随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
装修合同版面设计篇一
分包单位（以下简称丙方）：广西___公司。
根据工程的实际需要，经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙方，为了保证工程的顺利完成，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，特制定本三方协议。明确各自的责权利，以资共同遵守。
一、工程概况：
工程名称：“阳光世纪”商业综合楼外墙装修工程。
工程地点：南宁市___35号。
工程内容：“阳光世纪”商业综合楼玻璃幕墙、铝塑板幕墙。
二、工程承包范围和承包方式：
丙方根据甲、乙方认可的方案以及施工图的要求对商业综合楼的外墙装饰工程工包料施工。
三、结算方式：
1、甲方直接与丙方进行结算，结算方式双方另订协议确定。乙方给丙方在结算手续上提供便利（如为丙方的签证及结算资料盖章等）。
2、甲方按与丙方结算总价的5%给予乙方项目部工程配合费及2%的工程管理费。
3、工程的税金含在丙方的承包价中，由丙方负责激纳。项目部工程配合管理费自身的税金已含在配合管理费内，由乙方激纳。
4、乙方与丙方再另订分包合同具体确定双方责任，不再另行增加费用。
5、至20__月30日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方负责缴纳，此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。
四、工程管理：
乙方与丙方完善分包手续，乙方对工程进行全程跟踪控制管理，并配合丙方施工，竣工资料由丙方负责收集、整理并提交乙方，由乙方汇总统一申报竣工验收。
五、工程款支付：
1、工程款由乙方委托甲方直接拨付给丙方。需支付工程进度款时，由丙方提出申请，乙方签字确认并出具支付委托书后报甲方审核。
2、甲方在给丙方拨付进度工程款的同时，按付款额的5%付给乙方配合费。
六、三方责任约定：
1、甲方责任：甲方根据合同的付款条约，根据工程进度给乙方和丙方，分别拨付配合费和工程进度款。若甲方未能及时付款，则甲方应承担因此造成的损失且工期应顺延。
2、乙方责任：与丙方完善相关分包手续并备案，按分包合同履行总包的权利和义务，负责对丙方施工全过程进行全面管理。协助配合丙方做好现场成品的保护、防火防盗、安全、文明施工管理工作。
3、丙方接受乙方的管理，按分包合同要求按时、按质完成施工任务，并保证提供材料的品牌、规格、型号与样本及甲方要求的相一致。丙方所承包的分包工程的质量保修由丙方负责，丙方在质保期内，工程发生质量问题，在接到保修通知后24小时之内到现场进行免费维修，否则甲方有权自行维修处理并扣除相应的质保金。质保期内，因工程质量导致的损失，丙方承担相应的赔偿责任，丙方应做好安全生产，文明施工，保证工程的安全管理和人身安全，丙方原因造成的人身安全责任由丙方自行负责。
七、本协议履行期间有争议时，三方协商解决，协商不成，可向当地人民法院起诉。
八、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执二份，本协议自订立之日起生效，保修期满后，本协议告终止。
甲方：_________________________。
乙方：_________________________。
法定代表人（或委托人）：_________________________。
法定代表人（或委托人）：_________________________。
开户银行：_________________________。
开户银行：_________________________。
日期：___年___月___日
日期：___年___月___日
装修合同版面设计篇二
_____公司(以下简称甲方)为统一和提高___________________________(以下简称乙方)的店面和产品形象。为乙方营造更好的销售环境，经双方协商，本着自愿、平等、互惠、互利的原则，达成如下协议：
自协议签定之日，甲方负责为乙方提供店面整体设计及装修。装修内容包括：
门头广告牌的设计、制作、安装;。
产品形象墙的设计、制作、安装;。
产品展示架的设计、制作、安装;。
店内主体色调的制定、粉刷;。
店内棚顶吊旗的设计、制作、安装;。
甲方免费为乙方提供样板一套、安装工作服四套及各种证书和产品说明。
自协议签订之日起，乙方需向甲方交纳装修保证金人民币_____________元整。
乙方在协议签订之日起一年内不得兼营其它品牌或与甲方有冲突的产品，否则将扣除乙方的装修保证金。
甲、乙双方合作满一年后，乙方能很好的维护甲方的产品形象，并无违约情况，甲方将如数返还乙方的装修保证金(返款方式以地板兑现)。
本协议一式3份，甲方2份，乙方1份。
本协议修改由双方协商解决。
本协议自双方盖章之日起生效至_____年_____月_____日终止。
甲方：_______________乙方：_______________。
帐号：_______________帐号：_______________。
邮编：_______________邮编：_______________。
电话：_______________电话：_______________。
传真：_______________传真：_______________。
装修合同版面设计篇三
针对本工程的具体情况，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致，共同订立如下条款，以资双方他共同信守。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程项目及承包范围：具体详见《工程预算表》。
4、承包方式：_____________________________。
5、承包日期：自______年____月____日始，至______年____月____日止，工期共___天。
6、工程预算总额：人民币__________________元整(小写：_____________元)。
1、于签署本合同当日，甲方向乙方支付工程预算总额的____%工程备料款，即人民币___________元(大写);工程进行至泥水工程完工后，甲方向乙方支付工程预算总额的____%工程进度款;即人民币___________元(大写);工程进行至油漆工程进场时，甲方向乙方支付工程预算总额的____%工程进度款;即人民币___________元(大写);另装修工程余款_____%，即人民币___________元(大写),自双方验收合格进行工程结算办理移交手续后之日起7个自然日内，由甲方一次性向乙方支付完毕。
2、工程进行期间，如甲方未按合同约定时间支付进度款，则乙方有权停工，工期顺延。
3、工程竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时付清款项，乙方有权向甲方按100元/自然天的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。
4、工程竣工办理移交手续后，乙方交500元给甲方为保修押金，保修期限12个月,保修期满后甲方将保修押金一次性返还给乙方。
1、该合同签署当日，乙方须出具装修施工图，甲方签字认可后，作为开工资料，交乙方项目经理办理开工手续。
2、因乙方设计方案出图和/或改图不及时，造成工期延误，工期不顺延;因甲方审图和/或确认方案不及时延误工期，工期顺延。
3、施工过程中，甲方要求修改个别设计方案的，乙方设计师须在接到通知3天内进行修改，并通知甲方确认，因此而造成的工期延误，工期顺延。
4、施工过程中，因甲方未按该合同约定之付款方式付款且延误至7个自然日以上的，乙方有权停止施工，直至甲方付清款项，乙方继续施工，由此造成的工期延误，工期顺延。
5、因甲方原因，增加工程量和/或工程项目更改时，工期顺延。
6、因乙方安排组织施工不当导致的工期延误，工期不顺延。
7、工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延误，工期顺延。
8、因甲方所属的物业管理部门原因导致的工期延误，工期顺延。
9、因停水、停电、台风等客观原因导致的工期延误，工期顺延。
10、无论何原因引起的工期变更，须由甲乙双方对变更原因、变更时间予以协商确认。
11、以上条款中之工期顺延条款造成合同工期延误，甲乙双方互不支付工期延误费;工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按50元/自然日标准向甲方支付延误费。
施工过程中，如甲方要求增加施工项目(内容)，甲乙双方须签署《工程项目(内容)变更确认单》，乙方按《工程项目(内容)变更确认单》组织设计、施工。
竣工工程验收：工程施工完毕，乙方通知甲方进行竣工工程验收;甲方自接到工程验收通知3日内，须协同乙方进行竣工工程之工程量及工程质量验收;竣工工程验收完毕，甲方对工程质量提出整改要求的，乙方须按甲乙双方约定的整改时间内完成整改内容及进行竣工工程复验;如甲方在约定时间内不能及时进行竣工工程验收及复验且超过3个自然日的，自3日后，甲方须按50元/天支付乙方施工场地看护费;竣工验收完毕，甲乙双方办理工程移交手续。
工程竣工，甲乙双方办理完移交手续后，乙方须在2个自然日内向甲方送达《工程结算表》，甲方须在工程验收合格7个自然日内付清所有的结算款项。
1、保修服务时间：12个月,自工程竣工次日起算。
2、保修内容及保修范围：
(2)、乙方以包工包料形式进行的施工项目因甲方使用维护不当引起的质量问题、乙方以包工不包料形式进行的施工项目因材质引起的质量问题，乙方实行有偿保修，乙方代买装修材料的，乙方收取材料费、人工费，甲方自购材料的，乙方收取人工费。
(3)、乙方施工项目超过保修期的，对甲方实行有偿维护，收费内容为：材料费、人工费。
1、本合同自双方签署后，即发生法律效力，未正式履行该合同条款之前，如甲乙任何一方单方面终止该合同，须按合同预算总额的2%向对方予以赔偿。
2、施工期间，乙方因施工耗用的施工现场水、电、气费由甲方承担。
3、施工期间，乙方不得在施工现场生火或使用电炉做饭、取暖。
4、施工期间，因乙方施工操作不当或在施工现场生火或使用电炉造成的一切灾害及不身伤亡由乙方负全部责任。
5、工程未竣工移交之前，如甲方提前或擅自使用工程成品和/或甲方自购物品而造成的损坏，甲方自行承担一切损失并承担乙方因此导致的返工、误工费用。
6、施工完毕，乙方须对施工现场进行清洁整理。
7、由于不可抗力事件对合同履行带来一定影响，根据程度不同，甲乙双方协商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
1、与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议，甲乙双方友好协商解决。
2、本合同一式二份，双方执一份，具同等法律效力，双方应共同遵守。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
装修合同版面设计篇四
委托方(以下简称甲方)：
地址：
承包方(以下简称乙方)：
法定代表人。
地址：
甲方因业务推广之需，对指定位置进行形象建设，乙方是一家具有装修资质的单位，经甲、乙双方协商，甲方委托乙方进行店面装潢，为保证工程顺利进行，特签订本协议。
第一条、工程内容及合同金额：
1．门头工艺要求：钢架采用镀锌方管或角铁，报价元/平方。
2.彩钢门头预计数量。
3.合同预算金额：
本协议装饰预算金额为人民币：（大写）。
本协议装饰预算金额为人民币：（小写）。
第二条甲方权利义务。
2本协议期内，甲方有权对乙方的施工进行随时抽查监控。在抽查监控中有发现不符合本协议相关规范的，甲方有权要求乙方即时返工并全额承担返工费用。
3.甲方须按约定及时支付相关工程费用。
第三条乙方权利义务。
1.乙方有权在本协议约定情况下要求甲方支付相应工程款项；
带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系；
5.乙方应施工中未经甲方同意，不得随意拆改各种设备管线；
6.乙方在装修改造过程中对店面中及他人的设施、设备等造成损毁的由乙方负全责并承担所有维修费用。
7.工程竣工未移交甲方之前，乙方应负责对现场设施和工程成品进行保护，在此过程中造成的工程损坏，由乙方负责。
8.装修期间所产生的水、电、垃圾清运等各项费用由乙方自行承担。
9.乙方应对甲方提供的资料进行保密，如未经甲方同意泄露或提供给第三方，乙方应承担因此产生的损失。
第四条、付款方式：
经验收合格后，乙方提供此批户外广告的普通发票给予甲方，甲方应在收到发票以后60个工作日内一次性付款给乙方，如因乙方原因导致甲方损失的，甲方有权抵扣应付款项。
（备注：合格标准为：所用材料、品牌、厚度、型号、工艺流程，做出后的形象效果与设计样板一致，且无质量问题即为合格。）。
第五条质量保证。
1.本工程门头类保修期为一年，自批次验收并最终认定为合格之日算起；
第六条有关安全生产、防火及消防审批项目的约定。
2.甲乙双方应签订本协议附件五《施工安全协议》，并遵守相关约定。
3、因资料审核备案的要求：
（2）门头施工过程中内部隐藏工程相关照片，如彩钢门头基础钢架、铝塑门头基础钢架结构以验证其工艺是否达标。
（3）施工完毕后的竣工门面全景照片，需将两侧相邻的门面摄入画面。
第七条违约责任。
1.甲乙双方应严格遵循本协议约定，任意一方违反本协议约定需承担违约责任。
2甲方应按照本协议的约定，按时向乙方支付相关的工程款。
3.乙方如未按约定提供相关审核资料，导致不能判定制作情况的，甲方有权利拒绝支付相应价款，并有权解除本协议。
4.如乙方装修不合格或存在安全隐患，甲方有权要求乙方赔偿相应损失，如经乙方返工后还不合格，甲方有权终止履行本协议并要求乙方支付相当于本批次单体店工程款总额20%的违约金。
6.质保期间产生的因材料或装修不合格导致的损失由乙方承担，且因此受到相关机关查处的，乙方应妥善处理并承担相应责任。
7.乙方应具有本协议约定该项的相关资质（装修、广告等），如因其资质或服务不符合导致甲方损失的，乙方承担一切后果。
8.乙方应在甲方确认的工程建设时间年月日至年月日内完成最后一批户外广告建设施工，如未按时交付，乙方应该按每日支付200元违约金。
第八条争议或纠纷处理。
2.不可抗力因素等原因造成协议无法履行，甲乙双方应就本协议相关内容进行协商；
3.本协议履行期间，如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条附则。
1.协议经双方签字生效后，任何一方需变更协议内容，应经双方协商一致后，签订补充协议。
第十一条其他未尽事宜。
甲方：乙方：
代理人：（签字）代理人：（签字）。
电话：电话：
地址：地址：
签订日期：年月日
篇七：装修承包单项单价表。
安宁别墅。
搬运费总造价2%垃圾清运费总造价2%备注：以实际工程量验收。
发包人签字：承包人签字。
装修合同版面设计篇五
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：海口宇阳防水装饰工程*限公
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条 工程概况
１．１ 工程名称： 防水补漏维修施工程
１．２ 工程地点：
１．３ 承包范围：卫生间
１．４ 承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。
１．５ 工期：本工程自20xx年 月
日开工，于年月日竣工。
１．６ 工程质量：乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准，严格参照海南防水工程新规范标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
１．７ 工程造价：卫生间防水每平方30元，结算时按实际面积结算。
第二条 甲方工作
2。1应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
2。2应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
2。3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
第三条 乙方工作
3．1 参加甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3．2 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3．3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。
3．4 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3．5 应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修五年。五年内出现渗漏，一切损失都有乙方负责。（包括对于楼下造成的损失）
第四条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待五年保修期满，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人：代表人：
单位地址：单位地址：
电话：电话：
年月日 年月日
装修合同版面设计篇六
单位名称：_________。
住址：_________。
身份证号码：_________。
通讯地址：_________。
邮政编码：_________。
电话：_________。
传真：_________。
帐号：_________。
电子信箱：_________。
乙方(承包方)：_________。
资质证书号：
法定住址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
身份证号码：_________。
通讯地址：_________。
邮政编码：_________。
联系人：_________。
电话：_________。
传真：_________。
帐号：_________。
电子信箱：_________。
1.1工程地点：_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。
1.2住房结构：_________房型_________房_________厅_________套，施工面积_________平方米。
1.3工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_________元，大写(人民币)：_________。其中：材料费：_________，人工费：_________，管理费：_________，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：_________。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
1.4工程承包方式：双方商定采取下列第_________种方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。
1.6工程内容及做法(见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：装饰装修工程内容和做法一览表)。
2.1凡承接家庭居室装饰装修工程的单位，应当持有建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的《建筑业企业资质证书》。
2.2乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿损失。
2.3对于承接家庭居室装饰装修工程的个体装饰装修从业者，应当持所在地乡镇以上人民政府有关主管部门出具的务工证明、本人身份证、暂时居住证，向工程所在地的建设行政主管部门或者其指定的机构登记备案，实行“登记注册、培训考核、技能鉴定、持证上岗”的制度。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门制订。
2.4凡没有《建筑业企业资质证书》或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人，不得承接家庭居室装饰装修工程。
若本工程实行工程监理，甲方(或乙方)与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：
4.3施工图纸双方签字后生效。
甲方：
乙方：
年月日年月日。
装修合同版面设计篇七
甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下：
第一条
甲乙双方自愿合作经营塑胶和金属油漆项目， 总投资为 20 万元， 甲方以人民币方式出资 15 万元， 乙方以人民币出资 5 万元及技术和客户资源。
第二条
本合伙依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终至后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。
第三条
本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关 手续。
第四条
双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由 全体合伙人。
第五条
企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方 60%、乙方 40%的比例分配。
第六条
企业债务按照甲方 60%、乙方 40%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十 日内向对方清偿自己负担的部分。
第七条
每年项目产品总销售利润的百分之十进行固定投入。销售利润分红，一年结算 。
第八条
本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第九条
本协议一式贰份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
第十条
自协议签订之日起，乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进，甲方负责管理及日常事务。
第十一条
第十二条 争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;
第十三条
本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果 不再继续合作的，退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本，并将己方的有关本合同 项目的资料及客户资源都应交给另一方。
第十四条 违约处理
如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。
第十五条 协议解除
1、 一方合伙人有违反本合协议的，另一方有权解除合作协议
2、 合作协议期满
3、 双方同意终止协优议的
甲方： (签章) 乙方： (签章)
地址： 地址：
合同签订地点：___________
合同签订时间：____年__月__日
装修合同版面设计篇八
甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况。
1.?装饰施工地点：
2.?装饰施工内容：详见附件。
3.?承包方式：包工包料。
4.?工期：自:?___?年___月____日开工，至___年___月_?_日竣工，工期___天。逾期竣工的按照200元人民币每天赔偿。
二、工程价款及结算的约定。
1.工程总价款：?元，大写(人民币)：。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，对预算设计认可，签订合同之日，支付工程总造价30%?合计元。
(2)第二次竣工验收当天?支付工程总造价70%?合计_________元。
(4)工程质量保修期1年。保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应与装修过程的约定。
1、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如乙方提供的材料、设备发生质量问题或规格差异，由此造成工程损失的，责任由乙方承担。
2、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。
4、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
四、纠纷处理方式。
双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。
五、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
六、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章)：?电话：
乙方(签章)：?电话：
签订地点：
签订日。
期：年?月?日。
附件：
一、1楼：地面、隔墙并刮白、灯、吊顶、铺设电子屏广告电线和开关。
二、楼梯：转角留出电线以及开关（为做广告牌照明）。
装修合同版面设计篇九
对于用的业主而言，双杆毛巾架不但外观很漂亮，而且能够容纳更多的毛巾，比单杆毛巾架更好。而实际上，当业主在实际使用过程中，倾向于只用外面的那道杆。因为里面的那道杆在挂毛巾的时候很不方便。本着节省为本，实用至上的观念。单杆毛巾架比双杆毛巾架更实用。
卫生间装修技巧：玻璃隔板质量高。
玻璃的透明和光滑成为卫生间隔板的常用装修材料，但是卫生间的环境很特殊，玻璃隔板的质量一定要高，防止忽冷忽热的情况导致玻璃爆炸，给家庭安全带来隐患。而且需要注意玻璃隔板的夹子是否牢固，松动等质量问题。
卫生间装修技巧：提前设计腰花和花砖。
有的卫生间装修喜欢在中间设置一些花砖作为装饰，为整个卫生间带来生动的调皮感受。但是花线低于台盆，或则高于台盆就不好看。所以卫生间的花砖和腰线一定要在尺寸测量好的情况下铺设。瓷砖添缝剂用色粉配颜色的话先调试一点看一下，再决定用量，否则不是太浅就是太深。
卫生间装修技巧：大点的坡度排水好。
卫生间的坡度大点，能够更加方便排水。如果你用了防臭地漏或者超薄地漏，将会大大加剧排水的困难。当然卫生间的坡度太大会影响到美观。业主可以通过环绕式的地砖铺设，制造处螺旋形状的视觉效果，同样能够给你的卫生间设计带来新的视觉亮点。
甲方：手机：
乙方：手机：
现甲方有新建房屋6个卫生间(二楼3个、三楼3个)需装修，承包给乙方装修，经双方现场协商，达成协议如下。
一、乙方先将卫生间上面的地板砖用切割机切开，将杂物清除。然后将卫生间用单砖砌好。
二、将卫生间内外按原甲方已经装修好的卫生间安装好有关设施(如：便盘、下水管、地漏管等)并装修好(6面都贴好瓷砖)。
三、装修过程中，乙方要保证不损坏甲方已经装修好的一切建筑设施(要保证不损坏现有的门、窗、地板砖、楼梯扶手、墙壁、电线、水管等)。如有损坏从工钱中扣除一切费用。
四、材料由甲方提供，乙方只包做工，每个卫生间做成功的工钱是元(元/个)，共计所需材料乙方应提前3天告知甲方，以便准备好材料。
五、乙方要保证质量，若以后出现质量问题，乙方必须把问题解决好，一切费用由乙方承担。
六、乙方有义务协助做防漏水的师傅做好防水工程。提前2天告知甲方，以便通知做防漏水的师傅。
七、乙方有义务协助甲方和租房人做好安全和防盗工作，进出门与租房人打声招呼(租房人不在房屋内，应告知甲方，以便将门锁好)。
八、工程完成后经验收合格，一次付清工钱。
九、此合同从双方签字之日起生效，双方不得反悔。
甲方签字：乙方签字：
装修合同版面设计篇十
联系电话：____________________________。
承包人代表(乙方)：_________________。
联系电话：____________________________。
合同双方根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。
1、甲方将位于____市____区____小区的一件套房交由甲方装修，总面积为____平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。
2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。
3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。
4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。
5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。
6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。
7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。
8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。
9、总工程的费用为____元，在工程结束后____个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。
双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。
甲方：________(签字)盖章乙方：________(签字)盖章。
日期：____年____月____日日期：____年____月____日
装修合同版面设计篇十一
周某为维思投资公司装修办公室，当时因为双方是朋友，并没签合同，口头承诺周某为维思公司负责装修事宜，材料费实报实销，人工费按口头约定报价支付。后维思公司以桂滨公司（该公司公章在维思公司手里）名义到物管公司处办理了开工手续。周某随即联系了自己从事装饰的朋友进行了装修。装修进行到中途，维思公司单方面提出因质量问题要求工人停工整改。在此过程中，维思公司要求周勇与之签订装饰工程施工合同，并约定了合同价款及明显对周某不利的违约责任。合同签订后，维思公司即将前期所有装修全部拆除，不允许工人再次进场施工，另找他人重新装修。后维思公司以周某为被告向法院提起诉讼，以质量不合格为由，要求解除双方签订的装饰工程合同，并要求周某承担材料费、人工费及工期延误损失。
被告周某委托我应诉答辩。本案经过了两次开庭审理。庭审中，我主要提出以下几点代理意见：1、被告周某不是适格被告，原告应以重庆桂滨公司作为本案被告，由桂滨公司承担相应责任。既然以桂滨公司名义办理的装修许可证，桂滨公司就是涉案装修工程合同的一方当事人（尽管桂滨公司与原告未签书面合同，不影响双方实际装饰工程合同关系），因该装饰工程产生的纠纷，与被告无关，被告仅作为桂滨公司代理人负责管理协调工作，由此可能产生的相应合同责任根据合同法规定应由委托人桂滨公司承担；2、周某是自然人，不具有签订建筑工程装饰装修合同的主体资格，本案合同应属无效。根据《建筑法》《室内装饰工程管理办法》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等法律法规规定，承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的，建设工程施工合同无效。原被告签订的《装饰工程施工合同》，周某是自然人，并无相应资质，所签合同应属无效合同；3、原告未经施工方同意，擅自拆除全部已做工程，且未经鉴定机构鉴定，应对其擅自拆除工程造成的损失自行承担责任。原告提交的施工现场图片及视频，以及被告签字的工程存在质量问题的说明，我们认为工程存在的问题仅是装修施工中普遍存在的小问题，是可以通过返工整改予以解决的。工程是否存在质量问题以及是否严重到必须全部拆除的程度，仅仅原告单方聘请的监理的一面之词是不能作为本案证据采信的，只有双方确认或法院指定的第三方鉴定机构有权对工程进行质量认定并作为有效证据采用。原告单方擅自拆除已建工程的做法直接违反装修行业惯例，也与本案装饰工程合同的约定相违背，同时也违反《合同法》的相关规定。
通过庭审的答辩和辩论以及庭后与承办法官就案情从证据和法律两方面进行反复沟通交流，法院最终判决驳回了原告全部诉讼请求，达到当事人预期，得到当事人肯定。本案得以顺利结案。
屋东违约怎么办？
本人和私人屋主租用民用仓库有5年合约，现用4年，尚有1年才到合同期满。现屋主要求收回仓库使用，由于我们是私人签注合同，有无法律效力，请问我如何追讨他的违约金。
为您解答：
1、你们之间签订的租赁合同只要不违反法律的规定双方自愿的就有法律效力。
2、屋主要提前解除合同要求收回仓库的话，你可以要求其按照合同的约定承担违约责任。
3、如果合同没有约定违约赔偿条款的话，你可以按照你实际的损失要求赔偿。
违约责任怎么算？
违约责任是违反合同的民事责任的简称，是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。民法通则第111条、合同法第107条对违约责任均做了概括性规定。
中介要求你们没有违约的住户搬走,是违约行为,可以要求其支付违约金,另外应提前告知。
违约行为分类。
根据不同标准，可将违约行为做以下分类：（1）单方违约与双方违约。双方违约，是指双方当事人分别违反了自己的合同义务。合同法第120条规定：当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。可见，在双方违约情况下，双方的违约责任不能相互抵销。（2）根本违约与非根本违约。以违约行为是否导致另一方订约目的不能实现为标准，违约行为可作此分类。其主要区别在于，根本违约可构成合同法定解除的理由。（3）不履行、不完全履行与迟延履行。（4）实际违约与预期违约。
装修合同版面设计篇十二
五、质量标准：____________施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，____月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
六、合同付款：____________(大写)____________________，竣工后据实复核结算。
七、付款方式：____________合同协议后，甲方预付____%工程款_________元;水电等隐蔽工程验收后支付_____%工程款_________元;泥工，木工中间工程验收后支付____%工程款_________元，工程竣工验收合格后___日内支付______%的尾款_________元。
八、本协议一式贰份，甲乙方各执壹份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
