随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
建材买卖合同纠纷篇1
第一条 商品名称 请您认真阅读以下内容,确认所填报的规格、材质、颜色后再签字。对订购条件，
如有不明之处，务请当面问清，以免发生纠纷。
橱 柜 主 体 及 配 件 品 牌
品名 产地 材质 颜色 规格 数量 单价 总价
地柜
吊柜
台面
燃气灶
抽烟机
水槽
龙头
配件
其他
备注
合计人民币(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写) ：￥ 元
第二条 设计及设计更改：
(一)卖方需要实地测量的，测量时间为： ;
(二)卖方设计方案及相关尺寸经买方签字确认后，作为本合同附件及双方履行合同的依据;
(三)设计方案确认后不得单方更改，更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。
第三条 交货及安装：交货方式：(送货 / 送货安装 / 买方自提);送货时间： ;交货地点： ;选择送货安装方式的，买方应为卖方提供安装条件。
第四条 验收及三包责任：对于商品的数量、规格、颜色与约定不符及有表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，经核实卖方应无条件换货或补足;对于其他质量问题要求三包的，按国家有关三包规定执行;国家无三包规定的，对于内在质量问题的包修期限为 年，卖方负责免费修理，但经专业检测机构检验不符合(约定质量标准 / 国家标准 / 行业标准)的，自交货之日起两年内买方有权要求卖方无条件换、退货。
第五条 付款方式及时间：双方约定以第 种方式支付价款。
(一)签订本合同时，买方支付(定金 / 预付款) 元(定金不得超过总价款的20%)，设计出图认可后一次性支付余款;
第六条 违约责任：
(一)一方迟延交货或提货的，每超过一日向对方支付迟延部分价款 %的违约金;
(二)卖方迟延交货超过 日的，除按前款规定支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的预付款或价款应全额返还;已支付的定金，买方在不收取违约金的情况下可要求卖方双倍返还;
(三) 买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
第七条 卖方撤离展销会或市场的，由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;市场主办单位承担责任之后，有权向卖方追偿。
第八条 争议解决方式：
本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向 人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条 其他约定事项： 。
第十条 双方可以书面形式对本合同予以变更或补充，但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由卖方承担的责任的，仍以本合同为准。
买方(章)： 卖方(章)： 主办单位(章)：
住所： 住所： 住所：
联系电话： 联系电话： 联系电话：
委托代理人： 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
签订时间： 签订地点：
建材买卖合同纠纷篇2
出卖方(甲方)：
买受方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、协商、互利的基础上达成以下协议：
1、产品名称、型号规格、单位、数量及价格(详见附件)
注：本单价包含材料费、包装费、运输费、装卸费(卸货至乙方指定位置)、税金等所有费用;供货单仅作为结算凭证，实际交货数量以乙方收货员、负责人、委托代表人签字并加盖合同章的供货明细单为准;供应数量超出总量时需另行签订补充协议。
2、质量要求
标的物质量执行 标准，并且不得低于国家及施工所在地地方政府关于标的物的相关强制性标准。
3、包装标准、包装物的提供与回收
4、交货方式及交货地点
4.1交货地点：
4.2交货方式：货到工地后，由本合同约定的乙方指定收货人签收。该收货人仅对甲方提供的本合同项下的货物数量进行确认，并经乙方盖章后方能生效，收货人无权对本合同项下与数量无关的事项进行确认。验收人的签名字样为( )电话： 。
4.3甲方按约定供应材料，并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等。
4.4甲方负责运输过程中的车辆、货物和人员的一切安全责任及费用。
5、交付及验收
5.1甲方应于 年 月 日前将标的物送至 。运输途中发生丢失、损坏等责任均由甲方承担。
5.2甲方应在货到工地现场前 天通知乙方，到达现场后由甲乙双方共同对货物进行初步验收，验收以国家验收规范、质量标准、合同要求及供方提供的样品等为依据，由乙方、监理方、建设方验收合格后才能交付乙方;不符合要求的，甲方负责运出工地、重新供应，由此产生的费用均由甲方承担.
5.3乙方在标的物使用过程中，对质量问题有权随时提出异议，因产品质量问题给乙方造成的损失由甲方承担。
6、质量保证期限及售后服务
6.1为确保货物质量符合要求，双方约定：将合同总价款的 %作为质量保证金，质量保证期为 年，从送货验收合格之日起算。
6.2甲方向乙方提供产品厂家标准服务，免费提供电话技术支持和咨询。 6.3其他服务约定：
7、费用支付
7.1、支付材料款时间：供货数量达到合同约定且经验收合格后,甲方提供普通税票后，乙方在 工作日内支付材料款的 %，剩余材料款扣除质保金后在 日内付清。若建设方未能及时向乙方支付工程款，从而影响到乙方支付材料款，甲方须给予理解和配合，不能据此向乙方提出停工索赔等，影响乙方的施工生产。
7.2、本合同所有款项均由乙方按甲方在本合同中提供的银行账号以转账的方式向甲方支付。
8、解除条件
8.1双方协商一致。
8.2一方严重违约造成合同无法履行时，守约方有权解除合同。
9、违约责任
9.1产品存在质量问题，甲方需承担合同总价款 %作为违约金，并赔偿乙方因此造成的一切损失。
9.2甲方所交产品品种、规格、型号、花色和质量等不符合合同约定的，如果乙方同意利用，则按质论价，双方另行制定协议;如果乙方不能利用的，甲方应负责包换，并承担调换或退货的费用,甲方不予退换的，按不能交货处理。
9.3甲方逾期交货，每逾期一日，按合同总价款的 %支付违约金;逾期超过 日乙方有权解除合同，并有权要求甲方承担合同总价款 %的违约金以及因此遭受的损失,乙方有权直接从材料款中扣除违约金;
9.4甲方须服从乙方现场安全、环保、卫生要求，因不满足现场要求造成的损失，由甲方负担。
9.5甲方应当保证其所提供的产品不存在任何权利瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的所有权、担保物权或其他权益产生争议，给乙方造成经济损失的，甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用，包括但不限于乙方交纳的罚款、赔偿金、诉讼费用、律师费等。
10、不可抗力
由于不可抗力(包括：火山爆发、山体滑坡、雪崩、台风、洪水、泥石流、海啸、地震、工程停建、缓建等)因素导致合同无法履行或不能完全履行而造成双方的损失的，双方不对其他方承担违约责任。
11、争议的解决方法(本条款为不可变更条款)
11.1因货物的质量问题发生争议，由双方共同选定具有法定鉴定资质的单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。
11.2双方因本合同发生争议的，首先应当协商解决，协商不成的，按双方约定向乙方住所地人民法院起诉。
12、其他约定事项
12.1本合同经双方签字、盖章后生效。非经双方当事人一致同意，并签订书面协议，任何一方当事人不得将合同项下的任何权利和义务(包括债权债务)转让给其他方。对本合同的变更或补充协议，非经双方当事人一致同意，并签订书面协议，不发生法律效力。
12.2本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建材买卖合同纠纷篇3
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条 所购建材基本情况 单位：元/
第二条 质量标准：
第三条 交货：交货方式为(卖方送货/买方取货)
交货时间： 交货地点：
第四条 验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后 日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条 付款方式及时间：双方约定以第 种方式支付价款。
(一)签订合同时，买方支付(定金/预付款) 元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款;
(二) 第六条 违约责任： (一)卖方违约责任：
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退换，或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款 %的违约金;迟延交货 日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款 %的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。 第七条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向 人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条 其他约定事项：
第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
第十条 本合同未定事项，双方可协商签订补充协议。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建材买卖合同纠纷篇4
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购建材基本情况 单位： 元/
建材 名称 产地 品牌 规格 型号 材质 批次 数量 价格 总价 备注
合计人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 (小写)：￥ 元
质量标准：
第三条交货：交货方式为(卖方送货/买方取货)
交货时间：
交货地点：
第四条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后一日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条付款方式及.时间：双方约定以第种方式支付价款。
(一)签定合同时，买方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款:
(二)
第六条：违约责任：
(一)卖方违约责任：
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款%的违约金;迟延交货一日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
其他约定事项：
第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
买方(章)： 卖方(章)：
住所： 住所：
联系方式： 联系方式：
委托代理人： 法定代表人：
委托代理人：
签订时间： 签订地点：
建材买卖合同纠纷篇5
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：
第一条 所购建材基本情况
单位： 元/
第二条 质量标准：
第三条 交货：交货方式为(卖方送货/买方取货)
交货时间：
交货地点：
第四条 验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与 约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后 日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条 付款方式及时间：双方约定以第 种方式支付价款。
(一)签定合同时，买方支付(定金/预付款) 元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款;
(二) 第六条 违约责任： (一) 卖方违约责任：
1、 建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质 量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方延迟交货的，每日应向买方支付延迟部分价款 %的违约金;延迟交货 日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方延迟提货的，每日应向卖方支付延迟部分价款 %的违约金;
2、买方无正当理由单方面解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
第七条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协 商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条 其他约定事项：
第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应 承担的责任的，仍以本合同为准。
第十条 本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
买方(章)： 卖方(章)： 住所： 住所： 联系方式： 联系方式：
委托代理人： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 签订地点：
建材买卖合同纠纷篇6
卖方： (以下简称甲方)
买方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《青岛市建设工程材料管理条例》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建设工程材料(以下简称建材)买卖等事宜订立如下条款，以便共同遵守。
第一条 拟使用建材之建设工程及所购买建材基本信息 (一)拟使用建材之建设工程基本信息(附件1) (1)建设工程
①名称： ②地址： ③建设单位名称： ④施工单位名称： ⑤监理单位名称： (2)建设工程用地批准手续(附件1.1)：
①批准证书/证明名称： ②证书/证明编号： (3)规划许可证(附件1.2)：
①规划许可证名称： ②证书编号：
(4)施工许可证(附件1.3)：
①施工许可证名称： ②证书编号： (二)所购买建材基本信息
第二条 质量标准(需具体明确，作为产品验收标准，见附件2)
第三条 建材包装
(1)包装标准：
(2)包装费用： (3)包装物的处理方法：选择以下第 种处理方法。 ①甲方负责自行回收。
②包装物随产品归乙方所有，现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责。
(4)其它： 第四条 交货
(1) 交货方式：(甲方送货/乙方取货) (2) 交货时间：
(3) 交货地点： (4) 运输方式： (5) 运输及装卸费用承担： (6) 其它：
第五条 验收
(1)验收标准：货物验收以本合同第一条、第二条、第三条之约定及双方一致同意的标准进行。
(2)验收方式：
①当场验收：对于货物的规格、颜色、数量与约定不符或有其他表面瑕疵的，乙方应在交货时当场提出异议，异议经核实属实的，甲方应无条件换货或补足。
②无法当场检验的，乙方应在接收货物次日起 日内进行检验，并将检验结果及时通知甲方。
③选择甲方安装的，双方应在安装完毕后 日内共同验收安装及货物质量，经验收未达到约定标准的，甲方应无条件返工，并承担因此给乙方造成的损失。
④双方对检验标准或检验结果有异议的，委托本市具有相应资质的检验检测机构检测，并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。
在以上期限内，乙方怠于组织验收的或者未将验收结果及时通知甲方的，视为验收合格。
(3)其它： 第六条 安装 (1)安装方式：
①(甲方安装/乙方自装);
②选择甲方安装的，安装费用由 承担，乙方应为甲方提供必要的安装条件。
(2)甲方负责安装的，应按照国家相关法律法规向乙方提供免费售后服务。或由双方约定以下免费售后服务期限：
(3)其它：
第七条 付款
双方约定以第 种方式支付价款。
(1)签订本合同时，乙方支付(定金/预付款) 元(定金不得超过总价款的20%)，验收合格后 日内一次性支付余款。
(2)其它 第八条 双方义务 (一)甲方义务
(1)需保证货物质量符合相关法律法规、国家标准、行业标准、双方约定的产品质量标准及产品包装标准，并已取得相关销售许可等。
(2)需按照双方约定的交货时间、地点及交货方式，及时供货，并积极配合乙方进行货物验收工作。
(3)应及时向乙方提供其自身及所销售货物的资质证明材料、货物的产品标准、检验报告、产品合格证明等相应技术资料。
(4)按照国家相关法律规定及双方的约定及时为乙方提供售后服务，产品出现质量瑕疵或不合格现象，应按照乙方要求及时为其提供产品修理、更换或退货工作。
(5)其它：
(二)乙方义务
(1)按约定向甲方支付相应货款。
(2)及时组织货物验收工作，并配合甲方办理相关货物交接、验收手续。 (3)选择甲方进行安装的，应向甲方提供必要的安装条件和便利。
(4)其他： 第九条 违约责任 (一)甲方违约责任
(1)因甲方产品质量或安装质量问题，给乙方或第三人造成人身或财产损失的，应由甲方承担全部责任。
(2)甲方延迟交货的，应按延迟交货部分货款金额的每日万分之 计算，向乙方支付违约金。
甲方迟延交货的，甲方应在发货前与乙方协商，乙方仍需要货物的，甲方应按数补交，并承担迟延交货责任。
(3)甲方提前交货、未按照约定的地点、交货方式交货的，乙方有权拒绝接收。乙方同意接收的，应承担乙方由此多支出的合理费用。
甲方提前交货的，乙方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，乙方可拒绝提货。
(4)甲方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合合同规定的，乙方有权拒 绝接收。
如乙方同意利用，应按质论价。乙方不能利用的，应根据具体情况，由甲方负责修理或更换或退货，并承担修理、更换或退货而支付的实际费用。
(5)甲方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，甲方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。
乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应赔偿乙方该不合格包装低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由甲方负责赔偿。
(6)因甲方原因导致货物错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运到合同规定的交货地点或接货人外，还应承担乙方因此多支出的合理费用和迟延交货的违约金。
(7)甲方未按合同约定提供有关技术资料的，乙方有权解除合同。
(8)其它：
(二)乙方违约责任
(1)乙方迟延给付货款的，应按逾期货款金额每日万分之 计算，向甲方支付逾期付款的违约金。逾期给付超过 日的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担由此造成的全部损失。
(2)乙方无合法或约定事由而中途退货的，应向甲方赔偿退货部分货款的%作为违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
(3)乙方自提产品未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之 计算，向甲方支付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。
(4)乙方违反合同规定拒绝接收货物的，应承担拒收货物款项 %的违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
(5)乙方如错填到货的地点、接货人，或对甲方提供其他错误信息，应承担甲方因此所受到的实际损失。
(6)其它： 第十条 补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十一条 其他约定事项
第十二条 合同生效、争议解决方式
(1)本合同一式 份，双方各执 份，建设工程材料管理机关登记备案一份。登记备案工作由甲方/乙方负责办理。
(2)本合同自双方签字并盖章后生效。
(3)本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决，也可向建设工程材料管理机关申请调解。协商或调解未达成一致的，选择下列第 方式解决：
①依法向青岛仲裁委员会(建设仲裁中心)提起仲裁;
②依法向 法院起诉。
乙方(盖章)： 甲方(盖章)：
住所地： 住所地： 法定代表人/授权代表(签字)： 法定代表人/授权代表(签字)： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
签订地点：
建材买卖合同纠纷篇7
(需方)(以下简称甲方)
(供方)(以下简称乙方)
经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：
第一条 甲方向乙方订货总值为人民币 元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列
第二条 乙方提供的货物必须提供国家权威部门颁发的检验报告以及产品出厂合格证。
第三条 验收方法
1、查看瓷砖的外包装
仔细的检查产品的包装箱上的相关标识是否清楚，包括产品的品牌、商标、型号、色号、规格、生产批号或生产日期;
2、核对送货产品与定单是否相符
1)检查瓷砖的每个型号是否与定货单上的型号一致;
2)检查送的每个型号的产品是否与看货时一致;
3)查看每款瓷砖的胚体瓷砖商标是否清晰无误。!
4)检查送货品种是否有遗漏!
3、核对瓷砖的数量.仔细的核对瓷砖的数量，注意瓷砖的片数和平米之间的换算。
4、检查瓷砖的质量 重点的检查以下几个方面：
1)零片和散片的质量，是否有磕角、划伤等表面瑕疵，花砖腰线是否有什么磕碰;
2)检查瓷砖是否有破损，可以用手摇一下包装箱，听是否有“嘎吱”的响声，有“嘎吱”响声的说明瓷砖可能会有破损，一定要开箱检查!
3)检查瓷砖的平整度：将两片同样型号的产品取出两片至于水平面上，用两手的手尖部位来回的沿瓷砖的边缘部位滑动，如果在经过瓷砖的接封处时没有明显的滞手的感觉的，说明瓷砖的尺寸比较好，误差小，这样的尺寸误差越小的瓷砖的铺贴效果会越好!相反，如果有明显的滞手的感觉瓷砖，说明瓷砖的尺寸误差较大，会影响铺贴的效果!
4)检查瓷砖的平整度题，两片或者四片相同型号的瓷砖按照相同的纹路拼铺在平面上，用手在砖面上来回的滑动，如果经过瓷砖的接缝部位是没有明显的高低感，说明瓷砖的平整度好，反之，说明瓷砖的平整度较差，会影响瓷砖铺贴的整体效果，地砖如果平整度较差，严重的情况还会绊倒人!
5)瓷砖的直角度问题现在瓷砖主要还是以长方形的为多，瓷砖的每个角都是直角，如果直角度差的话，也会影响瓷砖的铺贴效果，取四片相同型号的砖，进行拼接，如果出现四片砖不能接缝紧密，总是一条或者两条接缝出现缝隙，说明瓷砖的直角度不是特别好。
5、再一次核算瓷砖的单价和总价。
第四条 货款及费用等付款及结算办法
1) 甲方收到货后组织验收，验收后开出产品入库单，乙方以现场产品入库单以及相应款项(货物总价的 %)的正规发票到甲方财务办理付款手续，
2) 甲方在铺贴完成后，无任何质量问题，即支付乙方相应货物总价的。
3) 甲方在工程完工，无需再进货时，按实际收货量进行结算，一次性付清乙方尾款。
第五条 交货规定
1.交货方式：乙方负责把产品运送到工地现场，甲方指定现场材料停靠点，甲方负责卸货。
2.交货地点：本工程施工现场
3.交货日期：______ 第六条 经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间 ，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 %的罚金。
3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，退货数量不得超过总合同量的5%，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
2.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，乙 方可将交货日期顺延。
3.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之 三计算付给乙方，作为延期罚金。
4.乙方送货或的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失 和运输费用及罚金。
第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请甲方批准后方能变 更。在甲方批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲 方。
第八条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由， 经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额 %的补偿金。
第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前 天与甲方协商。
第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部货物送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。 第十五条 本合同一式 份，甲、乙双方各持 份。
甲方：______(盖章) 乙方：______(盖章)
__年__月__日
建材买卖合同纠纷篇8
合同编号：
需货方： (以下简称甲方) 供货方： 重 庆 市 江 津 区 深 固 建 筑 外 加 剂 厂 (以下简称乙方)
甲乙双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：
第一条、产品使用项目：
第二条、产品：
第三条、供货日期：从 年 月 日起至本工程竣工完成日止。期间送货以甲方通知为准(需提前三天通知)。
第四条、质量要求：乙方在甲方用货前提供货物样品，由乙方提供产品合格证，并提供检测报告给甲方存档，乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品。
第五条、货款及费用等付款及结算办法：
1、交货方式：所有货物由乙方送往甲乙双方共同约定的交货地点，所需运输费用由乙方承担，并由甲方负责卸车。
2、交货地点：
3、结算方式：
第六条 经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品，甲方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、甲方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日百分之一计算付给乙方，作为延期罚金。
第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
第八条 如甲方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前 天与供方协商。 第九条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第十条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十一条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，甲乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十二条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十三条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
第十四条本合同一式 贰 份，由甲、乙双方各执 壹 份。
甲 方： (盖章) 经 办 人： 电 话： 开户银行： 账 号：年月日
乙方： (盖章)负 责 人： 电 话： 开户银行： 账 号：
