在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
砌墙抹灰工程承包合同免费篇一
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规及政策规定,遵照平等、自愿、公平、诚实守信原则,甲方将平远稀土车间工程抹灰、刮光部分交由乙方负责施工,经双方协商一致签订合同,以资共同遵守。
一、工程项目概况
(一)工程名称: 平远稀土车间工程
(二)承包方式:包工不包料、包小型机械、小五金、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包验收合格。
(三)工程质量目标:合格工程
二、施工依据
乙方根据甲方提供的工程设计图纸和甲方确认的样板或甲方人员的具体要求进行施工。施工中如有设计、图纸或样板变更的,以甲方变更通知书为准。
三、单价以及进度款支付、工程结算
(一)具体单价如下:
(注:本工程造价包括人工费、管理费、工具机械等一切相关费用,不含税)
(二)工程进度款预付:经验收合格,按每月完成工程量的80%进行工程进度款预付,具体办法如下:
1、每月25日,由乙方根据实际完成的工作内容向甲方项目部申报进度款,申报时须提交每月所完成工程量的工序验收单;工程进度款仅限于每月完成并通过工序验收合格的工作量,施工中尚未进行验收的工作量不列入进度款申报范围。
2、甲方(项目部)根据乙方的进度款申报材料进行现场检查、审核,根据合同单价,按复核工程量的80%核定进度款金额,并于次月10日前进行预付。若有延迟支付,甲方须确保每月不少于一次付款。
(三)工程结算:
1、整体工程竣工验收合格后30日内进行工程结算,甲方按结算款额付款至结算款的 ;余额待保修期满后一个月内无息付清(保修期为验收合格之日起。
2、结算方式
(1)双方商定本合同价款采用包定单价按实结算方式进行结算。
(2) 在合同约定范围内如工程有变更调整,凭甲方代表签字的书面通知及签证进行增减结算。
四、工期要求
(一)本合同工期:从 年 月 日起至 年 月 日,总日历天数 天;
(二)乙方应于开工前,根据工程有关施工图纸或具体要求,结合工程进度计划、现场实际情况,向甲方提供详细的施工方案和工期计划,经甲方审核、批准后,由乙方严格按计划实施。
(三)如因实际进度延误时,乙方应及时提出修改方案并告知项目经理,待甲方批准后方可实施。如项目经理或甲方认为施工进度缓慢,不符合合同规定的竣工期要求,乙方应采取措施,加速工程进度,否则甲方有权停止拔付工程进度款,其赶工费用由乙方自行负责。
(四)施工中若甲方要求工程提前竣工,乙方应按实际情况调整施工进度,赶工所需费用由甲方负责。对以下原因造成的工期延误,乙方应在发生之日起三天内向甲方书面提出申请,经甲方代表签证后,工期予以顺延,否则,工期不顺延:
1、甲方未按合同约定提供图纸及因甲方原因不具备开工条件而影响工期的;
2、由于甲方变更设计或增加工程量,以及提出增加设计范围以下的工程项目,工期相应顺延;
3、属甲方提供的材料未及时提供或隐蔽工程验收不及时造成的停工和误工,工期相应顺延;
4、甲方指令有误或不及时而延误工程,工期相应顺延;
5、甲方未按合同约定支付工程进度款,影响施工正常进行,工期顺延;
6、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延;
(五)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的,工期不顺延;
(六)如由乙方原因造成工期延误的,不但不顺延工期,乙方还应赔偿由此给甲方造成的损失。
(七)当工期出现延误时,乙方应于延误产生的48小时内办理签证,否则视为乙方放弃签证。
五、技术交底
(一)甲方下达施工任务时,必须向乙方进行安全技术交底,开工前,甲方项目部必须向乙方进行书面安全技术交底。
(二)乙方根据作业工人工作的具体位置、环境,对作业人员进行有针对性的安全技术交底,无签证手续者不得施工。
(三)进行下道工序或改变施工工艺须根据施工类型和技术特点进行安全技术交底,对结构复杂、危险性大,特征较多的工程,应结合施工环境按单项安全技术措施内容进行交底。
(四)季节施工要做好防暑、防台风、防雷电、防火等安全交底工作,交底内容除包括各项安全技术措施外,还应有施工场所、环境(如高压线、地下管线)、消防用电等安全生产事项。
(五)所有交底活动,交底人和被交底人必须签名确定,双方各执一份,附于本合同后作为附件。
六、工程质量要求及竣工验收
(一)乙方进场后必须熟悉图纸,按甲方要求及施工图设计变更通知单进行施工。
(二)达不到上述要求,甲方有权要求乙方返工,返工所产生的材料,人工等费用由乙方自行负责(其中材料费用按实际材料成本加5%管理费,甲、乙双方代表签字认可后,甲方从乙方的工程款中扣除,作为乙方对甲方材料损失的补偿),同时乙方应按甲方规定时间内整改完毕,工期不予顺延。双方同意如果乙方未能按照甲方规定时间整改完毕,或者整改后仍然不合格的,甲方有权将整改工程发包第三方其他班组,由此发生的一切费用直接在乙方工程款中扣除。
(三)工程竣工后,由乙方提出书面竣工验收申请,甲方在7天内安排预验,并记录预验所存在的问题,由乙方负责检修,经乙方自检合格后,再提出书面验收申请,甲方在7天内进行正式验收,若逾期5天后不正式验收,视为本合同项目工程验收合格。
(四)甲方依据国家现行验收规范以及本身制定的验收标准进行验收(须附相关验收相片),本工程验收标准的依据:相关验收规范、施工标准及双方现场确认的施工样板
(五)验收节点:
1、隐蔽工程验收节点:按相关中间验收和隐蔽验收规范标准执行
2、重要技术工艺验收节点:工程施工内容完工后进行验收,验收签证作为工程进度款支付和工程结算的依据。
3、若乙方未按要求对上述工程进行验收,则视为不合格工程处理。
七、设备提供及材料要求
若材料由乙方提供的,则乙方必须提供产品合格证及相关检验报告,进场前报甲方检查验收,若未经甲方验收擅自使用的材料,视为不合格材料。
八、工程保修
本工程自竣工验收合格之日起质保壹年,以甲方向乙方出具工程竣工验收合格单之日起算。保质期内如发生质量问题,乙方应及时派人维修,未及时派人维修的,甲方可自行派人维
九、安全文明施工
(一)人员进场乙方必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行甲方和工地有关安全生产制度(处罚标准),用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。
(二)作业人员必须按要求佩戴安全帽、不得穿拖鞋,高处作业必须安全带;特殊工种施工人员必须持有效证件上岗,如电焊工等。
(三)乙方须遵守工程所在地行政主管部门及甲方有关管理规定,一切非甲方原因造成的工伤或意外事故,相关经济及法律责任均由乙方承担。
(四)乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。对因乙方自身管理不善引起的乙方工人或任何第三方的伤害,应由乙方自行负责。非乙方自身原因引起的乙方工人或任何第三方的伤害,由责任方负责。
(五)由于甲方提供的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,乙方有权拒绝施工。若甲方强制要求乙方施工,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失,乙方免责。由乙方负责设计的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。
十、双方责任
(一)甲方责任
1、甲方指派 (联系电话:)为甲方驻工地代表,负责跟进工程质量、安全、进度、文明施工、成本控制等方面进行监督检查,协助办理验收手续事宜,协助处理各施工班组关系,保证工程顺利进行。
2、负责协调现场施工关系,清除施工障碍。
3、布置生产任务,协助解决施工中的技术问题。
4、应于开工前 天向乙方提供经签名确认的施工图纸 份(或做法说明),乙方于完工后交回甲方。
5、应在开工前办理施工所涉及的各种证件、批件和临时占道的申报批准手续,并承担相关
6、知会邻里或相邻单位,在施工期间产生的灰尘和噪音可能对其生活和工作环境造成的影响。
(二)乙方责任
1、乙方指派 (联系电话: )为乙方驻工地代表,负责履行合同、组织施工、按期保质保量完成施工任务。
2、负责本合同项目工程全面施工管理,解决由乙方负责的各项事宜。
3、接受甲方对本合同项目工程进行技术交底、工艺质量交底、安全、文明施工交底。
4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,以及严格按照图纸施工,并对本合同项目工程施工质量、安全生产、成本控制负责。
5、对本工程使用的材料及工程进度款进行复核,审核后交项目部主管审核,再提交分管领导审批。
6、本工程未经甲方同意,不得将工程作任何形式的分包、转包。
7、注意做好成品保护,服从甲方现场要求堆放,场地应及时清理干净,保持文明施工。施工过程中甲方有权组织检查验评,在检查过程中存在问题必须按时整改,如经整改后仍存在问题的,甲方有权对乙方进行相应的处罚或单方解除合同。
8、在工程质量上必须接受质监部门及监理和甲方的监督,绝对不能出现返工现象。如甲方发现乙方有意拖延工期或工程质量有重大问题时,甲方发出书面整改或停工通知,乙方接到通知后2天内落实整改完善;否则,甲方有权终止合同,双方按乙方已完成并经甲方验收合格的工程量的70%结算(半成品不予结算),同时乙方不得影响下道工序工班施工,否则造成的一切损失均由乙方负全部责任。乙方必须做好成品保护工作,特别针对交叉作业部分各自做好成品保护,否则出现污染、损坏等现象自行返工处理。
9、乙方必须接受必要的生产安全教育,安全签证、安全技术交底签证,无签证手续者不得进行施工。乙方必须严格要求参与作业人员遵守国家法律法规、上级部门制订的有关条例及甲方制订的各项管理制度。在施工过程中如因乙方管理不善,引发一切安全事故所造成的经济损失及法律责任一概由乙方承担。
10、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;如因
11、乙方应在合同签订后 个工作日内完成样板交甲方审核,经甲方确认无误后方可进行现场施工,否则,由此产生的返工等费用均由乙方承担。
12、负责落实班组人员的身份证、居住证等证件,确保遵守国家及当地有关法律、法规,一切费用由乙方负责。
十一、违约责任
(一)合同双方的任何一方不能全面履行合同条款均属违约,属甲方违约,应向乙方偿付相应的违约金;若乙方违约,也应向甲方偿付相应的违约金。
(二)合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同均属单方毁约,毁约方除应赔偿因此造成的守约方全部经济损失外,还必须向守约方支付工程预算造价(指本合同第一条规定的价款)5%的违约金。
(三)乙方必须按甲方付款情况按时每月足额支付工人工资,如发现乙方不按时足额支付工人工资或有挪用款项的行为,甲方有权直接发放工人工资,所发放工资款由甲方在乙方的工程款项中按双倍扣除,同时甲方有权追究乙方相应的违约责任。
(四)因乙方原因造成返工的,返工材料费、人工费全部由乙方负责。
十二、管理要求及奖惩措施
(一)乙方应按照本合同约定的各项工期,按时完成有关工作,除特殊原因或不可抗力的因素外,每延误一天乙方须向甲方支付___元违约金,最高限额为5万元(从乙方工程结算款中扣除)。乙方每提前一天甲方给予500元奖励,最高限额为5万元。因乙方中途退场或因无法再进行施工的,工作量结算按完成70%结算。
(二)乙方工人应团结友爱,遵纪守法,如发生打架斗殴或黄、赌、毒等危害社会的行为,则视为乙方违约,乙方按标准以3000元/次向甲方支付违约金(违约金从当月进度款中扣除),对情节严重并触犯法律的移交公安机关处理。
(三)任何一方如串通对方管理人员转包公司项目或从中收取介绍费,违约方将按工程总造价的2倍赔付给守约方作为经济处罚。
(四)乙方工人在施工时应爱护甲方工具、材料及产品,如发现有故意、恶意破坏工具、材料及产品的行为,视为乙方违约,乙方除按价赔偿外,还应按标准以3000元/次向四方支付违约金(违约金从当月进度款中扣除)。
(五)乙方应做好施工现场及住房宿舍的环境卫生及防火工作,如发生火灾,则视为乙方
(六)若乙方工人出现偷盗、赌博、斗殴等现象的,由乙方承担一切经济法律责任。 十三、合同终止
有下列情形之一的,合同权利义务终止:
(一)本合同已按约定履行完毕;
(二)本合同经双方协商一致而终止;
(三)本合同因一方出现第十五条第(一)款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同的通知;
(四)法律法规规定终止的其他情形。
十四、保密条款
(一)在本合同订立前、履行中及终止后,未经对方书面同意,任何一方对本合同各方相互提供的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任。
(二)一方违反上述约定的,责任方应按工程预算总价款的10%向另一方支付违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,还应赔偿另一方的损失。
(三)本保密条款具有独立性,不受本合同的终止或解除的影响。
十五、不可抗力
(一)由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因,致使本合同不能履行或者不能完全履行时,遇到上述不可抗力事件的一方,应立即书面通知合同对方,并应在不可抗力事件发生后十五日内,向合同对方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。
(二)遭受不可抗力的一方未履行上述义务的,不能免除其违约责任。
十六、争议解决
(一)本合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。
(二)凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均有权向项目工程所在地人民法院起诉。
十七、其他事项
(一)未经对方书面同意,任何一方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
(二)本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
(三)本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,每份均具同等法律效力。自双方签字、盖章之日起生效。合同内容履行完毕自动失效。
甲方:(盖章)签约代表:身份证号码:地址:电话: 年 月日
乙方:(盖章)签约代表: 身份证号码: 地址: 联系电话: 年 月日
砌墙抹灰工程承包合同免费篇二
发包方:____旅业开发有限公司(以下称甲方)
承包方:____(以下称乙方)
为了明确双方在施工全过程的权利、义务和责任,促使双方互相创造条件,密切配合,保证建设项目文明施工,按期按质按量、安全竣工,依照《合同法》《建筑法》,经双方协商一致同意。签订本合同:望双方必须共同遵守,不得违反。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围
1、42#楼架空层墙体植筋、砖砌体、挂纤维网、内外墙抹灰等、具体范围由甲方指定。根据甲方提供的设计图纸或变更通知进行施工,工程量以实际施工计算。
2、工作内容:
(1)砖砌体:砌砖墙、放样、钻孔并安装拉结筋、刷界面剂、预制钢筋混凝土门窗过梁、预制门窗边固定砼块,运输砌体浇倒二次零星砼构件及养护、搭设脚手架、清理卫生等所属砖砌体所有工序。
(2)内墙抹灰、抹灰贴纤维网片、刷界面剂、冲洗钢筋(饼)、门窗边抹灰、浇水、修补、运输所需材料、搭设脚手架清理卫生等所属内墙抹灰所有工序。
(3)外墙抹灰贴砖:贴纤维网片、清理基层卫生、刷界面剂、冲筋(饼)、放样、门窗边抹灰、线条抹灰、做拉水线、滴水线、孔洞修补、运输所属材料、搭设脚手架清理卫生等所属内墙抹灰所有工序。
四、承包方式
(1)包工包料综合单价包干:包主材、人工、包工器具(小型机械工具、斗车、搅拌机、电缆、末级电箱、钨丝灯、电线、电钻、水管、红线、墨汁、墨斗、灰铲等)、包税金及日常生产生活用品及管理费等。
(2)各分项工程综合单价包干价格:
序号分项工程名称综合单价单位数量综合单价
1砌筑120墙体,含脚手架m2
2砌筑180墙体,含脚手架m2
3植筋φ6条
4内墙抹灰(含挂网、甩浆及脚手架)m2
5外墙抹灰(含挂网、甩浆及脚手架)m2
6包管道井条
7预制过梁(包括制安)条
8伸缩缝封闭m
小计
(在施工过程中乙方不得以任何理由要求甲方再加价格,如有发生此事,甲方有权拒付工程款)
(3)结算单价中包括一切费用,乙方提供的施工砂浆机、搅拌机、相应的配电箱(末级箱)和电缆(甲方只提供总配电箱)、照明灯线、灯泡、灰桶、铁铲、斗车、铁锹、水管等。料具、雨衣、雨鞋、手套、安全帽、安全带、口罩及综合劳动防护品,条件差异、天气变化、物价上涨及工资升价等安全风险费用。
五、合同预算价为: 元,大写 元。
六、工期
1、开工日期:(以甲方通知为准)。
2、总工期:
3、如遇不可抗力,合同工期顺延:
七、付款方式:
7.1 本合同签订后,乙方于三日内组织机械、材料、人员进场施工,七天内,按合同造价的30%支付工程款;
7.2、每月25日前乙方按照实际施工情况报进度给甲方审核,甲方按经甲方审核认可的审核进度的80%支付进度款(需按比例扣除预付款);
7.3、待本工程验收合格,办理结算完成,甲方付至结算造价的95%。
7.4、甲方预留工程结算款的5%做为工程质量保修金,本合同项下工程保修期为工程竣工之日起一年。工程保修期满后,如无任何质量问题,甲方应在保修期满后30日内无息支付保修金于乙方。如在保修期内,出现质量问题,乙方应在甲方通知之日起两个工作日内到场修复,如不及时维修,甲方另行安排处理,费用从保修金中扣除,乙方不得有异议。
7.5、乙方按结算总造价的8‰缴纳水电费,费用从结算款中扣除。
7.6、甲方支付工程款项前,乙方须提供合法有效足额票据。
八、双方职责
7.1甲 方
1)按照合同约定向乙方支付合同价款。
2)对乙方的质量、进度、安全及文明施工进行组织指导、监督和检查;协调施工过程中与其他施工单位之间可能发生的矛盾和纠纷。
3)提供水、电源接驳点;本场地内的材料堆放场地及施工人员临时住所由乙方要求,甲方认可。
7.2乙 方
1)施工中严格执行安全施工操作规范、现行施工及验收规范及质量标准,按期保质完成工程任务。
2)对其他已完成专业工程及甲方交付的设备妥善保护或使用;对于已竣工工程在交付甲方之前,乙方负责已完工程及其成品的保护工作,如发生损毁,乙方负责修复并承担费用;
3)乙方在进行分部分项工程的作业时,不得因乙方的原因影响甲方及其他单位的工程施工进度并负责已完成工程的成品保护工作。在完成分部分项工程时,应及时按相关规定通知甲方进行验收。否则,承担由自身原因对甲方及第三方造成的损失。
4)乙方必须接受甲方的管理,遵守甲方的有关规章制度;服从现场甲方和监理的安全管理工作,提供承包工程施工期间所需照明、围栏设施、警示信号,并负责工程施工现场的自身安全保卫工作;负责提供本项目所需施工工具、器械,并承担费用。
5)乙方对安全工作负责,因自身原因导致给甲方或第三方造成人身或财产损害的,乙方承担全部责任。乙方对其工作人员的安全负责,如出现任何意外情况,均由乙方自行承担有关责任。
6)合同执行期间,乙方应严格遵守政府及行业有关环境保护、劳动保护、安全生产等管理规定要求,因自身原因违反规定而受到经济处罚的,自行承担责任。由此同时给甲方造成经济损失的,应如数予以赔偿。
7)如因乙方施工质量问题在使用过程中造成安全事故的,乙方承担因此给甲方及第三方造成的损失。
8)乙方在本合同签订前,已对施工条件进行了详细考察,并对施工条件予以认同;乙方同意不再以其他任何理由向甲方要求任何其他与合同单价相关的费用。
9)负责支付施工用水电费,水电费按结算价的8‰扣除。
九、工程质量、验收与保护
1、本工程质量双方约定为:合格;工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标如图纸,甲方指令和国家及省、市施工验收规范、标准之间有差异或不一致,乙方应在取得书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
2、乙方必须按照国家规范的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工,在施工中发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可施工。
3、严格按照建筑施工质量验收规定和公司的质量要求进行施工,乙方在本工程施工时向各项工程质量必须保证达到现行建筑施工质量验收规定的合格准则。如有达不到质量等现象,乙方应负责整改(或按甲方规定进行罚款)
4、乙方施工的各项工程质量不符合验收规范要求,甲方有权责令乙方返工,并赔偿甲方材料损失,或甲方另指定单位,结算时扣除;若乙方不积极配合,经整改后达不到要求或影响工程进度,甲方有权终止协议,并责令退场。
5、乙方必须服从甲方施工负责指挥,如有不听者每次罚款100元,在施工过程中,乙方不得由此做理由而要挟甲方提出无理条件,甲方有权终止协议,造成损失由乙方负责。
6、工程保修,工程保修期满后,如无任何质量问题,甲方应在保修期满后30日内无息支付保修金于乙方。如在保修期内,出现质量问题,乙方应在甲方通知之日起两个工作日内到场修复,如不及时维修,甲方另行安排处理,费用从保修金中扣除,乙方不得有异议。
十、争议解决方式
凡因执行本合同所发生的一切争议,双方首先通过友好协商解决;经过协商不能达成令双方满意的解决方案,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。
十一、其他约定
1、本合同一式肆份,双方各执贰份。
2、本合同未尽事宜,甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议,并与本协议一并生效。
3、本合同自签字盖章后生效,工程竣工验收达到合同规定的要求,结清余款后自行失效。
4、施工方应当遵守国家和地方的各项法律法规政策和治安管理规定,不得以暴力、威胁等方式造成甲方人员人身伤害或损坏甲方财产,否则,每发生一起寻衅滋事事件或财产损坏事件,实施方应当赔偿甲方及其人员所遭受的全部经济损失,并应当赔偿给受害方结算价款的30%作为违约金,甲方将视情节严重程度(造成物品损坏、人员受伤等)送交当地派出所或法院处理。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
开户行:
账 号:
签约日期: 年 月 日
砌墙抹灰工程承包合同免费篇三
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方): 身份证号:
依照《中华人民共和国合同法》,建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定,经双方协商一致,签订本协议,并严肃履行。
第一条 工程项目
第二条 承包内容(包含外墙抹灰和外墙保温)
挂网、打巴、放线、弹浆、补架管洞、补丝杆洞、打底及外墙保温在内的所有工序和多次收边接口、包前后台在内及搅拌灰。
第三条 工程工期
3.1工期期限
3.2工期管理细则
3.2.1甲方、乙方在充分考虑现场的实际情况后,由甲方工长核发的施工任务单中必须明确部位完成日期,乙方如无正理由必须签收;如果在壹日内不签收施工任务单,甲方将视其乙方同意并按此任务单计算该部位抹灰的工期。
3.2.2乙方应在甲方规定的部位工期内,完成施工任务单上抹灰工程;在规定的工期内未完成任务,甲方将视其违约,每拖延一天己方赔偿该部位劳务产值的10%给甲方作为违约金;部位工期拖延5天以上的该部位劳务产值将不予结算。
3.2.3如果因甲方的原因使其部位工期的延误,甲方工长将对其进行分析,如果是施工中关键工序上占用时间,给予乙方部位工期的延期,非关键部位的延误甲方将不予延期。
3.2.4在部位工期发生延期贰日内未找甲方抹灰工长核定的,甲方将视其乙方已综合考虑了该部分损失工期,部位工期按施工任务单中执行。
第四条 工程质量
4.1本工程抹灰质量标准为:中级抹灰
4.2乙方必须按照合格质量标准的要求进行施工,必须达到如下要求:
4.2.1保证项目
4.2.1.1基层表面必须清理干净,洒水湿润,混凝土部分必须先刷素水泥浆后才能进入下一步工序。
4.2.1.2抹灰层与基层及抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层无脱落、空鼓、面层应无爆会和裂缝。
4.3甲方根据抹灰工程的国家质量验收规范和上述要求进行组织验收,乙方按照甲方的技术交底和施工图纸进行作业并达到成都市住宅工程质量分户验收的条件。精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿甲方的全部损失。
4.4质量管理细则
4.4.1施工前,乙方必须按照甲方的质量要求进行施工,乙方应先打好抹灰控制厚度用的耙子,经甲方检查后,方可进行施工。对于违反保证项目中关于基层要求的,甲方发现一次将其按50元/次进行质量罚款。
4.4.2违反第3.2.1.2条规定的,每发生一处,该部位的劳务产值将按原劳务产值的40%进行结算。
4.4.3对超出第3.2.2.1和3.2.2.2条规定的,每发生一处,该部位的劳务产值将按原劳务产值的40%进行结算。
4.4.4对超出第3.2.2.3和3.2.2.4条规定的,每发生一处,将罚50元/处。
第五条 安全文明生产
5.1甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可施工,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
5.2劳动保护用品及施工中属个人施工的斗车、铁揪、铁抹子、灰槽、灰桶、靠尺、灰尺、扫帚等辅助用具及材料由乙方自行解决。
5.3在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责,并承担甲方由此造成的损失。
5.4安全文明施工管理细则
5.4.1施工人员进入现场必须进行严格的安全技术教育,使其熟知安全技术操作规程。特殊工种作业人员经专业培训合格后,持证上岗。对于未进行安全三级教育填报的人员和特殊工种未持证上岗的,甲方将视其非工地内工作人员,禁止其进入施工现场;如果乙方故意隐瞒不报的,出现安全事故,同乙方承担其全部责任,甲方还将追究乙方隐瞒实情的责任,并处罚1000元~20_元的罚款,工伤处理:5000元以内由乙方全部承担,5000元以上部分由甲乙双方各承担50%。如若因乙方工人在操作过程中造成第三方人员伤害,乙方将承担全部责任。乙方必须配合甲方提供相关资料,身份证复印件,医院出据证明等有关票据。
5.4.2甲方对工人进行安全教育时,乙方应积极配合组织人员参加,对拒不参加者处罚20元/人一次。并责成该人退出施工现场。
5.4.3进入施工现场的人员必须佩戴安全帽,在施工现场对于未佩戴安全帽的,对楼层临边作业人员,必须系安全带,对未系安全带的,抓住一次承包者罚50元/人一次,施工人员罚10元/人一次。
5.4.4施工现场裸露上身的将处罚10元/人一次;穿拖鞋上班的将处罚10元/人一次。
5.4.5施工现场临时宿舍区每天必须清扫干净,严禁随处乱仍剩余食品及包装物的放置。如果发现未放置在规定的垃圾桶内,将处罚乙方200元/次;宿舍内的清洁卫生应保持干净整洁。检查宿舍卫生时如发现宿舍内卫生很差,寝室内零乱无序,将处罚20元/寝室一次。
5.4.6宿舍区内严禁赌博,发现一次处罚100元。
5.4.7伙食团:周边的卫生工作每日必须清扫,保持伙食团周边的整洁;严禁在伙食团内惹事,出现一次处罚200元。
5.4.8施工现场的文明施工工作必须听从甲方文明施工管理员的安排,对不服从安排的或在规定日期内未展开安排工作的,处罚200元/次。
5.4.9在抹灰运输过程中未及时对道路进行清扫的,甲方将责令乙方及时进行清扫,乙方在规定的时间内未进行清扫的,甲方将按500元/次进行罚款。
5.4.10严禁在宿舍区内工人私自接线、烧电炉、用热水器,如果发现将处罚100元/次。
5.4.11没有电工的情况下严禁在二级配电箱以上的地方私接电路,发现一次将处罚500元。
5.4.12严禁将没有插座的电线直接插入用电箱上,如果发现将处罚50元/次。
5.4.13严禁将破损电线、线路胜于施工中,如果发现将处罚500元/次。
5.4.14施工工人使用的机具用电时必须经过甲方机电工长或电工同意后方可施工,并且在电工的指导下进行安全用电,未经过机电工长或电工的指导或同意的情况下,而私自进行用电作业,如果发现将处罚50元/次。
5.4.15乙方进出场的所有机电设备都必须由甲方人员进行安拆电路,如果乙方人员私自进行安拆电路,造成安全事故甲方概不负责,将处罚50元/次的罚款。
5.4.16乙方其他施工用电必须征得甲方机电工长的同意,在甲方机电工长未同意的情况下,而自行用电,造成的事故甲方概不负责。
5.4.17每天完工后必须对后台、操作面、通道进行清扫。不能因为有其它工种在抹灰前留有垃圾(如:水电工的开槽建渣、主体结构面不平整的剔除建渣等)为由拒绝清理。未清扫的每次处罚300元。造成砂浆浪费的,将按10元/kg(按所有建渣总重计)进行罚款。
5.4.18乙方在本工地范围内严禁打架、斗殴,如发生甲方将不会因为理由充分而包容任何一方,参与人班组的承包人将各处罚5000元/次。
5.5本工程在抹灰阶段的文明施工,乙方进场后应提供根据所承担的工作量
第六条 施工机具
6.1甲方提供干混沙浆机、施工电梯大型机械,甲方负责机械的管理工作,保证使用需要。干混砂浆机由乙方安排人员操作,并对机械与现场每天的清理。
6.2甲方提供主配电箱用电设备,乙方自行准备灯线。
6.3除甲方提供的机械外,所有抹灰用的工具由乙方负责。
6.4对甲方负责供应的机具、乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。
6.5乙方人员不得擅自操作、施工电梯,如发现一次将处罚200元,如果发生安全事故乙方将承担全部责任,并承担甲方由此造成的损失。
第七条分包工程造价
7.1本工程抹灰劳务单价(按图纸站体平方面积计算)为:27.2乙方所有人员的社保等福利、所有税收、差旅费等包含在7.1条的单价内。
第八条 工程结算及支付方式
8.1工程预支:根据工程的产值及进度,甲方可适当借支,但最高支额不超过完成产值的50%。
8.2工程结算:乙方在承包的内容完成,经验收合格后进行结算,凡是在室内含阳台、飘窗及能在室内抹灰的地方,统一算内墙抹灰单价。
8.2.1结算方式:乙方必须持施工任务单及工长的方单(两种凭据缺一不可,否则将不予结算)到内业进行审计,审计后由内业整理出总的产值并签字,交责任工长与项目经理复审签字。
8.2.2本协议约定最终结算从=∑各部位抹灰人工结算价—∑施工工期、质量、安全文明施工、材料、机具上和各项罚款—∑《协议》约定范围的赔偿及损坏甲方借支的费用和生活费等应扣项目。
8.2.3工程款的支付方式:本工程单位工程内抹灰工程完成后进行单位工程结算,结算后一次性支付工程款(扣除质量保修金20%、预支款项、各种罚款等)质量保修金在涂料腻子完成后退还10%,余下的10%在竣工验收合格后退还。
第九条 违约责任
9.1乙方分包的工程项目,不得再分包,在施工过程中经检查达不到国家验收规范规定和甲方质量要求,不得保证工程质量甲方有权终止协议,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
9.2协议签订后,未经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如果乙方未经甲方同意,解除协议时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。
第十条附则
10.1本协议发生纠纷时,当事人双方及时协商,协商不成时,解决不了的,可向成都市人民法院起诉解决。
10.2本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
第十一条 协议附件
11.1本协议自双方签字之日起生效,到承包抹灰工程全部完工并结算完后失效。
第十二条 其他须协议内容:
12.1本工程的施工任务单在工长签发后,乙方应在任务完成后交给分管工长签署执行结果,如无签署执行结果的,甲方将对该部分工作量不予结算。
12.2本工程的结算单必须经工长、安全员、质检员、内业资料员、责任工长、项目经理签署。必须注明在所管辖范围内有无罚款和应罚款的余额。
12.3本班组工人进场后对自己的物品自己保管,如(摩托车、电瓶车、自行车、手机等物品)遗失,乙方承担全部责任与甲方无关。
发包方:
法定代表人或委托代理人(签字或盖章): 年月日
承包方:
法定代表人或委托代理人(签字或盖章): 年月日
砌墙抹灰工程承包合同免费篇四
甲 方: (以下简称甲方)
乙 方: (以下简称乙方)
工程地点:
工程名称:
经甲、乙双方协商、甲方愿将雅景花园s6地块1、2幢高层及地下车库工程内外墙抹灰工程以包工形式承包给乙方,建筑面积约。为了加强双方制约与协作关系确保工程安全生产,按质、按量如期完成工程任务特定以下条款,望共同信守执行。
一、承包内容:
施工图纸、施工合同及相关规范要求内的所有内外墙抹灰工程,包含打点、挂网、门窗边、线条、室内外柱、梁、墙,楼梯间墙、管道井抹灰等、所有预留洞修复。过程中必须利用落地灰重新搅拌加以利用,杜绝浪费,工程完工后必须清理干净楼面及外脚手架上所有积灰。承包形式为单包,包工不包料,在签定合同时乙方向甲方交纳合同及配合违约金万。此款在工程完工后退还(若施工有违反合同条约及其他严重事态则按实际情况予以扣除)。将指派 为乙方代理人,负责代理乙方日常一切事务。
二、施工进度要求:
1、工程施工期:自月月期要执行工程总进度表中以周计划指导生产,月计划为工期目标控制。
2、乙方接到甲方的进度计划表后,承包人签字认可不得找客观原因。确属业主或甲方原因,乙方及时提出书面报告,甲方核实后调整工期计划,确保工期计划表的严肃性。工期计划表也是现场实际施工进度考核的依据。
3、要求每月至少施工八个楼层,若因乙方问题造成甲方制定的工期延误,延误一层罚 1 元每平米,若延误两层罚 2元每平米,以此类推。
4、在工程施工期间如乙方保证进度、质量、安全措施不利,技术工人投入比例不够有明显延期现象时,甲方组织人员突击直到赶上工期为准。突击人员工资按承包价计算并增加30%附加费用在乙方总价内扣除。
5、施工过程中如乙方实际施工人数达不到工程计划及分项工程可操作面的要求。甲方提出警告,乙方必须在3天内落实施工人员。否则甲方有权更换队伍并中止与乙方的工程承包合同,乙方应无条件退场,工程款按实际发生的80%进行结算。
三、工程量计算规则和单价:
1、按抹灰面积,内抹灰为每平方米工作要求所需要机械(如砂浆搅机、斗车等等)、铁钉、胶线、等材料的耗用;并综合考虑了施工场地、环境、建筑超高、超难、抢工等因素。
四、结算方式:
1、甲方视乙方在施工期间正常施工人数(以甲方施工日志记录人数为准),施工质量、进度发放生活费3000元/人/月,扣除施工人员实际生活费用、施工过程中的质量、安全及现场文明罚款等款项。
2、本单项工程完工后,一月内支付给乙方承包价的70%或双方协商,余款在春节前一次结清(除质保金)。若工程任务在本年度未能完工,年终按实际完成量的80%进行结算。(乙方每天配合甲方施工员点好实际施工人数,甲方施工员每天将施工人数记录于施工日志中,乙方班承包人需在施工日志中签名做实)。
五、质量要求:
1、必须符合相关条款规定和验收规范要求,达到优良样板工程标准,乙方在施工过程中收到甲方及以上部门的整改通知单后应立即组织人员整改,因整改不及时或整改不到位,甲方有权给与相应的罚款。若拒绝整改或整改后验收仍不合格,甲方视情况有权立即让乙方退场,工程款按实际发生工程量的80%进行结算。
2、按照抹灰工程质量验收规范要求控制各主控项目的允许偏差。
3、抹灰前必须进行二次结构验收,检查验收墙砌体隐蔽比如灰饼间距不得大于2m、钢丝网片设置、阳角砂浆护角等项目是否完善。验收通过后,需提前一天对墙体进行浇水湿润。
4、砂浆制作过程中不得掺加外加剂只能用白灰,制作完成运输至抹灰地点不得直接入地,必须事先铺好铁板,以及在墙角铺铁板,以免造成浪费及难以清理。
5、内墙抹灰厚度为1.5cm,外墙抹灰厚度为2.5cm。
6、施工缝位置留好接槎,要求平直。
7、自检制度
每层抹灰完成后,乙方需进行自检,确认满足以上质量要求后报予甲方,甲方派专人按实测实量手册、有关规范、图纸及以上的要求进行检查,如若发现质量不符合标准,除立即要求返工外(乙方负责返工直至合格为止,返工所耗用人工费由乙方负责,原材料能用的收回,否则要折价赔偿),再视程度罚款500-20_元。
六、安全生产、文明施工以及遵守制度:
1、在施工期间乙方必须确保施工现场安全生产,进入现场甲方按公司统一规定提供给工人的宿舍、仓库、水和电的使用,每人每月向甲方上交保险费每人每月30元,由乙方按工人人数统一交纳。
2、领甲方负责提供的物品要在甲方仓管处进行登记,使用完之后要进行归还,不归还则在配合及合同违约金内予以扣除;
2、在甲方管辖区范围内乙方必须服从甲方施工人员指挥和安排,遵守公司的每项规章制度,如有违反规章制度应接受相应处罚,乙方作业人员要服从甲方管理人员的合理安排,参加作业的工人必须遵守施工“十大禁令”。
3、施工人员上下班时间地点仅限于工地与生活区,若在工地与生活区之外的地点发生人身事故,甲方不承担任何责任。乙方进场后应提供所有工人的身份证给甲方备案,每人每月生活费均按甲方施工日志记录人数或打卡人数进行发放,每月班组申请生活费应使用《班组借支生活费申请表》进行申请,若无此申请表格或签字不全者不予以发放生活费。
4、乙方要保证施工现场材料及时清理及分类堆放整齐至制定地点以满足文明施工要求,通过检查达不到要求的,罚款5000元/次,并要求立即进行清理;若清理仍不满足要求,甲方可另安排其他人员整改、清理(技工250元/天、普工 150元/天,在当月进度款中予以扣除)。
5、所有作业人员领安全帽时每人每顶需交30元押金,该押金在工程完成后将安全帽归还时候发放,若遗失则罚款100元/个(在进度款中扣除)。
6、上班的人员必须戴好安全帽,高空作业时必须系好安全带;不戴帽子扣50,不系帽带扣20,高空作业不系安全带扣100。
7、严禁赤脚或穿拖鞋上岗作业;严禁酒后上班;严禁坐提升机架上落;严禁在工地赌博;严禁随地大、小便;如有违反,每次罚款500元。
8、进入工地不准在非吸烟区吸烟,如有违反,每次罚款100元。
9、如有在工地吸毒、嫖娼、盗窃、打架闹事者除每人每次罚款5000-10000元,另一律送派出所处理。
10、未经动火审批而擅自在工地现场使用明火的,每次罚款500元。
11、在生活区及施工现场内不得在宿舍内擅自使用煮饭的电器,煤气,一经发现,立即没收,且每次罚款500元。
12、电线乱拉乱接或其他违反安全操作的,每次罚款100元。
13、非机械操作人员擅自使用施工机械设备的,每次罚款200元。
14、在施工现场或生活区乱张贴,乱写,乱画的,每次罚款20-100元。
15、乱扔垃圾,乱倒饭菜,违反宿舍管理制度,每次罚款100元。
16、损坏标志牌(图)、标语、阅报栏、绿化带等文明标化物件,每次罚款100元。
17、严禁高空抛物,违者罚款5000-10000元。
18、所需塔吊进行吊物时,应遵循甲方的多班组间使用塔吊协调办法,若不遵循甲方协调办法做出过激行为,每次罚款20_元。
19、原则上外架不允许堆放材料及杂物,若必须堆放材料时应减少堆放重量,防止脚手架受荷过大造成失稳,且必须及时清理,若未清理发现一处罚款500元。
20、乙方楼面工完即场清,与下道工序施工班组形成书面签名移交手续,甲方派员见证签名。若乙方工完场未清就移交给下道工序施工,罚20_元/层;乙方施工现场管理人员和领班要与甲方施工现场施工人员经常联系,安排好工地的工作,抓好安全、质量与进度的工作和及时组织材料进场。乙方的工人必须遵守工地的一切规章制度,要文明施工。
七、工伤管理制度
1、乙方作业人员家属小孩等无甲方批准,无故到工作区域或私自动用甲方设施设备等造成事故伤害的一切责任,由该乙方作业人员或班组全部承担,与甲方无任何关系。并且甲方根据情况给予班组一定的罚款,造成重大事故或死亡的,交政府公安部门或安监部门处理。
2、乙方作业人员在施工过程中发生工伤事故,经鉴定为伤残,其医药费由甲方负责,其他费用依据实际发生情况根据责任划分由乙方承担30%-50%;经鉴定为轻伤不构成伤残的医药费及其他费用由甲方负责。10000元以上且60000元以下,乙方承担全额费用的30%;60000元以上则承担30%--50%;以上费用包括医疗费、生活费、误工费、评残费、伤残赔偿金等所有费用。乙方员工身份证等证明文件必须齐全,并且配合甲方专人共同办理保险工伤证明文件,证明文件不齐且或者不配合的,甲方可拒绝赔偿。乙方有重大过错行为造成的重伤或伤亡事故,甲方可根据情况提高各方责任比例。
3、工伤事故误工费等按照中山市统筹地区上半年的平均工资赔偿。赔偿天数以医院开具的证明文件为准。如有异议可交由当地劳动部门处理,班组人员不得到甲方处吵闹围堵施工现场,违者罚款10000元。
4、乙方作业人员发生打架等行为的,造成伤害的,全部医疗、赔偿等一切费用由打人方负责。并且公司给予一定的罚款。若双方人员互相打斗,则给予双方罚款,医疗费用等各自承担,均于甲方无关。打架责任待甲方了解情况后给予处理,情节严重不听安排者交由公安机关处理。
5、若发生工伤事故,乙方应第一时间通知甲方,若超过2个小时,甲方概不负责受理。
6、对甲方指定的生活区域,应当保持相应的卫生环境。房间内不得私自乱拉乱接电线,不得以任何形式煮饭做菜。一经发现违反者给予罚款,如若因此造成火灾或人身伤亡事故均由乙方承担责任,与甲方无任何关系。
八、甲方责任:
1、督促乙方按时完成施工进度计划。
1、及时验收评定乙方所完成的分部分项工程。
3、提供该项目施工的全套图纸,进行技术、安全定位放线交底和基准点移交。
九、乙方责任:
1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度,服从甲方的质量要求及安全管理。
2、乙方必须明确施工现场全面管理负责人必须跟班施工。以便甲方统一协调,解决施工现场的各种问题。
3、在施工阶段中甲方资金临时发生困难时,乙方应协调解决好内部工人的生活生产问题。
4、在本工程中乙方必须建立强有力的施工组织机构,确保对工程进度、质量、安全、文明施工等方面的有效管理,绝对服从上级主管机构和项目部的各项管理。
5、乙方在工程开工前必须全面熟悉施工场地、施工环境、施工图纸和技术资料,并计划和做好开工准备工作,合理优化现场平面布置。
6、及时组织好工人积极配合甲方的材料装卸工作,只要是该班组相关材料任何时候不得找原因推迟或不卸。
本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签约之日起生效,待工程完成工程款付清自动失效,望双方共同遵守。如有纠纷发生按相关法律法规运行处理。
甲方签名: 乙方签名:
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日