当前位置:网站首页 >> 作文 >> 2022年水电安装合同模板(十三篇)

2022年水电安装合同模板(十三篇)

格式:DOC 上传日期:2022-12-27 19:04:21
2022年水电安装合同模板(十三篇)
时间:2022-12-27 19:04:21     小编:zdfb

随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

水电安装合同模板篇一

乙方:

甲乙双方本着友好合作的态度,按照《_____》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。

一、工程地址:

二、工程内容:水电清包施工,即水电管路铺设,水压测试?,强电开关面板和插座的安装。

三、工程质保

1、严格按照水电规范要求施工,每道工序需经持枪、监理验收合格为准。

四、价格

清包工费:___元/平方米,大写___元/平方米。

五、付款方式

1、主体完工付总工程款的___%

2、工程竣工,水电验收合格,付清所有余款。

六、材料

1、水电材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌自主购款买余,乙方负责施工。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。如应材料造成工程验收不合格或不达标均与乙方无关。

2、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,若因甲方购买材料不及时,导致工程延误,均由甲方负责。

3、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。

4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。

5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格五倍从人工费中扣除。

七、安全

施工当中,乙方必须服从甲方安全管理,严禁违规操作。

八、进场日起,一个月后须发工人生活费每人每月_________元,到期未发,一切后果均由甲方负责。乙方有权讨要工人工资以及退场。甲方需提供工人宿舍、及日常用水、用电。

本协议一式两份,甲乙双方签字之日起生效。

甲方:?乙方:

年?月?日

水电安装合同模板篇二

总承包方 (以下简称甲方):

内部承包方(以下简称乙方):

威海市房地产开发有限公司开发的威海北海福地项目安装工程经甲方评审,现指定乙方为该项目的水电安装内部承包人,甲方为该工程的总包实施单位。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本总包方公司实际情况,同意将总包方公司承包的威海北海福地项目a区安装工程工程交予乙方进行承包经营,同意乙方以甲方的名义对本项目进行施工,包括自主采购,在甲方的管理下组织施工,与建设方办理工程签证和竣工结算。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经甲乙双方协商同意签订本协议书。

第一条 工程项目概况

1、工程名称:北海福地项目总承包工作范围内的水、电、暖安装工程,建筑面积详见项目一览表;

2、工程地点:山东省威海市初村镇

3、项目来源:见甲方与建设方签订的《施工承包合同》,为附件。

4、乙方承包范围和内容:

甲方与建设方签订的《施工承包合同》承包范围内的所有安装工程。建设方专业分包除外。

免费义务完成现场总承包生活区的临时设施水电工作(包工)。

免费义务完成建设单位现场生活区的临时办公区用房水电工作(清包工)。 免费义务完成施工现场的的临时水电安装工作(清包工)。

甲方承诺不将工程承包范围内的任何安装内容另行分包给第三方。

5、工程造价:按照施工总承包合同,交甲方管理费8.5%。

第二条 双方义务

一、甲方工作:

1、 组建于工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量、安全向建设方负责。

2、 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划,对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量、隐蔽、检测等进行控制、监督和验收。

3、 按与建设方签订的《施工承包合同》约定,同期向乙方支付工程价款。

4、 甲方提供乙方完整的施工图3套。

5、 甲方向乙方免费提供生产、办公、生活临时设施。

6、 甲方应督促协调土建、装修专业跟安装工作密切合作,确保安装工程顺利进行。土建配合内容包括:提供垂直运输等机械,现有脚手架配合等。

7、 乙方享有甲方在总承包合同中相应的权利,需要以甲方的名义开展工作时,甲方应提供足够的证明文件和相应的配合。

8、 甲方提供给乙方的所有与建设方的相关合同文件均作为本合同的附件,经双方签章并附加在本合同后。甲方保证提供给乙方的合同资料为完整和相互关联的,即:除此之外,针对该项目甲方和建设方没有其他任何形式的协议、洽商和往来文件。乙方据此进行决策、经营。如因甲方提供的资料不完整,造成乙方误解合同并对乙方造成经济损失的,应由甲方负责赔偿。本协议签订后,甲方与建设方发生有关本安装工的所有洽商、变更、协议必须经过乙方同意。合同所有条款按照1--10号楼的总承包合同条款标准执行(除合同金额及付款)。

9、 甲方的现场工作部门应及时履行合同职责,工作地点为施工现场办公室,甲方向乙方发出的工作联系内容应以书面文件为准。对于甲方的口头指令,当乙方要求书面文件时,甲方应提供书面文件。

10、甲方向乙方发出的所有通知、工作联系函乙方书面签收后,方可视为送达。甲方单方面发出任何指令文件,如果没有得到乙方的确认,对乙方不发生效力。

二、乙方工作:

1、 自行安排施工人员、材料和施工机械的进场;

2、 编制施工方案。根据土建施工进度计划编制相应的安装施工进度计划,编制材料采购计划等。

3、 乙方服从甲方的现场管理和协调。

4、 乙方承担甲方在总承包合同中相应的义务。

5、 严格履行本合同约定的各项责任和义务,必须配备合格的项目管理班子,服从甲方对工程进度、质量、安全等具体事项的管理。由于自身造成的安全质量事故全部由乙方承担。

6、 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,与现场其他单位协调配合工作。

7、 按甲方统一规划和标准堆放材料、机具。

8、 做好施工场地内建筑物、构筑物、地下管线和已完工部分的成品保护工作。因他方引起的损坏或偷盗由甲方处理,责任方承担受损方由此产生的一切经济损失和违约处罚。

9、 乙方服从建设方及监理工程师的指令。

10、乙方人员遵守甲方单位的各项规章制度和项目部现场施工管理条例,严禁发生违纪行为,乙方在本工程中承诺不使用童工。

11、乙方在施工过程中应做到工完场清。

12、对本合同承包范围内的工程质量向建设方负责,组织熟练工人投入工作;

13、在甲方的授权下乙方代表可直接与建设方有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及建设方、甲方的有关规章制度和项目部现场施工管理条例。

14、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。

15、乙方确保有足够的施工人员,以满足本工程总进度及分部分项工程进度要求。

第二条 工期约定

合同工期:执行甲方与建设方签订的《施工承包合同》。

1、乙方紧密配合土建的施工进度,合理安排施工,如因建设方或其他分包方原因引起工程缓建、暂停等,造成乙方窝工损失的甲乙双方应协商解决,并共同与责任方交涉。

2、甲方未按合同约定支付工程进度款而影响施工的由甲方负责,乙方不承担责任。

第三条 工程质量

1、工程质量等级:合格。

2、质量要求:按照执行甲方与建设方签订的《施工承包合同》要求执行。

3、乙方按照质量验收标准,规范和设计图纸要求以及建设方、监理方依据合同发出的指令施工,随时接受建设方、监理方的检查检验,为检查检验提供便利条件。

4、隐蔽工程或中间验收部位,乙方应以书面的形式进行自检,包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点,自检合格后报建设方、监理三方验收签字后,可进行隐蔽和继续施工。

5、工程竣工后,乙方对承包范围内的工程实行保修,保修条款按总承包工合同规定。

第四条 材料、设备供应

所有设备、材料均由乙方根据建设方的指令和施工要求,进行采购。乙方需要以甲方名义对外联系时,甲方应进行签字盖章。

第五条;工程价款的支付与结算

一、工程价款结算:

1、工程价款结算由乙方严格执行甲方与建设方《施工承包合同》中各项有关条款。乙方需以甲方名义方可办理各项工作,甲方须予以配合。

2、根据甲方与建设方的合同约定,乙方向建设方提供安装工程的进度报量并配合建设方的审核。

二、工程款支付

1、甲方根据总承包合同约定向乙方支付工程进度款(在每栋楼的正式施工图纸发出后,按照甲方与建设方的合同确定每栋楼的合同价调整后七日内,甲乙双方签订补充协议,约定付款时间节点及具体金额)。

2、乙方根据总承包合同的约定,向甲方提供进度款申请资料,并配合建设方的审核。甲方收到进度款,在三日内全部支付给乙方。

3、甲方拖欠乙方工程进度款,影响施工进度的乙方不承担责任。

4、本安装工程的竣工结算经建设方确认后,甲方应在七个工作日内与乙方办理结算手续。建设方根据合同约定付款后,甲方应在三个工作日内将扣除综合管理费和税金后的结算款全额支付给乙方。

5、保修期为合同中约定的安装部分的保修期,超过二年的其他保修义务与本合同无关。

6、甲方应将乙方应收的所有款项支付到乙方书面指定的账户。未经乙方书面同意,甲方不应将款项支付到其他账户或收款人,否则视为甲方未支付该款项。

7、由于工程税金由甲方代扣代缴,乙方收取工程款时只提交相应的材料发票与职工工资表给甲方,差额部分不补发票。

8、乙方按照甲方财务制度,农民工工资的发放需签订劳务聘用合同,并按照合同在甲方监督下向农民工发放工资。

第六条;违约责任

乙方的责任:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。

二、乙方对自己的经营负责,乙方的债权、债务和法律诉讼与甲方无关。 甲方的责任:

一、未能按照合同的约定履行职责,应赔偿由此给乙方造成的损失。

二、 工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成返工的,甲方应采取措施减少各方损失,并共同向建设方交涉。

第八条、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1) 本合同;

(2) 本合同附件;

(3) 双方加盖公司印章及签字按印的补充协议;

第九条、职业健康、生产安全、文明施工以及安全保护和检查

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理条例规定,配合安全、防火等专职人员进行自主管理,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防范措施,并随时接受行业安全检查人员和甲方依法实施的监督检查。

2、杜绝物体打击、机械伤害、坍塌、高处坠落、触电造成的死亡及重伤事故;杜绝食物中毒、火灾、爆炸、重大责任交通事故。

3、工伤事故频率为1‰以内,确保重大安全事故为零,重大火灾事故为零、工程项目按达标为100%、危害场所劳动保护用品发放率为90%、达到竣工安全考核为优良等级。

4、由于乙方措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由乙方承担。

5、乙方必须保证合法用工,不得违反下列规定:

(1)、乙方保证不使用不满16周岁的童工;

(2)、对16周岁以上,不满18周岁的未成年人不安全从事第四等级以上体力强度的工作;

(3)、不拖欠民工工资。

6、个人安全防护的一般要求;

(1)、进入施工现场必须带好安全帽,高处作业(2米以上)必须系好安全带,并高挂低用。

(2)、乙方根据作业内容必须及时为施工人员配备防护用品:安全帽、安全带、绝缘手套、防护面具、口罩、电焊帽、护目镜等。

(3)、乙方在进场前必须为施工人员配备施工所需的安全防护用品。

7、乙方应采取所有合理的措施保障施工安全,施工过程中如因乙方原因发生的人员伤亡、财产损失由乙方承担完全的责任。若发生重大伤亡事故,乙方应及时通知甲方,同时在第一时间内把伤员送到附近医院抢救。甲方为抢救伤员提供必要条件,发生的费用由乙方承担。

8、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施计划,经甲方认可并把防护措施落实到位后方可施工,其安全防护措施费由甲方承担。

9、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。

10、乙方必须服从甲方管理,严格执行山东省及威海市施工项目管理的有关施工要求施工。

11、乙方施工人员进入工地必须遵守安全生产的有关规定,佩戴好安全用具,严禁违章作业。

第七条 事故处理

1、若发生重大伤亡或其他质量安全事故时,乙方应按有关规定立即报甲方现场代表,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

2、若乙方人员发生工伤事故由保险公司负责赔偿并承担费用,发生工伤事故具体善后工作有乙方负责处理。但如因病、打架斗殴等非工伤事故发生的费用和善后处理由乙方或责任方承担和解决。

3、乙方在施工期间,应确保无重大安全事故的发生。一旦发生事故,一切费用均由责任方承担,甲、乙双方有责任采取必要的补救措施,防止或减少事故造成的损失。

4、乙方和甲方对事故责任有争议时,应按上级主管部门相关规定处理。

第八条 争议解决办法

三方对本合同如有争议应协商解决。协商不成,任一方可向人民法院起诉。

第九条 附则

一、 本合同一式 六 份,双方各持叁份。

二、 本合同自甲方加盖公章、乙方代表签字后即生效。项目完工,并结清工程款、保修金后合同终止。

三、 本合同签订后,双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。

总包方:(盖章) 承包方:(盖章) 法定代表人:(盖章) 委托代理人签字: 单位地址:

电话: 电话:

年 月 日 年 月 日

水电安装合同模板篇三

甲方:(发包方)

乙方:(承包方)

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条:工程概况

1、工程地点:

2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。

3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。

第二条:关于材料供给的约定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条:关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,()其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30%,整体竣工验收合格后支付20%。

2、本工程保修期伍年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式:水路____米,电路____米

5、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。

第六条:纠纷处理

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条:全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

第八条:其它约定

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条:附则

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方________签字(盖章)

___年___月___日

乙方________签字(盖章)

___年___月___日

水电安装合同模板篇四

甲方:身份证号码:

乙方:身份证号码:

为了加快工程进度,本着同等互利的条件,甲方愿意将-----------------等水电工程人工劳务承包给乙方。

一、 工程概况

工程名称:

工程地点

建筑面积:

承包方式

承包范围及内容:改造设计施工图业主约定全部施工内容。

本合同包含内容:

1. 所有设计图纸和施工合同及水电、消防等全部工程(若设计

变更增加或减少工作量另行计算),水电完工后所有水电废料收捡、堆码、材料保管、工地现场进出场、装卸车、水电(其中含强弱电、给排水、冷热水管、防雷接地、风扇、配电箱、柜、冷凝水、桥架、消防及消防土方的开挖、水表安装、给水碰头、广播、应急灯、指示灯排气管及临时施工用水用电)的预埋、穿线、安装,总之消防和水电剩余部份全部施工完,如以前有质量不合格的工程经返工后另行计算、计工。其中包括所用的小型机械设备、焊条、焊剂、焊机等辅助材料由乙方提供。

若以上所承包的价格(其中包括安全),若乙方在施工中,发生

2. 乙方负责该工程中验收及竣工验时,室内外一切水电废料的清理。

3. 施工内容中所涉及的各种使用操作小型工具。

4. 现场文明施工:即现场内的清扫、保洁、水电建材的清运,民工宿舍的卫生清理、保洁,加工现场地、卫生清理、保洁由乙方自行负责。

5. 乙方应自行做好成品保护工作及其分包单位施工的成品保护工作,甲方负责协调,若发现成品损坏因乙方造成的,一切损失费用由乙方承担。

6. 工人安全及劳保用品、床上用品、生活用餐及职工宿舍内配备设施等由乙方自理。

7. 对甲方提供材料的保管、验收、节约由乙方负责,并做到工完场清。

8. 乙方必须安排至少1个专职安全员。

9. 甲方有更换乙方管理人员的特权。

二、 工期及质量安全要求

1、按甲方统筹安排的计划工期及甲方与业主的合同约定按质按量完成。开工时间20x年10月18日,竣工时间20x年11月20日,若因乙方原因未按要求完成,一切损失由乙方承担。

乙方必须制定完全实际的施工进度计划表,每月、每周必须向甲方报进度计划,并按进度计划完成施工任务,若完不成计划任务,甲

2、质量要求

水电工程必须达到国家验收规范,且应全部合格,分项工程量质量按验收规范要求及备案制实行前合格标准执行,所有工种入场必须先作样板,由甲方认可后方可进场施工。

3、安全文明要求

(1)乙方应按相关要求对工人进行安全教育和安全监督,严格遵守项目安全技术交底及安全施工规范,杜绝安全事故发生,并将相关交底资料存档,且报送甲方备案。

(2)乙方应遵守现行安全法规的规定以及甲方现场安全管理规定,做好施工安全防护工作,杜绝现场安全事故。

(3)安全生产

杜绝重大伤亡事故和火灾事故发生,轻伤率控制在1‰以下,施工操作人员严格贯彻“三宝、四口五临边”必须设置防护措施,严禁在高处抛弃任何物品。行人出入口、通道等上空搭设双层防护棚,在施工过程中,安全要求按甲方施工组织设计及甲方管理人员要求执行,所有安全防护设施及及施工作业面操作必须符合jgj59-99标准,乙方实行包干制(含安全费用在内)。

(4)文明施工

乙方按甲方要求达到四川省标准化文明工地管理,施工区、办公区、生活区的清洁卫生、宿舍整治、各种材料应堆码整齐,甲方定期或不定期检查,如乙方达不到规定的要求,不接受甲方提出的限期整

(5)职业健康安全、环境管理

杜绝一切不安全等事件发生,做到场外景观,争创四川省绿色环保工地,噪声、扬尘控制和污水排放达到国家有关要求,如因乙方原因导致有关执行部门的罚款或公示,除乙方承担相应罚款外,甲方另行按每发生一次处罚乙方100元,作为对甲方信誉的补偿。

(6)材料管理

乙方在材料管理方面必须认真负责配合甲方加强管理工作,材料领用实行额用量领料,按甲方制度的“现场材料管理规定”,乙方必须遵照执行。

4、承包单价与质量履约保证金的收取与退还

本工程按建筑面积包干价,共( ),以( )元/m2总价款结算为(小写:¥ 元)(大写: 元),结算依据以建筑面积计算规则计算。

5、付款方式

(1)乙方施工进度款按每月进度,完成工程量的(80%)支付给乙方。

(2)工程竣工经甲方、监理、设计、质监站验收合格一周内,甲方向乙方支付合同总价的(97%)人工费,剩余(3%)在甲方与业主决算审定后一个月内全部一次性支付完毕。

(3)每一次支付人工费都以现金支付给合同签字人,乙方向甲方出具收款收据。

6、违约

(1)如因乙方原因造成的罚款或损失,则甲方从乙方劳务费中扣除,以示处罚。

(2)如甲方材料不到位造成停工1天以上由甲方向乙方支付相应天数的材料设备租赁费和人工费。

(3)如乙方原因施工质量达不到要求,造成的所有损失均由乙方承担。

(4)凡进入施工现场人员必须听从现场管理人员指挥调配,否则甲方有权请乙方退出施工现场,将自动终止合同,乙方未完工程所产生的劳务费从乙方承包费中扣出,因乙方不能履行合同而造成的损失由乙方负全责任,承担一切经济损失,工人工资由乙方承担。

四、本合同一式两份,经甲乙双方共同签字后生效,具有同等的法律效力。

甲方:

乙方:

年 月 日

水电安装合同模板篇五

经甲乙双方共同协商,现就 工程项目水电部分分包事宜达成以下共识;

一、 工程概况:

1.工程名称:

2.工程地址:

3.开工日期:

4.竣工日期:

二、 承包范围: 按甲方提供的图纸和设计变更及甲方指定的项目

三、 承包方式: 包工不包料

四、工程造价及付款方式: 按甲方中标价(水电人工部分)的 %包干,乙方自负盈亏。按乙方每月实际完成工作量的90%给付。其余款项待工程竣工后甲方在30天内和乙方结算并付清。

五、 工程质量及工期:

1. 乙方应严格按照施工图纸组织施工,质量应达到和符合各级部门的施工规范和验收标准。

2. 每层次的预埋和安装应通过监理、质检等部门的验收,如达不到要求应无条件立即组织返工,返工不另计返工费,且损失的材料应由乙方承担赔偿。

3.每层次的预埋时间应在钢筋班组完成工作后 小时内完成,每超过1小时处罚 元。

4.开关箱,开关盒,插座盒,电话、电视等相关线盒安装前应控制

5.如需凿墙埋管应用切割机先割出双边的控制线后方能凿打,否则每米处罚 元。

6.工期应随主体工期同步,安装,穿线等工序不得拖延其他工种的进度,由乙方造成的工期拖延按被延误工种的处罚金处罚乙方。

六、 双方责任:

1. 甲方责任

1.1提供施工图纸,制定施工方案、技术交底、进度计划。

1.2及时提供施工中各种所需材料并运抵现场。

1.3提供电源,宿舍,带电工具,井架。

1.4协助乙方办理各种相关证件(费用由乙方承担)。

1.5监督乙方的文明施工、安全生产和工资的发放。

2. 乙方责任

2.1认真完成每一道工序,杜绝材料浪费,可利用的下脚料应及时回收利用。文明施工,每天下班后应将施工现场清理干净。(如由甲方清理费用乙方工程款中扣罚)

2.2未经甲方现场施工员同意不得檀自停工, 檀自停工每日处罚 元。

2.3爱护保养好甲方提供的工具设备,工程完工后应完好、如数交还甲方,如遗失或损坏应照价偿。

2.4进场人数和技术等级应满足甲方的施工质量和进度,应自始自终完成本项工程,如中途退场则工程款按已完成工程量80%给付,余2

2,5教育敦促本班组人员注重施工质量和安全生产,文明施工,了解并遵守甲方现场的各项规章制度,杜绝质量事故和安全事故的发生,施工中如发现安全隐患应及时报告甲方。由乙方人员发生的安全事故和事件(包括第三者伤害)均由乙方承担一切责任后果,甲方不承担任何连带责任。

2.6乙方应保护好工程中的半成品、成品。如乙方责任破坏或损坏应无条件修复至原样,如由甲方派人修复费用加倍。

2.7乙方人员应持证上岗,特殊工种应持有相关的证件。

2.8小型工具及小型照明材料(灯管、灯座、插座、插头、开关电线等)由乙方自备。

七、 行政和安全要求:

1. 乙方人员应自觉接受安全教育和考核,施工中应严格遵守国家、省、市的安全法规和操作规范。

2. 严禁无证上岗,正确使用“三宝”,做到“三不伤害”,禁止使用“三炉”、私接电源,严禁酒后上班、打架斗殴、赌博闹事(违者每人次罚款100元)。

3. 严禁攀爬井架、外架,严禁搭乘井架上下,严禁从高处往下抛扔物体(违者重罚250元)。

八、 本合同一式肆份,双方各执贰份。本合同即有法律效应,自双方签字后生效,付清款项后自行失效,未尽事宜双方另行商议。

九、 补充条款

甲 方 乙 方

现场代表 身份证号码 (施工员)

日 期

日 期

水电安装合同模板篇六

(总包): (以下简称甲方)

(分包): (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律和政策,为维护经济合同当事人的合法权益,保证基本建设工程的顺利完成,就本项工程建设的有关事项,经双方协商,达成如下协议:

一、工程概况:

1、工程名称:文成县玉壶中学教学工程

2、工程地点: 玉壶中学内

3、承包范围及内容: 本工程所有水电工程及与水电相关的工作内容(具体工作内容与建设单位签定的协议相同)。

二、承包方式及内容:

本工程水电工程以分包的方式承包给乙方施工,乙方负责管理、安排、材料、人员施工等,乙方根据甲方的施工进度编排施工。具体要求如下:

1、负责工地内的临时水电设施的施工;

2、编制施工方案、施工计划,做好施工准备工作;

3、严格按照图纸施工,确保工程质量达到合格要求;由于工程质量不合格而造成的返工损失,由乙方自行负责;

4、负责工程技术资料的收集、整理、上报,进场材料的检测,并及时向甲方提供工程的进度计划;

5、工程在保修期内,如确属施工质量不好,需要返修的应由乙方无偿修复;

6、乙方委派 作为驻工地代表,对工程进度、质量等进行管理和安排,组织隐蔽工程验收,及时解决应由乙方解决的问题。

三、工程结算及付款方式:

工程结算价以水电预算为准,材料价下浮37%;工程款支付按月支付,每月支付单月完成工程量金额的85%,工程竣工验收合格后付10%,余款待保修期完成后再进行付款。(领款时提供材料发票)

四、工期要求:

乙方施工人员要与甲方施工管理人员积极沟通,积极了解施工进度计划,做好施工安排,积极配合有关班组交叉施工,不阻碍甲方整体工程进度。乙方在材料、人员安排方面要充足,确保工期不延误,如因为水电方面而阻碍整个工程进度安排,乙方应当赔偿一定的经济损失,具体为每耽误一天,罚款 元,从工程款中扣除。

五、《按建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律政策我单位所上缴的管理费,开支费共20x0元应由乙方补偿。

六,安全生产

1、甲方对乙方应做好进场后的安全技术工作,并形成记录。

2、乙方人员施工,必须佩戴自身的安全防护(安全帽、安全带等),确保安全生产,其相关费用已包括在工程结算单价中。

3、乙方人员高空作业,在做好安全防护的同时,必须采取相关的防护措施,并派专人值勤,并接受甲方的检查和监督。

4、施工过程中,若乙方人员违反施工安全的有关规定,则甲方按照施工现场安全及文明施工违规处罚制度对乙方人员进行罚款,罚款的金额视情节轻重而定,在乙方的进度款中扣除。

5、乙方保证在施工过程中杜绝发生重大伤亡事故。由乙方施工机具、操作不当发生的安全事故其责任均由乙方承担。在施工现场由于违规作业、过失而发生的安全事故,费用在五千元内乙方自行负责,超过部分,双方调查原因,视责任轻重协商处理。

6、周边的一切安全防护,乙方不得随意拆除和移动,如施工确实需变动的部位,必须报告甲方项目负责人批准后方可实施,且变动后立即整改;否则,每发现一次罚款500元;对产生后果的,将追究法律责任。

7、未尽事宜,甲、乙双方以签订的安全生产责任协议书为准。

六、文明施工

1、乙方严格按国家颁布《建筑施工安全检查标准jgj59-99》进行安全施工,遵守施工现场的一切规章制度、服从甲方管理人员安排和指挥,每天做好施工生产现场的保洁文明工作,并达到甲方的要求,由此发生的人工费用已包含在双方确认的本合同单价中。

2、施工过程中,若乙方人员违反文明施工的有关规定,则甲方按照施工现场安全生产及文明施工违规处罚规定对乙方人员进行罚款,罚款的金额情节轻重而定,在乙方的进度款中扣除。

七、未尽事宜,甲乙双方另签订补充协议并与本协议有同样效力。

本合同一式贰份。公司、甲、乙双方各执一份,合同签订后生效,工程款结清后自然失效。未尽事宜另行协商。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

水电安装合同模板篇七

工程承包人:________________________(简称甲方)

劳务分包人:_________________________(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚信信用的原则,甲乙双方就工程施工劳务分包事一、项协商达成一致,订立本合同。

一、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称:

工程地点:

分包范围:线管预埋、水管预埋、上下水、排水、管井走道架桥、电箱电柜、防雷、公共部分按施工图纸装灯和应急照明、水箱设备、冷凝水、主楼5层至9层线全穿到位,其他只到配电箱、通风设备安装、消防系统等所有工程的水电安装。

以上部分按建筑面计算,每平方米单价为 。

二、工程结算

工人进场第一个月生活费由班组负责,第二个月以后每月1日、15日两次¥ 元/人作为生活费;工程完工付至工程造价 ;工程竣工,经甲乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务酬劳;中途退出不结算尾款,并承担因中途退场所造成的一切经济损失。

三、质量标准

1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定合格等级;

2、 标准规范

除本工程总合同另有约定外,本合同使用标准规范如下:

(1) 施工期间每天的现场清理工作及阶段性场容整理;

(2) 合理使用材料,杜绝浪费;

(3) 各种机械应由熟悉机械构造、性能和操作方法的人员按规程操作且定机定人,操作前须检查机械有无异常;

(4) 在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失;

(5) 甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的5%;

四、施工验收及工程的确认

1.乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同的质量标准;

2.在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计算;

五、双方责任和义务

(一)、甲方责任和义务

1、.除非范本合同另有约定,甲方在________年________月_______日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地;

2、实工对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收;

3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审;

4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要;

5、负责与分包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

六、乙方责任和义务

1.对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,自觉遵守法律法规及有关规章制度;

2.严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量到达约定的标准;

3.乙方自备预制工具并投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理,做到文明施工,并严格配合水电气班组进行各项施工工序,如因人力资源不到位影响其他班组生产的,一次罚款贰仟元。承担出于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款;

4.在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量;

5.加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,按安全标准进行施工,确保施工安全;

6.严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据需要调整工作时间,乙方必须配合甲方现场 理人员的安排,如有不配合的,一次场地罚款管贰仟元);

7、工作期间必须佩戴安全帽,如有不佩戴发现一次发款出现任何事故由乙方及当事人自行负责,并处罚款贰仟元至伍仟元;

8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设备;如发生丢失、损坏,乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失;

9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工部分的成品保护工作因劳务分包人负责发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

10、公司施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工现场。

七、施工变更

1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按照变更通知及有关文件要求施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结算资料为依据;最终以甲审核的数据为准。

2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,有乙方承担,延误的工期不予顺延。

3、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。

八、其他

1、乙方必须具有相应的劳务资质,并提供相应资质复印件,费用由乙方自己负责。

2、乙方作业人员必须是18-50岁的男性公民,不得使用童工。

3、乙方特许作业人员必须持证上岗;

4、乙方应对本班组作业人员进行经营性的安全及操作规程教育,由乙方原因造成的安全事故费用及场发生任何事故均由乙方承担;

5、乙方进场后,应向甲方提供花名册一份备案,甲方统一代办暂住证,费用由乙方承担;

6、违约责任:由过错方承担违约责任;

7、争议:在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。

九、合同有效期及分数

1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止;

2、合同一式两份,由甲、乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

水电安装合同模板篇八

甲方:(发包方)

乙方:(承包方)

本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条 工程概况

1.装修施工地点:_____________________________________________

2.工期:_______年_____月_____日 至______年____月___ _日

3.本项工程预计费用 元人民币壹万捌仟元整。

第二条 材料供应的约定

1.甲方提供的材料

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现

甲方供应的材料按时抵达现场后,由甲方负责保管,由于保管不当造成的

2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条 安装项目

1、电线埋设安装,如遇承重墙须明装

2、天棚照明线路为穿线管明装。

3、安装天棚灯具及开关插座。

4、配电箱柜配套装置。

5、卫生间给排水管道安装,洁具安装。

6、临时用电、用水安装。

第四条 不包含安装项目如下:

1、空调及排水电路埋设。

2、户外广告、招牌字样。

3、弱电网络及配套设施。

4、电器装置及设备。

5、消防设备及配套设施。

6、电缆桥架安装。

第五条 如增加工程配套设施安装施工,须甲乙双方协商同意后才能进行施工及安装。

第六条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:

1. 工程款付款方式:

布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后一次性付款余款。

2. 乙方承包内容:

1).水电布线、穿线、埋槽

2).开关面板安装

3).后期灯具的安装

第七条 合同的变更和解除:

1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,

应以书面形式提出,并按合同总价款 10 %支付违约金,并办理终止合同手续。

2.保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费维修。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

第八条 附则

(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至_____________________。

(五) 水电工程保修半年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字: 乙方签字(盖章):

年 月 日 年 月 日

水电安装合同模板篇九

甲 方:

乙 方:

质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,据双方总合同约定,现将该工程所有水电安装作业价款如下约定:

工程名称:

工程地点:

总建筑面积:

一、承包方法:

1 承包形式:单包工

2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3 承包价格:(1)按国家招标建筑面积元。(2)消防施工按招标建筑面积7363每平方米 元。(3)外网管道施工每米 元。(4)按图纸设计和甲方要求,含施工前图纸变更,一次性包定。注:已施工完的安装项目和中途正在施工中的项目设计变更,其费用另算。

二、工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

三、质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

四、安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

五、文明卫生

1 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

2施工垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

六、罚款制度

施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。

七、保修:验收合格,双方签字之日起,保修一年。

八、付款方式

按工程进度付款。

1、 工程施工至车间照明线盒线管及一楼消防安装完,付人工费总造价50%进度款。

2、 工程完工,一个月内付清工程总造价95%工程款。

3、 余款在保修期满付清尾款5%。

九. 此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

水电安装合同模板篇十

发包人: (以下简称甲方)

承包人: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》(以下简称合同法)、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则,结合本工程具体情况,发包人、承包人双方经共同友好协商,双方于20x年11月2日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后,发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容,经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。补充协议内容如下:

一、工程概况

1、工程名称:观南城一期工程1#楼(以下简称本工程)

2、工程地点:永川区南大街兴南路建材市场。

3、建设规模:大约30000平方米。

二、承包范围、内容及单价

1、承包方式:分包(包工包料

2、承包内容:

按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。

3、计价(结算)方式

甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为20x年《重庆市安装工程计价定额》(cqazde-20x)及《20x年重庆市建设工程费用定额》(cqfyde-20x)定额(以下统称安装定额)和20x年12月30日以前的相关配套文件(约定项目除外)。

三、管理费及税金

管理费及税金由乙方负责。

四、计算方法、单价及付款方式

1、工程质量:优质结构。达到现行国家或专业的质量评定合格标准,装饰工程质量等级为合格,施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。严格按业主要求工程质量施工,凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止,由此造成的一切损失均由乙方负责,结算地在工程款中扣除。

2、本工程总工期:以建设单位工期为准。

3、开工日期:合同开工日期以发包人书面通知为准。

4、安全责任

(1)乙方施工过程中必须按国家、重庆的,安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。该工程安全目标为重庆市级文明工地,施工时必须坚持执行“安全第一,预防为主”的方针,严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度,严禁章作业。

5、付款方式:

(1)乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计10万元(签订合同之时交纳2万元,进场七天后交8万元)。工程质量履约保证金主体结构15层完工后5日之内退还,此保证不计息。

(2)付款方式和时间:

主体15层完工后,甲方支付乙方主体15层内工程进度款的80%,之后每月按进度工程款支付80%,余款98%在工程验收合格后付清,余款2%做工程质量保证金,保修期为一年,此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。

五、其他

1、乙方成立劳务作业队,在项目部领导下开展工作。乙方不得转包、分包,积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料,保证工程工期。

2、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥,遵守工地上和各项规章制度,必须按时、按质、按量完成施工任务。乙方达不到甲方质量和施工进度要求,甲方有权终止合同,所完成工程量部分甲方按75%结算工程款,并在甲方规定的时间内清理出场,申请仲裁或向人们法院起诉。

3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。

4、未尽事宜,双方平着平等互利的原则协商解决。

5、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

水电安装合同模板篇十一

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。

一、工程概况

建设单位名称:

工程名称:

建设地点:

标段(栋号):

建筑面积(水暖、电气):?各标段以土建竣工实际面积为准?总建筑面积:暂定为o

二、乙方进场人数(附名册)

乙方按国家有关规定,聘用临时工并签订劳动施工协议,按本工程承担的内容,组织进场所需工种人员,并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。

三、工期进度要求

(一)开工日期:__年__月__日

(二)总(日历)工期:__个月

(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

四、承包方式与范围

(一)承包方式:包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施工?。

(二)承包范围:

1、给排水安装:图纸内的全部内容,

2、电气安装:包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装,防雷接地、灯具安装,;室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等

3、弱电安装:用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装,楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。

4、以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。

5、水电测试、试通水、试通电等。

6、工长及管理人员由乙方自己配置,费用由乙方自行承担。

(三)乙方承包工程相应的单价合计?元/?o,总价万元。

1、该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费,乙方负责为所属员工购买意外伤害_____。

2、所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用;均有乙方自己承担。

3、需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用?电线、电表等)。乙方进入施工时,一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行承担。

4、对于设计变更,人工费增加5万元以内的甲方不再对乙方补价;超过5万元,超出部分按实际发生结算。

五、工程要求:

(一)质量要求:按国家质量标准和工程质量验收标准组织施工。

1、必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够_____履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

2、乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。

3、乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

4、乙方必须对进场使用的材料送实验室检测,合格后方可用在工程上,检验不合格的材料一律清除出场。

5、乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。

6、乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。一切损失由乙方自己承担。

7、保修期为二年。

(二)工期要求

1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。

2、工期延误

(1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

(2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失(含建设方罚款)由乙方自行承担;甲方处以乙方双倍罚款。

(三)安全施工要求

1、甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

2、乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

3、乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。

4、乙方做好_____工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害_____,且回执单上交甲方备案。

5、乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、均由乙方负全部责任,甲方不予承担。

六、结算公式

1、乙方每次向建设方申报工程进度款后,向乙方支付工程款的?%。

2、安装调试一次性竣工验收合格后,甲方向乙方办理工程竣工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到工程款的95%。

3、5%的维修质保金,两年后一次性支付。

4、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。

七、违约责任处理

(一)凡出现以下情况均视为违约:

1、乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;

2、乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;

3、其他造成工程各种损失的过失行为;

4、乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。

5、不服从甲方的管理。

(二)违约处罚

1、乙方不按质量工期要求施工的违约行为,甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正,甲方有权终止合同,并追赔由此带来的损失。

2、对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。

3、乙方必须确保自己劳务队伍的.工资及生活费的发放,杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内,劳务队伍人员出现劳务纠纷问题,劳动监管部门每出面一次罚款10000~50000元。

(三)其他奖惩约定

发生治安案件,除乙方自行承担相应责任外,同时接受甲方的处罚,第一次罚款10000元。再次发生,则乙方自动接受无条件的退场处理,由此带来的工程损失由乙方负责。

九、附则:

(一)本协议发生纠纷时,应由双方及时协商,协商不成时,双方均可向各级经济合同_____委员会申请_____,或直接向人民法院起诉,但处理纠纷期间,任何情况下不得影响工程施工,若影响正常施工超过两天,视为乙方自动终止协议,乙方承担全部责任,甲方有权另找施工队伍。

(二)本工地人员的建筑工程群体_____由乙方购买,乙方可购买其他险种进行补充,若发生意外事故,过程处理由乙方同_____公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在_____公司承担范围外的由乙方承担。

(三)本协议一式___六_份,甲方执__五__份、乙方执_一___份,双方所执协议具有同等法律效力。

(四)本协议自双方签字之日起生效,至工程保修期满完后自动失效。

甲方(盖章):?乙方(盖章):

甲方法人:?乙方法人:

或委托代理人(签字)?或委托代理人(签字)

年?月?日?年?月?日

水电安装合同模板篇十二

安装方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

经甲乙双方平等自愿协商签定本合同。

一、工程概况:

1、工程名称:水电安装

2、工程地点:藤业富豪广场二栋一单元704房。

3、工程内容:

①电:(包括:凿打线槽、钻孔、布线、线管固定、灯具安装、水泥沙浆补线槽、控制开关、电表、电箱、线路铺设、开关、照明插座及电话线、光纤线、网络线、电视线、安防系统、煤气管线、铺设室内安装、室外接到总表等强弱电工程、)施工、调式、验收。

②水:(包括:凿砖墙体、水泥沙浆补水管槽、自来水供进水管、水表、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、洗脸盆、座便器、水池、热水器、室内安装铺设、热水上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程)施工、调试、验收。

③踢脚线:(按照装修标准打好踢脚线)施工、验收。

④清理施工所产生的垃圾:(按照物业管理要求乙方须把水电安装所产生垃圾运到指定位置)。

4、工程性质:单包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

5、承包范围:该套住房所属水、电安装所涉及到的相关施工内容。

二、施工工期:

1、总工期。

2、开工日期。

3、竣工日期。

三、付款方式

1踢脚线打好、凿打线槽及凿砖墙体完成付30%,水电安装完、水泥沙浆补好线槽和水管槽付50%,开关、插座板、水龙头、热水器/灯具等与水电安装有关内容安装完后付。三个月后付。

四、工程总价:

人民币元(大写)(双方协商包干价)

五、施工质量要求及验收规范。

1、在施工过程中每完成一道工序须通知甲方验收,方可进行下一道施工,如有问题可以责令乙方返工。

2、合格,符合国家现行规定施工标准。

3、在布水电路时,水电路不准故意饶线路,尤其是在过墙时候必须打眼穿墙过。布完电线后以易抽动为原则。

4、电视线、网络线必须有分配盒,整线分支到所有的位置,禁用电视线、网络线及电话线走同一条管道。

5、“火线进开关、零线进灯头插座接线应符合左零右火接地在上”的规定。

6、开关、插座安装牢固、位置正确,盖板端正,紧贴墙面、四周无缝隙,;电气工程安装后应进行电气通电、灯具试亮、开关控制。

7、管道排列合理、铺设牢固、横平竖直、使用灵活方便、隐蔽工程先要验收再封闭。

六、甲方和乙方权、责。

1、施工所需工具用具、安全用品用具均由乙方自备、有关安全责任、安全事宜均由乙方负责负担与甲方无关

2、乙方按甲方要求,并配合各工序科学施工,并为其他工序施工提供方便和便利。

3、以上安装所有的材料都由甲方提供、乙方对所有的材料负有质量监管和验收责任。乙方负责安装,包工不包料。乙方对工程安装质量保修期为三年。

4、施工安装期间,甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料;乙方负责组织安装工人安装施工等,如果甲方未按以上条款提供支持使乙方未能按时完成工程量的,乙方不负任何责任。

5、乙方进入工地后,严格做好安全防范要求,人员安全防范及安全事宜均由乙方负责和负担,与甲方无关。

6、在保修期出现的问题所产生责任由乙方承担。

7、在施工期间对小区内物品(如:电梯楼梯地板等物品)所造成的损坏,由乙方负责或赔偿。

8、如双方意见不一致、协商不成时,乙方应无条件撤场。之后双方均可向有关部门申诉,或向法院起诉。

七、本合同一式两份,甲、乙、双方各持一份,自签字起生效。

甲方:乙方:乙方担保单位:

身份证:身份证:

联系电话:联系电话:

**年月日

水电安装合同模板篇十三

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,明确双方在施工中的权利、义务和经济责任,双方对本工程有关事宜协商一致,甲方将该工程: 项目的水电安装 工程承包给乙方施工,达成以下协议条款。

一.工程概况:

工程名称: 工程地点: 施工内容:图纸范围内所有室内水电安装工程, 结构类型:

二、工期进度要求:

(一)开工日期: 20__年 月 日

(二)总(日历)工期: 个月

(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

三、承包方式与范围: (一)承包方式:包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

(二)承包范围: 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。

2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

3.夜间施工乙方必须派专人值班。

四、承包价格

1﹑采用可调价格合同,合同价款调整方法:

a、_按定额计价方式计价:建筑、装饰及安装等工程按《20__年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《20__年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20__年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件,按一类工程取费,缺项部分套用相似或相近定额项目,无定额及相近可套项目,参考市场价格。

b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法,则按有关政策性文件执行

2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

3﹑人工调差按总承包合同执行。

4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。

5、签证部分,甲方按照实际签证支付给乙方。

6、材料送检费用由乙方负责。

五、工程质量要求

1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。

3.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。【20__水电安装合同范本】

4.对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。

5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。

6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。

7.保修期为一年。

五、施工工期

1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。

2、工期延误

(1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

(2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担;

(3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。

六、安全施工要求

1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。

4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。

5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担。

七、付款方式:进度款支付按照每层完工付款

1、乙方每月25号报当月工程进度,甲方在次月5号前支付乙方进度的70%的工程款。

2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收,一次性竣工验收合格后,如乙方提交验收申请一周后未验收的,或者开发商开始使用的,视为整个工程验收合格,乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内,甲方向乙方支付工程款的97%。

3、3%的维修质保金,满第一年的一个月内一次付清。

4、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金,对超出维修质保金范围金额,仍有乙方承担。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服