当前位置:网站首页 >> 作文 >> 最新装修合同电子版 电子版装修合同(实用13篇)

最新装修合同电子版 电子版装修合同(实用13篇)

格式:DOC 上传日期:2023-10-09 14:22:06
最新装修合同电子版 电子版装修合同(实用13篇)
时间:2023-10-09 14:22:06     小编:FS文字使者

在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。

装修合同电子版篇一

承包人(乙方):__________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:

第一条工程概况

1、工程名称:__________;

3、工程地点:__________;

4、工程总造价:__________元(大写:__________元整) ;

5、承包范围:设计、包工、包料全包。

第二条施工图纸

1、发包人委托承包人设计图纸;

2、施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同附件。

第三条甲方工作

1、开工前,清除障碍物,对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施。

2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。

4、按照约定的期限支付工程费。

第四条乙方工作

1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底;

3、未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线;

4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的畅通;

第五条工期

1、工程限期__________天,开工日期__________年__________月__________日。竣工日期__________年__________月__________日。

2、因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任;

d、经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费;

e、经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

第六条材料供应和保管

1、任何一方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计要求。提供方应当将材料和设备按时按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。

2、对于一方提供的任何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有全要求更换,提供方应当予以更换。对于因此而造成的费用增加部分,由提供方承担。

3、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责。

第七条质量和验收

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加验收的,工期予以顺延。

3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后组织验收,并办理验收移交手续。

4、乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修半年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或者材料有特定保修年限或免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

5、工程未验收的,甲方不得先行使用;若甲方先行使用,视为该工程已验收交付。

第八条工程价款及结算

1、双方约定按以下方式支付工程款;

2、双方同意工程的结算方法按下列方式进行结算;

a、单价不变,按实际发生数量为准计算;

b、乳胶漆和油漆类为:墙面面积(门窗减半计算);

c、瓷砖面积为:墙面面积(门窗减半);

d、木工衣柜类面积为:实际面积平方米取整数值;超过0.5以上取整数。

3、特别费用约定

a、施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

b、施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付。如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。

第九条工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。

第十条责任与罚则

1、施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人士包括甲方不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。

2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责。

3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的'经济损失。

4、乙方在遭遇不可抗力因数影响施工的,应当及时采取措施避免损失的扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任损失。

第十一条双方如岁合同的执行发生争议,应通过友好协商解决。如协商无效的,可提交人民法院诉讼。

第十二条附则

1、本合同一式两份,双方各执一份,同具法律效力。

2、本合同履行完成后自动终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

装修合同电子版篇二

乙方:_________

水、电路及其他价格说明及付款方式

一、电路施工:

1、混凝土墙剔槽下管布线25元/米

2、砖墙剔槽下管布线20元/米

3、明管布线铺设15元/米4、新增开关、插座线盒(含线盒)5元/个

5、打混凝土过墙眼(非空调眼)20元/个

6、打砖墙过墙眼(非空调眼)10元/个

7、浴霸安装20元/个8、吸顶灯、换气扇安装10元/个

9、筒灯、射灯、管灯安装5元/个

10、新旧开关、插座面板安装2元/个

11、网络布线面板接口20元/个

12、防水60元/平米

13.贴布18元/平米.

二、水路施工:

30元/米(pp—r管)

三、计算工程量时以实际测量为准

1、墙面面积:展开实测量面积的100%,不扣暖气罩、踢角线、顶角线、吊柜及窗口的面积。

2、地面、厨卫墙砖和地砖或地板面积:按瓷砖或地板实际使用量为准。

4、踢角板延长米:实际使用量为准

5、顶角线延长米:实际使用量为准

四、付款条款

1、乙方在收到甲方60%工程款后安排进场施工

4、工程结束后,甲方到公司办理保修合约签字,并结算尾款,乙方交还钥匙并开始保修期

五、公司质量检查部门电话:

如遇有质量或其它方面的问题公司将立即派人出面解决

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

装修合同电子版篇三

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢,为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

2、居室规格:房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫,总计施工面积____________平方米.

4、工程开工日期:________年______月______日

5、工程竣工日期:________年______月______日

工程总天数:________天

工程价款(金额大写)___________________元

1、材料款__________元;

2、人工费__________元;

3、设计费__________元;

4、施工清运费__________元;

5、搬卸费__________元;

6、管理费__________元;

7、其他费用(注明内容)______________元

1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可

2、工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行

4、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责

5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接

3、甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚,按甲方提供的材料合计金额的_______%作为管理费支付给乙方,材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

1、合同一经签订,甲方即应付________%工程材料款和施工工费的________%;当工期进度过半(_________年______月______日),甲方即第二次付施工工费的________%,剩余________%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)

甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工,验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

2、工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人.增减项目的价款,当场结清。

4、甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方

1、工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收,双方办理工程结算和移交手续。

1、甲方责任

(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

(2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

(3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用,施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

2、乙方责任

1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效

2、补充合同与本合同具有同等的法律效力

装修合同电子版篇四

甲方(委托方):

乙方(承接方):

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。

一、工程地点:____区____街____单元____室

二、形式结构:____层式____室____厅____厨____卫

三、工程项目:

1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设尺寸为____________瓷砖,打地角线,要求平整。一个厨房,一个卫生间墙面尺寸为____________铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺尺寸为____________瓷砖,要求平整。个阳台地面铺设尺寸为____________瓷砖,要求平整。

2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。

四、承包方式:甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工。

五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。

六、工程造价:材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费________元币。

八、本协议一式________份,甲乙方各执________份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

甲方:

乙方:

装修合同电子版篇五

甲方:

乙方:

为明确甲、乙在工程施工中的权利和义务,搞好配合协作,保质、保量顺利完成本项工程,经双方充分协商,特签订本合同便共同遵守,严格执行。

一、总则

1、工程名称:

2、工程地点:

二、工程造价

2、本工程所付预算书双方应作充分协商后确定,自合同签订之日起则不再另行讨论、变更。

3、甲方如需要在预算内容外增加工程内容,由乙方根据实际增加工程量,做出预算,双方充分协商确定后,甲方应将追加预算金额在三日内全部支付给乙方,确认签字后方可施工。

三、工程期限

1、本工程施工期限自_________年_____月_____日由乙方进施工现场后起算至_________年_____月_____日全部竣工,总期_____天。

2、施工中,如遇下了情况影响正常进行时,双方应积极协商解决,不应追究乙方责任。

(1)施工期间因遇不可抗拒自然灾害致使被迫停工者。

(2)因甲方提出变更设计或要求变更设计,增加工程施工内容,致使原施工进度无法如期实施者。

(3)因停电、停水四小时以上,工期向后顺延。

(4)施工期间由天气等原因,致使施工无法正常进行。

(5)交叉施工中造成的误工。(指乙方只承担部分装修项目时,与甲方自行安排的其他施工队伍交叉施工)

四、质量及竣工验收

1、为保证施工期及工程质量,乙方派__________________为工地代表看守工地。

2、装饰工程属工程类,甲方应允许乙方有一定误差。

(1)如木工制作中由于材料存在着干燥程度不够的问题,施工中出现轻微变形现象,甲方不得追究乙方责任。

(2)如墙、顶面涂料饰面中由于气候条件及墙面本身问题等客观原因,会使墙面出现少许裂缝,甲方不得追究乙方责任,乙方负责维修。

(3)交叉施工中由对方造成的质量问题,由甲方负责协商,所需费用由对方承担。

(4)工程未验收,甲方提前使用或擅自动用,由此产生的质量或其他问题有甲方承担责任。

(5)乙方提出验收之日起三天内,若甲方不验收,视同验收。

五、付款方式

1、合同签订之日甲方向乙方预付工程预算总额的40%。工程木工完工后,甲方向乙方预付工程预算总额的35%。刷乳胶漆前交付总工程款20%。待完成工程验收后三日内付清工程款的5%。

2、甲方不如按时付款,乙方有权在商定付款日三日后停工。

六、甲方责任

1、本工程施工的用电、用水及其费用由甲方承担。

2、提供施工人员生活便利条件。

七、工程维修

本工程自竣后两年内,如遇有因施工质量造成损坏的,乙方在接到通知后十日内负责维修,并承担费用,如因甲方使用不当或意外事件如水淹造成的损坏,乙方亦负责维修,费用甲方承担。

甲方(签章):

乙方(签章):

_________年_____月_____日

装修合同电子版篇六

甲方:

乙方:

甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目,确定乙方为施工安装单位,根据《中华人民共和国合同法》,双方本着互惠互利的原则,经多次洽商,达成如下合同:

1.1工程概况:

本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的提供安装调试.及其工程。

1.2项目名称:

1.3承包范围

系统工程设计.施工.及设备材料供应。

1.4施工地点

1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则:

1.6质量合保证

乙方须承诺,本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购,并须获得甲方的认可和支持,以确保本工程符合以上标准。

第二章甲乙双方的责任

2.1甲方的责任:

1)负责协调施工现场各工种间的配合。

2)负责对工程施工进度及质量进行检查.监督,发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.

3)向乙方提供满足施工用水,电及相应的办公条件及堆放材料的库房。

4)对乙方提供的各种技术文件,资料保密,不以任何形式扩散给第三者。

2.2乙方的责任:

1)负责本系统工程施工图纸设计。

2)负责按合同规定施工,确保工程进度,按照甲施要求完成各项工作。

3)负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工,确保工程质量。

4)负责成品交验前的保护,保养。

5)做好施工记录.隐蔽工程记录,并汇集施工技术资料。

6)负责办理有关手续,并确保系统按期验收使用。

7)负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。

8)乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理,如违反甲方管理制度,视情节予以处罚直至清退出场。

9)做好施工组织管理,保持现场清洁,器材堆放整齐并及时清理现场垃圾,做到文明施工。

10)做好现场人员的安全培训工作,现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度,乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

第三章材料及设备

3.1材料及设备到达目的地为工地现场。

3.2装修材料10天内交货,设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;

3.3所有材料均由乙方组织采购,甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。

3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外,均须按投标报价中所列产品型号.产地进行采购。

第四章合同价款

合同总价为:

计人民币:元整

合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等所有的相关费用。

第五章付款方式

5.1合同签定后一周内,甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款,计人民币元整。

5.2乙方工程施工完毕,验收合格,正常使用后,甲方支付至所有款项90%的竣工款,乙方工程价款计人民币:(以最后决算为实际价格)。剩余10%作为质保金,工程验收1年付清。

5.3甲方支付给乙方的工程款项,乙方必须开具有效的正式的工程安装发票,给甲方入帐。

第六章工期

6.1本合同甲乙双方签定之日起,乙方即开始进行施工准备工作。

6.2根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。

6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误,乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复,若逾期不予答复,则表示甲方同意乙方的报告。

第七章设计变更

甲方因变更设计时,应书面通知乙方;乙方按规定需变更时,应由甲方签证,竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算,未经甲方代表确认的变更无效,不可作为结算依据。

第八章工程验收

8.1工程完成后,乙方提交工程竣工报告,七日内由甲.乙双方对工程进行验收。

8.2工程验收时,乙方应向甲方提供本系统全套工程设计.施工文件及图纸,并提供全套电子管理文档。

8.3按国家和地方当局的相关施工规范,验收规范和标准作为验收依据。

8.4甲方需在三日日内验收完毕,并在验收报告单据上签字盖章。

8.5若经确定为不合格工程,则乙方应及时修正,并直至工程验收合格。

第九章保证及处罚

9.1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权.商标权或工业设计权的起诉。

9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用。

9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作,如逾期,每天按工程款的0.1%支付违约金。

9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应,24小时内现场服务。

9.5乙方提供综合布线线路15年质量保证,质保期从工程验收合格后开始计算;网络设备及他1年质量保证,质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内,乙方负责设备非人为损坏的免费维修.更换(详见产质保规定),保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。

9.6凡购买乙方销售的产品设备,自验收合格之日起(一年)内如非人为因素引起的故障,经检验属实可免费更换.维修,但下列情况不属保修范围。

1、不正确操作,造成产品损坏:

2、自行拆卸,标贴损坏,日期涂改,产品人为损坏,进水,变形,受潮,自然灾害,雷击等。质保期后乙方提供维修服务,修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。

9.7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的,由甲方负责。

第十章仲裁与诉讼

10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题,均应通过双方友好协商解决,协商不能解决的争端,提交甲方所在地法院诉讼解决。

10.2除另有裁决外,仲裁费与诉讼费由诉讼方承担

10.3在仲裁与诉讼期间,除正在仲裁与诉讼部分外,合同其它部分继续执行。

第十一章其它

本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各持壹份;本合同自双方签章双方往来文件,均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜,甲乙双方协商解决,或另订补充条后生效。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

装修合同电子版篇七

乙方(公章):_________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条:工程概况

1、工程地点:______。

2、工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料;

(3)承包人包工、发包人包料。

3、工程期限______天,开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。

4、合同价款:本合同工程造价为(大写)______元。

第二条:工程监理

若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条:施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:

(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份,设计费(大写)______元,由发包人支付。

第四条:发包人义务

2、提供施工期间的水源、电源;

3、负责协调施工队与邻里之间的关系;

5、施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

6、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

第五条:承包人义务

2、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

4、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

第六条:工程变更

工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

第七条:材料的提供

2、由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

第八条:工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

2、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

3、发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

4、因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

第九条:质量标准

双方约定本工程施工质量标准:______。

施工过程中双方对工程质量发生争议,由______部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。

第十条:工程验收和保修

1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

(1)______;

(2)______;

(3)______。

承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。

2、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。

3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______月。验收合格签字后,填写工程保修单。

第十一条:工程款支付方式

1、双方约定按以下第______种方式支付工程款:

(1)合同生效后,发包人按以下约定直接向承包人支付工程款:

第一次开工前三日支付______元

第二次工程进度过半支付______元

第三次双方验收合格支付______元

工程进度过半指:______。

(2)其他支付方式:______。

2、工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后______日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

3、工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。

第十二条:条违约责任

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

2、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4、发包人未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金______元。

5、由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

6、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金______元。

第十三条:合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:

(一)提交______仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院提起诉讼。

第十四条:几项具体规定

1、因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)______元。

2、施工期间,发包人将外屋钥匙______把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁______把,由承包人当场负责安装交付使用。

3、施工期间,承包人每天的工作时间为:上午______点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。

第十五条:其他约定事项:______。

第十六条:附则

1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

2本合同签订后工程不得转包。

3本合同一式______份,双方各执______份,______部门______份。

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

装修合同电子版篇八

______________有限公司(以下简称甲方)

______________(以下简称乙方)

为统一和提高店面和产品形象,为乙方营造更好的销售环境,经双方协商,本着自愿、平等、互惠、互利的'原则,达成如下合同:

自合同签定之日,甲方负责为乙方提供店面整体设计及装修。装修内容包括:

门头广告牌的设计、制作、安装;

产品形象墙的设计、制作、安装;

产品展示架的设计、制作、安装;

店内主体色调的制定、粉刷;

店内棚顶吊旗的设计、制作、安装;

甲方免费为乙方提供样板一套、安装工作服四套及各种证书和产品说明。

自合同签订之日起,乙方需向甲方交纳装修保证金人民币_____________元整。

乙方在合同签订之日起一年内不得兼营其它品牌或与甲方有冲突的产品,否则将扣除乙方的装修保证金。

甲、乙双方合作满一年后,乙方能很好的维护甲方的产品形象,并无违约情况,甲方将如数返还乙方的装修保证金(返款方式以地板兑现)。

本合同一式_______份,甲方_______份,乙方_______份。

本合同修改由双方协商解决。

本合同自双方盖章之日起生效至_______年_______月_______日终止。

甲方:_______乙方:_______

负责人:_______负责人:_______

联系电话:_______联系电话:_______

____年___月___日____年___月___日

装修合同电子版篇九

甲方:(发包方)

乙方:(承包方)

本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议

3、本项工程预计费用元人民币

1、甲方提供的材料

3、乙方提供的材料

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染处理好由于施

工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系

4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作

5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次

7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场

1、工程款付款方式:

2、乙方承包内容:

1)水电开槽、布线、穿线、埋槽

2)所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

3)水电施工的穿墙、打孔、切割

4)开关面板安装

5)小五金、马桶、的安装

6)后期灯具的安装

3、工程结算方式:

按实结算:

总价结算:20元/平米(套内面积)

1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金

1、双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作

在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用

3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延

(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效

(二)本合同签订后工程不得转包

(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份

(四)合同有效期至_____________________.

(五)水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用

甲方签字:乙方签字(盖章):

年月日年月日

装修合同电子版篇十

发包单位:__________________(以下简称甲方)

承包单位:__________________(以下简称乙方)

依照《__________________》、《__________________》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。

第一条、工程概况

工程名称:__________________________

地点:_______________________________

工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)

装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。

承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。

a类为包工包料;b类为包工不包料

根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

双方确定合同额为____元,金额大写(人民币)____。

设计费为____元,金额大写(人民币)____。

施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。

自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。

如遇下列情况,工期相应顺延。

按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。

不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。

在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

因甲方材料供应不及时而影响施工。

未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。

第二条、工程监理

若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条、甲方义务

开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。

施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行____小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。

不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。

做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。

参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。

第四条、乙方义务

施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。

保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。

第五条、工程变更

工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。

第六条、工程验收

隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程____小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。

工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。

第七条、工程款交付方式

第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。

第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。

第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。

工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,________日内付清余款。

第八条、违约责任

合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_________元。

由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。

由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。

第九条、保修

本工程保修期为____年,自验收合格双方签字之日起计算。

乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。

人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。

第十条、纠纷解决方式

本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。

第十一条、其它项目具体规定

因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)

工程竣工决算以实际工程量计算为准。

增减项目由双方协商,双方签证为依据。

第十二条、附则

本合同经甲、乙双方签字后生效。

甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。

本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。

本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。

第十三条、其它约定条款

装修合同电子版篇十一

发包方(以下简称甲方):

联系电话:___________________

承包方(以下简称乙方):

联系电话:___________________

根据甲、乙双方充分协商以及遵守国家有关法律、法规,结合本工程的.具体情况,签订本合同,双方共同遵守。

2、工程内容:详见效果图(施工图)及工程预算书。

3、本工程范围:包工包料、包工期、包质量、包安全和文明施工。

4、本工程工期为____天(日历天),自________年____月____日至________年____月____日,如遇雷雨天气,不适宜施工特殊情况工期顺延。

按图纸、设计要求及国家颁发的施工验收规范、规程和质量检验标准验收。

1、本工程预算总造价:(大写)_________________本工程造价详见工程预算表,如有增加工程项目,双方另行协商。

2、付款方式:

工程验收合格后,甲方对乙方提交的工程结算单进行审核自提交之日起____日内如:

1、提供完整的工程施工场地并协调好各部门、邻居关系,以保障工程的顺利进行。

2、提供乙方施工过程中的供水及供电。

3、负责审核图纸并签字认可,作为施工的依据。否则乙方有权不进行施工,工期顺延。工程项目如变更或增加,双方协商调整施工图纸、工程费用及工期,否则乙方有权不进行修改或变更、增加。

4、负责隐蔽工程的隐蔽前验收。

5、及时做好工程竣工后的组织验收工作。

6、及时按本合同第三项付工程进度款给乙方。

1、严格按照甲方认可的图纸施工。

2、切实按照工程设计相关规范严格操作精细施工,确保工程质量与安全。

3、积极配合甲方做好环境卫生及安全保卫工作,并遵守小区有关管理制度。

4、负责整个工程预算确定项目所需材料的质量,严格按工程设计方案所列质量标准,选购材料。

5、负责及时配合甲方做好工程竣工后验收工程。

6、如期进场施工,按期完工。

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,必须经甲方或甲方授权人签字认可,顺延工期。甲方不按合同约定拔付工程进度款,每逾期一天按应付款额的0.1%支付滞纳金。

2、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,应按付款额的0.1%支付违约金。

3、因一方原因,合同无法继续履行时应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

工程的保修期限按国家有关规定执行,保修期内若存在工程质量方面的问题,乙方负责维修,易耗xx(如拉手、门锁、灯泡、灯管、水龙头等)除外。若由于甲方使用不当或故意损坏的质量问题,不在保修范围,乙方可协助维修,费用由甲方承担。

1、乙方在工程施工至交付之前的过程中,甲方人员(除现场代表及监理人员外)未经乙方现场工程管理人员许可,不得擅自进入施工现场,否则造成人身安全或其它安全事故由甲方负责。如非甲方人员擅自进入施工现场,造成人身安全或其它安全事故的,则由乙方负责。

2、在施工过程中,由于乙方违章施工,违反操作规程,造成人员安全或在建工程损失,其责任由乙方承担。

1、其他未尽事宜经甲乙双方协商解决。

2、当合同履行过程中出现分歧,原则上双方应友好协商解决,协商不成时,可向当地经济仲裁委员会申请仲裁。

3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,在工程竣工、结算、甲方付清工程款,乙方将工程交付甲方使用。

甲方:

乙方:

签字盖章:

签字盖章:____

日期:____

日期:____

装修合同电子版篇十二

委托方(甲方):

承接方(乙方):

工程项目:

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

1、工程地址:xx。

2、居室规格:xx,总计:施工面积xx平方米。

3、施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

4、工程开工日期:xx年xx月xx日

5、工程竣工日期:xx年xx月xx日

6、工程总天数:xx天

工程价款(金额大写)xx元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。

2、工程验收标准,双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。

3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

1、合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(xx年xx月xx日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)

甲方付清工程价款,,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,

甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

2、工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

4、甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

1、本合同由双方盖章,签字后生效。

2、本合同一式xx份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

甲方(业主):(签章)

乙方:(签章)

电话:

电话:

xx年xx月xx日

xx年xx月xx日

装修合同电子版篇十三

身份证号码:___________________

承包方(以下简称乙方):___________________

工程责任人身份证号码:___________________

根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议:

1、工程地点。

2、工程承包方式:包工包料。

3、工程期限开工日期竣工日期第二次付10天_______年____月_____日,_____元。

4、双方商定,本工程的价款为人民币(大写)_______元,首付_____元,第三次付。

5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。

6、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后,即填写工程保修单。

7、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策,受到罚款或给对方造成损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。

8、施工过程中,乙方因施工不当造成的安全事故,乙方应自行承担全部责任。

9、一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的损失。

10、合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服