支付方式

7.2.1 定金及第一阶段费用:自本合同签订后 五 日内,甲方应支付总费

设计委托书 设计委托书与设计合同篇十二

委托人:

受理人:

有关事项说明

一、本委托书一式二份,审查部门一份、委托单位一份。

二、正文部分由建设单位填写,附表由设计单位填写。

三、填表内容应真实、准确、具体,一律用钢笔或签字笔填写,字迹要端正、清楚。

四、自收到审查意见书后,建设单位应督促勘察、设计单位在一周内完成审查意见回复,最长不得超过2个月,如超过2个月仍未回复的【包括历次回复间隔超过2个月的】,将视为审查终止,我中心不再保留该项目所有审查资料。

五、技术性审查工作结束后,建设单位应在3个月内到我中心办理相关手续,逾期未办理的,我中心不承担相关责任和保存图纸【含勘察文件】的义务。

六、若修改内容涉及各专业图纸且有重大变更的,则应按要求重新申报施工图审查。

七、建设单位应当妥善保存审查资料,包括:审查意见书、回复意见书【含变更通知单】、合格盖章图纸、施工图审查合格证、抗震审查合格证,以上资料如遗失无法补办。

八、收费依据:宁价房[20xx]292号、宁价[20xx]10号、宁财综字[20xx]2号文

收款单位:南京市建设工程施工图设计审查管理中心 帐 号:xxxxxxxxxxxxxxxxxx 开 户 行:招商银行城西支行

施工图设计文件审查委托书材料清单

委托人:

(盖章)

受理人:

(盖章)

日 期: 日 期:

设计委托书 设计委托书与设计合同篇十三

工程名称:______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号:______________________________

(由设计人编填)

设计证书等级:__________________________

发包人:________________________________

设计人:________________________________

签订日期:______________________________

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

发包人:____________________________________________________________________________________

设计人:____________________________________________________________________________________

发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条本合同签订论据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是:_________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

3.1合同书

3.2中标函(文件)

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

第七条费用

7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费(#url#)。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

第八条支付方式

8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。

9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条仲裁

本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

第十二条合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。

12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称:___________设计人名称:___________

(盖章)(盖章)

法定代表人:___________(签字)法定代表人:___________(签字)

委托代理人:___________(签字)委托代理人:___________(签字)

项目经理:___________(签字)项目经理:___________(签字)

住所:___________住所:___________

邮政编码:___________邮政编码:___________

电话:___________电话:___________

传真:___________传真:___________

开户银行:___________开户银行:___________

银行帐号:___________银行帐号:___________

建设行政主管部门备案:___________鉴证意见:___________

(盖章)(盖章)

备案号:___________经办人:___________

备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服