每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
挂靠公司协议书篇一
甲方（管理方）：
法定代表人：
乙方（挂靠方）：
法定代表人：
以合作互盈为目的，甲方（管理方）经与乙方（挂靠方）充分协商，一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书：
一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行广告经营，乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。
二、乙方向甲方提供公司资质，以及法人的身份证复印件。
三、甲方向乙方提供广告公司资质以及公司的有关手续资料。
四、乙方承揽广告业务，根据乙方需要，甲方需协助乙方办理广告合同以及广告协议，甲方同时协助乙方办理收付款业务；甲方应开据税务发票，收据；己方根据税务发票的税率以现金的方式补偿给甲方。
五、挂靠期间因乙方以甲方的名义承揽的广告业务项目，乙方必须遵照甲方营业执照的经营范围开展广告业务，不得越限，甲方有权利对乙方进行监督和指导公司挂靠协议书公司挂靠协议书。（学生打架调解协议书）
六、乙方提供一个银行收付款的账号，甲方提供证明，便于乙方往来业务的核算。
七、双方拟定适用期为____个月，乙方一次性交付给甲方_____元。适用期过后，乙方广告业务开展顺利，双方合作互赢，可签订挂靠协议，甲方可选择以租金的方式续约，或者是以营业额比例的方式提取挂靠。
八、乙方利用甲方资质进行广告运营所产生的法律责任，由乙方独立负责，跟甲方无关。
九、挂靠期间暂定为_________年，即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
十一、本协议双方签名盖章后生效。协议签订之前甲方所有债权债务与乙方无关公司挂靠协议书合同范本。挂靠期满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。
十二、本协议一式两份，双方各执一份。
十三、本协议未尽事宜双方另行协商解决。
甲方（签字盖章）：_________乙方（签字盖章）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
挂靠公司协议书篇二
甲方：
乙方：
甲乙双方本着自愿的原则，经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等的基础上，就乙方请求甲方以参保单位的名义挂靠买社保的相关事宜，达成如下协议：
一、本协议属平等民事主体之间订立的协议，甲乙双方非属《劳动合同法》定义的劳动关系，不受劳动合同法条款的约定和调整。
二、乙方为了享受社会保险所代来的福利，自愿将甲方作为参保单位并请求甲方挂靠买社保，乙方承诺严格遵守和服从甲方的有关管理规定。
三、甲方在为乙方办理挂靠社保时，乙方应提前向甲方提供所需资料：填写完整的《社保新增变更申请单》、身份证复印件、户口薄复印件（户主及本人页）、失业手册、相片、计划生育证；需要制作社保卡的还需要提供数码回执一张及20元工本费。
四、由于乙方和甲方之间并不存在雇佣关系，乙方不去甲方处上班，不提供实质劳动，不受甲方管理，因此乙方不得以任何理由向甲方提出劳动支付请求，甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇，乙方不得对外代表甲方履行任何职务行为；乙方除因本协议目的而使用甲方名义外，不得对外代表甲方履行任何职务行为。
五、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续，每月为乙方缴纳社保费用，标准为：（779.28）元/月，或按当地政府每年度调为基准，该费用由乙方全额负担，乙方于本协议签订后3日内，按最少按一次性支付三个月或半年保险费用和残疾保障金费用（见第六条），若有亲属在挂靠单位就业，征得亲属同意在其工资中全额代付挂靠所产生的费用，（如今后社保调整数额或乙方所交纳的费用不足时，乙方在接到甲方通知后2日内必须补足费用，否则造成乙方损失乙方自行承担）。
六、由于乙方在挂靠单位占有职工人数，根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《广州市按比例安排残疾人就业办法》、广东省残疾人就业保障金征缴暂行办法》等规定，按公司在职职工年平均人数的1.5%比例安排残疾人就业，未安排，应缴纳相应保障金为：1人×1.5%×市在职年均工资54495×80%由乙方负担占公司职工人数的保障金（653.94）元/年。
七、由于乙方并不属于甲方的员工，乙方在甲方购买社保期间，甲方无义务为乙方购买雇主责任险，乙方所有的社会、法律、安全问题均由乙方自行承担，与甲方无关。
八、乙方在以甲方为参保单位期间，乙方在此期间发生人身意外伤害等，甲方不提供乙方工伤待遇，如果乙方的言行对甲方的经济、声誉等问题造成了不良的影响，其责任和后果乙方全部承担。
九、乙方在以甲方为参保单位期间，若乙方达到法定退休年龄及退休条件时的前2个月，甲方为乙方办理停保手续，而推向社会化管理办理退休，并由乙方自行办理退休手续，甲方不承担任何责任与费用。
十、本协议所有条款及内容协议各方均负有保密的责任，未经甲方的同意，乙方不得向除甲乙之外的第三方披露其中的任何信息。否则所造成的损失及连带责任由乙方全部承担。
十一、乙方应严格履行本协议，如有违反，甲方保留退工权利，乙方同时应返还甲方为乙方支付的全部社保费用。同时乙方退保时应提前一个月以书面通知甲方不再参保，若甲方因经营原因，随时可以办理停保，不需挂靠单位负任何责任，一切由乙方负担。
十二、本协议未尽事宜，可通过友好协商解决。
十三、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。本协议经甲乙双方签字盖章（指模）及甲方为乙方办理缴纳社会保险费后生效。
甲方：乙方：
日期：________年________月________日
挂靠公司协议书篇三
甲方：
乙方：（某有限公司某项目负责人）。
为了确保工程质量和进度，做到安全生产、文明施工，根据建设部关于项目施工管理的要求，甲方组建项目领导班子，乙方组织项目施工并接受、服从甲方对施工全过程的管理和领导，经双方协商一致，签订本协议。
第一条施工内容。
某有限公司某项目图纸范围内的土建、水、电、暖及施工中发生的变更、签证等，履行甲方与业主年月日签订的《建设工程施工协议》的全部条款。
第二条财务管理。
1、乙方根据业主每次拨付的工程进度款向甲方交纳7%的管理费（含税）。
2、乙方根据业主拨付的工程进度款向甲方提供80%的材料发票及20%工人签字的工资领取详单，一次一清。
3、业主拨付的工程进度款，甲方不能以任何理由挪用和截留，扣除乙方应缴纳的管理费、税金后一次性支付给乙方。工程进度款拨付到总造价的80%时管理费扣清。乙方向甲方提供该工程所属材料购销合同并按国家有关规定张贴印花税票。
4、甲方所委派的管理人员工资及工程所需各种费用由乙方承担。
5、若业主拖欠工程款，乙方不得向甲方催要，甲方可协助乙方向业主追要，所发生费用由乙方承担。
6、乙方对本工程履约期间所发生的一切债权债务等负全部责任。
7、甲方有权监督乙方支付工人工资，因拖欠工人工资，造成工人闹事、上访，给甲方造成的损失，由乙方承担全部责任。
第三条安全、文明施工管理。
1、安全目标：杜绝死亡和重伤事故、轻伤频率不大于2‰；杜绝重大机械和火灾事故。
2、乙方应按甲方要求建立安全保证体系，成立安全领导小组，由现场负责人担任组长，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，建立安全管理体系。制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责。加强安全教育，提高全员的安全意识。认真执行安全技术规范、严守安全规则、落实安全措施、确保安全施工。
3、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在本工程中如发生安全事故，应立即向甲方报高，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定：由于乙方的管理责任，一旦发生安全事故，事故的全部责任即经济损失（包括各项罚款）由乙方承担。
第四条质量管理。
1、质量检查：乙方按照标准、规范和设计要求，加强内部检查工作，坚持执行自检、互检、交接检制度，随时接受甲方和委派人员以及各级质检部门的检查监督，未检查、检验提供便利条件，如出现返工、修改，由乙方承担返工、修改的费用，并达到合格要求。
2、隐蔽工程验收：乙方应在自检合格后，验收48小时前通知甲方共同验收，经验收合格并在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求进行剥露和开口，并负责恢复和承担因此发生的费用及损失。
3、中间验收：设备基础、结构施工或组装修等完成后，设备安装或下道工序进行前办理验收，经验收合格后方可进行下道工序或交付其他施工队伍接管。如验收不符合要求，乙方应按验收提出的要求返修后，通知重新验收。
4、交工验收：衣服那个承担任务全部完成，经初验达到约定的质量标准后，再报请业主（或业主委托的其他单位）验收。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的.意见返修，并在限定的期限内完成，再通知验收，直到符合质量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济责任和工期延误责任。
5、乙方应严格按甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工协议》等文件要求的工期进行施工，确保按期完工。如出现工期延误，导致的任何处罚及损失由乙方全部承担。
第五条质量保修：（详见《建设工程施工协议》）。
第六条施工管理。
1、严格按照甲方和业主签订的《建设工程施工合同》、《建设工程施工协议》进行施工。
3、负责完成施工的有关技术措施的编制，保甲方批准后严格实施。
4、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如有损坏乙方自行承担由此引起的一切经济损失（包括各种处罚）。暂停施工期间对所涉施工部位进行妥善保护。
5、做好已完工程成品保护，成品保护费用由乙方承担。
6、交工前保护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。积极配合保修，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。
7、认真做好工程的施工日志和隐蔽工程等原始记录，完整、清楚、详细、准确的积累施工资料，及时将有关经济资料完整的提供给甲方，并配合整理归档。
第七条未尽事宜：双方协商解决。
第八条合同份数。
本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方盖章、签字生效。
甲方：河北某某建筑工程有限公司（盖章）。
乙方：（签字）。
挂靠公司协议书篇四
甲方：
乙方：
此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。
经双方协商一致同意乙方挂靠甲方企业之下，便于乙方人事给湖北江汉建筑工程机械有限公司的缓冲弹簧的供货，同时甲、乙双方订立本合同明确双方的权利与义务及挂靠期内的注意事项。
1、乙方委托甲方给湖北江汉建筑工程有限公司开货款增值税发票，则乙方需按国家标准17%缴税。
2、乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议。
3、甲方在本协议生效后向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可证。
4、对乙方提出合理要求尽可能提供良好服务。
1、经营上乙方实行内部独立核算，自负盈亏。
2、一切正常利润归乙方所有，不受干涉。
3、乙方每年定时向甲方交纳税款。
4、甲方的一切经济上的往来和债权债务与乙方无关，乙方没有承担甲方债权债务的法律责任。
本协议有效期从________年至________年。
本协议双方签字后生效。
特别约定：乙方以甲方名义签订的购销合同，货款打入甲方帐户，甲方应在三天内无条件地把货款转入乙方帐户，以保证顺利完成订单。
甲方（签字盖章）：
乙方（签字盖章）
法定代表人签字：
______年______月______日
挂靠公司协议书篇五
甲方：乙方：身份证号码：
此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。
一、工程概况。
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程内容：
4.工程数量：
二、合同价额。
工程的合同价额为元人民币。
三、合同目的。
经双方协商，一致同意乙方在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其工程实施期内的注意事项。
四、甲方的基本权利和义务。
1、甲方按工程造价的%向乙方收取费用，此费用作为管理服务费。
2、乙方利用甲方名义所开发票，则乙方需向甲方缴纳面值金额的%作为税费。
3、如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本工程管理服务费不予归还。
4、甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可，不参与乙方经营管理。
5、对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。
五、乙方的基本权利和义务。
1、乙方可以获取甲方对其义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。
2、享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。
3、充分利用甲方的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。
4、经营上实行内部独立核算，自负盈亏。
5、一切正常利润归乙方所有，不受干涉。
6、在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。
7、负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。
8、认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和安全事故乙方负完全责任。
9、维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。
10、按时足额向甲方缴纳管理服务费，若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务，乙方应负责甲方工作人员工资、差旅等费用和公司的管理费用。
11、乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。
六、乙方实施的工程项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。
七、乙方在经营活动中，若出现安全、质量责任事故等重大意外，均有乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。
本合同以签订日期为生效日，工程完工后失效，一式二份，甲、乙双方各一份。
甲方：
乙方：
挂靠公司协议书篇六
甲方：
事宜，甲、乙双方及挂靠人，就代办社保事宜，经友好协商，达成如下共识：
一、甲方的责任：
1、甲方按甲方员工标准，为挂靠人代办社保；
2、甲方与挂靠人为代办社保关系，与挂靠人不存在劳动关系。
二、乙方及挂靠人的法律责任。
1、乙方及挂靠人按甲方及社保部门的要求，提供就代办社保的的相关的材料。
2、挂靠人的社保费需按季付或半年支付的方式，将该款项打入甲方指定的账户或以现金的形式支付。
3、支付时间：每月的日前。否则甲方将暂停或办停挂靠人社保，其法律后果均由挂靠人承担。
4、乙方如需终止甲方代办社保关系，需提前一个月通知甲方。如未及时通知甲方，甲方之损失将由乙方承担。
5、甲方代办社保期间，挂靠人一切劳务纠纷，如工伤、意外等等，均与甲方无关。
6、甲方因履行本协议产生的一切法律风险和费用,全部乙方和挂靠人由直接支付和全额承担。
7、乙方和挂靠人互负连带责任。
三、协议期限：从年月日至年月日止。
四、本协议如有未尽事宜，需甲方、乙方和挂靠人共同书面签订补充协议。
五、协议一式三份，各执一份，并从签订之日起成立，甲方实际履行之日生效，乙方停。
止支付社保费时，甲方可提前解除终止本协议。甲方：（盖章）乙方：（签。
字）。
代理人：（签字）挂靠人：（签字）日期：年月日附：乙方和挂靠人身份证复印件（由本人亲笔签字）
挂靠公司协议书篇七
乙方（挂靠方）：_________。
以合作互盈为目的，甲方（管理方）经与乙方（挂靠方）充分协商，一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书：
一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行广告经营，乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。
二、乙方向甲方提供公司资质，以及法人的身份证复印件。
三、甲方向乙方提供广告公司资质以及公司的有关手续资料。
四、乙方承揽广告业务，根据乙方需要，甲方需协助乙方办理广告合同以及广告协议，甲方同时协助乙方办理收付款业务；甲方应开据税务发票，收据；己方根据税务发票的税率以现金的方式补偿给甲方。
五、挂靠期间因乙方以甲方的名义承揽的广告业务项目，乙方必须遵照甲方营业执照的经营范围开展广告业务，不得越限，甲方有权利对乙方进行监督和指导公司挂靠协议书公司挂靠协议书。（学生打架调解协议书）。
六、乙方提供一个银行收付款的账号，甲方提供证明，便于乙方往来业务的.核算。
七、双方拟定适用期为____个月，乙方一次性交付给甲方_____元。适用期过后，乙方广告业务开展顺利，双方合作互赢，可签订挂靠协议，甲方可选择以租金的方式续约，或者是以营业额比例的方式提取挂靠。
八、乙方利用甲方资质进行广告运营所产生的法律责任，由乙方独立负责，跟甲方无关。
九、挂靠期间暂定为_________年，即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
十一、本协议双方签名盖章后生效。协议签订之前甲方所有债权债务与乙方无关公司挂靠协议书合同范本。挂靠期满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。
十二、本协议一式两份，双方各执一份。
十三、本协议未尽事宜双方另行协商解决。
甲方（签字盖章）：_________乙方（签字盖章）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
挂靠公司协议书篇八
甲方：xx市人才服务中心乙方：(姓名)__________(身份证号码)。
经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：
一、户口挂靠的条件凡因市内工作变动、应届毕业生先落户再就业等原因，经批准已落实xx户口但暂无落户地，在本中心办理个人委托人事代理手续的未婚人员可办理户口挂靠。
二、甲方根据乙方需要提供以下服务：
1.办理户口迁入、迁出手续。
2.办理身份证换、补手续。
3.提供相关户口证明(乙方需出具《个人委托人事代理协议书》及《户口挂靠协议书》)。
三、乙方承担以下责任：
1.乙方户口挂靠期间应自觉遵守国家的法律、法规，遵守计划生育条例及户籍管理规定，并配合甲方做好户籍管理相关事宜。
2.乙方需向甲方提供正确的联系方法(如有变动，需及时通知甲方)。
联系电话手机联系地址邮编3.乙方在发生以下情况时，需及时至甲方办理户口迁出手续。
1)乙方户口挂靠期满1年(自____年____月起)。
2)乙方在办理结婚登记相关手续时。
3)乙方已购置住房或已有新的落户地。
4.乙方遇特殊情况暂不能办理户口迁出手续的，须同甲方另行协商解决。
四、由于乙方未能遵守本协议的条款，甲方有权中止协议。
五、自本协议中止日起一月内，乙方未与甲方联系且未办理相关手续的，甲方将不再出具任何证明材料。
六、根据xx市物价局价服字()205号文件规定，乙方须向甲方缴纳：挂靠户口管理费120元/次。
七、本协议一式两份，双方各执一份。
甲方：xx市人才服务中心(盖章)。
办公地址：xx市路号。
邮政编码：
办公电话：
___________年________月________日。
乙方签名：_______________________。
___________年________月________日。
挂靠公司协议书篇九
甲乙双方本着自愿的原则，经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等的基础上，就乙方请求甲方以参保单位的名义挂靠买社保的相关事宜，达成如下协议：
一、本协议属平等民事主体之间订立的`协议，甲乙双方非属《劳动合同法》定义的劳动关系，不受劳动合同法条款的约定和调整。
二、乙方为了享受社会保险所代来的福利，自愿将甲方作为参保单位并请求甲方挂靠买社保，乙方承诺严格遵守和服从甲方的有关管理规定。
三、甲方在为乙方办理挂靠社保时，乙方应提前向甲方提供所需资料：身份证复印件、户口薄复印件（户主及本人页）、相片。
四、由于乙方和甲方之间并不存在雇佣关系，乙方不去甲方处上班，不提供实质劳动，不受甲方管理，因此乙方不得以任何理由向甲方提出劳动支付请求，甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇；乙方除因本协议目的而使用甲方名义外，不得对外代表甲方履行任何职务行为。
五、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续，每月为乙方缴纳社保费用，按当地政府每年度公示的基数为基准，该费用由乙方全额负担，乙方于本协议签订后3日内，最少按一次性支付半年或全年的保险费用。乙方在接到甲方通知后2日内必须交齐费用，否则造成乙方损失乙方自行承担。
六、由于乙方并不属于甲方的员工，乙方在甲方购买社保期间，乙方所有的社会、法律、安全问题均由乙方自行承担，与甲方无关。
七、乙方在以甲方为参保单位期间，乙方在此期间发生人身意外伤害等，甲方不提供乙方工伤待遇，如果乙方的言行对甲方的经济、声誉等问题造成了不良的影响，其责任和后果乙方全部承担。
八、乙方在以甲方为参保单位期间，若乙方达到法定退休年龄及退休条件时的前2个月，甲方尽力配合办理相关手续，之后乙方所有退休待遇均由第三方社保机构负责，与甲方无涉及。甲方为乙方办理停保手续，而推向社会化管理办理退休，并由乙方自行办理退休手续，甲方不承担任何责任与费用。
九、本协议所有条款及内容协议各方均负有保密的责任，未经甲方的同意，乙方不得向除甲乙之外的第三方披露其中的任何信息，否则所造成的损失及连带责任由乙方全部承担。
十、乙方应严格履行本协议，如有违反，一切责任由乙方全部负担。
十一、本协议未尽事宜，可通过友好协商解决。
十二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。本协议经甲乙双方签字盖章（指模）及甲方为乙方办理缴纳社会保险费后生效。
挂靠公司协议书篇十
甲方：
乙方：
此协议本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。经双方协商，一致同意乙方挂靠在甲方公司之下，从事中国通信建设第二工程局下的ptn安装。
1、中国通信建设第二工程局有限公司，给兰州鹏程通信工程有限公司回款，甲方必需把款给乙方。
2、乙方利用甲方名义所开发票，则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)：乙方(签字)：
身份证号码：身份证号码：
年月日年月日。
挂靠公司协议书篇十一
此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。
经双方协商一致同意乙方挂靠甲方企业之下，便于乙方人事给湖北江汉建筑工程机械有限公司的缓冲弹簧的供货，同时甲、乙双方订立本合同明确双方的权利与义务及挂靠期内的注意事项。
1、乙方委托甲方给湖北江汉建筑工程有限公司开货款增值税发票，则乙方需按国家标准17%缴税。
2、乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议。
3、甲方在本协议生效后向乙方提供相关经营业务所需的.手续证件和经营许可证。
4、对乙方提出合理要求尽可能提供良好服务。
1、经营上乙方实行内部独立核算，自负盈亏。
2、一切正常利润归乙方所有，不受干涉。
3、乙方每年定时向甲方交纳税款。
4、甲方的一切经济上的往来和债权债务与乙方无关，乙方没有承担甲方债权债务的法律责任。
本协议有效期从________年至________年。
本协议双方签字后生效。
特别约定：乙方以甲方名义签订的购销合同，货款打入甲方帐户，甲方应在三天内无条件地把货款转入乙方帐户，以保证顺利完成订单。
甲方（签字盖章）：_________。
乙方（签字盖章）：_________。
法定代表人签字：_________。
______年______月______日。
挂靠公司协议书篇十二
因乙方需享受养老金及医疗保险等退休待遇，特向甲方申请挂靠劳动关系，甲乙双方达成如下协议：
一、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续，每月为乙方缴纳社保费用，标准为：____________元/月，该费用由甲方负担直至乙方年满60周岁退休。
二、乙方不去甲方上班，不提供实质劳动，不受甲方管理，甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外，不得对外代表甲方履行任何职务行为。
三、乙方在此期间发生人身意外伤害等，应向第三方主张侵权索赔，甲方不提供乙方工伤待遇。
四、乙方年满60周岁须办理退休手续，甲方尽力配合办理相关手续。之后乙方所有退休待遇均由社保负责，与甲方无涉。鉴于乙方对各地政策尚未统一等具体情况，对乙方能否实现享受苏州的养老、医疗等退休待遇之目的，甲方并无保证义务。
五、乙方在羁旅联系地址：____________，电话及手机：____________。前述信息如有变化，应在十日内书面通知甲方。
六、乙方应严格履行本协议，如有违反，甲方保留退工权利，乙方同时应返还甲方为乙方支付的全部社保费用。乙方系由某某某先生推荐，推荐人自愿作为乙方履行本协议的担保人。
七、本协议书签署后生效，一式两份，甲乙双方各持有一份。
甲方：____________乙方：____________。
乙方担保人：____________。
挂靠公司协议书篇十三
甲方：
乙方：
甲乙双方本着自愿的原则，经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等的基础上，就乙方请求甲方以参保单位的名义挂靠买社保的相关事宜，达成如下协议：
一、本协议属平等民事主体之间订立的协议，甲乙双方非属《劳动合同法》定义的劳动关系，不受劳动合同法条款的约定和调整。
二、乙方为了享受社会保险所代来的福利，自愿将甲方作为参保单位并请求甲方挂靠买社保，乙方承诺严格遵守和服从甲方的有关管理规定。
三、甲方在为乙方办理挂靠社保时，乙方应提前向甲方提供所需资料：身份证复印件、户口薄复印件（户主及本人页）、相片。
四、由于乙方和甲方之间并不存在雇佣关系，乙方不去甲方处上班，不提供实质劳动，不受甲方管理，因此乙方不得以任何理由向甲方提出劳动支付请求，甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇；乙方除因本协议目的而使用甲方名义外，不得对外代表甲方履行任何职务行为。
五、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续，每月为乙方缴纳社保费用，按当地政府每年度公示的基数为基准，该费用由乙方全额负担，乙方于本协议签订后3日内，最少按一次性支付半年或全年的保险费用。乙方在接到甲方通知后2日内必须交齐费用，否则造成乙方损失乙方自行承担。
六、由于乙方并不属于甲方的员工，乙方在甲方购买社保期间，乙方所有的.社会、法律、安全问题均由乙方自行承担，与甲方无关。
七、乙方在以甲方为参保单位期间，乙方在此期间发生人身意外伤害等，甲方不提供乙方工伤待遇，如果乙方的言行对甲方的经济、声誉等问题造成了不良的影响，其责任和后果乙方全部承担。
八、乙方在以甲方为参保单位期间，若乙方达到法定退休年龄及退休条件时的前2个月，甲方尽力配合办理相关手续,之后乙方所有退休待遇均由第三方社保机构负责，与甲方无涉及。甲方为乙方办理停保手续，而推向社会化管理办理退休，并由乙方自行办理退休手续，甲方不承担任何责任与费用。
九、本协议所有条款及内容协议各方均负有保密的责任，未经甲方的同意，乙方不得向除甲乙之外的第三方披露其中的任何信息，否则所造成的损失及连带责任由乙方全部承担。
十、乙方应严格履行本协议，如有违反，一切责任由乙方全部负担。
十一、本协议未尽事宜，可通过友好协商解决。
十二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。本协议经甲乙双方签字盖章（指模）及甲方为乙方办理缴纳社会保险费后生效。
甲方：
乙方：
日期：年月日
挂靠公司协议书篇十四
上诉人(原审原告)赵善坤，男，1967年3月28日出生，户籍所在地(略)，现住(略)。
被上诉人(原审被告)北京京安保安服务中心，住所地北京市朝阳区霞光里11号楼125室。
法定代表人张建军，经理。
委托代理人齐博，北京京安保安服务中心办公室主任。
上诉人赵善坤因与被上诉人北京京安保安服务中心(以下简称京安保安中心)挂靠经营合同纠纷一案，不服北京市朝阳区人民法院(2008)朝民初字第12593号民事判决，向本院提起上诉。本院于2008年10月10日受理后，依法组成由法官陈红建担任审判长，法官种仁辉、李仁参加的合议庭对本案进行了审理，现已审理终结。
2007年4月24日至2008年4月30日期间，赵善坤与京安保安中心的工作人员赵延晗签订合同，由赵善坤挂靠在京安保安中心名下对外承揽保安业务。为此赵善坤接受了阳光宏业公司下属两个小区的保安工作。在这一年间阳光宏业公司将保安服务费支付给京安保安中心，其中有赵善坤 134 213.1元利润，还有4个月的工资4800元，要求京安保安中心支付。另外，赵善坤为此项目进行了价值27 566元的投资，要求京安保安中心返还给赵善坤。
京安保安中心从未与赵善坤有过关系。赵延晗擅自拿了京安保安中心盖章的空白合同向其他单位承揽保安业务，未告知过京安保安中心，并且京安保安中心也没有向阳光宏业公司收取过保安费。2007年底，京安保安中心发现了赵延晗的行为向阳光宏业公司说明情况，与阳光宏业公司重新建立了业务关系，此业务与赵善坤无关。赵善坤和赵延晗之间的协议京安保安中心不清楚，故不同意赵善坤的诉讼请求。
20xx年5月1日，赵延晗持盖有京安保安中心印章的《保安服务委托合同》与北京阳光宏业房地产开发有限公司(以下简称阳光宏业公司)建立业务关系，约定以京安保安中心名义自2007年5月1日至2008年4月30日为阳光宏业公司所属的北京世纪天乐大厦提供保安服务，全年总计保安服务费663 600元。
审理中，赵善坤主张自己从事了阳光宏业公司的保安服务，并与京安保安中心为挂靠经营关系，为此出示了如下证据：
一、写有赵延晗签名的《合作协议》1份，以证实与京安保安中心存在挂靠关系。赵延晗否认该签名的真实性，亦否认自己是京安保安中心的工作人员。京安保安中心否认《合作协议》与己方有关。
二、付款单位为阳光宏业公司、收款单位为京安保安中心的2007年6月27日、7月30日、8月28日的保安服务费发票复印件各1张;付款单位为北京新湖阳光物业管理有限公司、收款单位为京安保安中心的2007年8月30日、9月30日的保安服务费发票复印件各一张，以证实京安保安中心在此期间收取了保安服务费。京安保安中心对此证据的真实性予以了否认，陈述从未收到过该笔费用，此发票不是京安保安中心的发票。
三、3份证人证言，证人就赵善坤的出资及与京安保安中心的挂靠经营关系进行了证明。京安保安中心主张从未见过3位证人，证人均为赵善坤组建的原保安队队员，证言不具有证明力。
以上事实，还有《保安服务委托合同》、赵延晗的陈述以及当事人庭审陈述等在案为证。
当事人有义务就自己的主张提供证据予以证实，否则应承担举证不能的法律后果。赵善坤主张与京安保安中心之间系挂靠经营关系，并提供了《合作协议》和证人证言进行证实，其中《合作协议》上没有京安保安中心签章，且从内容上亦未体现与京安保安中心之间的权利义务关系，证人证言的证明力薄弱，仅凭此认定双方的挂靠经营关系证据不充分，故对其主张是挂靠在京安保安中心经营的'陈述法院不予采信。鉴于赵善坤不能证明与京安保安中心之间存在挂靠经营合同关系，其以挂靠经营为由要求京安保安中心分配经营利润、支付工资并返还投资，既无合同约定亦缺乏法律依据，法院不予支持。
原审法院依据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，于2008年9月19日作出如下判决：驳回原告赵善坤的诉讼请求。
一、原审法院对证据的采信以及认定的事实极为不公，如果未与京安保安中心的法人张建军达成口头协议，赵善坤能够投入人力、物力和财力吗?证人、证言、服装被褥的欠条证明了赵善坤投资的事实，没有签订书面的投资挂靠协议，就能否定赵善坤投资人的事实吗?京安保安中心的代理人不认识证人，证人的证言就无效了吗?原审法院对证人证言及各项事实不予采信是错误的。
二、原审法院审理查明《保安服务委托合同》是真实的，上面有赵延晗的签字和电话，在事实面前京安保安中心不承认赵延晗是其公司的职员，赵延晗否认其是京安保安中心的职员，原审法院却采信了谎言是真的。
三、在事实面前，京安保安中心否认自己提供票据的真实性，就连写着京安保安中心抬头的支票都没有收到，那张建军又怎么会在没有收到支票的情况下，亲自送31 800元工资和820元早餐费到世纪天乐大厦保安队和西红门。
综上，请求二审法院依法撤销一审判决，依法对本案进行改判，并追加诉讼请求166 579.1元。
赵善坤与京安保安中心没有任何挂靠经营关系。在原审时，赵善坤请出的证人要证明和京安保安中心法定代表人张建军之间有来往，但不是事实。赵善坤的证人在原审法院第一次开庭时旁听了该案，在第二次开庭时又作为证人出庭，不符合证人出庭的规则。综上，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，二审法院应当驳回赵善坤的上诉请求。
本院审理查明的事实与原审法院审理查明的事实一致。
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
本案中，赵善坤主张其与京安保安中心之间系挂靠经营关系，并提供了《合作合同》和证人证言，其中《合作合同》上没有京安保安中心签章，且从内容上也未体现赵善坤与京安保安中心之间的权利义务关系，证人证言的证明力相对薄弱，仅凭此不能认定赵善坤与京安保安中心存在挂靠经营关系。因此，赵善坤以挂靠经营为由要求京安保安中心分配经营利润、支付工资并返还投资的诉讼请求没有事实依据。原审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。赵善坤的上诉主张缺乏证据支持，本院对其上诉请求不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一、二审案件受理费各三千六百三十二元，均由赵善坤负担(已交纳)。
本判决为终审判决。
审判长陈红建
审 判 员种仁辉
审 判 员李 仁
二0xx年 十二 月 四 日
书记员张 奥
甲方：有限公司
营业执照：xxx
注册地址：
邮政编码：000000
法定代表人：
乙方：身份证号：000000000000000
此条约本着公道、公正的准则，经两边协商而配合订立。
第一条条约目标经两边协商，同等批准乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方运营许可证规模内的运营名目。同时，甲乙两边订立本条约，明白两边的权力与任务及其挂靠期内两边的守约责任和注重事变。
第二条甲方的根本权力和任务与守约责任
(1)甲方每年向乙方收取人夷易近币 万元整，作为治理效劳费。
(2)乙方运营营业必要以甲方名义所开发票，则乙方需向甲方按票面金额的 %缴征税款。
(3)甲方有权监视乙方在甲方受权规模内的运营运动。
(1)甲方在本协定生效之后，向乙方提供相关运营营业所需的手续证件和运营许可手续。
(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供优越的效劳。
(4)甲方不得以任何理由陵犯或调用乙方的人民币款。
守约责任：
(1)甲方若没有在条约划定日期之内把乙方人民币款打入乙方指定账户，将依照逐日千分之五向乙方付出守约金。
(1)乙方可以获取甲方对其上述任务的许诺和兑现，如有问题可以随时向甲方提出定见。
(2)享用甲方所提供的买卖营业所需天资及运营许可。
(3)充足应用甲方企业的天资，在甲方受权的规模内，完全自立的开展相关运营营业。
(4)运营上履行内部自力核算，自傲盈亏。
(5)统统正常利润归乙方所有，甲方不得干预。
(1)在运营运动中严厉遵照国度司法律例和甲方规章轨制。
(2)卖力办理运营变乱，相关运营前提自立卖力办理。
(3)对因乙方惹起的司法纠葛甲方不负任何责任。
(4)维护甲方的信用和形象，不做任何冒充、欺诈、侵权、损誉的工作，若产生此类变乱，甲方有权究查乙方的司法责任，并要求进行相关的经济补偿。
(5)乙方运营名目不得跨越甲方运营许可证所划定的规模，如超越甲方运营许可证规模的名目，乙方自行卖力。
(1)乙方在条约生效时代若从事有损甲方康复处或声誉的行动，甲方有权片面终止条约，今年已缴效劳费不予退还。
(2)乙方所得到甲方承认或受权的运营运动，不得再转授其他任何人，不然即视为守约。
(3)若司法界定乙方的运营款子为违规或违法，甲方有权先于截留，并帮忙司法执行，乙方不得追溯，如有产生由此招致甲方经济损失的，由乙方负担并卖力司法责任。
第四条乙方在运营运动中，若呈现平安事故等重年夜不测，均有乙方自力负担，甲方不负担统统责任，特此提出免责声明。
本条约以签署日期为生效日，有用期一年，一式两份，甲、乙两边各一份。
甲方具名：
甲方盖印：
年月日
乙方具名：
乙方盖印：
年月日
挂靠公司协议书篇十五
双方根据中华人民共和国有关法律、法规之规定，在合法自愿基础上，经协商签订本合同，以资共同遵守。
第一条合同目的：
为了有效利用资源，达到双方共赢的局面。经双方协商，一致同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。
乙方挂靠甲方公司的主要目的是依托甲方公司的强大力量，利用甲方企业资质，顺利通过电教目录审查征定工作。
第二条甲方的基本权利和义务。
权利：
甲方向乙方收取乙方开取发票额的____%做为甲方的管理服务费。
如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议。
义务：
甲方在本协议生效之后，应向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。
甲方在本协议生效之后，应向乙方提供经营所需的银行帐和相关财务支持和票据支持。
对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。
第三条乙方的基本权利和义务。
权利：
乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。
享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。
充分利用甲方的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。
经营上实行内部独立核算，自负盈亏。
乙方经营所得的一切合法的利润归乙方所有，不受任何干涉。
义务：
在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方相关的规章制度。
自主负责解决经营过程中发生的事件，相关经营条件及经营设备投资由乙方自主负责。认真负责进行经营活动，确保质量和安全，对经营过程中因乙方原因发生的质量问题。
维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事按时足额向甲方缴纳管理服务费。
乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围。
第四条乙方在其经营过程中，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由甲、乙共同商议。
第五条管理服务费支付方法。
第六条联合声明。
甲乙双方仅是挂靠经营关系，双方具有独立的经营地位，不存在内部管理关系。
为了经营需要，甲方同意为乙方开独立银行资金帐和提供相关经营票据。其中甲方为乙方开立的银行帐资料为：
开户公司：______。
开户行：______。
帐号：______。
甲方同意讲上述银行帐交由乙方使用管理，同时声明该帐一切资金均为乙方自带的挂靠经营资金，所以资金收益均为乙方经营所得，甲方不得主张任何权利。
甲乙双方认同本合同为经济协作合同，一切争议为民事争议。
第七条纠纷解决方法。
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，按项处理：
由仲裁委员会仲裁。
向人民法院起诉。
第八条其他事项。
本合同以签订日期为生效日，有效期年，正本一式两份，甲、乙双方各一份，副本份，分送。
甲方：_________乙方：_________。
法定代表人：_________法定代表人：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
