随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!
回迁房屋买卖合同模板篇一
甲方(卖方):_____________身份证号:_____________________________
乙方(买方):_____________身份证号:_____________________________
经甲乙双方平等自愿协商一致,就房屋买卖事宜达成本协议内容如下:
一、甲方在xx年xx月xx日购买了xx村村民回迁楼
房一套(现该房产未抽号分房),甲方自愿将该房产出售给乙方,乙方已对该房产相关状况做了充分了解自愿购买。甲方在本协议签订时将甲方与原卖方签订的卖房协议等原件交付给乙方。
二、卖方的房产是xx村拆迁协议分得房产中的三楼以下房产,
建筑面积约100平方米。
三、双方确定上述房产出售价款共计人民币(大写)贰拾万元整。乙方在合同签订、收到甲方与原卖方签订的卖房协议等原件时,一次性将购房款支付给甲方。
四、甲方协助乙方办理房屋交付等手续,双方均不得反悔,如反悔赔偿对方的全部损失。
五、本协议自甲乙双方签字之日生效。协议一式两份,双方各持一份。
甲方 : 乙方:
(签字按手印) (签字按手印)
xx年xx月xx日
回迁房屋买卖合同模板篇二
甲方(卖方):_____________身份证号:_____________________________
乙方(买方):_____________身份证号:_____________________________
经甲乙双方平等自愿协商一致,就房屋买卖事宜达成本协议内容如下:
一、甲方在___年___月___日购买了___村村民___的回迁楼房一套(现该房产未抽号分房),甲方自愿将该房产出售给乙方,乙方已对该房产相关状况做了充分了解自愿购买。
甲方在本协议签订时将甲方与原卖方___签订的卖房协议等原件交付给乙方。
二、卖方的房产是___村___协议分得房产中的三楼以下房产,建筑面积约100平方米。
三、双方确定上述房产出售价款共计人民币(大写)贰拾万元整。
乙方在合同签订、收到甲方与原卖方___签订的卖房协议等原件时,一次性将购房款支付给甲方。
四、甲方协助乙方办理房屋交付等手续,双方均不得反悔,如反悔赔偿对方的全部损失。
五、本协议自甲乙双方签字之日生效。
协议一式两份,双方各持一份。
甲方 :乙方:(签字按手印) (签字按手印)_
__年___月___日
回迁房屋买卖合同模板篇三
甲方(出卖人):
身份证号码:
乙方(买受人):
身份证号码:
根据《民法典》《城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以资共同信守执行。
第1条 因甲方的房屋被依法拆迁,甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。
第2条 由于上述的房屋尚未施工,开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号,选择房屋的楼层及位置。
第3条 根据开发商的要求,乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米 元,具体房款按所购的楼层及位置具体核算)。除此,作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米 元的酬谢金。
第4条 乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后,支付给甲方酬谢金的三分之一;待房屋主体结构完成后再支付三分之一;其余的待楼房交付后十日内支付完毕。
第5条 上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于 (地点)。如果回迁房屋位置不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的酬谢金。
第6条 乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议,甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续,甲方有义务协助提供。
第7条 如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同,以甲方名义签订购房协议,甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。
第8条 乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。
第9条 本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外,还应当支付人民币(大写) (¥ 元)的违约金。
第10条 本协议双方应当共同执行,不得无故反悔。任何一方违反本协议的,应当支付对方 元的违约金。
第11条 在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成的,甲、乙双方同意采用以下第 种方式解决:
1、由 仲裁委员会仲裁。
2、向 人民法院起诉。
第12条 本协议一式两份,双方各执一份为凭。
第13条 本协议自双方签字之日起生效。
签署时间: 年 月 日
甲方(盖章):
联系人:
联系方式:
地址:
乙方(盖章):
联系人:
联系方式:
地址:
回迁房屋买卖合同模板篇四
甲方(卖方):_________________
乙方(买方):_________________
甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:_________________
一、甲方自愿将坐落在_______________房产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方。
(附平面图)
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写________________,即人民币小写_________________。
三、乙方在签订本合同时,支付定金,即小写___________________。
四、乙方支付定金之日起_____________个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除)。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。
六、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产公证手续,待房产公证到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。
七、甲方应在公证前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、入网费、有线电视费等。
八、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付_______________元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付_______________元罚金,逾期30日视为毁约。
九、附加条款:_________________
1.___________________2、3、4、
十、本合同一式三份,甲乙各一份,公证一份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。
甲方(卖方):_________________
乙方(买方):_________________
____年____月____日
回迁房屋买卖合同模板篇五
卖方(简称甲方,房屋共有人均要签字):_________________
身份证号码:_________________
买方(简称乙方):_________________
身份证号码:_________________
根据有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以共同信守执行。
第一条、甲方将自己在(房屋具体地址)拥有的回迁房出卖给乙方,房产证面积暂定为90平方米左右,每平方米按照4000元计算。
第二条、上述房产的交易总价为:_________________人民币36万元整。如果实际房产证面积有误差,实际按照4000元/平方米多退少补。
第三条、付款时间与办法:_________________(学生打架调解协议书)
乙方自合同签订后当日一次性支付房款10万元。甲方确保在______年____月____日之前将该房产移交给乙方居住使用,乙方拿到房屋后立即支付16万元。如果______年____月____日之前没有移交该房屋给乙方居住使用,甲方按照每月1500元支付乙方房租损失回迁房买卖协议书回迁房买卖协议书。待房屋过户给乙方后,乙方立即支付剩余房款10万元。
第四条、甲方保证有权利出卖该房产,如出现其他权利人对该房产主张权利,造成乙方损失的,均由甲方承担责任。
第五条、甲方应当自该房屋可以过户之日起30天内协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证、土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料回迁房买卖协议书文章回迁房买卖协议书,如因甲方的延误,致使乙方延期办理房产证的,甲方需向乙方承担总房款30%的违约金。
第六条、甲、乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。办理产权过户相关费用在4万元以内的由甲、乙方平均承担。超过4万元的,超过部分由甲方承担
淘宝精品
第七条、如果当地政策许可,办理房产证时可以将该回迁房直接登记在乙方名下的,甲方应协助乙方办理,尽可能协助乙方少交或免交过户手续费及税费回迁房买卖协议书合同范本。甲方故意不协助的,导致增加过户手续费及税费的,一概由甲方承担。
第八条、本协议签订后,甲、乙双方应该共同遵守,都不得无故反悔。如果甲方违约导致该房屋无法过户到乙方名下,甲方需要按照同地段同面积商品房最高价格计算实际损失赔偿乙方。需要进行房产价值评估的,评估费用由甲方承担。
第九条、乙方在本房屋买卖合同成立后,无论是否办理房屋产权证,土地证及其过户手续,都有权利将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。
第十条、在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。乙方因甲方违约,需聘请律师起诉的,律师费应由甲方承担。
第十一条、本协议一式叁份,本协议自双方签字之日起生效。
甲方(房屋共有人均要签字):_________________乙方:_________________
______年____月____日______年____月____日
回迁房屋买卖合同模板篇六
卖方:身份证号码:买方:身份证号码:
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条、甲方声明1、甲方所售房屋地址为,建筑面积平方米2、根据证书有财产,资源出售。3、甲方保证该房屋产权无查封,无债务纠纷,提供的材料齐全、真实有效,可以办理权属过户、税务登记,贷款申请等与交易有关的各项事宜。4、甲方保证所售房屋符合国家及____市房屋上市交易的政策规定。甲方对违反国家及____市关于房屋上市交易政策引起的后果承担法律责任。5、为避免今后不可抗拒的情况产生而出现甲方亲属妨碍乙方根据本合同,合同正常使用所购房屋,甲方相关直系亲属以及赡养亲属均知晓本房屋买卖合同以及本合同的签约,同意该房屋产权所有人的原意出售该房产,无异议。
第二条:乙方声明乙方购买本合同第一条所述甲方房屋,支付房款,履行本合同约定的各项义务,承当违反本合同义务的法律责任。
第三条:上述房产交易总价格为:元整。本合同签订之日,乙方向甲方支付人民币元。剩余房款元整,于产权交割完毕当日支付给甲方。1、过户税由买方承担。
第四条、产权过户甲乙双方应当在甲方取得《中华人民共和国房屋产权所有证》之日起个工作日内共同配合办理完毕产权过户登记手续,如因国家规定、地方政府政策或不可抗力的原因不能在规定之日办理完毕的,应在国家或当地政府政策规定的时限内在当地政府法规允许办理产权过户登记手续的时间达到之日起。个工作日内,甲方协助乙方办理过户手续。甲方逾期不能协助乙方合法取得产权过户手续的,除不能取得本合同第三条规定的房屋余款人民币元外,如甲方反悔赔付乙方_____万元。
第五条:房屋交付1、房屋校验在签订本合同起个工作日内完成。甲乙双方必须亲自到场,办理水、电、煤气、物业、供暖等相关事宜,确保房屋交付使用。无妨交付前房屋所产生的水、电、煤气、物业费、供暖等各项费用由甲方承担,房屋交付后产生的费用由乙方自行承担。2、甲方存有公共维修基金的,根据____市规定,在房产过户之后公共维修基金归乙方继续使用。
第六条:因履行本合同所产生的争议,甲乙双方应协商解决。协商不成的,双方均有权利向当地人民法院提起诉讼。
第七条:本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。
出卖方:购买人:
签字地址:
签字日期
回迁房屋买卖合同模板篇七
甲方(出让方):______________
乙方(买受方):______________
证明人:_________________
现甲乙双方就原单位具体名称和具体房屋编号职工住宅回迁房(拆迁补偿协议中回迁到的地址为:_________________新房的地址编号)转让事宜达成以下协议:_________________
甲方在新房的地址编号有一套回迁房,具体房屋编号为:_________________2号楼3单元一层东户,建筑面积为71.5平米。因目前的政策暂不允许该住宅领取房产证上市交易,而甲方又急于对空闲住宅加以利用,乙方又需要房屋居住,经甲乙双方充分协商达成以下协议,具体内容如下:_________________
第一条因本回迁房户主为_______________,_______________长女为_______________、长子为_______________,_______________无其他子女。
第二条经过甲乙双方多次协商,乙方以人民币204000元向甲方购买该回迁房。
第三条乙方须在20__年10月18日前向甲方支付定金人民币1000元;之后乙方须在20__年10月21日前向甲方支付剩余房款人民币203000元;如果乙方未能在20__年10月21日前向甲方支付全部房款,则视为乙方主动终止交易,且1000元定金归甲方所有,而乙方有权要回除去1000元定金外的已经付给甲方的房款,同时甲方有权将该回迁房出让给他人而不受乙方任何约束。
第四条在开发商向房产部门办理房产登记事宜时,甲乙双方应一同办理。在首次办理该回迁房的房产登记证明时,需要向相关政府部门交纳物业维修基金、契税、交易手续费、手续费、印花税等费用,上述费用须由乙方承担。如果因乙方未能及时完全支付上述费用而造成办理房产登记证明延误,所产生后果由乙方承担。
第五条本协议签订后,乙方可以直接与开发商联系询问房产登记办理进度,如果需要甲方方面的相关手续,甲方须一同办理。
第六条在进行二手房过户过程所产生的契税、印花税、营业税、个税、手续费、登记费等费用须由甲方承担。如果因甲方未能及时完全支付上述费用而造成二手房过户延误,所产生后果由甲方承担。
第七条甲方取得房产登记证明后,须在10个工作日内与乙方一同办理二手房过户手续。
第八条乙方向甲方支付完全部房款后,该回迁房产权归乙方所有。双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及有关费用外,还须支付20000元的违约金,之后该回迁房产权仍然归甲方所有。如果乙方违约,甲方在扣除20000元违约金后将其余184000元房款退还乙方,之后该回迁房产权仍然归甲方所有。
第九条甲方在20__年5月12日接收该回迁房时,同时拿到两张收据和一份《拆迁房屋补偿安置协议书》。第一张收据开具时间为20__年5月12日,项目为装修押金,金额为500元,交款人为_______________;第二张收据开具时间为20__年5月12日,项目为水电表费900元、卫生费120元、物业费429元,金额为1449元,交款人为_____________;《拆迁房屋补偿安置协议书》中:_________________填表日期为20__年5月12日,被拆迁人为_____________,安置地址为现在房屋的地址的2号楼3单元一层东户,建筑面积为71.5m2。在乙方向甲方支付完全部房款当日,甲方应将两张收据转交给乙方。在乙方向甲方支付完全部房款当日,甲方须将该《拆迁房屋补偿安置协议书》交给乙方保管;将该协议交给乙方保管后出现丢失或者毁损,导致不能进行房产登记等后果由乙方完全负责。
第十条20__年10月15至20__年4月15日该回迁房供暖费用须由乙方完全承担。
第十一条本协议共两页;本协议一式三份,甲乙双方各执行一份,证明人执一份。
甲方签字:_________________乙方签字:_________________
时间:_________________时间:_________________
甲方身份证号:_________________乙方身份证号:_________________
甲方联系方法:_________________乙方联系方法:_________________
甲方继承人1签字:_________________
甲方继承人1身份证号:_________________证明人签字:_________________
甲方继承人1联系方法:_________________
证明人联系方法:_________________
甲方继承人2签字:_________________证明时间:_________________
甲方继承人2身份证号:_________________证明人身份证号:_________________
甲方继承人2联系方法:_________________
回迁房屋买卖合同模板篇八
卖方:____________
买方:____________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商,自愿达成以下协议,以资共同信守执行。
一、甲方承诺并自愿将坐落于________________小区建筑面积为________㎡,使用面积________㎡自有回迁楼房,出售给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔,否则甲方将向乙方支付相当于房屋总价款20%的违约金。
二、上述房屋包括附属设施,经双方约定房屋单价:____________元/平方米总价:
三、双方约定,乙方分三次付清房款。本协议签订之日起至年月,乙方付给甲方首付款,甲方同时将房屋交付乙方,以及回迁安置协议原件、房屋原始产权证明及身份证复印件交付乙方。双方应当为对方出具相应的凭证。乙方在年月日前向甲方支付房款万元,剩余房款万元在房产证办理完毕日内支付给甲方。乙方每次付给甲方房款均以银行卡转账进行,甲方声明以下作为本次交易银行账户:____________户名:____________开户行:____________
四、甲方保证其出卖给乙方的房屋,产权为其本人,有处分的权利,房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其他任何形式的他项权利。且无其他纠纷。乙方买受后,如该房屋产权有纠葛,影响乙方权利的行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方因此而受到的经济损失。
五、双方对房屋质量无异议,房屋交付后,因房屋质量引起的纠纷,双方不相互承担赔偿责任。
六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房,甲方并未办理产权登记手续,对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺:甲方在能办理产权登记时应该第一时间办理产权登记,甲方办理完全产权登记后,应立即协助乙方办理产权过户手续。如届时该房屋存在产权纠纷,由甲方承担全部责任,并退换乙方支付的全部房款,同时支付相当于房屋总价款的20%的违约金。
七、甲方应配合争取能在产权证办理前直接将房屋所有人更改为乙方姓名,如乙方不能与开发商直接办理更名手续,以甲方名义办理产权证书,则办理费用由甲方承担,过户费用由乙方承担,且甲方应当无条件协助乙方办理过户手续,甲方知晓可办理房产证事宜后,应及时通知乙方,或接到乙方通知后,提供一切与之有关的资料。不得以任何理由借故要挟推辞,否则视甲方为违约,向乙方支付相当于房屋总价款的20%的违约金。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方承担赔偿责任。
八、甲方承诺在合同签订之日起3年可办理房产证且为乙方办理房屋产权过户,届时因各种因素导致房产局不予办理房屋产权证以及过户,甲方应退还乙方支付的全部房款并支付相当于房屋总价款的20%的赔偿金。如若遇到房屋产权证下发延迟再由双方协商确定期限内办理。
九、合同签订生效后,房屋升值与甲方无关,乙方享有该房屋占有、使用、收益、处分的权利。
十、本协议签订前或签订后,该房屋如有属于甲方应缴纳的一切税收、费用,概由甲方承担。
十一、本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得反悔,不得再对该房屋主张任何权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的全部房款,同时,应当支付相当于同期银行贷款利率四倍的利息,并支付相当于房屋总价款的20%的违约金。
十二、本协议签订后,双方应该共同遵守。如违约,违约方除赔偿对方相应经济损失外,还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约金。
十三、在房产证办理时若实际登记建筑面积小于甲方承诺的65平米,所产生的面积差,甲方应按照5000元/平方米返还乙方多付的房款并支付同期银行贷款利率的利息。
十四、甲方法定继承人一致同意此次房屋买卖交易,并且同意本协议所有条款,甲方法定继承人无此房屋的继承权与使用权。
十五、在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成,任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。
十六、本协议自甲乙双方夫妻现场出具结婚证明并共同签订之日起生效。
十七、本协议一式三份,双方各执一份为凭,交一份于房屋所在地社居委备案留存。
甲方
身份证号:____________
通信地址:____________
电话:____________
身份证号:____________
通信地址:____________
电话:____________
乙方:____________
身份证号:___________
通信地址:____________
电话:___________________
回迁房屋买卖合同模板篇九
出售方(以下简称甲方): 身份证号:
买受方(以下简称乙方): 身份证号:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方转让甲方房产一事达成一致,订立本合同:
第一条 :甲方声明
1、甲方所售房屋还未依法取得_______市______区___路___号___________小区______号楼___单元_____层_____号房屋结构为__________,建筑面积为 平方米(以_______________________登记的建筑面
积,以及___________________________________________________________为准)。 的房屋所有权证书。根据____________________证书_________________证据表明该处房产是甲方自有财产。自愿出售。
2、因本处房产是因原有动迁房回迁在该地。又因根据辽宁省沈阳市政府_________________________文件之规定,甲方在回迁后_____年后才能依法取得《中华人民共和国房屋产权所有证》。在还未取得《中华人民共和国房屋产权所有证》之前,甲方同意积极协助乙方在国家政策规定内的时间里尽快取得《中华人民共和国房屋产权所有证》使之合法有效。并同意按照当地民间约定俗成的规矩留下人民币___________元给乙方为积极协助办理《中华人民共和国房屋产权所有证》的押金,作为诚信的保证。积极帮助乙方获得该处房产《中华人民共和国房屋产权所有证》为止。乙方同意在依法获得该处房产的《中华人民共和国房屋产权所有证》,并成为该处房产合法所有人后,将因办理该处房产的《中华人民共和国房屋产权所有证》所收取甲方的押金_____________元给甲方。
3、甲方保证该处房屋产权无查封、无债务纠纷,提供的材料齐全、真实有效,可以办理权属过户、税务登记,贷款申请等与交易有关的各项事宜。
4、甲方保证所售房屋符合国家及沈阳市房屋上市交易的政策规定。甲方对违反国家及沈阳市关于房屋上市交易政策引起的后果承担法律责任。
5、因该处房产产权所有人年逾花甲,为避免今后因不可抗力的情况产生而出现甲方亲属妨碍乙方依据本合同,合法正常使用所购房屋。甲方相关直系亲属以及赡养亲属均知晓本房屋买卖合同。以及本合同的签约。同意该房屋产权所有人的意愿出售该房产,无异议。
第二条 乙方声明,
乙方购买本合同第一条所述甲方房屋,支付房款,履行本合同约定的各项义务,承担违反本合同义务的法律责任。
第三条 甲乙双方同意
上述房产的交易价格为人民币(大写)___拾___万___仟___佰___拾元整(¥___________) 。
第四条 付款
1、乙方应在签订本合同时,即支付购房定金计人民币(大写)____________万元整(¥____________)给甲方。
2、乙方采用以下第________种方式
a. 乙方为非贷款客户,应在签定本合同后三个工作日内支付全部房款;
b. 乙方为商业银行贷款客户,应在评估报告出具后三个工作日内,支付除乙方贷款申请额之外的剩余房款,乙方首付款应为除其贷款额度以外的其他购房款项总和。银行贷款部分的房款按银行规定支付;
c. 乙方为公积金贷款客户,首付款应在本合同签署之日起三个工作日内交付,且不得迟于对交易房屋进行评估,乙方首付款应为除其贷款额度以外的其他购房款项总和,甲方应向乙方及贷款审核机构出具首付款收到证明。贷款部分的房款按贷款机构规定支付;
3、乙方经审批所获贷款数额不足申请额, 乙方应于银行审批贷款额度通过之日起三个工作日内,补足购房首付款;乙方所申请的贷款未获批准, 乙方应于银行不予批准贷款申请之日起十个工作日内补足剩余房款。
4、甲乙双方交易资金划转结算方式以双方签署的《居间服务合同》或补充协议约定为准。
第五条 产权过户
a. 乙方为非贷款客户的,甲乙双方应当在乙方支付了全部房款之日起五个工作日内共同配合办理完毕产权过户登记手续; 因国家规定、地方政府政策、或不可抗力的原因不能在规定之日办理完毕的,应在国家或当地政府政策规定的时限内(参照辽宁省沈阳市______________________________文件之规定)在当地政府法规允许办理产权过户登记手续的时间到达之日起五个工作日内。甲方协助乙方办理过户手绣。甲方逾期不能协助乙方合法取得产权过户手续的,除不能取得本合同第一条第2条规定的甲方留给乙方的人民币________元押金外,还应按照该处房屋成交总价的每日万分之二给付乙方为违约金,直至乙方依法取得房屋产权过户手续办理房屋产权所有证为止。甲方因不可抗力以及其他重大原因而导致不能及时办理的应主动向乙方说明。获得乙方认可的乙方同意给与甲方一定的时间。同意时间内乙方同意不收取甲方违约金。
b. 乙方为商业银行贷款客户或公积金贷款客户的,甲乙双方应在贷款机构签发的乙方贷款审批通过之日起五个工作日内共同配合办理完毕产权过户登记手续
第六条 房屋交付
1、房屋交验在双方到主管机关办理完权属过户登记手续之日起七个工作日内完成;甲、乙双方均应亲自到场,办理水、电、煤气、物业、供暖、户口迁移等相关事宜,确保房屋交付使用。房屋交付前,房屋所产生的水、电、煤气、供暖、物业等各项费用由甲方承担;房屋交付后所产生费用由乙方自行承担。双方应签署《物业交验单》。
2、甲方保证向乙方出售的房屋没有产权纠纷和债务纠纷,并结清物业、供暖等手续。房屋设定抵押登记的,已通知抵押权人。如因甲方的原因,造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,甲方应承担全部责任;
3、甲方保证所售房屋建筑面积同________________________________记载相符;并提供齐全办理权属变更的全部手续;
4、甲方存有公共维修基金的,根据沈阳市规定,在房产过户之后公共维修基金归乙方继续使用。
第七条 甲、乙双方应相互配合向房屋所在区(县)房地产交易所申请办理上市批准及房屋买卖权属过户相关手续,按有关规定申领房屋所有权证。办理上述手续时产生的税费及相关费用,由甲、乙双方依书面约定办理,没有书面约定的,依照国家规定缴纳。
第八条 乙方交付甲方定金后,双方依据合同法定金规定承担违约责任,甲方悔约应当双倍返还乙方定金,乙方悔约定金不予返还。同时,甲乙双方如未按照约定履行义务的,导致合同履行迟延或无法履行,违约方应承担违约责任,赔偿给他方造成的损失。因迟延履行合同义务,违约方每逾期一日应赔偿相当于成交价格的万分之二的违约金。
第九条 因履行本合同所产生的争议,双方应协商解决。协商不成的,双方均有权向人民法院提起诉讼。
第十条 本合同自双方签字之日起生效。
甲 方: 乙 方:
身 份 证号: 身 份 证号:
通 信 地址: 通 信 地址:
邮 政 编码: 邮 政 编码:
电 话: 电 话:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
甲方有利害关系的直系亲属:
电话: 手机:
实际住址:
通信地址:
邮编:
签订日 期: 年 月 日 签 订 地点
回迁房屋买卖合同模板篇十
出卖人身份证号码:
买受人身份证号码:
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方向乙方出售房屋签订本协议,以资共同遵守。
第一条、因甲方的房屋被依法拆迁,甲方自愿将其回迁安置的位于或位于的房屋转让给乙方,面积约平方,房价每平方元。总房价万元。乙方在取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。
第二条、由于上述的房屋尚未施工,甲方同意协助乙方进行挑选房屋楼层及位置。该房屋交房期两年时间,在交房时如因面积减少或增大,均按协议所定放假多退少补。
第三条、本协议签字生效后,乙方即时付购房定金万元,第二次付款在乙方取得该房钥匙的同时,一次性付房款万元,尾款万元。在乙方取得房产证当天一次性付清。
第四条、本协议签订后,双方应共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房主张任何的权利。更不得再将该房出售或赠与第三人,否则甲方承担违约责任。
第五条、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房,甲方并未办理产权登记手续,对此乙方完全知晓,乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺:甲方在能办理产权登记时应该尽快办理产权登记,甲方办理完产权登记后,在其产权证下来____日内,应立即协助乙方办理产权过户手续,过户所有费用有乙方承担。在办理房屋产权转移过户登记时,甲方应予全力协助。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而乙方遭受损失的,由甲方承担赔偿责任。
第六条、乙方如不能及时按合同约定支付房款,甲方有权没收定金,并按房款总额的日千分之三向乙方收取拖欠天数的违约金。因甲方原因,致使该协议无法履行的,甲方承担定金双倍返还责任,并同时承担房款总额的日千分之三违约金,自本协议签订之日起计算。
第七条、甲方应出具拆迁安置协议,确保对该买卖协议中的房屋有处置权。甲方是共人,乙方暂定代理人,在办理产权登记时,乙方可以为其本人或其他亲属等。
第八条、本协议双方应共同遵守,双方发生分歧应协商解决,协商不成,任何一方均可向____区人民法院提起诉讼,违约方承担所有诉讼费、保全费、律师费等所有费用。第九条、本协议一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。补充:
甲方:
乙方:
日期:________年____月
回迁房屋买卖合同模板篇十一
甲方(卖方):_____________ 身份证号:_____________________________
乙方(买方):_____________ 身份证号:_____________________________
经甲乙双方平等自愿协商一致,就房屋买卖事宜达成本协议内容如下:
一、甲方在 年 月 日购买了 回迁楼
房一套(现该房产未抽号分房),甲方自愿将该房产出售给乙方,乙方已对该房产相关状况做了充分了解自愿购买。
甲方在本协议签订时将甲方与原卖方 签订的卖房协议等原件交付给乙方。
二、卖方的房产是 村 拆迁协议分得房产中的三楼以下房产,
建筑面积约 平方米。
三、双方确定上述房产出售价款共计人民币(大写) 元整。
乙方在合同签订、收到甲方与原卖方 签订的卖房协议等原件时,一次性将购房款支付给甲方。
四、甲方协助乙方办理房屋交付等手续,双方均不得反悔,如反悔赔偿对方的全部损失。
五、本协议自甲乙双方签字之日生效。
协议一式两份,双方各持一份。
甲方: 乙方:
(签字按手印) (签字按手印)
年 月 日 年 月 日
回迁房屋买卖合同模板篇十二
甲方:_____________
乙方:_____________
经甲乙双方协商,在平等、自愿的基础上,订立以下合同:_____________
一、甲方自愿将 公司开发的 卖于乙方,此房建筑面积:_____________ m,储藏室________号,建筑面积:_____________ m 。
二、转让价格:_____________此房屋总价款(含储藏室)为 整(小写:_____________¥ )。
三、付款方式:_____________
1、乙方首付房款定金________元(大写:_____________ ),甲方办理完房屋户名更改合同手续后,乙方再支付剩余的 元(大写:_____________ )房款,至此乙方拥有该房屋的产权,甲方不得以任何理由干涉。
2、甲方收到乙方支付的房款后,出具收条。
四、该房屋拆迁补偿,过渡期自____年____月____日至____年____月____日,逾期不能交房时,按照市政府 号令超期临时安置费的标准执行,本房屋的逾期补偿费用由乙方享受,具体补偿时间以开发商补偿给回迁户的时间为准,甲方应及时通知乙方,不得以任何理由享有。
五、甲方负责办理本房屋户名更改合同等相关手续。
六、甲方负责解决本套房屋应享有的回迁户待遇。
七、违约责任:
如甲方违约,甲方应退还乙方全额房款及利息,并支付此房款全额的200%作为违约金赔偿给乙方。如乙方违约,扣除乙方房款的50%。
八、如开发商中止开发,政府协商无果的情况下(期限为壹年),甲方退还乙方全额房款及利息(利息以银行利息为基准),乙方退还所领本套房屋的逾期补偿款。
九、甲方应全程协助乙方,直到乙方取得房产证。
十、本协议未尽事宜,双方另行协商解决。
十一、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方:_____________ 乙方:_____________
身份证号码:_____________ 身份证号码:_____________
身份证号码:_____________
联系电话:_____________ 联系电话:_____________
回迁房屋买卖合同模板篇十三
回迁房屋买卖合同
卖方: (以下简称甲方)
身份证号:
买方: (以下简称乙方)
身份证号:
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以资共同信守执行。
第一条 因甲方的房屋被依法拆迁,甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。
第二条 由于上述的房屋尚未施工,开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号,选择房屋的楼层及位置。
第三条 根据开发商的要求,乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米 元,具体房款按所购的楼层及位置具体核算)。除此,作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米 元的酬谢金。
第四条 乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后,支付给甲方酬谢金的 %;待房屋主体结构完成后再支付 %;基余的待楼房交付后 日内支付完毕。
第五条 上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。如果回迁房屋位置不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的酬谢金。
第六条 乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议,甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续,甲方有义务协助提供。
第七条 如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同,以甲方名义签订购房协议,甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。
第八条 乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。
第九条 本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外,还应当支付人民币(大写)元的违约金。
第十条 本协议双方应当共同执行,不得无故反悔。任何一方违反本协议的,应当支付对方元(大写: 元整)的违约金。
第十一条 在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,任一方均可向 人民法院起诉。
第十二条 本协议一式 份,双方各执 份为凭。
第十三条 本协议自双方签字之日起生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
住址(工作单位):
住址(工作单位):
联系电话:
联系电话:
年 月 日
年 月 日
回迁房屋买卖合同模板篇十四
甲方:__________
身份证号:__________
乙方:__________
身份证号:__________
根据其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议:
第1条房屋基本情况
乙方同意购买甲方拥有的坐落在_____市_____区_____街_____巷_____号拥有的房产,建筑面积为_____平方米。
第2条房屋权属情况
2.1该房屋所有权登记证证号为:__________。
2.2该房屋性质属于下列第种情形。
商品房;
已购公有住房;
向社会公开销售的经济适用房;
其他房屋
2.3该房屋抵押情况为:__________
该房屋未设定抵押;
该房屋已设定抵押,抵押权人为:__________抵押登记日期为:__________年________月________日,他项权利证号为:__________。
2.4该房屋租赁情况为:
甲方未将该房屋出租。
甲方已将该房屋出租,乙方为该房屋承租人承租人已放弃优先购买权。
第3条成交价格、付款方式及资金划转方式
3.1经甲乙双方协商一致,该房屋成交价格为:__________人民币。
3.2乙方在签订本合同时支付定金人民币。
3.3关于购房款的支付,甲、乙双方同意按照下述第项方式履行:
3.3.1一次性支付,在房屋所有权转移登记手续办理当日,乙方将扣除定金外的剩余房款一次性全额支付给甲方。
3.3.2分两次支付,乙方于_______________将首付款人民币以自行支付的方式支付甲方;剩余房款人民币,乙方在房屋所有权转移登记手续办理完毕当日支付给甲方。
3.3.3关于贷款的约定:__________乙方向申办抵押贷款拟贷款金额为人民币。乙方因自身原因未获银行贷款或公积金管理中心批准的,双方同意按照第方式解决。
乙方自行筹齐剩余房价款,以现金形式支付给甲方。
乙方继续申请其他银行贷款,至贷款批准,其间已发生的及要产生的各项费用由买受人自行负担。
本合同终止,乙方支付的定金和房价款应如数返还,双方互不承担违约责任,在申办贷款过程发生的各项费用均由乙方承担。
第4条房屋产权及具体情况的承诺
4.1甲方应当保证该房屋没有产权纠纷,因甲方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,甲方应当承担相应责任。
4.2出售人应当保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成,对已纳入的各项房屋附属设施设备及其装饰保持良好的状况。
4.3房屋交付之日前所产生的物业管理费、供暖费、水费、电费、有限电视费、燃气费、电信、电话、网络费所有费用由甲方承担,交付日以后所产生的费用由乙方承担。甲方同意其缴纳的该房屋专项维修资金的账面余额转移至乙方名下。
第5条房屋的交付
甲方应当前将该房屋交付给乙方。该房屋交付时,应当履行下列第项手续:
5.1交付时间:__________年________月________日
5.2甲方与乙方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收,记录水、电、气表的读数,并交接相关物品;
5.3甲乙双方在房屋附属设施、装饰装修、相关物品清单上签字;
5.4移交该房屋房门钥匙。
第6条违约责任
6.1逾期交房责任除不可抗力外,甲方未按照第六条约定的期限和条件将该房屋交付乙方的,按照下列方式处理;
按照逾期时间,分别处理和,不做累加。
逾期在15日之内,自第六条约定的交付期限期满之次日起至实际交付之日止,甲方按日计算向乙方支付已交付房价款万分之的违约金,并于该房屋实际交付之日起15内向买受人支付违约金,合同继续履行。
逾期超过15日后,乙方有权退房。乙方退房的,出售人应当自退房通知送达之日起15日内退还已付款,并按照乙方全部已付款的_____%向乙方支付违约金。
6.2逾期付款责任
乙方未按照约定的时间付款的,按照下列方式处理:
按照逾期时间,分别处理和,不做累加。
逾期在15日之内,自约定的应付款期限之次日起至实际支付应付款之日止,乙方按日计算甲方支付逾期应付款万分之的违约金,并于该房屋实际交付之日起15日内向甲方支付违约金,合同继续履行。
逾期超过15________日后,甲方有权解除合同,甲方解除合同的,乙方应当自解除合同通知送达之日起15日内按照累计的逾期应付款的_____%向甲方支付违约金,并由甲方退还乙方全部已付房款。
第7条税、费相关规定
本合同履行过程中因政策须缴纳新的税费的,由政策规定的缴纳;政策中未明确规定缴纳方的,由甲方乙方缴纳。
第8条权属转移登记
当事人双方同意,________年________月________日,双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属登记手续。
若甲方不协助办理权属转移登记的,乙方有权解除合同,并要求甲方返还乙方支付的所有费用,并有权要求甲方支付该房款的_____%作为违约金。
第9条签约承诺
本合同签署人均保证有签署本合同并支付或收取定金的权利,若因其无代理权或无权处分,致本合同无法成立、生效的,该方签署人应按照所签署的本合同第六条约定和定金规则向对方承担责任。本条款独立生效。
第10条不可抗力
因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力事件结束之日起30________日内向另一方当事人提供证明。上述房屋风险责任自该房屋之日起转移给乙方。
第11条争议解决方式
本合同项下发生的争议、由双方协商解决;协商不成的,依法向房屋所在地人民法院起诉。
第12条其他
12.1对本合同的解除,应当采用书面形式。本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.2本合同一式三份,合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。
12.3本合同经各方签署后生效。
12.4双方约定的其他事项:
签署时间:________年________月________日
签署地点:__________
甲方:__________;
联系方式:__________;
地址:__________;
乙方:__________
联系方式:__________
地址:__________
回迁房屋买卖合同模板篇十五
卖方:
身份证号:
买方:
身份证号:
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以资共同信守执行。
第一条因甲方的房屋被依法拆迁,甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。
第二条由于上述的房屋尚未施工,开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号,选择房屋的楼层及位置。
第三条根据开发商的要求,乙方自行应当支付房款。除此,作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。
第四条乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后,支付给甲方酬谢金的%待房屋主体结构完成后再支付%基余的待楼房交付后日内支付完毕。
第五条上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。如果回迁房屋位置不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的酬谢金。
第六条乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议,甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续,甲方有义务协助提供。
第七条如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同,以甲方名义签订购房协议,甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的需要,甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。
第八条乙方如在本房屋买卖合同成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。
第九条本协议签订后,双方应该共同遵守,甲方不得无故反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外,还应当支付人民币元的违约金。
第十条本协议双方应当共同执行,不得无故反悔。任何一方违反本协议的,应当支付对方元的违约金。
第十一条在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,协商不成,任一方均可向人民法院起诉。
第十二条本协议一式份,双方各执份为凭。
第十三条本协议自双方签字之日起生效。
甲方:乙方:
住址:住址:
联系电话:联系电话:
年 月 日年 月 日
回迁房屋买卖合同模板篇十六
卖房方:
买房方:
经过甲乙双方协商,就甲方向乙方出卖甲方所属产权房产事宜,达成以下条款:
一、甲方同意将位于约平方米
二、甲方保证该房是符合现有国家及合肥市房屋上市的有关规定及政策法规;甲方必须保证拥有该房屋的独立产权;无任何产权争议及纠纷,并有权将该房屋上市交易。甲方保证该房屋手续真实有效。
三、乙方愿意在本合同第一条款和第二条款成立的前提下,就向甲方购买上述房的完全产权之事签订本合同,并认可在这种情况下签订才具有法律的效力。
四、乙方将购买房屋款项一次性交清后,甲方将房屋所有手续交付乙方。
五、甲方负责办理过户手续及费用,乙方承担过户费用。
六、乙方办理房屋入住和产权过户的手续时,如需要甲方提供有效证件和及时到场时,甲方无条件负责配合,不得以任何理由推脱,如不配合,属违约行为。
七、此协议自双方签订之日起房款两清,甲方不得以任何理由对此房屋提出产权要求。
八、协议一式三份,甲乙双方各执一份,公证人执一份。此协议自签订之日起立即生效,并永久有效。
甲方产权人:
乙方签字:
公证人签字:
年月日
甲方共同所有人: