当前位置:网站首页 >> 作文 >> 最新设计委托书格式(12篇)

最新设计委托书格式(12篇)

格式:DOC 上传日期:2023-03-10 19:25:46
最新设计委托书格式(12篇)
时间:2023-03-10 19:25:46     小编:zdfb

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

设计委托书格式篇一

受委托方 (以下简称: “乙方”)

甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计,经双方友好协商,签订本合同,作为双方共同遵守的依据。

甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计,该工程项目户型 使用面积 平方米。

第一条:本委托设计合同设计费 元/平米计取,设计费总额¥ 元,人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元整。

第二条:甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%,计¥ 元,人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后,甲方按实地测量面积交纳设计费余款,乙方进行全套图纸的绘制。

第三条:小型公共工程装修项目的设计费或其他方式(非面积单价)计算的设计费,支付方式、比例必须报请设计部经理批准。

第一条:乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。

第二条:在甲方确定初步设计方案后,乙方于 天内完成整套图纸的绘制。

第一条:本合同签订时,甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。

第二条:甲方在接到乙方初步设计方案(平面布局图,顶面图,效果图,预算书)已完成的通知后,有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改,应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改,如期提交。

第一条:乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计,乙方在约定的期限内完成初步设计方案,并与甲方进行沟通,讨论。初步设计方案确定后,乙方有义务按甲方要求(不得少于2个工作日),在约定的设计时间内完成设计方案。

第二条:按双方约定,工程项目由乙方设计并施工的,在设计完成后,甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款,乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中,负责处理有关图纸内容中一切技术性问题,并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。

第三条:若甲方未委托乙方进行施工,甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务,若甲方有修改需求,可与乙方协商,并交纳 元/次的方案变更费用。

第四条:对乙方设计师所提交的方案,甲方认为与自己的期望值偏差较大,乙方应为甲方更换设计师,但仅限更换一次,且设计周期需顺延。

六、设计方案修改及版权:

第一条:对于一次以上(含一次)的整体方案修改(指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%,并同时约定修改文件的提交日期。

第二条:对于两次以上的局部方案修改(不含两次,每次不限修改处),甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用,并同时约定修改文件的提交日期。

第三条:本项目的设计版权为乙方所有,甲方有责任对此进行保护,不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表,须事先征得乙方书面同意。

第四条:为保证甲方利益,乙方须对甲方身份背景,项目的各项内容进行保密。

第一条:因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的,每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。

第二条:因乙方原因造成中途停止设计的,乙方须书面通知甲方,按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金,并将甲方已付的设计费返还甲方。

第三条:如因甲方原因造成本委托终止时,甲方应以已付费用作为违约赔偿,乙方有权不予退还。

第一条:双方出现不能自行协商解决的问题,双方同意按以下第 种方法解决。

1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。

2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。

第二条:如因不可抗力因素造成合同终止,双方互不承担违约责任。

第一条:本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件,与之具有同等法律效力。

第二条:本合同双方签字(盖章)之日起生效,本合同一式三份,甲方一份、乙方两份,如有未尽事宜,双方另行协商解决。

甲方: 乙方:装饰设计有限公司

代理人签字: 代理人签字:

联系电话: 联系电话:

日期: 日期:

设计委托书格式篇二

委托单位:工程名称:建设地址:设计阶段:承包单位:

计 委 托 书

********************院:

兹委托你院进行 工程 设计,建筑规模:总投资: 万元,请予安排为盼。

委托单位:(盖章)

年 月 日

附件:

1、批准建设文件。 2、设计使用要求。 3、建设红线图。

通讯地址: 联系人: 电话:

委 托 设 计 项 目 表

设计委托书格式篇三

甲方:______________ (以下简称:甲方)

乙方:______________ (以下简称:乙方)

经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方进行阿尔卡迪亚二期项目

单体楼工程 工程 施工图 设计,乙方应按照甲方的要求进行设计工作,具体委托设计要点如下:

1、±0.000的绝对标高为: 按总平面图竖向标高图确定 。

2、进户单元门门厅与室外道路高差为

①建议改为+80 mm;

②散水与底层门厅标高相平 ;楼梯间与室内高差为 -15 mm

3、地下室采光:半地下室采用高窗采光。

4、层数、单元数、户型组合以甲方提供的户型及总图为准,相关要求为

户型细节:户内门只预留洞口,不做门框,入户门统一安装钢制安全门,安全门尺寸为1000×2100;单元门为可视对讲电子防盗门,预留电源。

5、电梯:电梯为800公斤的三菱牌电梯;按总公司战略合作伙伴产品的技术标准做好预留设计;电梯不到达地下车库 。

6、厨房、卫生间大样设计详图需经甲方审定;

7、空调板及相关:空调板的尺寸、位置应满足空调的安装要求,空调插座、空调洞及空调板的位置、高度应合理,客厅空调洞离地面高度0.1m,其余房间2.1m (洞低);室外空调板设铝合金百页护栏。

8、衣帽间要求:墙厚100mm (轻质隔墙)。

9、管道及相关:供水尽可能从管道井内穿行,管道井设置时,尺寸尽量缩小,尽最大可能占用公共部位,少影响室内使用,尤其厨房 。

10、窗:不同尺寸的窗户须做窗型大样,形式要统一,相同房间的窗洞尺寸须统一。开启部分尽可能多一些,窗户材料彩色铝合金,颜色为甲方待定,增加立面效果 ,开启方式为推拉 。

11、建筑立面要与甲方提供的效果图相符。

12、楼地面做法:

(1)、楼地面做法为

①地下室(自下而上)20厚1:3水泥砂浆找平+sbc防水+ 40厚c25细石砼面层随打随压光;

②户内楼地面为3cm厚1:2.5水泥沙浆找平压纹 。

(2)、预留业主装修做法厚度 2cm 。

13、顶棚做法:不抹灰,白水泥刮腻子一遍 ,普通腻子一遍 。

14、内墙面做法:混合砂浆墙面,刮普通腻子两遍卫生间、厨房1:3水泥砂浆打底拉毛。

15、外墙面做法;外墙保温砂浆20~30厚;6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光内掺抗裂纤维;中性弹性涂料 。

16、楼梯间内墙面:混合砂浆抹面+普通内墙涂料 。

17、楼梯间地面做法:一、二、三层楼梯踏步、电梯前室前室及楼梯休息平台为花岗岩,三层以上楼梯踏步及楼梯休息平台为水泥砂浆压光,电梯前室为花岗岩楼(地)面,贴花岗岩的楼(地)面贴黑色花岗岩镶边及踢脚线,宽度、高度均为150mm,电梯门做大理石门套,门套宽度120mm。

18、屋面做法:屋面采用坡屋面,每户留一个南休息平台。平屋面做法: 刚柔结合防水 ,(20厚1:3水泥砂浆找平+fsg保温砖保温并找坡+20厚1:3水泥砂浆找平+sbc卷才防水+40厚c25细石砼刚性防水(配φ4@250双向网片,上任屋面面层贴面砖);斜屋面做法:青灰色

瓦(瓦的品种由甲方确定)、1:2.5水泥砂浆挂瓦条、聚胺脂涂膜防水、1:2.5水泥砂浆找平压光,50厚fsg保温,5厚 1:2.5水泥砂浆结合层。屋面造型的风格与做法须统一,不得破坏整体效果。

19、屋面保温: fsg防水珍珠岩保温砖保温 。

20、地下室及外墙防水: sbc卷材防水2cm水泥砂浆保护层 (地下室外墙施工缝要考虑防渗漏措施)。

21、卫生间防水做法: 聚胺脂涂膜防水两遍 。

22、层高: 错层高度为450mm,标准层层高2.8米(根据结构调整)。

23、墙体材料:多层墙体材料为240mm厚kp1粘土砖;高层、小高层外墙砌筑材料为 200 mm厚 km1 粘土空心砖 ,内墙砌筑材料为 200 mm厚 km1 粘土空心砖 ,厨房、卫生间隔墙材料(非承重)为120 mm厚 粘土空心砖 (墙体要根据江苏省《住宅工程质量通病控制标准》制定防墙体开裂措施)。

24、外墙保温材料为 外墙保温砂浆。

25、落地窗护栏设于 室内 ,采用 铁艺 材料,式样由设计单位设计图样,并经甲方确认;高度应满足规范要求,落地窗台的高度及节点做法需统一。

26、执行节能设计标准,进行节能设计。

27、其他要求:

①门窗玻璃采用中空玻璃,规格及性能符合有关规定;

②厨房设置排烟道,厨房、卫生间大管靠墙角小管在外依次排列。

28、单元门厅设计风格、尺寸须统一。

29、在每栋楼的地下储藏室须留置按每户3m2的公共自行车停车位置,并考虑到地面上下的方便。

30、结合南京地区的实际情况,应详细明确地下室防水的具体要求和做法。

1、结构形式:多层砖混结构,小高层根据经济性与实用美观性为全剪短支墙结构 ;(基础及桩基类型要与甲方商定)

2、结构含钢量多层:30~35kg/㎡;小高层45~50kg/㎡

3、①满足规范和抗震构造要求,合理设置构造柱及现浇砼带以避免墙体裂缝的产生;

②结合江苏省《住宅工程质量通病控制标准》的要求,进行质量通病防治的设计。

4、其他要求:

①设置卫生间砼防水导墙,并注明施工工艺;

②在阳台主次梁、挑檐板设计时,设计要注意其美观,结构安全;

③结构设计注明所使用国家标准设计图集,图集中未明确的必须由设计人员完成相关的设计内容并根据图集实用要求进必要的复核。

1、给水系统分区:多层为自然供水;高层、小高层1层至5层为低压区,由市政管网直接供水;小高层6~11层为加压区,由小区加压泵站加压供水。

2、顶层消防水箱设置位置:置于11层住宅上,水泵要做好防冻、防雨设计。

3、给水、热水管材为:分别为冷、热ppr管,采暖管为热ppr管;小高层排水管为pvc螺旋消音管。

4、井道设置:

①管道井:消防管道、给水管道及消防控制线穿线立管(pvc40管);

②弱电井:电视、电话宽带、可视对讲,均采用pvc 75管;电梯三方对讲穿线立管采用pvc50管。

5、水表设置:分水表设置在每层管道井内0.5m处,采用插卡式ic卡水表。

6、给排水立管安装形式:供水立管设于管道井内;室内给水、热水支管安装形式:暗装 。

7、室外排水部分:(设计后需要由甲方确认后出图),排水管出户预留钢套管,管中标高为室外地平-0.35m 。

8、生活用热水源为: 采暖炉 。

9、其他要求:

①燃气系统由燃气公司进行设计;

②、卫生间及厨房预留给排水洁具接口,并按防臭要求设计 ;

③ 高层、小高层供水在地下车库内设加压水池、加压泵房;二期共用一个加压泵房,加压泵房设在步行街地下室部位(泵房由地下车库设计单位设计,全面考虑生活和消防喷淋用水加压设备的选型及布置系统设计)。

10、卫生间主排水横管距顶板管中距离为250mm;

11、卫生设备的冷、热水预留接口安装高度见下表:

附表:

套内卫生设备给水五金安装高度

大便器 洗衣机 洗脸盆 浴 缸 厨房

洗涤池 热水器预留接口 燃气炉

阀门高度(____)以楼层地面高度计算

冷水 热水 /冷水 热水/ 冷水 热水/冷水 热水/ 冷水 热水/ 冷水 热水

250 1200 / 500 500 / 620 620 / 400 400 / 1250 1250 / 1250 1250

1、热源形式为: 该工程采用单户燃气采暖炉作为采暖热源 。

2、采暖供回水温度为;用户根据实际需求自主调节。

3、各房间采暖温度要求: 客户自行调节 。

4、采暖方式为: 散热气采暖(水暖) 。

5、室内散热及供、回水材料要求:散热器采用铝合金复合散热器;供暖管道采用专用铝塑管 。

6、管道安装形式:室内供暖管道采用采暖铝塑管,地板面层内暗装,建筑考虑面层走管厚度。

7、其他要求: 各房间散热器之间连接为跨越式单管串联,各房间的散热器可以自由关闭和开启 。

1、每户用电量: 住宅8kw ,130㎡以上及商业用户12 kw(商业:三项四线)。

2、表箱设置: 集中设置(放在地下室与电梯双电源切换箱共同设配电间)电表类型根据供电部门的具体要求选用。

3、各房间插座、开关设置要求:

⑴ 主卧室设空调、电视、床灯插座;

②次卧室设空调、床灯、插座;

③客厅均设空调插座、电视、音响落地灯普通插座;

④厨房设置冰箱、微波炉、排油烟机、电饭煲、燃气炉等插座;

⑤主卫生间设排风机、电热水器、浴霸等插座;

⑥次卫生间设排风机、电热水器等插座;

⑦书房设空调、电脑等插座

⑧照明开关位置要合理、使用操作方便。

5、户开关箱设计要求:按七回路设计,位置合理、操作方便。

7、消防应急灯系统设置要求: 根据国家消防部门的具体要求设置。

8、公用照明采用开关形式;楼道照明、底层楼梯休息平台及地下室公共部位均为声光控开关,40w白炽灯,接至一楼公用电表;安全导向指示灯接入公用电表。

9、各单元地下储藏室的照明电源在配电间设端子箱,分别与分户电表相连。

10、其他要求:表箱至户外的供电只设计管道预留,供电线路由供电部门设计,出户标高为使外地坪-300。

1、视讯系统:在进户门门侧设多媒体配电箱,箱体尺寸:200×300×150,其他房间视讯由业主自行根据需求设置。

2、对讲系统: 设计可视对讲系统 。

3、电梯三方对讲系统:做好机房、轿箱、控制中心的管道预留设计。

4、做好匪情报警、煤气泄露报警的管道预留。

5、主线路由室外地坪-0.35m处采用φ50钢管敷设至弱电井内。

(一)建施图应至少但不仅包括以下设计内容:

1)资料图纸目录;

2)防火专篇;

3)建筑设计总说明;

4)工程做法表、门窗表、节能措施表、引用图集汇总表;

5)总平面位置图;

6)地下室平面图;

7、首层平面图;

8、标准层平面图;

9、阁楼层及机房平面图;

10、屋面排水平面图;

11、立面图(包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置,如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、雨篷、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水管,以及其他装饰构件、线脚和抹灰分格线等,以及关键控制标高的标注,如屋面或女儿墙标高等;外墙的留洞应标注尺寸与标高或高度尺寸);

12、具有代表性部位的剖面图(如室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、平台、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、爬梯、门、窗、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容);

13、详图

包括:

a、内外墙节点(包括八角窗与墙体连接处)、楼梯、电梯、厨房、卫生间、防水细部构造等局部平面放大和构造详图;

b、室内外装饰方面的构造、线脚、图案等;

c、特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图;

d、其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造; e、对紧邻的原有建筑,应绘出其局部的平、立、剖面,并索引新建筑与原有建筑结合处的详图。

(二)结施图至少但不仅包括以下设计内容:

1、资料图纸目录;

2、引用图集汇总表;

3、结构设计说明。其中要针对实际砼强度绘制钢筋锚固、搭接尺寸表;

4、基础平面图;

5、基础梁配筋图;

6、各层柱、墙布置图(包括阁楼层、屋面);

7、柱、墙配筋图;

8、各层板配筋图;

9、各层梁配筋图;

10、楼梯配筋几构造详图;

11、各种挑檐、门柱、栏板结构详图。

(三)水施图至少但不仅包括以下设计内容:

1)资料图纸目录;

2)给排水设计施工总说明;引用图集汇总表;

3)各层给排水及消防平面图(包括阁楼层及电梯机房层);

4)排水系统图;

5)给水系统图;

6)消防系统图;

7)热水系统图;

8)消防水箱间布置详图。

(五)电气施工图至少但不仅包括以下设计内容:

1、资料图纸目录;

2、引用图集汇总表;

3、电气施工说明、图例符号、主要设备表;

4、单元供电系统图;

5、接线图及消防系统图;

6、弱电系统图及材料表;

7、地下室电气平面图;

8、各层照明平面图(应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号,干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等);

9、各层插座平面图;

10、各层消防及弱电平面图;

11、电气局部平面图;

12、屋顶防雷平面图;

13、单体工程接地平面图。

(五)弱电施工图至少但不仅包括以下设计内容:

1、资料图纸目录;

2、引用图集汇总表;

3、弱电施工说明、图例符号、主要设备表;

4、弱电系统图及材料表;

5、各层消防及弱电平面图;

6、弱电局部平面图;

乙方若对以上有异议,应先与甲方协商解决,不应擅自违背以上设计要点。

以上如有变动,以甲方书面通知为准。

乙方所有设计,必须满足南京地区现行设计规范、标准的要求及项目所在地强制性条文的规定。

如有其它异议、双方协商解决。

相关业务甲方联系部门: 荣盛房地产发展股份有限公司总工办。

甲方(公章)__________ 乙方(公章)__________

甲方代表 :__________ 乙方代表:__________

_____年___月___日 _____年___月___日

设计委托书格式篇四

对于办理“过户”登记业务,该号码过户前未结清的电信服务费用由担,过户后所产生的电信服务费用由承担。办理过户的号码若有使用银行代扣缴费,则授权被委托人代为取消该号码的银行代扣缴费。

账名:________

账号:________

开户行:________

以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

xxxxx设计分所:

兹委托你单位进行xxxxx项目的勘察、设计工作。

工程地址:xxxxx

工程规模:xxxx

设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

特别提示:客户交纳设计定金时务必索要盖有公司财务章的有效收据,对于白条等任何其它凭证所造成的后果本公司均不负责。

设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

本授权委托书声明:我(姓名)系(总公司名称)的法定代表人,现授权委托(分公司名称)的(姓名)为我公司签署工程投标文件的法定代表人的授权委托、对公一户通(□签约/□开户/□解约/□销户)、周期归集(□设置/□变更/□注销)和存款自动或约定转存(□设置/□变更/□注销)。

特此委托!

委托单位:xxxx有限公司

如果发生了不可抗拒的因素,甲乙双方各自承担自己的责任。如:战争、瘟疫、洪水、地震、地陷、飓风、火灾等自然灾害及政策等非人为因素而引起的,双方不承担任何法律上和经济上的责任,双方将根据实际情况协商延长广告发布时间作为补偿。

设计委托书格式篇五

甲方:

乙方:

根据有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就机构商业设计事项,双方经协商一致,签定本委托书,信守执行。

□vi设计□画册设计□海报设计□包装设计

□标志设计□文案策划其他_____________________

甲方设计要求:

选择

项目

选择

项目

选择

项目

□作品风格:

□主色调:

□辅助色调:

□作品类别:

□作品载体:

□作品授众:

□要求工期:

□其他:

□数量:

□备注:

甲方需在合同签定之日起的两个工作日内通过现金支付或转账方式预付委托设计总费用的50%

乙方收到甲方的银行划账凭据后作为商业设计的开始时间

设计完成后,甲方需在三天内签名或盖章确认,确认后甲方应当即付设计费的全部款(总费用的50%)

乙方需在_____个工作日内设计出甲方_______设计(委托事项)初稿。设计完成的时间为_______个工作日左右。

甲方在确定设计稿再无修改意见或无误后需再乙方的委托书上签名,签名之后乙方对以后设计质量方面所出现的问题不再负责。

备注1:甲方认可___设计作品,已经满意。

备注2:甲方认可_____设计作品,已经满意

确认签名:________________确认签名:_________________

时间:_____年____月____日

时间:_____年____月____日

乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内以电子稿或打印样稿交付方式交付设计作品。

甲方在设计作品初稿完成前终止合作,其预付的50%费用无权要求退回:甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用

乙方如无正当理由提前终止合作,所收取的费用应当全部退回给甲方

甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权追究其法律责任。

乙方在跟甲方合作期间,乙方不得再与甲方同行业的其他客户签订合作关系,否则,退还所以的设计费。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表签名:乙方代表签名:

地址:地址:

日期:日期:

设计委托书格式篇六

xx公司:

xx市xxxxx开发有限责任公司委托贵公司进行xx区“xxxx”住宅项目施工图设计。

1.项目概况:

xx住宅区位于xx市xx区北部。该址北临南堡制碱厂,环境污染较为严重,需通过规划的手段改善或回避此弊端。由于该址地处城市边缘,水、电、路、气等配套设施均就近解决,为该区的.开发建设提供了必要的方便条件。

住宅小区由xx市xxxxxx开发有限责任公司开发。工程占地面积109575m2。小区拟建有品质高雅的中高档花园住宅:拟建有幼儿园、商铺、体育健身等基础设施,小区绿化率达到国家规定的要求,让人感到是生活在绿色的大自然中,使人们拥有一个四季如春的家。

2.开发意向:

住宅小区的方案设计理念:适应现代生活的需要,突出文化内涵。设计风格和谐统一。面向中层消费群体(碱厂职工与村民)。

住宅小区的方案设计宗旨:人无我有、人有我优。随着人们生活水平和文化修养的提高,对住宅的要求,尤其是对环境质量的要求也越来越高,对住宅的通风、采光、安静、绿色、美化等舒适度的要求相当迫切。

住宅小区的设计主题:在设计时充分考虑周围环境特点,建筑风格整体高雅大方,能在周围环境中脱颖而出。户型以舒适经济为设计前提。

1、利用xx空地规划;

2、国家有关居住规划设计和住宅设计规范;

3、xx市国土资源管理局冀唐国用[20xx]00511号文;

4、本项目方案设计任务委托书。

1、本项目一次规划设计,分两期实施。每期均具备独立完整的实施方案,以利用于分期投入及灵活的滚动销售。

2、根据开发意向,须重点体现小区住宅特点,使人一见即想入住,激发人们购房的欲望。

2.1根据所取得地块的背景,地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案,以形成独特的风格和形象。

2.2在平面布置方面注意避开市场的常规思维,在实用和充分利用的前提下出奇、出新。

2.3户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求,指导人们的新生活、新思维。

2.4充分利用地形,适度改造,适当开挖土、石方后,加以利用。楼体可联体、可双拼、可独栋,根据实际需要设计。

2.5在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划,增加模仿难度,突出唯一性。

3、道路系统

3.1小区主大门布置注意与主干道的冲突,小区内场地水流流向布置,要求雨、污分流;

3.2小区内道路应考虑消防的要求和适应人车分流,停车场形式可以多样化;

3.3小区内的房屋布置应注意南北向略偏东18°为宜。

4、建筑布局及构造

4.1住宅楼以5+1式的多层住宅为主,一梯2-3户,错落有致。底层为停车库或商业网点,最高层为复式结构,屋顶设私家屋顶花园,以提高绿化面积,增加卖点;中间点缀11层的小高层住宅建筑作为标志性建筑。

4.2宜采用现代建筑风格为主流的形式,线条流畅,富有诗意和个性;

4.3建筑布局及结构应合理规范,充分考虑住户需求,同时要考虑降低造价的问题,真正体现房美价廉。

(1)多层住宅。层数拟为5+1,标准层层高2.8m。2-5层为标准层。首层做商业用途时为3.6m,6层设露台。住宅进深不超过13m。全部为明厅。

(2)小高层。以11层为主,搭配电梯。住宅进深不超过13m。全部为明厅。

4.4户型要求:设计单位应根据市场对户型的需求情况,安排好大、中、小户型和复式结构的比例数量。

4.5阳台采用异形内、外结合式(分观赏和休闲用),外阳台大于内阳台,外观造型别致美观,以增加卖点;

4.6采用凸窗、拐角窗、阳台内的连窗门可考虑大玻璃连门窗、外观造形活跃,可考虑有色塑钢窗,并带有隐形纱窗;

4.7设置排烟道及管道井,卫生间可考虑下沉式结构并设置排气管;

4.8楼宇的入口应特别注意设计醒目,以增强第一印象;

4.9水、电要求:供水按不设自来水变频供水加压泵户和屋顶水箱考虑。小区配电房应放置在公共地方,隐蔽、外观造型好;

4.10供暖采用市政集中供热;设计时需考虑(每户一台)太阳能的安装。

4.11外墙色调要求:与小区环境相协调,突出质感和文化底蕴。

5、小区环境:

5.1多层次的立体绿化;

5.2儿童娱乐设施和戏闹空间;

5.3园林小品、雕塑、设立小区标志性雕塑;

5.4重点体现水景,水景要使之活水防臭。

6、配套设施:

6.1拟建有大众活动场所、体育健身等基础设施;拟建有营业面积约1万平方米左右的商铺、幼儿园等服务设施:

7、指标要求:

7.1建筑容积率小于1.67,建筑面积不小于16万平方米;

7.2绿化率要满足国家规定要求;应达到30%。

7.3建筑间距符合消防、日照、通风、卫生要求;

7.4外观异同,小高层每单元一部电梯。

1、方案设计综合说明书。

2、总平面图;

3、平、立、剖面图;

4、各户型平面布置图;

5、公共空间和街景环境分析图;

6、景观透视图;

7、彩色效果图(包括彩色总平面、单体透视图等);

8、小区鸟瞰图;

9、功能分区图(分别用不同颜色色块表示出绿地、多层建筑用地、小高层建筑用地、商业建筑用地、水系、道路、公共活动场所以及煤气、供热、自来水加压、配电、公共卫生等配套设施用地。)

10、小区道路布置图;(表达主、次干道分布,调车场位置等。)

11、投资估算及经济指标分析。

设计委托书格式篇七

工 程 名 称:

编写单位负责人:

编 写 单 位:

(签字)(签章) 年 月 日

精心设计,精心施工。

委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项:

1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。 2.根据工程项目实际情况,按照合理从优原则,结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。

3.在满足常压给水的前提下,最大限度的降低工程造价,使投资效益最大化。

4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷,可靠。 5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本,便于运行管理。 6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。

示意图或其他说明:

示意图见附件

审批意见:(主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更

改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何 单位支付等)

审批单位:经办人:联系人:电 话: 审批单位(签章)

年 月日

设计委托书格式篇八

工程名称:______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号:______________________________

(由设计人编填)

设计证书等级:__________________________

发包人:________________________________

设计人:________________________________

签订日期:______________________________

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

发包人:____________________________________________________________________________________

设计人:____________________________________________________________________________________

发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条本合同签订论据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是:_________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

3.1合同书

3.2中标函(文件)

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

第七条费用

7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费(#url#)。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

第八条支付方式

8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。

9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条仲裁

本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

第十二条合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。

12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称:___________设计人名称:___________

(盖章)(盖章)

法定代表人:___________(签字)法定代表人:___________(签字)

委托代理人:___________(签字)委托代理人:___________(签字)

项目经理:___________(签字)项目经理:___________(签字)

住所:___________住所:___________

邮政编码:___________邮政编码:___________

电话:___________电话:___________

传真:___________传真:___________

开户银行:___________开户银行:___________

银行帐号:___________银行帐号:___________

建设行政主管部门备案:___________鉴证意见:___________

(盖章)(盖章)

备案号:___________经办人:___________

备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日

设计委托书格式篇九

发包人(甲方):_________

住所:___________电话:____________传真:____________

委托委托人:_________电话:____________传真:____________

承包人(乙方):____________

住所:____________电话:____________传真:____________

法定代表人:______________电话:____________

本工程设计人:________________电话:____________

施工队负责人:__________电话:____________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:

第一条工程概况

1.工程名称:_____________。

2、工程地点:___________。

3、承包范围:参见合同附件之预算表。

4、工程承包方式:双方商定采取下列第________种承包方式:

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要物料;

(3)承包人包工、发包人包料。

(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修物料明细表》。)

第二条施工图纸

双方施工图采取下列第____________种方式提供:

(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。

第三条甲方工作

1、开工前天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。

2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。

4、参与工程质量和施工进度的监督,负责物料进尝竣工验收确认工作。

5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。

6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。第四条乙方工作

1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

3.未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。

5.对于施工过程中的有关事项(如物料的进尝隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。

6.严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现常

7.工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。

第五条关于工期

1.工程期限____________天,开工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。

2.因甲方及其委托人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其委托人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。

3.因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任:

(1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争等不可抗力的;

(2)经双方同意的工程量变化和设计变更;

(3)因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误,第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为;

(4)经甲方同意的属新物料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费;

(5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

第六条关于物料供应和保管

1.任何一方负责提供的物料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将物料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。

2.对一方提供的任何物料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分,有提供方承担。

3.物料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。

第七条关于质量和验收

1.工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-xx)为质量评定验收标准。

2.甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续;甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。

3.由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。

4.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后天内组织验收,并办理验收移交手续。

5.验收时,工程项目合格率达到____________%时(以上程价款比例为准),其他不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方对此应予以确认。

6.乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或物料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

7.甲乙两方约定的其他保修或免保修情况:__________________________________

____________________________________________________________________。

8.工程未验收的,甲方不得先行使用。第八条关于工程价款及结算

1.双方约定按以下第____________种方式支付工程款:

(1)合同生效后,发包人按下表中的约定,直接向承包人支付工程款:

支付次数____________支付阶段或时间____________支付金额

第一次______________________支付____________元;

第二次______________________支付____________元;

第三次______________________支付____________元;

第四次____________工程验收后天工程总造价的5%,约____________元。

(2)其他支付方式:_____________。

2.双方同意工程的结算方法按下列第____________种进行结算:

(1)固定价格,本工程总价款为____________元;

(2)单价不变,按实际数量加损耗率计算,但是总价不得超过____________元。

a.乳胶漆和油漆类为:墙面面积(减门不减窗)+顶面面积+6%×拼花部分面积;

b.瓷砖面积为:实际面积+6%×实际面积;

c.实木地板面积为:实际面积+6%×实际面积,拼花部分面积+10%×拼花部分面积;

d.木工衣柜类面积为:实际面积(平方米取整数值,小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算,超出0.5平方米的按1平方米计算);

e.其他按项项目按项计算;

f.其他按平方米计算的项目为:实际面积+6%×实际面积;

g.估价项目测量后再具体报价;

h.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。

3.特别费用的约定:

(1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

(2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付;如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。

(3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳;已经列明税费的,由乙方负责缴交。

(4)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

4.乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目,另行签署合同。其中涉及款项,甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%,则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。

5.工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议,即视为同意按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。

第九条工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。

第十条责任与罚则

1.施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。

2.因乙方及其委托人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付____________的违约金。3.因甲方及其委托人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

4.甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照____________支付乙方延期付款违约金。

5.未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责。

6.因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

7.乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

第十一条双方如对合同的执行发生争议,应友好协商解决:协商无效的,可提交人民法院诉讼。

第十二条附则

1.本合同一式两份,双方个执一份,同具法律效力。

2.本合同履行完成后自动终止。

甲方(签字):________________________乙方公司(盖章):____________

现场代表(签字):___________________现场代表(签字):____________

证件名称:______________________证件名称:______________________

颁发机构:______________________颁发机构:______________________

证件号码:______________________证件号码:______________________

__________年____月____日___________年____月___日

设计委托书格式篇十

____________工程质量监督站:

兹委派______为项目负责人,代表我公司(单位)和我本人带领项目设计单位进驻江景湾住宅小区一期(春江堰一期)工程现场,并全权负责履行建设工程施工图设计工作。履行相应义务,主张相应权力,承担相应责任。按照建设工程设计规范要求,主持项目设计单位的工作。在授权范围和合同有效期内,对项目设计工作事宜所作的承诺、签字、谈话我均予以承认。委托期限从____年____月____日至____年____月____日(若有变更,以后续委托书为准)。特此委托!

附:被委托人个人资料:

被委托人:______

性别:__

年龄:__岁

职务:

项目负责人:

证书编号:______________

身份证号:________________

电话:______________

被委托人:(签字)

法定代表人:(签字)

授权单位:(公章)

地址:______________

邮编:____________

____年____月____日

设计委托书格式篇十一

甲方:xxx

乙方:xxx

甲方自愿委托乙方为其设计电气安装工程,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:

1、在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图,明确设备容量等;作为乙方设计的依据。

2、在本协议书签订前,甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程设计细则说明。

3、在本协议书签订前,乙方应向甲方提交电路设计费用明细表,并详细介绍相关事项。

4、协议变更终止

(1)甲方终止协议:甲方承担一切已经用于该电路设计的费用,并支付乙方相应的劳务费用;乙方有权收回已交于甲方的所有有关电气安装工程的资料及产品,乙方并保留该设计的所有权利。

(2)乙方终止协议:乙方承担一切已经用于该电路设计的费用,并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

(3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

(4)因设计需要而变更本协议时,甲乙双方协商解决。

(5)乙方电路设计不满足设计任务书要求时,按乙方终止协议处

5、付费方式

(1)按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。

6、本协议三项(协议书,设计说明书,费用明细表),一式两份,甲乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。

甲方(盖章):xxx

乙方(盖章):xxx

代表(签字):xxx

代表(签字):xxx

20xx

年xx月xx日

20xx

年xx月xx日

设计委托书格式篇十二

工程名称:

编写单位负责人:

编写单位:

(签字)(签章)年月日

精心设计,精心施工。

委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项:

1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。

2.根据工程项目实际情况,按照合理从优原则,结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。

3.在满足常压给水的前提下,最大限度的降低工程造价,使投资效益最大化。

4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷,可靠。

5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本,便于运行管理。

6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。

示意图或其他说明:

示意图见附件

审批意见:(主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何单位支付等)

审批单位:

经办人:

联系人:

电话:

审批单位(签章)

年月日

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服