当前位置:网站首页 >> 作文 >> 2023年合伙做工程协议书(6篇)

2023年合伙做工程协议书(6篇)

格式:DOC 上传日期:2023-03-12 08:31:21
2023年合伙做工程协议书(6篇)
时间:2023-03-12 08:31:21     小编:zdfb

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

合伙做工程协议书篇一

合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。甲、乙双方本着互惠、公平、公正和诚实守信的原则,根据《民法典》及相关法律、法规之规定,经双方友好协商,达成如下协议,共同遵守。

一、合作内容

1、乙方受甲方委托,为完成甲方同_______公司取得工程项目内部承包合同,乙方负责完成对本工程项目的调查、对接、洽谈等相关事务,由此产生的差旅费、招待费、工资及考察等费用作为投资条件,代表甲方完成该承包的实施。

2、甲方负责组织,提供承包该工程的一切手续及资金至最终签订项目承包合同,并由甲方独立组织施工,自负盈亏。甲方经过严格的预算程序,决定按本协议规定分配给乙方相应的收益作为乙方代理行为的投资回报。

二、工程概况

1、工程项目及名称:________工程。

2、工程总造价:______元,大写______元人民币。

3、工程地点:__________________。

4、工程内容:土石方工程。

5、工程保证金:______元。

6、本工程计价方式:按主合同执行

7、本项目合作方式:以甲方同项目方约定方式执行。

三、合作收益

1、本协议规定按甲方所做工程中土石方总方量提取______元立方米作为乙方的收益。

2、乙方收益的支付时间与方式:甲方与项目方签订项目施工合同进场的______个工作日内,支付______万元(大写:______元整),乙方应得收益剩余部分根据工程月进度按比例足额支付,直至付完为止。

3、乙方应得收益所涉及国家相关法律法规应缴纳的税费由甲方代扣代缴,乙方不提供票据,相关审计等由甲方负责完成,确保乙方所得款项的合法性和安全性。

4、每月工程进度款到账后,甲方保证在每月收到进度款后______个工作日内将乙方收益支付到乙方指定的银行账户。

5、乙方有权派专员对甲方财务进行监管,并且对甲方工程进度款的到账情况,享有监督权和知情权。

四、协议的履行及违约责任风险提示:

合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

1、甲方如不按照本协议约定的方式支付乙方的约定收益,乙方有权凭本协议向项目发包方提出从甲方应得工程项目款中扣除,并有权依法向人民法院提请诉讼。

2、申请执行本协议约定利润,并按合同约定工程造价总额的______%追究违约金。

五、保密约定风险提示:

应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。甲、乙双方都应当无条件保守本协议的商业秘密,本工程承包项目在未经施工队伍进场之前不得向协议外第三方透露该协议约定的任何内容;更不允许违规炒作。

六、其他约定

1、乙方不承担甲方与项目方之间的经济纠纷、法律责任及施工过程中的安全事故等责任。

2、本协议在甲乙双方代表签字盖章后成立,甲方同项目发包方签订《项目承包合同》时生效,如甲方与项目方签约不成,本协议无效。

3、本协议在甲方支付完乙方所有应得定额利润后自动失效,双方解除合同关系。

4、本协议涉入的内容甲乙双方应遵照执行,如需变更,必须经双方协商同意,否则视为约,甲方仍无条件按此协议负责。并赔偿乙方由此发生的经济损失。

5、本协议一式______份,甲乙双方各执______份;本协议未涉入事项,以项目合同约定的相关内容为准。甲方(签章):代表人(签字):________年____月____日乙方(签章):代表人(签字):________年____月____日

合伙做工程协议书篇二

甲方:广州恒艺装饰设计有限公司(以下简称甲方)

乙方:身份证号:(以下简称乙方)

为明确公司、工程监理,施工队之间的责任、权力和利益,使公司的品牌,产品的品质、企业的文化得以进一步的深化和提升,确保公司、工程监理和施工队三方有章可依、违章必究、政令畅通、禁令行止,特订立此责任承包协议。

一、乙方责任承包人的资格与条件:

1、具有从事装饰工程管理两年以上的管理经验,特别是具有中大型工装装修经验。

2、具有高中以上学历或具有工程监理证书、工程师以上的资格证书。

3、在社会上或在公司没有任何劣迹表现,包括违法乱纪的现象,具有以公司为家、以客户利益为重,以工人利益为己任的高尚品质。

4、具有装饰工程丰富的工作经验、沟通能力、业务知识、包括施工管理、材料知识、文化知识、识图知识、工艺制作及流程、设备、工具等知识的经验;具有监督、检查、指导、服务、协调、沟通等方面的工作能力。

5、具有较强的施工队伍管理及带队施工的能力。

1)必须要有固定的施工技术人员,各种人员必须齐全,技术全面,还具有丰富的装饰工程施工经验。所有施工人员必须经公司严格审核、审查、注册、登记、编号、考查和考核。

2)各工种施工队必须严格遵守公司的各项制度、质量管理规定、安全文明管理规定、检验和检测制度等,违反者公司视情节轻重进行处理。

3)乙方责任承包人,承包公司工程时,在每单工程结算后抽出1%的结算款作为工程维修保证金,退工程保证金时必须是施工队在公司所承建的最后一单工程结算满一年后,且无任何工程质量问题,以及无任何违法乱纪现象,经主管工程监理,工程部领导审批,上报公司办理退款手续。

二、承包方式:

1、乙方承包的装饰工程:

2、承包范围:包工、包料、包运杂费、清洁费、其它一切费用。

3、工程预算总造价:(详见甲方工程报价单)。乙方完成后,按实际完成工程量进行结算,施工过程中,经甲方和业主双方认可的工程修改报价单与本合同具有同等效力。

4、工期:按甲方与乙方商定的工期为准。

5、乙方承包人同时最多只能承包公司2项工程。

三、工程施工管理:

1、乙方必须严格遵守和执行公司装饰工程《文明施工现场管理规定》及《安全施工管理规定》两规定条例,违者按公司制度处罚,情节严重者惩罚或终止承包合同。

2、乙方必须严格按照《住宅装饰验收标准》执行,甲方将按照此标准进行严格的验收。

3、乙方对于不符合四方施工质量、施工标准、施工规范的问题,不管是工地文明、安全、卫生、防火、防水方面,还是技工手工工艺方面,凡是不合要求的,限期整改,不整改者,处以重罚,给公司造成损失的由责任承包人负责,工程结算一年内,工程出现质量问题(在公司维修保证书范围内)在业主提出一周内乙方承包人必须负责维修,否则公司安排人进行维修,并从工程维修保证金中扣除维修费。

4、乙方在责任承包工程期间,凡出现重大安全、质量责任事故,甲方不仅追究乙方经济责任,还要追究其行政责任,违反法律法规者,将移送司法机关处理,并终止责任承包合同,取消责任承包资格。

5、乙方在责任承包工程期间,凡出现媒体曝光事件,给公司名誉等受到极大的损害,甲方将终止责任承包合同,不退回工程维修保证金,还要追究其经济和行政责任。

6、所有现场施工人员必须服从公司的监督、检查、指导。对公司或业主提出的工程问题及工艺要求,如得不到落实,公司有权对施工责任承包人按规定处罚,甚至终止责任承包合同。

7、乙方责任承包人,对所负责的施工队伍所用的技术工人必须以公司员工的身份出现,如公司检查发现不了解公司的情况、文化、品牌、等方面或业主发现不是公司的技术工人,公司有权对责任承包人进行处罚,甚至终止承包合同。

8、乙方不得以任何借口、理由或形式将甲方的装饰装修工程转包给其他方,否则甲方将终止责任承包合同,不退回工程维修保证金,还要追究其经济和行政责任。

9、严禁乙方责任承包人及施工人员与他人谈及工程承包、转包、报价、设计、经济信息等原则性问题,在任何情况下,不得以第二、第三人称称呼公司,如“你们公司”“他们公司”,如出现则处以罚款。

10、乙方责任承包人及施工人员必须证件齐全及办理公伤理事故保险(公司可协助办理),费用处理;如不办理,出现的所有问题及公伤事故由责任承包人负责并承担所有费用,工人出入证和放行条由乙方责任承包人负责办理。

11、公司对乙方责任承包人所承包的工程,不再对技术工人管理进行安排。

12、乙方责任承包人不得炒单,不得私自做工程项目,不得接业主钱物,一经发现,甲方将终止责任承包合同,不退回工程保证金,还要追究经济和行政责任。

13、在施工过程中,乙方责任承包人应及时发现合同报价单中的漏项或工程量不足,及时向工程部报告并填写工程变更通知单,通知业主签字认可。

14、乙方责任承包人要会同公司工程部对所承建的装饰工程各项目进行登记、丈量,列出工程结算清单,如发现有漏项或工程量不足,甲方将以合同的价格对漏项或工程量不足进行计算工程金额,由乙方责任承包人全额赔偿,并处以100%处罚,且取消责任承包合同,没收一切保证金(公司认同或赠送的除外)。

15、乙方责任承包人所承建的装饰工程完工后,必须经公司工程部全面验收,并把验收单交给客户签字认可,否则一律不与责任承包人结算,或按不合格工程论处。

16、与客户结算完毕后,乙方责任承包人与施工队伍结算时有争议的部分,由工程部进行协调处理,此项工作完成后公司与乙方责任承包人进行结算。

17、工程预算中的折扣优惠,甲、乙双方按扣点方式共同分摊。对业主扣款事项和金额(工程质量、材料质量、安全、工期、服务等方面),则由乙方责任承包人全额承担赔偿,或根据实际情况视情节轻重,由工程部审核,报公司批准进行减、免处理。

18、所有施工人员在上班期间必须统一着公司服装,所有工程项目的管理制度、形象宣传必须统一按公司规定。

19、乙方责任承包人必须按照规定工期完成工程,否则延期按100元/天,从工程款中扣除。如业主材料不到位或工程增加可向公司申请延长工程期限。

四、收、付款方式:

1、根据先期的预算,甲方负责向业主收取预算金总额的10%作为定金。

2、乙方施工人员进场三日内,乙方应按照合同规定要求业主催交总预算金额的30%,按甲方指定的账户或指定地点及财务人员承兑。甲方在乙方水电基本完成后,付乙方总预算金的15%。

3、在乙方泥水、电工基本完成,木工进场前向业主催交总金的40%,其中甲方付给乙方总预算金中的20%。

4、在乙方木工基本结束,油漆、扇灰工程开始前,乙方向业主催交总预算的15%和增加项目的80%,并按结算总造价,甲方收取总造价的%(包括以前所收的款项,另加1%作为乙方的维修保证金)剩余部分为乙方全部所得。

五、收取工程扣点方法:

1、工程总造价(结算)叁万元(¥30000、00元)以上(含叁万元)(¥30000、00元),甲方收取工程总造价(结算)的30%。

2、在工程总造价(结算)叁万元(¥30000、00元)的基础上,每增加造价肆千元(¥4000、00元)甲方在原收取总造价(结算)的30%基础上,加收1%,即总造价(结算)的31%,(例:34000、00元,收取点31%;¥38000、00,收取点32%),以此类推。

3、工程总造价(结算)伍万元(¥50000、00元)(含伍万元<¥50000、00>)甲方收取总造价(结算)的35%。

4、在工程总造价(结算)伍万元(¥50000、00元)的基础上,每增加造价(结算)壹万元(¥10000、00元),甲方在原收取总造价(结算)的35%基础上,加收0、5%,即总造价(结算)的35、5%,(例如:¥60000、00元,收取点35、5%;¥70000、00元收取点36%等),以此类推。

5、工程项目在没有泥水工程的情况下,在伍万元(¥50000、00元)以内(含伍万元<¥50000、00元>),甲方在收取总造价(结算)35%,总造价(结算)每增加壹万元(¥10000、00元)的情况下,甲方参照本条款第四条收取的方法。

6、工程总造价(结算)在拾伍万(¥150000、00元)以上(含拾伍万元<¥50000、00元>)甲方收取总造价(结算)的40%。

六、施工材料的控制和管理:

1、乙方责任承包人工程所用的工程材料,必须按照合同书、报价单和施工图纸规定和确定的材料,包括材质、品牌、规格、性能、质量等必须达到所规定的要求,违者重罚。

2、除公司规定或同意乙方责任承包人自行采购的材料外,其它工程材料都应到公司规定的材料采购点采购,乙方责任承包人无权随意采购,违者给予重罚。

3、乙方责任承包人未经公司同意私自采购的材料,甲方不予认可,并进行100%处罚,从工程维修信誉金中扣除。

4、乙方责任承包人私自采购的材料,甲方有权将所承建的工程项目拆除,损失由责任承包人100%负责,并根据情节的轻重进行100%-500%的处罚。

5、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

6、本协议自签订之日起生效。

本合同的全部文本,甲方拥有最终解释权。

甲方:广州恒艺装饰设计有限公司乙方:

年月日年月日

恒艺装饰关于木制品防潮处理补充协议

一、门套、窗套基层木板与墙面接触面一定要做防潮处理,项目内容包括以下几点:

1、墙面做好防水处理。

2、在墙面上铺两层防潮棉垫。

3、门套与墙面之间接触面刷防潮清漆。

4、门套与地面之间留12、5px打玻璃胶收口。

做法示意图如下:

二、木制品与墙面、地面之间所做防潮处理,项目内容包括以下几点:

1、墙面、地面做好防水处理。

2、柜台背板、底板刷好防潮清漆。

3、在背板、底板上粘贴两层防潮棉垫。

4、在柜台背板两边加上刷好防潮清漆的小木方。

5、保证木制品与墙面、地面之间有一定的空隙。

6、木制品柜台与水泥墙面之间的空隙在合理的位置钻透气孔。气孔位置如附图:

注:根据:工程责任承包协议书:第三条第4项第2小项的协议规定,在防潮方面不管业主是否同意增加该项目,都要严格按照公司防潮要求进行施工,若违反规定及质量未达标者,勒令整改并罚款100-20xx元,加扣3%的工程维修保证金。

甲方:恒艺装饰设计有限公司乙方签字:

年月日

合伙做工程协议书篇三

建设方:

总包方:

分包方:

为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。

二、承包范围:无锡交通世茂项目 b 地块一期桩基础工程。

三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。

四、建设方责任

1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

五、总包方的工作

1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

2. 负责现场临时水电的统一管理。

3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

六、分包方的.工作

1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。

4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

8. 负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

七、工程质量

1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

八、违约责任

1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。

九、其他

本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

兹证明双方签订如下:

建设方(签章) : 法人代表(或授权委托人):

总包方(签章) : 法人代表(或授权委托人):

分包方(签章) : 法人代表(或授权委托人):

签署时间: 年 月 日

合伙做工程协议书篇四

合伙人: 证号: 电话: 合伙人: 证号: 电话:根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定,本着长期合作,共同发展,互惠互利的原则,全体合伙人经平等协商,就合伙承包

在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化,共享收益,共担风险。

合伙项目以 公司中标合同确认的建设项目内容和范围为准。

合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

建筑成本费用以及与工程有关的合伙人均认可的其他费用由合伙人平均出资(即每合伙人承担20%费用)现出资元,大写人民币现出资元,大写人民币

1、盈余分配:盈余以各方均20%分配(如违约出资,按实际出资比例进盈余分配)。

2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的约定的出资为依据,按比例承担。

合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的,应经各方协商同意;

1、某某某聘请总工程师,负责工程的技术工作;

2、每月三十日为双方商定的结账日,由双方和会计共同下账,所有的支出均需双方签字后方能下账。

3、重大支出和重大合伙事项应由双方事先共同决定,双方电话决定的应在最近的下账日补签书面协议。

建筑成本核算的范围包括:工程介绍费、建筑工程资质挂靠费、税金、施工劳务费、施工机械费、项目部管理人员工资、施工不电费、临时办公设备和用房租赁费、安全维护设施费。预结算费、执行费、材料费及与工程有关的合伙人均认可的其他费用。

合伙期满,各方按合伙协议进行结算,盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款其他方有协助收回的义务。

1、禁止合伙人在同一开发区与其他人合伙。

2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

3、禁止合伙人在合伙期间实施损害合伙人利益的行为。

1、未经合伙人同意而擅自退伙,给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的,按承接工程总价的15%计算损失。

2、合伙人一方违反本协议其它约定,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。

1、合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成由合同履行地人民法院管辖处理。

2、合同在履行过程中如需变更和修改合同,必须经过全体合伙人同意并作出书面修改意见,其他修改无效。

3、本合同未尽事宜,合伙人各方可共同协商签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。

合伙人: 年 月 日

合伙人: 年 月 日

合伙做工程协议书篇五

发包方: (简称甲方)

承包方: (简称乙方)

为加强工程项目质量、工期、安全、现场文明等方面的管理,明确双方责、权、利的关系,结合双方的实际情况,本着平等、自愿的原则,甲、乙双方达成如下协议,双方共同遵照执行:

1、甲方将贵阳1.5环工程毛石挡土墙工程劳务发包给乙方施工,承包方式为:包工不包料,以及工期、质量、安全、现场文明施工。

2、计价计量方式:工程单价按照实际完成片石混凝土挡墙方量50元/m3计算(单包工、机械设备由甲方提供);

3、承包方式及工作内容:乙方只提供劳务,工作内容为(模板支设、模板拆除、毛石混凝土浇筑、脚手架搭设);乙方操作工具(扳手、手锤)自带;甲方提供材料及机械设备(混凝土、模板、钢管、焊条、拉杆及辅助材料等)甲方提供机械设备(挖机、吊车、焊机、角磨机、切割机、混凝土振动棒等)。

4、质量要求:乙方施工工艺,必须满足设计及规范要求,如因乙方不合理的施工,造成的损失全部由乙方承担。

5、付款方式:乙方进场施工先垫付该施工队的生活费用十天,乙方进场施工十天后,甲方支付乙方生活费用,甲方每月按完成量的80%支付乙方进度款;乙方完成每完成一堵挡墙后,甲方七天内付清乙方工程尾款。

6、乙方必须配合甲方对工人的安全培训、安全教育,并进行安全技术交底,若因乙方疏于安全防范、安全教育和安全管理。

7、若甲方未按照合同约定按时支付工程进度款,乙方有权停工;并赔偿乙方停工期间的一起损失;

8、因乙方管理不当给甲方造成极大影响(包括擅自停工、拖延工期、施工质量不合格等),甲方有权终止此合同,有权勒令乙方退场,并只支付乙方完成工程量的70%工程款。

9、双方发生争议,应友好协商。若协商不成,可向有关部门申请仲裁。

本协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效,工程竣工,双方结清工程款项后失效。

未尽事宜,双方另行协商。

甲方(签章): 日期: 电话:

身份证号:

乙方(签字) 日期: 电话:

身份证号:

合伙做工程协议书篇六

甲方:

乙方:

甲乙双方本着诚信互利的原则,现就甲方扩建寺院工程项目达成协议如下:

一、工程概况,工程承包范围:

1、钟楼、鼓楼规格:室外宽m,室外长m,天,皇殿规格:室外宽m,室外长m,厢房层规格:室外宽,室外长 m,大雄宝殿规格:室外宽 m,室外长 m,基础建设,室内地板规格300㎜×600㎜×25㎜由乙方承担。(不包括室内的佛台和室外的走廊、栏杆、石板、油漆彩绘)

2、以上规格尺寸如有更改或增加情况,则以联系单签证为准。

二、结算方法:一次性包价

1、钟楼: 万元,厢房 万元,大雄宝殿 万元。

2、人工材料补差,远距离运输:

3、管理人员和工人安全保险:万元

合计总造价是: 元整

4、施工用电、用水由寺院负责支付。

三、付款方式:

1、本协议签订后,机械人工进场施工,八天内付工程款元 ,基础浇好付工程款 万元 ,主体结顶付工程款 万元,屋顶盖瓦开始付工程款 万元,完工付工程款 万元,余款一年内付清。

2、工程质量达到国家验收标准为合格,安全实行团体保险,希望乙方时刻做好防范工作。

3、工期以开工报告为准,工期

四、验收标准:

1、验收标准以乙方提供的图片为准。

五、违约责任:

1、若乙方未能按合同规定时间内如期完工,则均属违约,应给予甲方经济赔偿,赔偿金额为工程总造价的 10 %。

2、若甲方未能够按期付款,则均属违约,应给予乙方经济赔偿,赔偿金额按工程总造价的。

3、本协议委托内容确定以及费用总额,委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何一方违约,违约方须赔偿对方所有损失。

六、争议解决:

如双方有不统一认识的地方,双方应本着友好的精神协商解决,如双方有不同意见,则根据国家有关合同法标准规定执行。如再若发生不同意见,可申请法院解决。

七、本协议一式四份,双方各执两份,均具有同等法律效应。

八、协议书未尽事宜由双方另行协商签订补充协议给以确定,补充协议与本协议书有冲突的则以补充协议书为准。

九、本协议自签定之日起生效。

甲方代表(盖章): 乙方代表(盖章):

法定代表人(签名): 法定代表人(签名):

或指定授权人: 或指定授权人:

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服