生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
技术承包合同纠纷案例篇一
发包方：系统工程公司 (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
甲方系具有法人资格从事弱电工程的企业，乙方必须持有《企业法人营业执照》，具备组织实施弱电工程技术力量和管理水平。
甲方依据《企业法人营业执照》经营范围，依法承接弱电工程施工任务。甲方同意将弱电工程分包给乙方，由乙方承担分包工程的施工任务。
为了保证项目系统工程的顺利进行、明确相互权利和义务，甲乙双方在平等互利、友好协商的基础上，达成以下协议，以兹共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程范围和内容：
第二条 工程造价、结算及交付
1、合同清单。(附件)
2、合同签订后，甲方在 10 日内支付工程预付款 元。
3、工程安装调试验收合格后，甲方在 10 日内支付 元。
4、自系统验收合格满一年维保期后，甲方 10 日内支付剩余款项。
第三条 工程施工图纸及施工计划
1、工程的施工图纸由甲方提供，乙方应依图施工。
2、乙方在签约后 3 天，根据施工图纸制定施工计划，并提交给甲方认可。
第四条 工程工期与进度
1、本工程合同总工期为 30 天，从乙方开工之日起算。
2、乙方须按照甲方认可的工程计划进行施工安装。
3、乙方至迟须在甲方交付工程施工图纸之日起 3 天开工。
4、根据施工进展，甲方可对工程方案进行局部调整，乙方应配合调整，若影响工期，则工期相应顺延。
第五条 工程材料和设备的供应
1、 工程所需主要材料，由甲方组织采购，确保质量符合工程质量标准，费用由甲方承担。
2、 甲方提供的材料由乙方签字领用，并由乙方负责运输到施工现场。
3、 乙方应在安装前 3 天以报表形式向甲方提交《申领设备器材总计划》。
第六条 工程检查与返工
1、 甲方可随时检查工程进度及工程质量，如质量不符合约定，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或返工，如造成延期交付，乙方应承担违约责任。
2、 由于非乙方原因造成的设计方案变更，乙方应配合修理或返工，费用由甲乙双方另行协商。如影响工期，则工期相应顺延。
第七条 工程验收
1、乙方完成计划时，应及时通知甲方进行阶段验收。
2、工程全部完成时，甲方组织各方进行工程全面验收工作。
第八条 工程质量维护与服务
1、工程质量维保期一年，自工程验收合格之日起算。
2、在维保期间，乙方负责工程的免费保修工作，接到报修电话后4小时内必须到现场服务。
3、如需更换器材，器材由甲方提供，乙方负责免费更换并重新调试。
4、乙方免费提供对建设单位人员的现场技术培训，使其能够独立从事系统管理和基本维护。
5、乙方负责对系统的终身维护，有关维护条款按双方另定的委托保修协议执行。
第九条 工程安全
1、甲方指定专业技术人员，负责施工中的协调工作，及时处理实际发生的工程变更，解决施工现场临时发生的问题。
2、乙方指定专职人员为工地负责人，负责组织施工，严格按规范、按要求进行施工，确保现场安全、质量、工期及其它有关事宜落实到位。
3、乙方应文明施工，确保工地设备和各种公共设施的安全，因施工不当，造成工地设备或公共设施损坏的，应及时组织抢修，由此造成的损失由乙方承担。
4、乙方应认真落实安全生产措施，确保人身和财产安全。如在施工中发生人
身和财产事故(包括交通事故)，由乙方自行处理并承担全部责任。
第十条 甲方的权利与义务
1、甲方根据承接弱电工程的情况和需要，向乙方下达施工任务。
2、负责工程前期准备工作，包括审计设计、预算、与建设单位签订施工合同等。
3、根据工程设计方案，监督和检查乙方工程施工质量、耗时和工期完成情况。
4、工程竣工后，进行工程验收，如建设单位需要进行工程决算，则要指导乙方编制工程决算，办理工程资料、竣工结算等。
第十一条 乙方的权利与义务
1、乙方应严格按照弱电工程施工规范和设计要求组织施工，确保工程质量和按期完成施工任务。
2、乙方对甲方提供的材料负有全程保管义务，直至工程验收合格并移交时止。
3、乙方对开挖的管道、设备箱基础、立杆基础的路面修复，并自行协调办理道路赔补费。
4、工程竣工后，需要编制工程决算，编制的工程决算必须经业主签字，超出设计图纸的部分必须符合技术规范和技术要求。
5、乙方要及时向甲方提供工程竣工图和竣工资料(领用、实用、剩余材料的数量)，提请甲方组织验收。
6、加强对施工和管理人员的法纪教育，如发生违法行为，乙方负责处理，甲方有权要求以对当事人进行处分直至辞退。
第十二条 补充条款
本合同未尽事宜，双方根据具体情况达成补充条款。补充条款与本合同具有同等的效力，但不得与本合同相抵触。
第十三条 违约及纠纷的解决
1、在合同的有效期内，任何一方未能遵守本合同及补充条款，均构成违约，应承担违约责任。
2、合同期内，任何一方迟延履行合同义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的，守约方有权单方提出解除合同，并要求违约方赔偿损失。
3、合同期内，乙方不得再分包或转包工程，一经发现甲方可立即终止合同。
4、因乙方违约造成工程验收不合格，返工费用和损失由乙方承担，同时甲方降低工程决算标准10%与乙方结算。
5、因乙方违约造成工程不能按期交付，乙方应按本合同总造价2%/天的标准支付甲方违约金。
6、履行合同期间，如发生争议，双方协商解决。协商不成，可诉至甲方所在地人民法院。
十四条 其他
本合同一式四份，双方各执两份，双方签章后即行生效。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
代表签字： 代表签字：
年 月 日 年 月 日
技术承包合同纠纷案例篇二
甲方： ××××工程 项目部 (以下称甲方) 乙方： ××× (身份证 ×××××××××××××××××× ) (以下称乙方) 为优质、高效完成 ×××× 二级公路第 × 合同段工程的施工任务，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将 ×××× 二级公路第 × 合同段工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：
一、 合作项目工程名称
广西 ×××× 二级公路第 × 合同段
二、 工程技术承包范围
2.1 工程施工复测及相关资料编制。
2.2 工程施工放样及相关资料编制。
2.3 工程试验及相关资料编制。
2.4 工程质检及相关资料编制。
2.5 工程计量及相关资料编制。
2.6 工程变更及相关资料编制。
2.7 工程施工技术及工程的现场管理。
2.8 工程施工工艺及工序的控制。
2.9 工程竣工资料的编制。
三、 合同工期
3.1 从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。
3.2 双方拟定施工合作时间为 个月，即从 年 月 日到 年 月 日 ，工期共 个月，合同工期暂定总日历天数 天。
3.3 以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。
3.4 竣工资料编制时间为 1 个月。
3.5 若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。
3.6 如工期超出 15 个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。
四、工程技术承包费用
4.1 施工投标工程技术费：甲方投标工程总价的按 % 计。
4.2 工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额按变更总量 %计。
4.3 前两项总计所产生的技术费：4.1项共 万圆整( 元人民币)(暂定工程总造价按 元人民币 )，4.2项按照竣工结算变更总量计。
4.4 工程延期费：超出双方约定的 月的工期甲方每月支付乙方 万圆整( 元人民币)的工程技术费。
4.5 施工复测费： 万圆整( 元人民币)/每公里。
4.6 竣工资料编制费： 万圆整 ( 元人民币) 。
五、双方的一般责任
5.1 甲方管理单位及甲方代表。
5.1.1 甲方管理单位全称：×××××公司××××××××工程合同段项目经理部，被授权对本工程履行甲方义务和权利。
5.1.2 甲方驻现场全权代表姓名： ××× (身份证号码××××××××××××××××××)。甲方代表换人，应以书面形式通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。
5.2 甲方的工作
5.2.1 向乙方提供满足现场施工所需的交通车辆(交通车辆燃油);测量仪器;试验设备及检测工具;办公设备、办公用品及办公耗材等(以上物品均属于甲方无偿向乙方提供)。
5.2.2 向乙方免费提供住宿及办公场所。
5.2.3 负责与监理、业主之间的关系，积极为乙方施工创造条件。
5.2.4 负责施工路段的征地拆迁及协调工作，进行现场规划和布置。
5.2.5 按照中华人民共和国《劳动法》的规定负责为乙方技术人员在中国人寿保险公司办理个人人身保险。
5.2.6 负责整个施工现场的安全管理工作。
5.2.7 负责已完工程的成品保护工作。
5.2.8 负责变更的签证工作(乙方配合)。
5.2.9 负责施工过程中的防雨工作，承担由于自身防雨措施不力而造成的一切损失。
5.2.10 负责进驻施工现场的施工人员，无条件按照乙方各专业工程师的工作安排及公路工程施工规范要求进行施工。
5.2.11 负责支付项目经理的工资。
5.3 乙方工作
5.3.1 乙方住址全称：×××××××××××。
5.3.2 乙方驻施工现场全权代表姓名： ××× (身份证号码××××××××××××××××)。乙方代表换人，乙方应提前 天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺。
5.3.3 负责工程施工复测及相关资料编制;工程施工放样及相关资料编制;工程试验及相关资料编制;工程质检及相关资料编制;工程计量及相关资料编制;工程变更及相关资料编制;工程施工技术及工程的现场管理;工程施工工艺及工序的控制;工程竣工资料的编制。
5.3.4 在开工前 15 天内，向甲方提供施工方案一套。
5.3.5 配合甲方负责隐蔽工程的验收并完成相关资料编制。
5.3.6 负责对施工现场的文明施工管理工作。
5.3.7 遵守招标文件及合同专用条款，在施工过程中按照合同文件完成质检资料及协助甲方完成工程变更的签证工作。
5.3.8 负责按工程进度及时做好计量工作。
5.3.9 乙方必须按经业主确认的施工方案组织施工，接受业主的检查和监督。
5.3.10 乙方严格按施工图纸、施工及验收规范施工，不得擅自修改设计，如需修改必须经设计部门发出的变更通知单和变更图纸方可经行。
5.3.11 负责整个合同段施工现场的管理工作，如在与甲方的施工方案上出现重大分歧时，双方可协商一致的方案至达适合最佳方案。
5.3.11 负责内业资料及变更资料的保管，待竣工验收结算清楚后统一移交给甲方。
5.3.12 乙方技术人员必须遵守执行甲方的一切规章制度。
六、承包费用的支付方式
6.1 乙方按合同专用条款及招标文件进驻各专业工程师，甲方即按技术承包费用总额的 10% 支付给乙方作为进场启动资金。
6.2 自总监办开工令下发后一个月内甲方按技术承包费用总额的 10% 支付给乙方。剩余 80% 技术承包费用甲方按剩下总额平均逐月支付给乙方，甲方在合同工期(按甲方与业主签订的总承包合同算)结束后三天内付清剩余技术承包费用给乙方。
6.3 双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，
6.4 本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。
甲方(章)： 乙方(章)： 法定代表人或 法定代表人或
委托代理人签字： 委托代理人签字：
合同签订地：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
技术承包合同纠纷案例篇三
甲方：云南省保山市_________建筑公司乙方：_________（身份证：_________）
为优质、_____完成_________二级公路第五合同段工程的施工，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将_________二级公路第五合同段工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：
一、合作项目工程名称_________二级公路第五合同段（昔董至瓦晓段）
二、工程技术承包范围
（1）工程施工复测及相关资料编制。
（2）工程施工放样及相关资料编制。
（3）工程试验及相关资料编制。
（4）工程质检及相关资料编制。
（5）工程计量及相关资料编制。
（6）工程变更及相关资料编制。
（7）工程施工技术及工程的现场管理。
（8）工程施工工艺及工序的控制。
（9）工程竣工资料的编制。
三、合同工期
（1）从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。
（2）双方拟定施工合作时间为12个月，即从_________年3月1日到_________年3月1日，工期共12个月。
（3）以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。
（4）竣工资料编制时间为1个月。
（5）若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。
（6）如工期超出12个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。
四、工程技术承包费用
（1）施工投标工程技术费：甲方投标工程总价，扣除第100章费用及工程备用金后按3.6%计。
（2）工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的.工程变更增加金额总量按30%计。
（3）工程中的非计量增加工程技术费：按该款项30%计。
（4）前两项总计所产生的技术费若低于__元人民币，则甲方支付给乙方__元人民币；若超出则按前两项计算。
（5）工程延期费：超出双方约定的12月的工期甲方每月支付乙方80000元人民币的工程技术费。
（6）施工复测费：_________0元人民币/每公里。
（7）竣工资料编制费：80000元人民币。
技术承包合同纠纷案例篇四
6.1乙方按合同专用条款及招标文件进驻各专业工程师，甲方即按技术承包费用总额的10%支付给乙方作为进场启动资金。
6.2自总监办开工令下发后一个月内甲方按技术承包费用总额的10%支付给乙方。剩余80%技术承包费用甲方按剩下总额平均逐月支付给乙方，甲方在合同工期(按甲方与业主签订的总承包合同算)结束后三天内付清剩余技术承包费用给乙方。
6.3双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，
6.4本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力。
甲方(章)：乙方(章)：法定代表人或法定代表人或
委托代理人签字：委托代理人签字：
合同签订地：
签订日期：年月日签订日期：年月日
工程技术承包合同范文三
甲方：(身份证号)(以下称甲方)乙方：(身份证号)(以下称乙方)
为优质、高效完成织纳高速公路房建项目合同段工程的施工任务，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将织纳高速公路房建项目合同段的工程技术资料编制工作交由乙方完成，双方达成以下协议：
一、合作项目工程概况
1.1项目名称：织纳高速公路房建项目
1.2项目工程总造价：元(大写：元)
二、协议范围
2.1工程施工复测资料编制。
2.2工程施工放样资料编制。
2.3工程试验资料编制。
2.4工程质检资料编制。
2.5工程计量资料编制。
2.6工程变更资料编制。
2.7工程施工技术资料编制。
2.8工程竣工资料编制。
三、协议工期
3.1从甲方通知乙方人员进场开始至工程交工为止。
3.2双方拟定合作时间为个月，即从5月6日至年月日，工期共个月，协议工期暂定总日历天数天。
3.3以上协议工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。
3.4若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。
3.5如工期超出个月，甲方应支付乙方超出工期的工程延期费用(详见4.2条)。
四、工程技术资料编制费用
4.1工程技术资料编制费用：按织纳高速公路房建项目合同段工程实际工程总造价的1.2%(大写：百分之一点二)计算。
4.2工程延期费：因乙方以外的原因造成乙方在该协议工期(月)内无法完成协议范围的资料编制，从超出协议工期后第一个月起至该工程交工，甲方在该工程总造价的1.2%以外按平均每人每月8000元(大写：八千元)人民币支付给乙方作为超期费用(乙方技术人员暂定为八人)。
五、双方的一般责任
5.1甲方的全权代表及甲方的责任
5.1.1甲方全权代表姓名：(身份证号)。
5.1.2若甲方更换协议代表人，应提前15天以书面形式通知乙方，甲方后任代表人继续承担前任代表人应负的责任。
5.1.3遵守该合同中包含的条款，对本工程履行甲方的义务和权利。5.2甲方的工作
5.2.1向乙方免费提供食宿及办公场所。
5.2.2甲方提供材料检验、试验产生的费用。
5.2.3甲方现场施工人员必须配合乙方工作，隐蔽工程隐蔽之前甲方必须通知乙方到现场做记录，若甲方不能及时通知乙方，则甲方的现场管理人员必须做好隐蔽记录并转交给乙方，以保证乙方编制相关资料。若隐蔽前甲方未通知乙方且甲方现场人员未做隐蔽记录，造成的后果乙方不负任何责任。
5.2.4甲方负责协调与监理、业主之间的关系，积极为乙方工作创造条件。
5.2.5支付进度款：甲方按每期计量总额的1.2%支付给乙方。
5.2.6负责工程变更的签证工作(乙方配合)。
5.2.7负责协调参与竣工备案资料相关单位协调工作，并根据情况给予乙方补贴。
5.2.8按照中华人民共和国《劳动法》的规定负责为乙方人员在中国人寿保险公司办理个人人身保险。
5.3乙方的全权代表及乙方的工作
5.3.1乙方全权代表姓名：(身份证号)。
5.3.2若乙方更换协议代表人，应提前15天以书面形式通知甲方，乙方后任代表人继续承担前任代表人应负的责任。
5.3.3遵守该合同中包含的条款，对本工程履行乙方的义务和权利。
5.3.4负责工程施工复测资料编制;工程施工放样资料编制;工程实验资料编制;工程质检资料编制;工程计量资料编制;工程变更资料编制;工程施工技术资料编制;工程竣工资料编制。
5.3.5配合甲方负责隐蔽工程的验收并完成相关资料编制。
5.3.6配合施工现场的文明施工管理资料的收集工作。
5.3.7按照该协议完成协议范围内的资料编制及协助甲方完成工程变更的签证工作。
5.3.8负责按工程进度及时做好计量工作。
5.3.9负责该协议范围内的资料及变更资料的保管，待交工验收后统一移交给甲方。
5.3.10乙方技术人员必须遵守执行甲方的一切规章制度。
六、资料编制费用的支付方式
6.1乙方各专业人员进驻现场后，甲方即支付80000元(大写：八万元)人民币给乙方作为进场启动资金。
6.2工程资料编制费用：甲方按每期计量总额的1.2%支付给乙方。甲方在该工程现场施工结束、资料编制完成后30天内付清剩余该工程技术资料编制费用给乙方。
七、双方违约责任
7.1甲方在每期计量工作结束后15天内支付乙方进度款，如因甲方未按时支付乙方进度款造成乙方工作无法进行及乙方的一切损失，由甲方负责。
7.2甲方在该工程交工验收后30天内付清剩余该工程技术资料编制费用。甲方可暂扣留乙方15万元待竣工备案资料完成后10天内支付给乙方。
7.3乙方因自身原因未按时上交资料或经过反复修改仍不合格，将支付元给甲方。
7.4结算上报金额与审定金额之间的差额产生的审计费用及产生的处罚乙方不承担任何责任。
7.5甲、乙双方按以上各条款执行，或双方协商解决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理。
7.6该协议签定后甲、乙双方在其中一方不同意的情况下不得废除该协议，否则将赔偿对方一百万作为违约金。
本协议一式八份，甲、乙双方各执四份，自签定之日起生效，其中任何一份都具有法律效力。
甲方(章或手印)：乙方(章或手印)：
法定代表人：法定代表人:
联系电话：联系电话：
合同签订地：
签订日期：年月日签订日期：年月日
看过工程技术承包合同的人还看了：
技术承包合同纠纷案例篇五
被 告 刘×× 男 42岁 汉主 任 同 上 ××乡经管会
一、请求事项：
1.履行合同：
2.赔偿经济损失。
二、事实理由及证据：
(一)请求的原因事实
1.双方是怎样引起订立承包合同的?
2.被告为什么中途撕毁了合同?
3.被告以权谋私，损害集体和个人利益的违法行为，我要跟他争出个事非曲直来。
被告自知他的行为已构成违法以至犯罪，这才又使用欺上瞒下收买等一贯手法，首先盗用原告名义向上级打报告，说我自动撂下不干了，无能经营、亏损等，其用心是为掩饰他片面毁约行为：又蒙蔽乡政府，用乡党委、企业办和他主持的经管会名义联横向县打报告，说是原告自己请求不干。
以上就是本案的经过详情，尚有未便记人的事实，留待法庭审理时面述。
(二)诉讼的理由
双方签订的合同出于协商自愿，内容清楚，手续齐全，属于有效的合同，应受法律保护。被告在合同生效后，既未经双方协商同意，又不具备解除合同的条件，就单方面随意撕毁合同，此为申诉理由之二。
根据我国经济合同法第三十三条之规定，发包方(被告)应承担因此造成停工、丢失等一切实际损害的赔偿责任。
发包方就此同一经营范围和内容，又与第三方签订的承包合同是无效的，从签订之日起，就没有享受法律保护的条件。
基于上记理由和事实，特提起诉讼，请求法律解决是盼。
技术承包合同纠纷案例篇六
简称乙方
甲方将____省城__厂升压站主体劳务工程承包给谭__修建，为了明确与确保双方的责任、权、利，经双方共同磋商，特拟定并达成以下条款，望双方共同遵守合同。
一、工程名称：
____省城步县风电厂升压站
二、工程地点：
城步县牛排山
三、工程日期：_____年___月____日
四、承包方式：
清包主体劳务
五、劳务单价：
1、房建主体按建筑面积计算每平方米240元
2、基础以下工程劳务工资，浇混凝土每立方50元
3、扎钢筋700元吨，模板按展模面积28元平方
4、外脚手架13元每平方(按外围面积算);浇地坪15元每平方;雨蓬按实际完成工程量，价格参照基础工价计算。
5、计时工资：大工240元天;小工140元天
六、工作内容：
本劳务工程只含房建主体劳务清包，和内、外墙搓砂打底。不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。
七、甲方责任：
1、负责工地上的三通一平，确保乙方施工中原材料使用
2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机，及钢筋加工机具、小型台式锯料机，等机具安装到工地。
3、确保乙方在施工中的顺利进行，并做好周边协调工作
4、确保民工的生活费和劳务工资
5、若发生民工停工待料，按民工实际出勤率补发工资
八、乙方责任：
1、严格按图施工，精心制作，做到不浪费原材料
2、安生生产，文明施工，杜绝工伤事故发生
3、施工中经常检查各部位的安全隐患，并确保工程质量
4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放
九、付款方法：
1、乙方进场1个星期后，甲方预支乙方民工生活费
2、每月月底计量一次，下月10号前预付民工工资，因春节临近，春节时不拖欠民工工资，春节后按月进度完成工程量的80%预付工资，以此类推，全部工程完工后，剩余的20%，30天内一次性付清。
十、未尽事宜双方另外协商解决
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
技术承包合同纠纷案例篇七
原告姜××男39岁汉承包户××县××乡××制油厂
被告刘××男42岁汉主任同上××乡经管会
一、请求事项：
1．履行合同：
2．赔偿经济损失。
二、事实理由及证据：
(一)请求的原因事实
1．双方是怎样引起订立承包合同的？
××县××乡办企业制油厂，由于经营不善，连年亏损至1982年负债累累已停产三年了。我自幼在油厂工作已有近20年的工龄，当时在本县太平川油厂担负生产指导工作。
经新建乡武装部部长的介绍来到××乡担起恢复制油厂生产，偿还旧债的重任，由乡经管会直接领导，被告是企业主要负责人。我的职称是技术员。1984年，油厂已恢复到扭亏为盈，又任命我为车间副主任，主管油厂的生产责任。随着经济体制改革的形势，企业实际生产责任制，又因偿还了积累三年的旧债，这才主动找我承包。从1984年12月末起至1986年9月末止订两年承包期合同。1985年3月12日立的合同。
2．被告为什么中途撕毁了合同？
我从1982年来到新建油厂。几年来，我耳闻目睹了油厂的现实，深知其亏损的弊病依然存在。被告刘××与油厂保管员的关系是形成企业亏损的主要原因。为此，当被告找我担任承包时，我就提条件，前段事务与承包后必须分清，库存与帐面必须相符，不这样我不承包。被告答应。但提出“先交接帐簿，以后查库存，如有缺少，由保管员负责。这样不耽误生产。”我同意了，由于我要求过前后分清，各负其责。同时，又掌握承包前的厂内的底细，所以，被告就不顾一切了。他在我承包当年的5月7日对我说，油厂不承包了，还象过去一样干，给你按每天工资8元计算，你把合同交回来吧！我不同意。
3．被告以权谋私，损害集体和个人利益的违法行为，我要跟他争出个事非曲直来。
首先，我到县委上访：他们告诉我到县企业局去谈；企业局李局长介绍我到法院；法院金庭长让我请律师代理办；后来县律师事务所两名律师检查了帐目，作出了承包阶段盈利一万四千多元，豆油少七千多斤，豆饼少一万多斤的证明。我再找县委书记王、罗两领导同志，他们指示到信访办去立案，信访办的工作人员刘××说“你告到那儿也得回去处理”劝我息事。我又找信访办主任刘××同志。他把我介绍到县委书记那；县委书记指示：通过法律手段解决。介绍我去法院。在此期间，被告用威逼利诱的办法，先煽动工人到我家去要工资，拿走我家的电视机，用此逼我交出合同，在我上访的二年中刘××不顾党纪国法，公然下令砸开油库，原料房、生产车间、食堂，收去我承包期间纯利14183．29元，占用食堂粮面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油厂另行承包给第三人，库存豆油经律师调查时已短少七千多斤，豆饼万斤以上，刘××又想借用承包之机的混乱，以便消灭或减少他利用职权侵吞的集体财富罪责。
被告自知他的行为已构成违法以至犯罪，这才又使用欺上瞒下收买等一贯手法，首先盗
用原告名义向上级打报告，说我自动撂下不干了，无能经营、亏损等，其用心是为掩饰他片面毁约行为：又蒙蔽乡政府，用乡党委、企业办和他主持的经管会名义联横向县打报告，说是原告自己请求不干。
以上就是本案的经过详情，尚有未便记人的事实，留待法庭审理时面述。
(二)诉讼的理由
1983年3月12日，双方签订的合同是一种经营权承包。被告代表发包方把油厂经营管理职能移交给承包人(原告)。这种承包根据法令规定，它体现了所有权与经营权的分离。发包方不能再插手经营，只是监督管理而已。在承包期间，承包人依据合同规定应对生产、资金、收益、亏损以及工资和伤亡事故负全部责任。除了每年向上级单位交纳提留费外，承包人有完全自主经营权。然而，被告身为经管会主任，只是为了消灭和掩饰自己经济上的问题，对我还个不跟他合作的人，决计踢开，所以不择手段，毁约违法，此诉讼理由之一。
双方签订的合同出于协商自愿，内容清楚，手续齐全，属于有效的合同，应受法律保护。被告在合同生效后，既未经双方协商同意，又不具备解除合同的条件，就单方面随意撕毁合同，此为申诉理由之二。
根据我国经济合同法第三十三条之规定，发包方(被告)应承担因此造成停工、丢失等一切实际损害的赔偿责任。
发包方就此同一经营范围和内容，又与第三方签订的承包合同是无效的，从签订之日起，就没有享受法律保护的条件。
基于上记理由和事实，特提起诉讼，请求法律解决是盼。
此致
颁布单位:国家工商管理局
颁布日期:1990
技术承包合同纠纷案例篇八
当事人姓名性别年龄民族职业住址工作单位
原告姜××男40岁汉承包户××县××乡××制油厂
被告刘××男43岁汉主任同上××乡经管会
1.履行
合同
：2.赔偿经济损失。
1.双方是怎样引起订立承包合同的?
××县××乡办企业制油厂，由于经营不善，连年亏损至1982年负债累累已停产三年了。我自幼在油厂工作已有近20年的工龄，当时在本县太平川油厂担负生产指导工作。
经新建乡武装部部长的介绍来到××乡担起恢复制油厂生产，偿还旧债的重任，由乡经管会直接领导，被告是企业主要负责人。我的职称是技术员。1984年，油厂已恢复到扭亏为盈，又任命我为车间副主任，主管油厂的生产责任。随着经济体制改革的形势，企业实际生产责任制，又因偿还了积累三年的旧债，这才主动找我承包。从1984年12月末起至1986年9月末止订两年承包期合同。1985年3月12日立的合同。
2.被告为什么中途撕毁了合同?
我从1982年来到新建油厂。几年来，我耳闻目睹了油厂的现实，深知其亏损的弊病依然存在。被告刘××与油厂保管员的关系是形成企业亏损的主要原因。为此，当被告找我担任承包时，我就提条件，前段事务与承包后必须分清，库存与帐面必须相符，不这样我不承包。被告答应。但提出“先交接帐簿，以后查库存，如有缺少，由保管员负责。这样不耽误生产。”我同意了，由于我要求过前后分清，各负其责。同时，又掌握承包前的厂内的底细，所以，被告就不顾一切了。他在我承包当年的5月7日对我说，油厂不承包了，还象过去一样干，给你按每天工资8元计算，你把合同交回来吧!我不同意。
3.被告以权谋私，损害集体和个人利益的违法行为，我要跟他争出个事非曲直来。
首先，我到县委上访：他们告诉我到县企业局去谈;企业局李局长介绍我到法院;法院金庭长让我请律师代理办;后来县律师事务所两名律师检查了帐目，作出了承包阶段盈利一万四千多元，豆油少七千多斤，豆饼少一万多斤的证明。我再找县委书记王、罗两领导同志，他们指示到信访办去立案，信访办的工作人员刘××说“你告到那儿也得回去处理”劝我息事。我又找信访办主任刘××同志。他把我介绍到县委书记那;县委书记指示：通过法律手段解决。介绍我去法院。在此期间，被告用威逼利诱的办法，先煽动工人到我家去要工资，拿走我家的电视机，用此逼我交出合同，在我上访的二年中刘××不顾党纪国法，公然下令砸开油库，原料房、生产车间、食堂，收去我承包期间纯利14183.29元，占用食堂粮面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油厂另行承包给第三人，库存豆油经律师调查时已短少七千多斤，豆饼万斤以上，刘××又想借用承包之机的混乱，以便消灭或减少他利用职权侵吞的集体财富罪责。
被告自知他的行为已构成违法以至犯罪，这才又使用欺上瞒下收买等一贯手法，首先盗
用原告名义向上级打报告，说我自动撂下不干了，无能经营、亏损等，其用心是为掩饰他片面毁约行为：又蒙蔽乡政府，用乡党委、企业办和他主持的经管会名义联横向县打报告，说是原告自己请求不干。
以上就是本案的经过详情，尚有未便记人的事实，留待法庭审理时面述。
1983年3月12日，双方签订的合同是一种经营权承包。被告代表发包方把油厂经营管理职能移交给承包人(原告)。这种承包根据法令规定，它体现了所有权与经营权的分离。发包方不能再插手经营，只是监督管理而已。在承包期间，承包人依据合同规定应对生产、资金、收益、亏损以及工资和伤亡事故负全部责任。除了每年向上级单位交纳提留费外，承包人有完全自主经营权。然而，被告身为经管会主任，只是为了消灭和掩饰自己经济上的问题，对我还个不跟他合作的人，决计踢开，所以不择手段，毁约违法，此诉讼理由之一。
双方签订的合同出于协商自愿，内容清楚，手续齐全，属于有效的合同，应受法律保护。被告在合同生效后，既未经双方协商同意，又不具备解除合同的条件，就单方面随意撕毁合同，此为申诉理由之二。
根据我国经济合同法第三十三条之规定，发包方(被告)应承担因此造成停工、丢失等一切实际损害的赔偿责任。
发包方就此同一经营范围和内容，又与第三方签订的承包合同是无效的，从签订之日起，就没有享受法律保护的条件。
基于上记理由和事实，特提起诉讼，请求法律解决是盼。
此致
颁布单位:国家工商管理局
颁布日期:1990
技术承包合同纠纷案例篇九
发包方(全称)：_____________________项目部(以下简称甲方)承包方(全称)：_____________________(以下简称乙方)依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的________公园市政道路工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关_______市政道路工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：
一、工程概况
1、工程名称：_____________________________
二、工程承包方式、范围和内容
1、工程承包方式为包工包料、包机械(含进出场)、包安全、文明施工、包质量、包工期。
2、工程承包范围为甲方负责施工的_________市政道路工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和建设单位、甲方认定的市政道路工程量为准。
3、工程承包内容为_________市政道路工程的材料供应、材料检验和施工涉及的内容及施工全过程涉及的全部质量检验，全部技术资料的收集、整理、汇总成册和临电、临水、临时设施及工程决算等有关施工内容。
三、工程造价及计价依据
1、工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单等为依据，工程价款的结算、支付违约按照_________建筑工程有限公司和_________股份有限公司于________年____月____日签订的________建设工程施工补充合同有关约定计算工程价款，工程价款结算以甲方和建设单位共同认定的工程价款为准;工程价款的支付和违约处理按建设单位对甲方的支付和违约处理情况，同步执行。乙方按甲方和建设单位共同认定的决算工程总价(不包括税金)再下浮_____%向甲方结算工程价款，工程价款的税金由乙方负责承担。乙方根据其工程价款，开具工程材料正式发票和员工工资表给甲方(可冲抵结算工程款发票)。
2、乙方承包价款已包含施工管理、工程材料、机械、税金、施工和员工工资、奖金、各类津贴、劳保福利及学习培训、技术措施、赶工费、人员机械进场、安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。
四、工程工期
1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期2天后，第3天开始每延一天按______元处罚，罚款最多不超过工程造价的5%。
2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。
五、工程质量甲乙双方约定的市政道路工程质量为按现行有关质量验收标准验收(包括材料)，必须确保一次性合格，且必须具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求，不准出现由于乙方提供的材料或乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于其材料或施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。
六、甲乙双方责任
1、甲方责任
(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。
(2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。
(3)及时协助乙方做好有关签证工作，对乙方提交的签证报告在3天内报送建设单位并协助督促建设单位签复。
(4)负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。
(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。
(6)向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。
(7)甲方应为乙方提供布置临时设施的场地和临时用水水源、临时用电电源，乙方员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方负责承担。
2、乙方责任
(1)全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。
(2)服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。
(3)服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。
(4)负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。
(5)因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。
(6)进场后，按甲方要求及时向甲方提交甲方(或质监部门)认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料。
(7)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。
(8)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
(9)乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由甲方批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。
一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。(1
7)乙方必须确保专职技术、质量、安全员的到位，并严格履行职责，如不到位甲方有权对乙方作出每人每天100元的处罚。
七、安全生产、文明施工乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。
八、材料供应本工程甲乙双方约定的市政道路施工所用的材料按照甲方与建设单位施工协议的有关约定要求，由乙方按设计、建设单位和有关质量验收标准要求自行采购，各种材料质量必须由甲方、监理(建设方)按有关质量检验标准，会同乙方随机抽样且经法定部门检验合格后方可使用，及时做好进场材料台帐资料。
九、质量验收工程具备质量验收条件，乙方经甲方同意按现行相关标准、规范、规程等要求组织质量验收，并通知甲方报送有关部门。甲方在收到乙方送交的资料以及验收报告后，积极协助乙方进行质量验收。如甲方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容，乙方应无条件配合。
十、工程款支付1.乙方在订立合同时自愿交纳______万元人民币作为工程质量、安全、文明施工保证金，其中______万元保证金于乙方正式施工后3个月内返回乙方，另外______万元保证金于乙方正式施工后6个月内返回乙方，不计任何利息。
2、乙方市政道路工程价款必须纳入甲方财务的统一管理。乙方应在每月____日前向甲方上报其完成的市政道路工程价款，甲方应及时审核乙方上报的当月完成的工程价款，并督促建设方及时审核每月工程价款，随建设单位支付给甲方的工程款情况，按甲乙双方约定的工程价款所占比例，及时支付乙方的工程款，待工程竣工验收合格，乙方上交完整有效的全部技术资料后，除留存甲方与建设单位施工协议中规定的同比例质量保修金外，甲方应随建设单位付款情况按甲乙双方工程价款所占比例计算后，及时支付乙方的工程价款。其市政道路工程质量保修金，待保修期满后，给予全部结清。
一、附则
1、乙方必须有效组织施工人员、机具、材料、资金，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包，一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。
2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。3.在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向工程建设所在地人民法院起诉。
4、本合同一式四份，甲方、乙方各执壹份，报送甲方公司经营处、分公司各壹份。
