当前位置:网站首页 >> 作文 >> 2023年安装协议书(精选14篇)

2023年安装协议书(精选14篇)

格式:DOC 上传日期:2023-10-08 07:05:06
2023年安装协议书(精选14篇)
时间:2023-10-08 07:05:06     小编:薇儿

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

安装协议书篇一

项目名称:

工程承包人(甲方)

劳务分包人(乙方)

: :

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规,双发遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,就本项目部协商一致,订立本合同并共同遵照执行。

一、 工程概况

1. 工程名称:

2. 工程内容:门窗洞口尺寸的测量:工地上的上下货及搬运;门窗框扇的安装;内外框密封胶;固定玻璃的安装和打发泡剂;门窗辅材;固定片、射钉弹、移动电箱、移动拖线、射钉枪等小型工具自带;调试;配合淋水实验、检查;成品的保护、维修。甲方仅供门窗、扇、玻璃、发泡剂、密封胶、耐候胶及五金配件。

3. 工程量:门窗框扇 工程工期:天

(备注:根据现场进度及甲方要求,不应影响工程交付时间) 二:工程造价及付款方法:

1. 工程单价:门窗安装费含上缴华康建筑劳务有限公司3%税费在内37.1元/m2(结算时甲方代扣上交)。

2. 工程造价:贰拾贰万元。

3. 实际核算方法:按安装实际完成面积进行结算。

4. 工程合同一经签订,不受任何价格调整影响,按合同标准进行结算。

5. 付款方式:根据现场施工进度在每月25号统计当月安装量,次月15日支付完成工作量的40%的安装费,工程安装完毕验收合格后支付合同总额款的80%,决算完成后支付本次工程决算总款额的95%,余款5%的质量保证金在质保期满一年后付清。(保修期为工程交付后起算)

三、工程量核算与确认

按现场施工员、预决算员工程量审核,提交公司最终审定工程量为准。

四、质量、安全及验收

1.工程质量标准必须满足国家及江苏省地方相应的规范条例。

2.乙方在施工过程中,严格按照国家及甲乙双方签订的安全协议执行(见附页)。

3.乙方在施工过程中和工程完工后应自行验收,如发现问题应及时进行处理;验收人员应由甲方工程部、监理、乙方三方代表组成进行验收;甲方委派专职质检员对乙方安装门窗进行抽检,质检员有权对乙方安装质量提出异议,乙方无条件执行。

4.乙方在进场前把在本工程施工的工作人员名单及时报甲方项目部,由甲方统一办理市民卡。在本工程施工过程中乙方如用没有及时到甲方项目部办理市民卡手续,所发生安全事故由乙方自行承担与甲方无关。

五、材料设备供应

1.甲方提供的窗框、扇、固定玻璃等原、辅材料,乙方要现场验

收并在出库单上签字。如有保管不妥造成损失、丢失由乙方按照合同价赔偿,如因甲方生产原因造成产品不能使用,经质检人员核实后,应原样退回工厂,并在退库单上签字。

2.甲方提供原、辅材料及配件,现场依据甲、乙双方签字的原、辅材料及配件清单领取,办理出库手续,在施工过程中发生变更,依据技术部的变更补充材料清单进行领取。

3. 原、辅材料及配件清单最终用量依据技术部、预决算的清单进行结算。

4.乙方在安装过程中所使用的工具设备自行承担。

5.乙方应严格控制成本,严格杜绝浪费,如果乙方原因造成材料浪费,所以附配件超用部分,根部甲方采购价由乙方原价赔偿甲方损失;乙方应如数退回施工后的费用发泡剂空瓶和玻璃胶瓶。

六、文明施工与管理

1.乙方在施工过程中应无条件服从甲方工地项目部的各种规章制度和要求。

2.严格执行生产管理条例,特殊工种应持证上岗,做到不招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员和童工;施工过程中,乙方应遵循国家的法律、法规,不得从事违法犯罪活动,遵循甲方的有关规定、维护甲方声誉。

3.在项目经理要求时,乙方必须配合项目经理参加工程例会,不得迟到或推脱,否则违反一次罚款100元。

七、双方责任

甲方责任:

1.按合同规定及时支付各种款项;

2.按时提供资源;

3.协调工地事务等;

4.因甲方变更原因造成返工的材料由甲方承担,人工按80元/工签证。

乙方责任:

安装协议书篇二

甲方:

乙方:

工程名称:

工程地点:

工程内容:

承包范围:

承包方式:为了明确甲乙双方各自的安全责任,保证施工质量,保护施工人员的.安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效,与分包合同具有同等法律效力,双方应认真履行。

1.甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

2.在甲方的统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实工作。

3.坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。

4.抓好安全教育,严肃安全纪律,规范安全行为,净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。

5.发生事故时,应立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并及时报告上级主管部门,组成事故调查小组,查明事故原因,确定事故责任,按照“三不放过”的原则拟订改进措施,提出对事故责任者的处理意见。

6.施工期间,乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作,甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定;甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作,共同预防事故发生。

1.甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。

2.编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并监督实施。

3.在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法和安全操作规程,提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

4.对乙方现场员工进行登记造册,复验身份证件,发放胸卡,按名单进行“三级”安全教育,建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作,制止非特种作业人员从事特种作业。

5.向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境,所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准,经乙方检验合格后,办理书面交接验收手续,一式两份,甲乙双方分别存查,并监督乙方安全使用。

6.对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验,合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

安装协议书篇三

乙方:____

1、甲方委托乙方安装(拆卸)一台qtz型塔吊,时间____年____月____日至____年____月完成。

2、安装地点:灵武市中银欧景豪庭二期工地,由甲方负责清理现场障碍物,并提供所需的配电资源。安装前甲方应向乙方提供符合厂家说明书的砼基础及相关塔吊手续。

3、甲方制作基础前,应避免塔吊间打架互碰、带地下室工程,应注意基础深度与地下室深度一致,保证砼基础坚固,如因上述情况,造成塔吊倒翻等一切损失均由甲方负责,由此导致的验收不合格,乙方概不负责。

4、由乙方向甲方提供塔吊安装(拆卸)方案,资质证书,技术交底等相关资料。

5、在安装和调试过程中,甲方应无偿向乙方提供2-3名力工以及调试的试件。

6、乙方在立、放塔过程中所发生的工伤事故,属于甲方责任甲方承担,属于乙方责任乙方承担。

7、塔吊安装或拆卸完工后甲方必须付清乙方人工费、吊车费和运输费。手续费等塔吊经检测部门检验合格后,甲方一次性付清,检测费由甲方承担,检测塔吊安装不合格,乙方应及时给予返工,返工费用由乙方承担。

8、塔吊安装或(拆卸)完毕后,经有关部门检测合格后,即乙方工作结束,如以后因甲方操作失误等因素而造成的事故,均和乙方无关。

双方签字后即具法律效力。其它未尽事宜双方可订补允协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方代表:____乙方:____

____年____月____日____年____月____日

安装协议书篇四

发包方:(简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

为了加强工程管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定,甲方将南川香格里拉·西苑一期9#楼的消防安装工程(劳务)部分承包给乙方施工,消防安装承包合同文本。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则,结合本工程的实际情况,经双方协商签订如下合同。

1、工程名称:重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装

2、工程地址:重庆市南川区

3、承包工种工程名称:重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。

二、承包形式和承包内容

(一)承包形式:包工、包机具不包材料的承包形式(但要包局部辅材,局部辅材明确如下:焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片)以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准,实行固定综合单价,一次性大包干不变。

(二)承包内容

1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头—风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填,甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用,按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方(但要扣除甲方代购的材料费用)。

2、本工段所需的各种机械设备、工具。

3、文明施工,施工垃圾、各种残余料做到工完场清,卫生整洁清理等均包括在内。

以设计施工图纸为依据,以本工程建筑面积按9元/m2包干,中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制(纸张及出图、晒图费用由甲方承担);包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作,甲方不再聘请施工员、预算员。

每月按建设方审批的月报产值做为计算基础,按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后,具备消防验收条件时,甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内,甲方支付劳务费至总额的90%,竣工结算工作完成后支付至总额的95%,余下的5%作为工程的质保金,待整个工程质保期满后一个月之内付清。(如有甲方代维护费用的,先行扣除后,支付余额部分)。

1、工期:乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求,同时,乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。

2、本合同签订后,在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。

3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时,必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外,其余条件工期一律不予顺延。

(1)受不可抗力的影响?如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等;

(2)因甲方原因造成乙方不能正常施工,但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。

4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期(含甲方同意顺延的工期)内完成施工承包内容,因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务,工期每延误一天,由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚,累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期,每延误一天,由甲方给乙方200元的经济处罚, 累计计算。当总工期延误或甲方确定的`月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时,乙方除须按上述规定接受经济处罚外,还须另行承担违约责任,且甲方有权单方面终止合同,此种情况下,甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款(劳务工资),其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。

1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸,严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责,工程质量必须达到合格标准。

2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准,必须无条件返工重做至合格,并承担违约责任和返工所需的所有费用;由此而延误工期的,甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。

3、双方对工程质量有争议时,以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时,乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失,并同时承担违约责任。

4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工,随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。

5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度,并严格执行,合同范本《消防安装承包合同文本》。乙方有关质量管理方面的各种制度,必须报甲方备案。

6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后,方可进行覆盖或进入下一道工序施工,否则,视为不合格,造成的一切损失由乙方承担。

7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故,属乙方安装原因造成的,解决质量事故所涉及的各种费用,一律由乙方自行承担,由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。

1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责,应牢固树立“以人为本,安全第一”的思想,切实加强工人的安全思想教育、培训和管理,全面落实安全生产责任制,采取强有力的安全生产保障措施,确保安全施工。

2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求,确保安全,力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行:工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失;工伤损失在3万元以上的,甲方承担50%,乙方承担50%。

1、提供相应施工场地和施工临时用电。

2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。

3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。

4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利,必要时)可直接将工资发放到人。

5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。

6、按照本合同的约定,及时足额的支付工程款(劳务费)给乙方。

7、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查,并按本合同的约定进行处罚。

8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。

1、乙方有权按本合同的约定收取工程款(劳务费)。

2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、安全生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求,组织本合同工程的施工。

3、乙方自备施工所需的机械设备进场,机械设备必须满足施工要求,机械设备的费用。

4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工,并按国家规定和建设单位、发包人的要求,加强对所用人员的计划生育、社会治安综合治理等各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何违法乱纪情况时,一切责任由承包人及当事人承担”与发包人无关;如由此给发包人造成了不良影响和损失时,承包人应无条件负责消除影响和承担损失赔偿责任;如承包人不履行相关责任,发包人可以直接从工程款(劳务费)中扣除,并追究承包人的相关责任。

5、承包人应按国家规定和发包人要求,提供特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。

6、遵守项目业主及政府有关主管部门对施ェ场地交通、环境保护和安全生产等方面的管理规定,并承担所有责任。

7、已竣工工程未交付发包人之前,承包人有义务协助甲方做好相关的保护工作。

8、做好施工场地范围内地下管线、邻近建筑物、文物等的保护工作,并承担一切责任。

9、按照发包人和本项目业主有关文明施工管理的要求,做好安全文明施工。在施工区内,应按发包人的要求佩戴安全帽、按规定着装、挂牌上岗;施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;及时清理工程垃圾,做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题,一切责任由承包人承担。

10、承包人应严格遵守国家、有关部门和本项目发包人关于火工产品的管理规定。如有违反,视其后果,除须承担有关主管部门的处罚外,发包方还有权对承包人进行处罚,并由承包人自行承担火工产品材料费用和各种相关责任。

11、承包人不得拒绝发包人有偿委托的其他工作。

12、承包人应服从发包人的统一指挥,无条件配合发包人决定的各种穿插作业,并负责保护好其他工种的成品和半成品,如有损坏,照价赔偿。

13、甲方所购进场工程所需的工程材料(除大型设备外),由乙方负责下车并搬运到甲方指定的仓库堆放好,其费用已包含在承包金额之内。不得另行计算。

14、乙方对其所需的工程材料具有保管的责任。对进场的乙方所需的工程材料(从甲方材料库房领出的材料)必须进行有效的保管,及时地清理、归类、并转到安全的地方堆放好各种材料,严防材料的损失。否则,由此而造成的材料损失由乙方负责。

1、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和调度,加强对所用施工管理人员的教育和管理,文明施工,严禁寻衅滋事、打架斗殴。如发生此类事情,甲方除有权对当事人予以开除处理外,还将视情节轻重给予以必要的经济处罚;对于情节恶劣、后果严重、涉嫌构成犯罪的,依法移送司法机关处理。

2、乙方必须本着节约的原则进行施工,不得造成工程材料的浪费。如发生材料用量超过定额规定数量时,超量部分费用全部由乙方负责承担。

3、双方在签订合同后,乙方必须按甲方要求及时组织机械及人员进场,未经甲方同意、如乙方违约中途退场,甲方只支付乙方所完成工程量的60%,剩余的40%作为乙方补偿给甲方组织后期施工作业队的价款。

4、乙方在施工期间必须维护甲方权益,不得出现任何有损甲方利益和形象的事情。

5、乙方不得将本工程进行转包、分包及转让,否则,视乙方违约,甲方有权单方面终止合同,并追究乙方的违约责任。

1、甲方承担与建设单位及监理单位协调发生的费用。

2、乙方负责甲方的现场临时水电的安装及维护。

3、在保修期内由乙方施工原因造成的质量事故由乙方无条件解决。

4、因乙方安装质量问题,引起通不过验收,乙方应赔偿所造成的相应损失,并承担相应责任。

1、本协议丁经签订生效,甲乙双方必须共同遵守。如一方违约,除按本合同的有关约定执行外,还须一次性向另一方(守约方)支付本合同`总价款5%的违约金。

2、乙方发生下列情况时,甲方有权单方面解除合同,只支付已完工程量部分60%的工程款(劳务费)给乙方(剩佘部分作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿),并追究乙方的违约责任。

(1)乙方违约;

(2)未经甲方同意,乙方中途退场;

(3)给甲方形象和声誉造成严重的损害;

3、甲方不按时支付乙方工程款(劳务费)须按同期银行贷款利息承担未付工程款部分的资金利息。

十三、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效,付清尾款自然失效。

十四、本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持壹份,具有同等的法律效力。

十五、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行商定,并签订补充合同(或协议),作为本合同的一部分。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法定代表人:家庭住址:

联系电话:

安装协议书篇五

乙方:__________

应建设(省直机关三爻小区建设办公室)、监理方委托,乙方到三爻小区d1、d2、d3#楼进行电梯安装工程的施工,为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,根据国家有关法律、法规、标准,省市相关规定,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,签订本协议。

一.承包工程项目

1.工程项目名称:__________小区电梯安装工程

2.工程地址:d1、d2、d3#楼

二.工程项目期限:

自年月日进场至竣工之日

三、协议内容:

1.根据乙方与省直机关三爻小区建设办公室签订的“陕西省省直机关三爻小区电梯安装工程合同”,应建设(省直机关三爻小区建设办公室)、监理方委托,乙方到d1、d2、d3#楼进行电梯安装的施工,乙方必须认真贯彻国家、省市、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关安全、劳动保护法律、法规、条例、规定。认真执行建设、监理方的安全管理,乙方对所承包工程的安全负全责,对本单位所有施工人员的安全负责。

2.乙方须设有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职和兼职的安全管理人员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的上岗证考核制度及各级安全生产岗位责任制、定期安全检查制度、安全教育制度和基本施工安全管理制度。

3.乙方应编制详尽的施工组织设计及专项施工方案,且经建设、监理方审核批准后执行;施工组织设计及专项施工方案中应制定有针对性的安全技术措施计划和有关保证施工安全的具体要求。

4.乙方的有关领导必须对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护、自我约束的能力和职业素质,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5.乙方在施工前要认真勘察现场,甲方针对现场环境及项目部管理制度对乙方进行交底;一经进场,就表示乙方确认施工场所、作业环境、安全通道、设施设备等符合安全要求和处于安全状态。甲方应向乙方进行电梯井口和井内的安全防护进行移交,履行移交程序,自移交之日起,甲方不再承担由此而引起的一切安全事故,电梯井口及井内的安全由乙方全面负责。乙方人员进入施工现场不得随意走动,不得在无关施工需要的现场活动。

6.施工前,乙方的相关管理人员应对进场施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知建设、监理有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度的基本要求;乙方必须具体落实检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目的内容与特点,乙方应做好安全技术交底工作,并有交底的书面材料,交底材料在甲方留底一份。

7.施工期间,乙方指派同志负责本项目的有关安全、防火工作;甲方指派陈知文同志负责联系乙方执行现场有关安全、防火的规定。

8.乙方在施工期间必须严格执行和遵守建设、监理及甲方的安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须限期整改。

9.乙方必须督促乙方施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

10.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具应完好并符合安全要求。

11.乙方的人员,对现场施工的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、更动,对于擅自拆除造成的后果,由乙方负责。

12.特种作业必须执行国家规定,经考核合格后持证上岗。严禁不懂电气、机械设备的人,擅自操作使用电气、机械设备。

13.乙方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆物品附近严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉。电气焊作业应取得防火主管人员同意,落实防火措施,并指派专人监护。

14.乙方须用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测纪录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成的后果均有肇事者单位负责。乙方承担施工范围内的临时用电安全,甲方不承担由于临时用电方面引起的各种事故责任。

15.认真严格贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成人员伤亡、火灾、机械等重大事故,乙方应首先协同建设、监理及甲方进行紧急抢救伤员和保护现场,按事故报告规定,在事故发生的1小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区(县)安全监督局等有关部门,乙方承担相应费用及安全责任。

16.乙方为合法的生产经营单位,有责任承担本单位职工的职业健康安全,乙方应管理好本单位职工的宿舍和食堂,不得在施工现场未竣工的楼内住宿、做饭。

17.乙方在施工现场内存放的各类机械设备、材料、工器具均由乙方看护保管,甲方不承担任何因丢失、损坏等引起的各种损失。

18.本协议的各项规定适用于立协单位双方,如与有同国家和省市的有关法规不符者,应按国家和本市的有关法规规定执行。

19.本协议立协双方签字、盖章后生效,作为合同正本的附件一式四份,甲、乙双方各持二份,本安全协议书,在该工程验收交付手续办理后自然失效。

20.本协议签订之日生效,甲、乙双方必须严格执行,由于违反本协议而造成的伤亡事故,由违约方承担一切的经济损失。

甲方(单位盖章)项目经理:_______________

乙方(单位盖章)项目经理:_______________

签订地点:_________________________

签订时间:_________________________

安装协议书篇六

发包方 : 驻马店xx公司 承包方 : 依照《民法典》经双方友好协商一致,签订本合同并严肃履行。

1、甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工,安装范围:750φ平轧、650φ立轧机机组地脚螺栓的布置,机前机后辊道的地脚螺栓布置;750φ平轧、650φ立轧机组安装,机前机后的辊道安装; 750φ平轧、650φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。

2、承包方式:包清工的方式。

3、承包价格:一次性包死价人民币壹拾捌万元整(180000、00元)

4、 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐,以免造成工期延误。

5、甲方需负责所有安装人员的食宿费,安装所需的工具及必要劳保用品。

6、在乙方施工时甲方需提供1名技术员配合施工。

7、乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同,发现问题应及时解决直至设备正常运行。

8、付款方式:在乙方施工人员进厂后,甲方需先付人民壹万元整作为预付款,设备基础完工后再付人民币柒万元整,剩余拾万元整在设备安装调试完毕后,甲方应在一周内结清余款。

9、本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据,乙方必须严格按照施工图纸施工,必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工,并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责,甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。

10、违约责任:如乙方因自身施工技术不足,不能胜任该安装工程,中途退场,乙方不得结算任何工程款,甲方有权索赔。

11、本合同未尽事宜,经双方协商一致可订立补充条款,本合同甲乙双方各执一份,双方签字后生效。

甲方 : 乙方:________年________月____日

安装协议书篇七

发包人:_______________(以下简称甲方)

承包方:_____________(以下简称乙方)

甲、乙双方就成县东河水湾商住楼50平开塑窗分项工程承包事宜,为明确双方的权利义务,经双方自愿协商,遵循公平和诚实信用的原则,达成以下协议供双方相互遵照执行:

一、工程概况:

1、工程名称:_____________。

2、工程地点:_____________。

二、承包内容:

1、包工包料。

2、乙方根据甲方要求制作50平开窗成品,按该建设项目负责门窗的工作人员规定的窗形图集下料制作。经甲方审核现场的洞口尺寸无误(审核签字确认)后,乙方按制作工艺流程进行有序制作及安装。

三、承包价格:

1、制作单价为:________元/平方米(大写:_____)。

2、乙方按甲方要求制作出成品窗,制作工序包括窗框拼接、包保护膜、上固定片、窗扇、纱网等。

四、质量要求:

乙方必须按现场主体工程的窗户洞口尺寸和甲方的要求,审核甲方图集无误,经甲方签字后进行制作,确保外观无明显瑕疵,尺寸标准,窗体美观并达到合格标准。

五、制作工期及责任:

3、乙方应接受甲方人员的监督,遵守甲方施工场地的规章制度。

六、工程计算规则:

1、甲方须以外围洞口尺寸给乙方结算。

七、付款方式:

1、为确保工程进度甲方须先向乙方支付总工程款的30%,款到账后开始计算工期,乙方必须在甲方工期内安装完所有窗框.。

3、待乙方挂扇完工并经甲方验收后,甲方应将剩余工程款一次性结算给乙方;乙方以信用承诺该工程非人为因素的保修工作。

八、安全事项:

1、乙方应本着安全施工、预防为主的原则,在制作过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责管理好自己的工作人员,在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。

2、在窗户安装过程中,乙方工作人员必须配戴安全帽,高空作业时必须配戴保险绳,若非甲方原因造成的安全事故,甲方不承担任何安全责任。

九、其他约定:

1、本协议未尽事宜由双方共同协商解决,或者按照法律规定办理;

2、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,本协议经双方签字后生效。

甲方:__________________ 乙方:_____________

法定代表人:____________ 法定代表人:_____________

地址:___________________ 地址:_____________

电话:___________________ 电话:_____________

_______年_____月_____日

安装协议书篇八

乙方:________________________

经甲、乙双方友好协商,就乙方向甲方提供《报关管理系统》(以下简称《系统》)软件及安装等事宜,达成如下协议:

1.《系统》软件由天津报关协会规划、设计和组织实施,《系统》软件版权为天津报关协会所有。

2.乙方受天津报关协会委托,负责《系统》的开发。《系统》软件的安装、使用受天津报关协会的监督指导。

1.《系统》软件及安装费用分为三个档次,即:单机版人民币_____________元整,网络标准版(_________________个点)人民币________________元整,网络增强版(__________个点)人民币_________________元整,甲方如为天津报关协会会员单位可享受八折优惠。甲方决定使用乙方《系统》软件_________________版,价格为人民币_________元整。

2.乙方委托天津开发区中环系统电子工程有限公司作为该《系统》的安装和维护服务单位。维护服务范围及价格由甲方与天津开发区中环系统电子工程有限公司另行签署《维护服务协议》。

甲、乙双方签订本协议后,甲方应向乙方一次性付清《系统》软件的安装使用费用。乙方为甲方开具“天津三益科技发展有限公司《系统》软件费发票”。

一、自本协议生效之日起,甲、乙双方共同商定《系统》软件的具体安装、调试时间,乙方应在商定日期后五个工作日内完成安装、调试工作,并向甲方免费提供安装光盘一张。

二、《系统》安装、调试工作完成后,由乙方安排对甲方操作人员进行培训。

甲方应向乙方提供能够满足安装《系统》所需的基本软件及硬件环境,具体要求如下:

3.网络环境:具有局域网环境10/100m到桌面;

二、单机版:p42.4以上,512m以上内存,40g以上硬盘;软件环境:windows20__server+sqlserver20__。

1.《系统》服务器端软件安装及调试;

2.《系统》客户端软件安装及调试。

如甲方提供的操作系统及其他软件产生的法律纠纷,乙方不负任何责任,甲方将自行承担一切后果。

未经天津报关协会许可,任何一方不得将《系统》的部分或全部擅自修改、转让、出售或移作他用。

有关《系统》的维护事宜,以甲方与乙方委托的天津开发区中环系统电子工程有限公司签署的《维护服务协议》为准。

甲方负责人签字:______________(甲方签章)

乙方负责人签字:______________(乙方签章)

______年_____月______日

安装协议书篇九

甲方:中铁十九局集团有限公司北京地铁九号线八标项目经理部(以下简称甲方)

乙方:北京市天笠源起重机械有限公司

一、本安全生产协议作为门式起重机安装、拆卸合同(即《工况产品购销合同》)的附件,与合同具有同等的法律效力,双方应认真履行。

二、乙方的法人代表、项目经理、安全生产负责人、工地现场安全员应对本工程的安全生产负责。

三、乙方在工程施工中,必须针对工程特点落实相应的安全措施,健全安全管理制度,组织有关安全教育活动,建立安全操作规程,如违反安全操作规程。安全生产责任制度和安全检查制度,报甲方备案。

四、乙方在工程施工中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程安全防护基本标准》、《北京市建设工程施工现场基本标准》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国安全生产管理条例》等法律法规的相关条款。

五、乙方施工人员中的电工、焊工、起重工、信号工等等特种作业人员必须持证上岗。有关证件复印件报甲方备案。严禁无证上岗、违章操作;施工机具必须具有符合要求的保护措施。进场施工的设备必须报验。

六、乙方在工程施工中,必须注意对地下管线及周围绿化和地面建筑物的保护,如遇到不明管线应采取有效的防护措施,在施工过程中造成地下管线和地面建筑物的损坏,由乙方负全部责任。

七、乙方在加工安装、拆卸过程中应严格按照相应的国家有关标准施工,不得随意改变施工工艺和方法;若有利于工程施工的改变,应及时和甲方沟通,否则出现的任何施工质量问题和安全问题由乙方承担全部责任。

八、乙方保证所有材料和门式起重机的质量,若由质量原因出现的事故责任以及事故均由乙方负责。

九、本协议未尽事宜双方协商解决。

十、本协议自签订之日起生效,安装完毕并验收合格之日终止。

十一、本协议一式两份,甲乙双方各一份。

甲方(公章):中铁十九局集团乙方(公章):北京市天笠源

北京地铁九号线八标项目部 起重机械有限公司

代理人:xxx 代理人:xxx

经办人:xx经办人:xx

日期: xxx 日期:xxx

安装协议书篇十

供货方:

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定,经甲乙双方充分协商,就下列监控设备的供货、安装和维修条款,达成一致协议如下:

乙方向甲方销售监控设备一套,详见附件一《设计方案》中的预算清单。

乙方施工标准规范,参见附件一《设计方案》中的系统设计依据。

1、乙方保证提供的设备和配件均为原厂原装,按照出厂的技术标准验收。

2、乙方负责按照附件一《设计方案》进行安装和调试,调试完毕后,应达到附件一《设计方案》的设计效果,能对《设计方案》中规划的各个监控区域,提供24小时实时监控,监控效果清晰度达到设计标准,全部录像数据至少保存60天以上。

3、若因设计缺陷,设备质量,安装不当的原因,导致监控设备安装后,达不到附件一《设计方案》的设计效果的,由乙方负责无条件免费更换产品、改进设计和重新安装,直至达到设计效果为止。若因甲方修改设计方案的原因,需要更换产品,修改设计和重新安装的,由甲乙双方协商确定变更设计方案或增加设备。

4、本合同签订后10个工作日内安装调试完毕。

5、监控设备的保修期从验收合格之日起算为壹年。在保修期内,如果产品本身出现质量问题,由乙方负责免费维修。如非产品本身质量问题,而是非正常使用导致人为损坏的,乙方负责维修,但需收取相应的维修成本费。保修期满后,如甲方需要,乙方可提供维修服务。

货到甲方指定的地点:广西名苑餐饮股份有限公司,由乙方办理运输事宜,乙方承担运输费用。

1、合同总价款:人民币23800元整,(大写):贰万叁仟捌佰元整(总价款已含运费、安装费和税费)

2、付款方式:甲方验收合格并收到乙方提供的等值有效发票后,先支付总价款的85%(人民币20230元整,大写:贰万零贰佰叁佰元整)给乙方。使用三个月后运行正常,再支付10%的余款(人民币2380元整,大写贰仟叁佰捌拾元整。尾款5%(人民币1190元整,大写:壹仟壹佰玖拾元整)作为质保金,设备验收合格后满一年支付。

3、乙方银行账户信息如下:

户名:

开户行:

账号:

双方应履行保密义务,未经书面许可,不向与合同无关的其他方泄露任何技术方案、技术条件或与合同有关的数据及价格,包括合同本身。

1、甲方未按合同约定按时付款的,应按照延期支付天数,支付每日应付货款千分之一的违约金给乙方。

2、乙方未按合同约定的时间完成设备安装调试的,或由于乙方设计问题、设备质量问题和安装调试问题,导致延误的,应按照延误天数,支付本合同总价款每日千分之一的违约金给甲方。

甲乙双方如有争议,应协商解决。经协商仍未能达成一致的,可申请仲裁机关仲裁。

本合同经双方签字、盖章后生效。如需修订,需另行签订补充协议或变更协议,单方面的任意涂改视为无效。本合同一式两份,双方各执壹份(传真件有效)。本合同规定的'责任和义务履行完毕后,合同自行终止。

甲方: 乙方:

负责人签字: 负责人签字:

年 月 日 年 月 日

安装协议书篇十一

甲方(委托方):_________ 乙方(承包方):_____________

为了改善公司办公楼环境,杜绝因窗户破损而产生的危险,甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,结合该工程的实际情况签订本合同,望共同遵照执行。

1.名称:安装塑钢窗。

2.地点:_____________________

3.承包方式:采取大包干的形式。

按投标的中标价格_______元/ m2进行结算,面积在完工后按实际测量面积进行结算,乙方必须开据税票。

1.提供现有的水、电、路及其场地。

2.及时提供施工方案。

3.负责乙方施工时的水、电费。

1.严格按照安全生产要求施工,施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。

2.每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工,完工后由甲方验收认可,方能结算。如遇特殊情况,甲、乙双方共同协商处理。

3.施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。

1.乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。

2. 服从甲方和见证方的施工方案。

3.凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。

工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。

本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工,工期延误罚款_______元整。

1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第 种方式解决:

(1)将争议提交 仲裁委员会仲裁;

(2)依法向 人民法院提起诉讼。

本协议自双方代表认可之日起生效,一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

授权代理人(签字):_______ 授权代理人(签字):________

安装协议书篇十二

乙方:石家庄名投家具销售有限公司

甲乙双方就亲亲小镇c7-2-303家具安装工程事宜经友好协商,达成以下协议:

一、工程名称个人定制整体家具免费安装施工地点亲亲小镇c7-2-303

二、安装时间xxxx年8月19日完工时间xxxx年8月20日

三、安装工程性质:在石家庄名投家具销售有限公司定做家具免费安装

四、乙方必须按照甲方的要求保证安装质量、安装时间完成安装工程。乙方有义务确保甲方的个人信息机密。

1、乙方提供足够的专业安装工具、专业的技术人员和管理人员。

2、乙方在安装过程中要有产品的保护意识,必须确保产品在各个环节中不被损坏,若因操作不当造成部件损坏应赔偿相应的材料更换、补给费用。(包括甲方自购配件产品)

3、乙方应负责监督搬运工在搬运过程中做到轻搬轻放,确保产品完好并乙方承担所有产生的费用。

4、乙方在搬运、安装过程中如发现产品有遗失、缺漏、损坏等,应及时向甲方提出。

5、乙方必须做到文明施工、规范施工、整洁施工,确保施工现场整洁有序。

五、乙方应确保货物准时发到施工现场及协调施工现场具备施工条件,如因货物未能及时到达施工现场所造成工期延误或因乙方的其他原因造成未能按时安装完毕的,甲方损失由乙方负责承担。

六、在工程安装完毕后客户发现乙方安装不当或者未按图纸施工,乙方应无条件按照甲方要求及时调整更改。

七、在安装工程完毕后,三年因安装原因造成的质量问题乙方必须无偿提供售后服务,因产品本身的原因或客户原因,如配件的损坏、客户移动、搬迁等的原因需要更换配件、重新调试、拆装搬运的,甲方应提供配件或需更换的部件,并支付相当的安装调试等费用。

八、质量标准:产品应水平、不摇晃;应上的螺丝、五金配件等必须全部到位,门、面缝隙紧密、均匀,开关灵活,抽屉推拉自如,不碰撞;按平面图摆放到位。

九、进度保证:乙方不允许出现中途无故停工,讨价还价的现象,否则已产生的人工费用甲方拒付。

十、节约事宜:乙方应节约施工现场的水电使用。

十一、安全事宜:乙方在施工安装现场应遵守客户要求进行安装操作,若在施工过程中因自身原因发生人身安全事故,甲方概不负责;必须保护好客户现场的设施设备,如有因乙方不当操作造成损坏的由乙方等值赔偿。

十二:石家庄名投家具销售有限公司承诺定做的家具全部为实木板材

甲方:(签名)

乙方:(签名)

安装协议书篇十三

供货方:

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定,经甲乙双方充分协商,就下列监控设备的供货、安装和维修条款,达成一致协议如下:

一、合同标的

乙方向甲方销售监控设备一套,详见附件一《设计方案》中的预算清单。

二、技术规范

乙方施工标准规范,参见附件一《设计方案》中的系统设计依据。

三、质量要求和技术标准和服务

1、乙方保证提供的设备和配件均为原厂原装,按照出厂的技术标准验收。

2、乙方负责按照附件一《设计方案》进行安装和调试,调试完毕后,应达到附件一《设计方案》的设计效果,能对《设计方案》中规划的各个监控区域,提供24小时实时监控,监控效果清晰度达到设计标准,全部录像数据至少保存60天以上。

3、若因设计缺陷,设备质量,安装不当的原因,导致监控设备安装后,达不到附件一《设计方案》的设计效果的,由乙方负责无条件免费更换产品、改进设计和重新安装,直至达到设计效果为止。若因甲方修改设计方案的原因,需要更换产品,修改设计和重新安装的,由甲乙双方协商确定变更设计方案或增加设备。

4、本合同签订后10个工作日内安装调试完毕。

5、监控设备的保修期从验收合格之日起算为壹年。在保修期内,如果产品本身出现质量问题,由乙方负责免费维修。如非产品本身质量问题,而是非正常使用导致人为损坏的,乙方负责维修,但需收取相应的维修成本费。保修期满后,如甲方需要,乙方可提供维修服务。

四、运输地点及方式

货到甲方指定的地点:广西名苑餐饮股份有限公司,由乙方办理运输事宜,乙方承担运输费用。

五、合同价款及支付方式

1、合同总价款:人民币23800元整,(大写):贰万叁仟捌佰元整(总价款已含运费、安装费和税费)

2、付款方式:甲方验收合格并收到乙方提供的等值有效发票后,先支付总价款的85%(人民币20230元整,大写:贰万零贰佰叁佰元整)给乙方。使用三个月后运行正常,再支付10%的余款(人民币2380元整,大写贰仟叁佰捌拾元整。尾款5%(人民币1190元整,大写:壹仟壹佰玖拾元整)作为质保金,设备验收合格后满一年支付。

3、乙方银行账户信息如下:

户名:

开户行:

账号:

六、保密条款

双方应履行保密义务,未经书面许可,不向与合同无关的其他方泄露任何技术方案、技术条件或与合同有关的数据及价格,包括合同本身。

七、违约责任

1、甲方未按合同约定按时付款的,应按照延期支付天数,支付每日应付货款千分之一的违约金给乙方。

2、乙方未按合同约定的时间完成设备安装调试的,或由于乙方设计问题、设备质量问题和安装调试问题,导致延误的,应按照延误天数,支付本合同总价款每日千分之一的违约金给甲方。

八、争议与仲裁

甲乙双方如有争议,应协商解决。经协商仍未能达成一致的,可申请仲裁机关仲裁。

九、合同生效、终止日期

本合同经双方签字、盖章后生效。如需修订,需另行签订补充协议或变更协议,单方面的任意涂改视为无效。本合同一式两份,双方各执壹份(传真件有效)。本合同规定的责任和义务履行完毕后,合同自行终止。

甲方:乙方:

负责人签字:负责人签字:

年月日年月日

安装协议书篇十四

甲方:

乙方:

甲、乙双方经友好协商,甲方决定承包给乙方位于中心完小内的教师公租房(56户)电路安装工程,为保证工程顺利进行,根据国家有关法律法规,特签订本协议,以便共同遵守,信守诚诺,达成协议如下:

一、乙方按材料预算规格包工包料,负责施工、安装、维修及用户上户。

二、乙方于20__年月日进场施工安装,于20__年月日完工。

三、工程安装总价款:(金额大写)柒万贰仟贰佰柒拾陆圆(含税费),(小写)72276.00元。

四、乙方必须保证安装质量可靠,安全性高,须甲方满意认可。

五、乙方必须按正确规程施工,承担工程实施过程中的所有安全责任。

六、付款方式:甲方一次性付清工程安装总价款。

七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章生效。

甲方:(盖章)

乙方:(盖章)

法人签字:

法人签字:

电话:

电话:

签约日期:20__年1月20日

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服