人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。
委托购房协议书篇一
甲方:
乙方:
甲乙双方经协商一致、在诚实信用的基础上达成以下协议，双方共同严格遵守。
一、甲方委托乙方以乙方名义为甲方购买号房屋一套，乙方同意接受甲方的委托。
二、以乙方名义所代理购买的号房屋所有权归甲方所有，甲方对该房屋享有占有、使用、收益及处分的权利，乙方对受甲方委托购买的该房屋无权行使甲方享有的前述权利，亦不得对受甲方委托购买的房屋进行侵占、破坏、转卖、出租、抵押及赠与。
三、因甲方占用了乙方购买第一套房的名义，会给乙方实际购买第一套商品房带来如提高首付比例等诸多不便。
因此作为补偿，当乙方实际购买第一套房时，甲方自愿无息借款八万元给乙方，还款期限在实际借款时双方自行约定，但不得低于三年。
四、由甲方以乙方名义签订《商品房买卖合同》、申请银行按揭贷款及办理购房的所有相关手续，乙方自愿予以配合，为甲方提供身份证件及协助办理所有相关手续，但由此给乙方造成的各种费用由甲方负担。
五、购房首付款、抵押费、保险费等所有购房相关费用均由甲方支付，所有交款凭据由甲方保管，乙方有义务协助甲方办理交款手续，由此给乙方造成的损失及费用由甲方负担。
六、甲方完成贷款手续后，需按贷款合同如期足额偿还贷款，不得因偿还贷款问题影响乙方信用记录。
如发生上述情况甲方必须赔偿由此给乙方造成的损失。
如因甲方恶意拒不归还银行贷款而造成乙方无法购买商品房的情况，乙方将直接享有本合同约定购买的商品房的所有权。
甲方还须向乙方支付10万元违约金。
(该房产市场价由法定房产评估机构的评估确定)
七、号房屋产权证暂办至乙方名下，产权证由甲方保管，甲方有权在合适的时间将产权变更至本人名下，或转让、出租及抵押该房屋，乙方有义务协助甲方办理相关手续，不得拒绝，由此给乙方造成的费用及损失由甲方负担。
八、甲方如需在房屋取得产权证之前转让该房屋，乙方应当协助甲方办理更名手续，由此给乙方造成的费用及损失由甲方负担。
九、开发商交付房屋时，由甲方收房，甲方对该房屋进行的装修及在该房屋内添置的所有家具、家电及物品均归甲方所有。
十、乙方应将本协议代理购房事宜通知乙方的利害关系人(包括但不限于配偶、子女及其债权人、债务人)，保证其利害关系人不得主张对号房屋所有权利。
十一、甲方有权解除本协议，解除本协议后，乙方有义务协助将受甲方委托购买的房屋更名到甲方指定名下。
但本合同第三条约定的内容不因本合同的解除而失去效力。
十二、乙方因履行本协议确定的提供各种证件协助购房、协助收房、办理产权变更手续等各项义务而产生的合理的交通费、误工费等费用由甲方负担。
十三、乙方应当恪守诚信，受甲方委托购买的房屋在其名下期间不得侵害甲方的利益，
乙方应当按上述侵权行为发生时该房屋市场价格对甲方全额赔偿。
十四、乙方应依诚信原则履行本协议，不得拒绝、拖延履行代理购房的协助义务，不得随意解除本协议或拒绝、拖延履行本协议。
十五、本协议是双方真实意思表示，其内容合法有效。
十六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方:
乙方
__年__月__日
__年__月__日
委托购房协议书篇二
受托人：________________________
双方经协商一致，就委托事宜达成如下协议：
(一)委托事项：
委托人授权______办理有关购买商品房______套的各项事宜。
(二)授权范围：
1、购买的商品房共______套，总面积在______平方米之内;
4、其他。
(三)委托报酬：
受托人如完成委托事宜，委托人给付报酬元;如果在委托期限内未能完成委托事宜，给付劳务费______元。
(四)完成委托事项所需费用：
根据实际需要，按支出凭据向委托人报销。
(五)各项费用的支付方式和期限：
委托酬金在合同签订后______日之内，先付______%;其余在受托人完成委托事宜后一次支付。
其他费用先由受托人垫付，每季度末结算一次。
所有经费往来均通过银行结算。
(六)委托授权期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止。
(七)双方当事人的权利与义务：
3、________________________________________________。
(八)争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
1、提交______仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
委托人：(签章)_______________
地址：_________________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：(签字)___________
委托代理人：(签字)___________
开户银行：_____________________
银行帐号：_____________________
受托人：(签章)_______________
地址：_________________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：(签字)___________
委托代理人：(签字)___________
开户银行：_____________________
银行帐号：_____________________
合同签订地点：_________________
合同签订时间：_________________
委托购房协议书篇三
甲方：____________________
身份证号：____________________
乙方：____________________
身份证号：____________________
甲方以乙方名义购房，双方在经充分协商、平等自愿的基础上，达成如下协议：
1、 甲方委托乙方并以乙方的名义购买位于_____市_____区_____路_____小区_____号楼_____单元_____室房产一处。
2、 上述房屋由甲方以乙方名义付清首付款并以乙方名义办理银行按揭贷款手续。该房产的所有实际出资及以后的实际还款人均为甲方。 甲方应当及时偿还银行贷款，如未及时还款所引起的相关法律责任由甲方一人承担。
4、 上述房屋系甲方一人出资购买，产权及相关利益归甲方一人所有，未经甲方同意乙方不得擅自出卖、抵押该房屋。
5、 乙方应当自具备过户条件时将该房屋无条件过户给甲方，过户产生的税费由甲方承担，乙方应当积极配合办理相关手续。
6、 甲乙双方应当本着诚实信用原则遵守本协议内容，如一方违约，守约方可向_____府区人民法院起诉。由此引起的诉讼费、律师费、交通费由违约方承担。
7、本协议一式两份，甲乙双方各留一份。自双方签字之日起生效。
甲方：____________________
乙方：____________________
见证人：____________________
_____年_____月_____日
委托购房协议书篇四
委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人：＿＿＿＿＿＿＿＿
双方经协商一致，就委托事宜达成如下协议：
一、委托事项：
二、委托人授权＿＿＿＿办理有关购买商品房?＿＿＿＿套的各项事宜。
1.购买的商品房共＿＿＿＿套，总面积在＿＿＿＿平方米之内；
2.商品房的购入价应掌握在＿＿＿＿元/每平方米至＿＿＿＿元/每平方米之间；
4.其他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
三、委托报酬：
受托人如完成委托事宜，委托人给付报酬＿＿＿＿元；如果在委托期限内未能完成委托事宜，给付劳务费＿＿＿＿元。
四、完成委托事项所需费用：
根据实际需要，按支出凭据向委托人报销。
五、各项费用的支付方式和期限：
委托酬金在合同签订后＿＿＿＿日之内，先付＿＿＿＿％；其余在受托人完成委托事宜后一次支付。
其他费用先由受托人垫付，每季度未结算一次。
所有经费往来均通过银行结算。
六、委托授权期限：自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起，至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日止。
七、双方当事人的权利与义务：
3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
八、?争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第?＿＿＿＿种方式解决：
1.提交＿＿＿＿＿＿＿＿_____委员会_____；
2.依法向人民法院起诉。
委托人：（签章）受托人：（签章）
地址：地址：
编码：编码：
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
合同签订地点：
合同签订时间：年月日
委托购房协议书篇五
委托方：
通讯地址：
联系电话：
受托方：
通讯地址：
联系电话：
根据《_____》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他法律法规，委托人和受托人本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：
一、委托事项
（一）委托人委托受托人购买位于____市____区县的房屋，委托价格范围为____。委托人对购买房屋的要求为：
1、坐落地点：____。
2、房屋面积：____。
3、质量要求：____。
4、房屋的结构及户型：____。
5、物业服务水平及物业费的范围：____。
6、该房屋无债权、债务及使用权纠纷。
（二）委托人委托受托人提供下列第____项服务（可多选）：
1、提供与购买房屋相关的法律法规、政策、市场行情咨询。
2、寻找意向购买房屋。
3、对符合委托人需求信息且得到委托人基本认可的房屋进行产权调查和实地查验。
4、协助并撮合委托人与出售人签订房屋买卖合同。
5、代办税费缴纳事务。
6、代办购房抵押贷款手续。
7、代办房屋产权转移登记及附属设施过户手续。
8、协助查验并接收房屋、附属设施及家具设备等。
9、其他（请注明）：____。
二、委托期限及方式
本协议委托期限自____年____月____日至____年____月____日。此期间受托人为委托人的____（独家/非独家）委托服务提供者。
（一）独家委托服务：委托人仅委托受托人为其本次委托购买房屋的惟一受托人。
（二）非独家委托服务：委托人除可委托受托人为其本次委托购买该房屋的受托外，还可委托其他经纪机构或个人代为购买其他房屋。
三、佣金相关规定
（一）受托人自引领委托人看房开始，直至委托人与售房人签订房屋买卖合同之前，不收取委托人任何费用。
（二）委托人在同受托人提供的房屋出卖人签订房屋买卖合同时，按国家及行业相关规定及本协议约定向受托人支付相关费用，标准如下：
1、房价款的____％；
2、________。
（三）佣金的支付方式：____。
四、各方责任
（一）委托人责任
1、委托人应积极配合受托人开展正常的经纪活动。
2、委托人向受托人提供所需购买房屋的需求信息，作为受托人提供经纪服务的依据。
3、委托期限内或委托期满____个月内，委托人不得与受托人介绍过的房屋出卖人自行成交。
4、委托人不得将受托人提供的信息资料转交他人。
5、委托人如有代理人，则委托人及其代理人保证全面履行协议条款并配合受托人工作。
6、委托人如为独家委托的，委托人在本委托期限内不得委托其他房地产经纪机构或个人购买房屋。
（二）受托人责任
2、受托人不得故意隐瞒真实情况和故意提供虚假信息向委托人提供不符合出售条件的房源。
3、受托人应按与委托人约定的委托事项要求开展经纪活动，委托事项变化须经委托人书面同意。
4、受托人就房屋交易程序、成交价格、付款方式、房屋交付及产权登记等方面为委托人提供咨询服务。
5、受托人应及时向委托人通报有关委托事项的进展情况，接受委托人咨询，解答相关问题。
6、受托人寻找符合委托人需求的房屋，协助委托人与房屋出卖人达成交易并签订房屋买卖合同。
7、协助交易双方办理相关房屋交易过户手续、贷款手续及房屋交付手续。
8、除本协议约定的费用外不以任何方式或理由向委托人收取其他费用。
9、未经委托人同意不得将委托事项转委托其它房地产经纪机构或个人。
五、违约责任
（一）委托人违约责任
1、委托人故意提供虚假房屋需求信息的，受托人有权单方解除本协议。给受托人造成的损失，委托人应依法承担赔偿责任。
2、委托人泄露由受托人提供的房屋出卖人的资料，给受托人造成损失的，委托人应按照标准支付违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，委托人有权要求补充赔偿。
3、委托人在委托期限内或委托期满____个月内自行与房屋出卖人达成交易的，应按照本协议约定的标准向受托人支付佣金。但双方约定为非独家委托，并能证明该项交易与受托人的服务没有直接因果关系的除外。
（二）受托人违约责任
1、受托人违背执业保密义务，不当泄露委托人商业秘密或个人隐私，给委托人造成损害的，应按照标准支付违约金，约定违约金不足以弥补委托人损失的，委托人有权要求补充赔偿。
2、受托人有隐瞒、虚构信息、违_____规定或恶意串通等影响委托人利益的行为，委托人除有权解除本协议、要求退还已支付的相关款项外，委托人还应按照标准，要求受托人支付违约金。
3、在委托代办事项中，受托人因工作疏漏，遗失委托人的证件、文件、资料、发票等，应给予相应经济补偿。
六、协议变更与解除
（一）协议变更
在本协议履行期间，任何一方要求变更本协议条款，应书面通知对方，并经双方协商一致，可达成补充协议。补充协议为本协议的组成部分，与本协议具有同等效力。
（二）协议解除
经双方协商一致，可解除本协议。
七、争议处理
本协议在履行中如发生争议，双方应协商解决。协商不能解决的，任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。
八、其它
本协议共____页，一式____份，具有同等法律效力，其中委托人____份，受托人____份。
委托方：
签订时间：____年____月____日
受托方：
开户银行：
账号：
签订时间：____年____月____日
委托购房协议书篇六
委托人：_______（以下简称甲方）姓名：_______，身份证编号：_______。
受托人：_______（以下简称乙方）姓名：_______，身份证编号：_______。
委托事项：委托人___，（声明未婚），在___市购买了坐落于___区___路东侧___园x幢x单元___号房屋一套地下层___号停车位一个。合同登记号（km20___）（具体房号、坐落、面积以《商品房买卖合同登记备案表》为准）。因我们资金困难，故委托___以我们名义办理如下事项：
1、代为办理接房过程中的一切手续；
2、代为领取上述房屋产权证；
3、代为出售上述房屋；
4、办理上述房屋出售的产权过户事宜及其他相关手续；
5、办理上述房屋的`税收申报、申请减免及缴纳的相关手续；
6、如上述房屋出现无法交易的情形，代办退件手续；
7、签署与办理上述事项有关的法律文书；
8、缴纳因执行委托事务而产生的有税、费；
9、代为到派出所查询并领取上述房屋的《房屋户籍关系查核查情况》证明；
10、代为收取上述房屋的房款。
受托人有转委托权。
受托人自愿接受委托。
受托人在执行和处理上述委托事项过程中，在权限范围内依法签署的有关文件、合同的条款，我们均予以承认，上述委托事项是我们真实的意思表示，因此所产生的一切法律后果由我们承担。
委托期限：自委托之曰起至上述事项办完为止。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托购房协议书篇七
乙方（被委托方）：家天下房产代理有限公司
依据有关法律规定，在自愿、平等和诚信的原则下，就甲方委托乙方从事房屋购买事宜，双方达成如下协议：
一、乙方责任
1、在委托期限内认真地为甲方尽快寻找适合甲方要求的房屋。
2、在委托期限内向甲方不限量地提供房源直到满意为止。
3、协助甲方同房屋出售人签订买卖合同等程序。
二、甲方责任
1、不得与乙方介绍过的房主自行成交，否则乙方有获得本协议中约定的代理佣金。
2、不得将乙方提供的卖方信息资料转交他人。
三、服务报酬
如乙方为甲方寻找到合适的房产，甲方应在签订《房屋买卖合同》时，向乙方支付总房款的0.6％作为委托费用，计金额________________元整。
四、违约责任
甲方不得与乙方介绍过的卖方自行成交，否则视为甲方违约，甲方必须支付乙方本协议中约定的佣金。
五、履行本合同而发生的一切争议，双方应友好协商解决。若协商不成，应提交温州市仲裁委员会裁决。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
房产经纪人（签字）：__________________
签约时间：年月日
委托购房协议书篇八
甲方（实际出资人）：
乙方（受托人）：
甲方作为实际出资人，委托乙方以乙方名义购买商品房一套并办理相关手续，该商品房位于 ，总面积 平方米，房地产开发商为 ，预售证号为 ，购房合同号为 ，购入价为 元／每平方米，购买总价为 元。经双方协商一致，达成如下协议：
1.该商品房由甲方出资，所有权属于甲方，甲方有使用、占有、出租、处分等权利；乙方无权使用、占有、出租或处分该房产。
2.乙方受甲方委托，办理购买该商品房及权属登记的所有事宜，包括但不限于签订购房合同、办理银行贷款、办理权属登记等。
3.乙方应认真负责行使甲方授予的权利，不得无故拖延，不得弄虚作假，更不得与第三人恶意串通，损害甲方的利益。因乙方原因造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。
4.甲方有权要求乙方将该商品房过户给甲方或甲方指定的第三人，乙方应无条件配合，按照甲方要求办理相关事宜。
5.乙方办理相关事宜过程中实际发生的必要费用，按照支出凭据，由甲方承担。乙方完成全部委托事项后，甲方向乙方支付委托酬金人民币 元。所有经费往来均通过银行结算。
6.本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，任何一方可向该商品房所在地人民法院提起民事诉讼。
7.本协议自签订之日起生效，协议一式两份，双方各执一份。
甲方（实际出资人）：
身份证号码：
住址：
购房开户银行：
购房资金银行帐号：
乙方（受托人）：
身份证号码：
住址：
协议签订地点：
协议签订时间：
甲方出资购房人：
姓名： 年龄： 性别：
公民身份号码：
乙方受托人：
姓名： 年龄： 性别：
公民身份号码：
双方经协商一致，就委托事宜达成如下协议：
一、协议事项：甲方出资购房人 使用受托人 的名字购买房产及办理房屋产权证，产权证登记在受托人 的名下，但该房产实际所有权属归甲方出资人 所有，甲方 有使用、占有、出租、处分该房产等权利。乙方受托人 在该房产的权属登记只是甲方出资购房人 有偿（或无偿）借用其名字进行房产登记的行为，乙方受托人对该房产无所有权。
二、甲方实际出资人 使用乙方受托人的名字 办理有关购买商品房 套的各项事宜：
1．购买的商品房共 套，总面积在 平方米；由甲方出资购房人 使用及居住。
2．商品房的购入价为 元／每平方米，购买
总价为 元，由甲方出资购房人 完全出资购买，通过 方式一次性付款。
3．商品房所在位置位于 。房地产开发商为 ，预售证号为 ，购房合同号为 。
4．甲方出资人 使用受托人 的名字办理房屋产权证及缴交相关费用。
5、该房产从购买之日起，年满五年或符合产权过户条件后，乙方受托人 应无条件协助甲方购房出资人 办理房屋产权过户手续，相关费用由甲方购房出资人支付。
6、其他 。
三、委托报酬
受托人如完成委托事宜，甲方出资购房人给付报酬 元；如果在委托期限内未能完成委托事宜，给付劳务费 元。
四、完成上述委托事项所需费用
根据实际需要，按支出凭据由甲方实际出资人支付。
五、各项费用的支付方式和期限
委托酬金在合同签订后 日之内，先付 ％；其余在完成该协议事宜后一次支付。
所有经费往来均通过银行结算。
六、双方当事人的权利与义务
1．本协议在房屋购买合同签订之日起生效，可作为房屋购买合同的附件。甲方出资购房人 自房屋购买合同签订后即对该房屋享有所有权，有权使用、占有、出租、处分等权利。如在该房屋产权登记未变更为甲方 时，乙方受托人 因其他原因所发生的债务纠纷，该房产应由甲方 享有完全的优先受偿权；如因乙方受托人 的原因引起该房产继承纠纷的`，甲方 享有该房屋的唯一继承权，是该房屋的唯一继承人。
2．受托人应认真负责行使甲方授予的权利，不得弄虚作假，更不得与第三人恶意通谋，欺骗甲方；甲方出资购房人 将出资购买的房产权属登记在受托人 的名下，但受托人并无真正的权属所有权，受托人只是出资人借名进行权属登记。受托人 无权使用、占有、出租或处分该房产。
3． 。
八、 争议的解决方式
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。
九、双方议定的其他事宜
。
甲方出资购房人：
公民身份号码：
住址：
购房开户银行：
购房资金银行帐号：
乙方受托人：
公民身份号码：
住址：
协议签订地点：
协议签订时间：
委托购房协议书篇九
乙方（被委托方）家天下房产*理有限公司
依据有关法律规定，在自愿、平等和诚信的原则下，就甲方委托乙方从事房屋购买事宜，双方达成如下协议：
一、乙方责任
1、在委托期限内认真地为甲方尽快寻找适合甲方要求的房屋。
2、在委托期限内向甲方不限量地提供房源直到满意为止。
3、协助甲方同房屋出售人签订买卖合同等程序。
二、甲方责任
1、不得与乙方介绍过的房主自行成交，否则乙方有获得本协议中约定的代理佣金。
2、不得将乙方提供的卖方信息资料转交他人。
三、服务报酬
如乙方为甲方寻找到合适的房产，甲方应在签订《房屋买卖合同》时，向乙方支付总房款的0.6％作为委托费用，计金额________________元整。
四、违约责任
甲方不得与乙方介绍过的卖方自行成交，否则视为甲方违约，甲方必须支付乙方本协议中约定的佣金。
五、履行本合同而发生的一切争议，双方应友好协商解决。若协商不成，应提交温州市仲裁委员会裁决。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
房产经纪人（签字）__________________
签约时间：年月日
委托购房协议书篇十
签订地点：__________________
签订日期：__________________
委托人(简称甲方)：__________________
住所：________________________
拍卖人(简称乙方)，____________拍卖行
住所________________________
根据《中华人民共和国拍卖法》和其他有关法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。
第一条 甲方愿意就下述拍卖物委托乙方依法公开拍卖：
1、 拍卖物名称__________________
2、 品种规格___________________
3、 数量_____________________
4、 质量_____________________
5、 包装_____________________
6、 存放地____________________
第二条 拍卖物的交付方式：________________________
第三条 拍卖物的交付方式：________________________
第四条 拍卖方式：________________________
第五条 拍卖期限：________________________
第六条 双方的权利和义务
一、 甲方应保证对拍卖物拥有无争议的处分权，并向乙方提供有关的证明文件和拍卖物的详尽资料。必要时，乙方可随时向甲方要求提供咨询，甲方不得拒绝。
二、 甲方可在法律允许的情况下确定拍卖物的底价;乙方不得以低于该底价的价格进行拍卖，但因此而造成不能成交的，由甲方承担责任。
三、 甲方在交付拍卖物时，应向乙方提出其知道或应当知道睥拍卖物瑕疵。否则，由此造成的后果由甲方负责。
四、 甲方应向乙预付受理费___________元，用于拍卖物进行估价、仓储保管、运输、保险和公告、广告等项费用开支，由乙方按实际开支多退少补。属于规定情况的，由乙方先行垫付;其金额在拍卖成交后，从所得价款中扣除。
五、 甲方应按成交总金额的_________%向乙方支付佣金;该款项也可由乙方负赔偿责任。
六、 乙方应对拍卖物的底价保密，不得委托或代理他人参加竞价;亦不得委托他人进行拍卖。
七、 乙方对其占管的拍卖物负适当保管责任，并应将拍卖物的变动情况及时通知甲方;确因乙方的过错而造成拍卖物损失的，由乙方负赔偿责任。
八、 拍卖过程结束，乙方在收齐全部应收款项后，应通过其银行账户，将拍卖所得价金一次全部付给甲方，不得延误。
九、 对需要征税的拍卖物，由甲方交付税金;经税务机关同意，税金可从拍卖所得价款中取得。
甲方：_________________
___________年___________月_________日
乙方：_________________
___________年___________月_________日
委托购房协议书篇十一
乙方：xxx
乙方决定在鹤壁新区购买甲方开发的住宅楼，经甲乙双方共同协商，就有关事项协议如下：
一、乙方向甲方购房位于xxxxxxxxx的高层楼房x号楼x单元x楼xx户，面积约xxx平方米，每平方米价格为xxxxxxx元。
二、甲、乙双方约定此次购买住房高层住宅为框架剪力墙结构，车库及地上车位由开发商自行建设，所有权归开发商所有，由开发商自行销售，同等价格团购房客户优先购买。
1、房价中包含小区内绿化、砼道路硬化；围墙、交换站、给排水及污水管网；高低压配电、物业用房。
2、暖气开口费、暖气计量表、天然气开口费、有线电视及宽带使用费、房屋维修基金于房款外另计；办理房产证、土地证由甲方负责办理，费用由乙方支付（具备办证条件后半年内办好）。
三、团购住房标准为：毛墙、毛地面、无内门、卫生间无洁具，符合国家规定的开关、白炽灯、钢制入户门、塑钢窗双层中空玻璃（平板玻璃）。工程质量必须保证合格，争取达到市优工程，楼间距以规划部门批准的为准；水、电表一户一表，由水电部门收费。供暖设施一次到位，单户控制。所有建材必须符合国家质量标准。
四、付款方式：合同签订当日一次性付xx万元，按发放房产证实际面积，多退少补。
五、甲方应在20xx年x月x日前将该房屋交付乙方使用，如到期未能交付使用，乙方在20xx年x月x日后要求退房者，甲方则在20xx年x月x日前将乙方所交房款一次性付给乙方；如遇法律、各级政府部门规章的调整及政府部门的特殊行为或管制而引起的延期和不可抗拒自然灾害的影响，工期相应顺延。保修期内发现的质量问题由甲方负责及时解决。
六、暖气开口费、天然气开口费、有线电视、太阳能、房屋维修基金等政府部门行政性收费由乙方在主体完工后15日内一次性支付给甲方；由甲方统一代缴给有关部门，不能影响小区配套工程的统一使用。
七、地下室由甲方分配，乙方按面积另行支付费用，每平方米xxxxx元。
八、本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方：xxxxxxxx乙方：xxx
联系电话：xxxxxxxxx联系电话：xxxxxxxxxxxx
签订日期：20xx年x月x日签订日期：20xx年x月x日
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印
推荐度：
点击下载文档
搜索文档
委托购房协议书篇十二
背景：借用第三人名义购买商品房，通常会形成委托购房协议等法律文件。按照物权法之规定，房产所有权系属名义持有人。但是，委托购房人可循合同约定起诉要求委托代理人将房产过户给自己。
原告：谢女士
住址：xx市xx区xx
被告：苏先生
住址：xx市xx区xx路
联系方式：xx
诉讼请求：
1、确认原告就xx市xx花园b单元之门面享有所有权。
2、判令被告立即协助原告办理土地房屋权属变更登记手续，将上述门面过户给原告。
3、被告承担本案诉讼费用。
事实与理由：
3月3日，原被告签订了《委托购房协议》，规定：原告委托被告以被告名义购买址在xx市xx花园b单元(**东号)的门面，所有购房款及费用由原告支付，产权归原告所有，被告未经原告同意不得处置该房屋。根据上述协议，203月7日，被告以自己的名义用按揭方式与xx市xx房地产开发有限公司签订了《商品房买卖合同》，购买《委托购房协议》所指房产，房产总价70万元。原告也根据《委托购房协议》支付了购房首付款35万元，其后所有按揭款均由原告支付，房屋产权登记机关将其所有权登记在被告名下。
根据以上事实，原告才是实际买受人，上述房屋系属原告所有，为维护自身合法权益，原告特向贵院提起诉讼，请判如所请。
此致
xx市思明区人民法院
原告：谢女士
签名:xx
xx年xx月xx日
委托购房协议书篇十三
乙方：_____________________
甲乙双方经协商一致、在诚实信用的基础上达成以下协议，双方共同严格遵守。
一、甲方委托乙方以乙方名义为甲方购买号房屋一套，乙方同意接受甲方的委托。
二、以乙方名义所代理购买的号房屋所有权归甲方所有，甲方对该房屋享有占有、使用、收益及处分的权利，乙方对受甲方委托购买的该房屋无权行使甲方享有的前述权利，亦不得对受甲方委托购买的房屋进行侵占、破坏、转卖、出租、抵押及赠与。
三、因甲方占用了乙方购买第一套房的名义，会给乙方实际购买第一套商品房带来如提高首付比例等诸多不便。因此作为补偿，当乙方实际购买第一套房时，甲方自愿无息借款_______万元给乙方，还款期限在实际借款时双方自行约定，但不得低于_______年。
四、由甲方以乙方名义签订《商品房买卖合同》、申请银行按揭贷款及办理购房的所有相关手续，乙方自愿予以配合，为甲方提供身份证件及协助办理所有相关手续，但由此给乙方造成的各种费用由甲方负担。
五、购房首付款、抵押费、保险费等所有购房相关费用均由甲方支付，所有交款凭据由甲方保管，乙方有义务协助甲方办理交款手续，由此给乙方造成的损失及费用由甲方负担。
六、甲方完成贷款手续后，需按贷款合同如期足额偿还贷款，不得因偿还贷款问题影响乙方信用记录。如发生上述情况甲方必须赔偿由此给乙方造成的损失。如因甲方恶意拒不归还银行贷款而造成乙方无法购买商品房的情况，乙方将直接享有本合同约定购买的商品房的所有权。因上述情况发生而使乙方享有该房产所有权时的该房产市场价高于甲方购买商品房时总价款的，乙方向甲方支付购买该房产的首付款及甲方已经偿还的贷款，甲方还须向乙方支付_______万元违约金若乙方享有该房产所有权时该房产的市场价低于甲方购买商品房时总价款的，乙方以该房产市场价按比例向甲方支付购房首付款和已经偿还的贷款部分，甲方还须向乙方支付_______万元违约金。
七、号房屋产权证暂办至乙方名下，产权证由甲方保管，甲方有权在合适的时间将产权变更至本人名下，或转让、出租及抵押该房屋，乙方有义务协助甲方办理相关手续，不得拒绝，由此给乙方造成的费用及损失由甲方负担。
八、甲方如需在房屋取得产权证之前转让该房屋，乙方应当协助甲方办理更名手续，由此给乙方造成的费用及损失由甲方负担。
九、开发商交付房屋时，由甲方收房，甲方对该房屋进行的装修及在该房屋内添置的所有家具、家电及物品均归甲方所有。
十、乙方应将本协议代理购房事宜通知乙方的利害关系人，保证其利害关系人不得主张对号房屋所有权利。十一、甲方有权解除本协议，解除本协议后，乙方有义务协助将受甲方委托购买的房屋更名到甲方指定名下。但本合同第三条约定的内容不因本合同的解除而失去效力。
十二、乙方因履行本协议确定的提供各种证件协助购房、协助收房、办理产权变更手续等各项义务而产生的合理的交通费、误工费等费用由甲方负担。
十三、乙方应当恪守诚信，受甲方委托购买的房屋在其名下期间不得侵害甲方的利益，如果乙方对受甲方委托购买的房屋进行毁损，由此造成的损失乙方应当负责全额赔偿如乙方恶意侵占、转卖、抵押及赠与该房屋，乙方应当按上述侵权行为发生时该房屋市场价格对甲方全额赔偿。
十四、乙方应依诚信原则履行本协议，不得拒绝、拖延履行代理购房的协助义务，不得随意解除本协议或拒绝、拖延履行本协议。
十五、本协议是双方真实意思表示，其内容合法有效。
十六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方：_______________乙方：_______________
_______年_______月_______日
委托购房协议书篇十四
1、双方一致同意解除___________年___________月___________日签订的委托代理合同。
2、本协议签订生效时，乙方退还甲方缴纳的律师费：__________________元。(注：_________________乙方实际收取律师费计人民币：__________________元)。同时，本协议也作为收据使用，甲方不另外出具收据。
3、乙方办理案件所需的调查复印查档交通等费用及其他开支计人民币：__________________由甲方承担。(注：_________________甲方已经交纳)
4、本协议签订生效时，甲乙双方权利义务终止，甲方自行承担解除委托代理之前未完成事宜的相关法律后果，并保证不再纠缠相关案件参与人员，甲乙双方之间不在存在任何未了结事宜。甲乙双方均不得以任何理由方式追究对方或案件其他参与人员的法律责任。
5、本协议生效时，乙方应将甲方签字或盖章的授权委托书--___________份(已交公安机关的一份除外)返还乙方(注：_________________乙方已经返还)。
6、本协议生效时，甲方需退还同乙方签订的委托代理协议及收取律师费发票各一份。
7、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方：_________________乙方：_________________
承办律师：_________________
委托购房协议书篇十五
1、201_____年月日，甲方委托乙方以乙方名义为甲方购买_市_区______小区_楼_单元_门房屋一套，乙方接受甲方的委托。
2、甲方已于201_____年_月_日以乙方名义与_____________有限公司(下称“开发商”)签订认购协议书，该认购协议书的权利义务由甲方享有及承担。
3、由甲方以乙方名义签订《商品房买卖合同》申请银行按揭贷款及办理购房的所有相关手续，甲乙双方均认可银行首付款及每月的按揭贷款等所有购房相关费用全部由甲方支付，甲方是实际出资人。
