反担保申请书(大全8篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

反担保申请书篇一

致：

鉴于（以下简称发包人）与（以下简称承包人）在项目中签订工程施工合同（包括补充合同，下同）；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》；承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》（以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函）为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。

三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿；或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。

四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限，我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。

六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：

（1）个人身份证复印件；

（2）个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他；

（3）个人财产清单及权属证明文件复印件；

（4）本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。

七、因本保函纠纷提起诉讼的，由你方所在地人民法院管辖。

保证人：

日期：年月日

反担保申请书篇二

反担保又可称为求偿担保，偿还约定书或反

保证书

申请书

担保人：公司，住所地， 法定代表人：

被担保人：

担保人就被担保人诉道路交通事故人身损害赔偿纠纷一案，对被担保人所提诉前财产保全申请提供担保。

担保内容：

担保人愿意以担保人位于 处房屋产权及土地使用权(银行账户(xx银行xx支行：xxxxxxxxxx)内xxxx万元)为被担保人所提诉前财产保全申请提供担保，并保证，如被担保人诉前财产保全申请错误，担保人愿意赔偿被申请人因财产保全遭受的全部损失，并承担采取诉讼保全措施所需全部费用。

此致泰州市海陵区人民法院

担保人：

法定代表人：

年月日

申请人：

被申请人：

申请事项：

事实与理由：

此致

某某人民法院

申请人：

年月日

昌吉州融通融资担保有限公司：

申请人诉新疆嘉润资源控股有限公司居间

合同

担保书

申请人保证提供的诉状及相关的证据真实合法有效，如提供虚假资料或保全错误，申请人愿承担全部责任。

反担保申请书篇三

昌吉州融通融资担保有限公司：

申请人诉新疆嘉润资源控股有限公司居间合同纠纷一案，已经昌吉州中级人民法院受理，在起诉时，申请人提出财产保全申请，拟保全被告新疆嘉润资源控股有限公司价值的财产。根据法律规定，申请人应提供相应的财产作担保，因申请人没有相应的财产作担保，故申请贵公司出具担保书，提供担保。

申请人保证提供的诉状及相关的证据真实合法有效，如提供虚假资料或保全错误，申请人愿承担全部责任。

此致

申请人：

20年月日

(本文素材来源于网络，如有侵权，请联系删除。)

反担保申请书篇四

担保人：xx-xxx-x，住所地： 法定代表人：______

被担保人：xx-xxx，住所地：xx-x， 法定代表人：xx-x，注册资金：伍佰叁拾万人民币，营业期限2000年7月24日至2020年7月24日。 担保人就被担保人长安银行贷款事件，对被担保人申请提供担保。 被担保人用途：修建xx-x拍摄二期款；申请贷款期限（三年）

申请贷款银行：长安银行分行

担保申请人：

法定代表人：

申请日期：

担保申请书 年 月 日 （公章） （签章）

恩施州农发信用担保股份有限公司 担保申请书 恩施州农发信用担保股份有限公司：

我公司拟从 银行湖北省分行 支行贷款人民币 万元，现特申请贵公司为我公司提供贷款担保。

我公司保证以下所填写的内容以及所提交的申请材料真实、完整、准确、合法、有效。如有不实，我公司及法定代表人将承担由此引起的一切责任。

担保申请人： （章）

法定代表人：

年 月 日

第1页 共10页

恩施州农发信用担保股份有限公司 担保申请书

第一部分 情况介绍

一、

基本情况一览表: ※

第2页 共10页

恩施州农发信用担保股份有限公司 担保申请书

五、 主要负责人个人简介: ※ 1、法定代表人个人简介: 2、总经理个人简介： 3、财务经理个人简介：

注：上市公司须填写股权性质（国有股、法人股、流通股）

八、 公司股权质押情况说明：

九、 公司对外投资情况说明（包括长期投资、短期投资） 十、 公司贷款情况说明：

第3页 共10页

恩施州农发信用担保股份有限公司 担保申请书

十一、 公司对外担保情况说明:

十二、 人员结构: ※

1、董事长、总经理、财务总监从事本行业工作年限: 2、工作人员从事本行业工作平均年限：

十三、 产品种类及技术水平介绍（主营产品）： ※

技术情况说明：

十四、 主营产品经营模式及结算方式介绍: ※ 十五、 其它产品经营模式及结算方式介绍:

十六、 原材料来源说明、原材料价格波动情况说明: ※

第4页 共10页

十七、 主营产品及其它产品近几年销售情况及盈利情况: ※ 十八、 其他业务收入情况: 十九、 产品品牌及评估情况:

二十、 影响公司经营的政策环境(包括行业政策、环保政策、产业政策、税收政策等):

二十一、 公司主营产品及其它主要产品的周期性说明(包括生产周期及销售周期等): 二十二、 反担保措施清单: 二十三、 抵押物情况:

二十四、 质押物情况:

二十五、 第三方保证情况:

第二部分 附件清单

4、法定代表人证明书、居民身份证原件及复印件；※ 5、银行开户许可证；※

6、税务登记证（国税、地税）；※ 7、贷款证、贷款卡及贷款卡密码；※

10、注册和变更时的验资报告；※ 11、公司章程；※

14、企业主要客户通讯录及与贷款用途有关的.购销协议、合作协议、订单等；※

15、公司董事会成员名单；※

22、独家专卖、专控及特殊行业的产品，须附相关主管机构出具的批准文件；

书）；

29、第三方提供保证反担保的，须提供资料同上。

反担保申请书篇五

致：

因(以下简称“保函申请人”)与贵行已签订或即将签订《出具保函协议书》(编号：)，约定由贵行为其提供以为受益人，币种为人民币、金额为的，我单位接受保函申请人的请求，愿意就贵行为保函申请人在《出具保函协议书》项下债务向贵行提供如下连带责任保证担保：

1.本保证担保的范围为上述《出具保函协议书》项下，币种为人民币、金额为的债务本金及相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和贵行实现债权的费用。

2.本保证担保的方式为连带责任保证担保。在本保证期间内当贵行之保函受益人向贵行主张担保债权，并由贵行依据保函赔付后，贵行即可直接要求我单位履行代偿责任，我单位将自贵行要求之日起十个工作日内无条件一次性向贵行支付本反担保函保证范围内贵行要求代偿的金额。

我单位确认，当保函申请人不履行其债务时，无论贵行对《出具保函协议书》项下的债权是否拥有其他担保(包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式)，贵行均有权直接要求我单位在保证范围内承担保证责任。

3.本保证期间为本反担保函签发之日至《出具保函协议书》项下保函申请人债务履行期届满后24个月，但若截止到贵行开立的银行保函有效期届满后第十个工作日，我单位未收到《出具保函协议书》约定的保函受益人索赔通知复印件的，本《反担保函》保证责任自动解除;若在贵行开立的银行保函有效期届满后，保函受益人向贵行提出索赔请求且生效法律文书(包括但不限于仲裁裁定、法院裁判)亦裁决银行应承担保函项下保证责任的，我单位自法律文书生效之日起2年内承担《反担保函》项下的保证责任。

4.本反担保函是我单位的连续性义务，不受任何争议，索赔和法律程序的影响。

5.我单位的保证责任是独立的连带责任责任担保，我单位的保证责任不因《出具保函协议书》或其项下保函的无效、被撤销或解除而免除，且即使《出具保函协议书》项下存在其他担保(含类似担保的其他安排)，我单位也仍然就本反担保函约定的担保范围内的债务向贵行直接承担第一顺序的连带保证责任，我单位的责任范围不因其他担保的存在、增减、撤销或有效与否而减免，也不因贵行放弃或变更其他担保项下的权利或顺位而减免;我单位履行本反担保函下保证责任并不以贵行对保函申请人、其他担保人或/及担保物提出权利主张、提起诉讼/仲裁或者申请/进行强制执行为前提。

6.本《反担保函》为贵行与我单位签订的`编号为的《保函业务合作协议书》的组成部分，我单位在本保证期间将严格按《保函业务合作协议书》的约定履行各项承诺、保证、义务和责任。

7.其他约定事项：贵行与保函申请人签订的《出具保函协议书》项下的保函到期日为。

8.因本反担保函发生争议协商解决不成时，由深圳市有管辖权的人民法院管辖。

9.本反担保函自反担保人签字盖章之日起生效。本反担保函一式两份，贵行一份，反担保人留存一份，具同等法律效力。

反担保人(签章)：

法定代表人或授权代理人(签章)：

日期：xxxx年月日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

反担保申请书篇六

担保人：公司，住所地， 法定代表人：

被担保人：

担保人就被担保人诉道路交通事故人身损害赔偿纠纷一案，对被担保人所提诉前财产保全申请提供担保。

担保内容：

担保人愿意以担保人位于   处房屋产权及土地使用权（银行账户（xx银行xx支行：xx-xxx-xxx-xx）内xx-xx万元）为被担保人所提诉前财产保全申请提供担保，并保证，如被担保人诉前财产保全申请错误，担保人愿意赔偿被申请人因财产保全遭受的全部损失，并承担采取诉讼保全措施所需全部费用。

此致泰州市海陵区人民法院

担保人：

法定代表人：

年月日

致： ：

鉴于 (以下简称发包人)与 (以下简称承包人)在 项目中签订工程施工合同(包括补充合同，下同);发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》(以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函)为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。

三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。

四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每日的`违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和

其他

六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：

(1) 个人身份证复印件;

(2) 个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他;

(3) 个人财产清单及权属证明文件复印件;

(4) 本人配偶

关于

七、因本保函纠纷提起诉讼的，由你方所在地人民法院管辖。

保证人：

日期： 年 月 日

反担保申请书篇七

鉴于xxx以下简称发包人xxx与xxx以下简称承包人xxx在项目中签订工程施工合同xxx包括补充合同，下同xxx;发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》xxx以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函xxx为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用xxx包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等xxx。

三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。

四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的`有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限，我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。

六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：

1、个人身份证复印件;

2、个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、xxx及其他;

3、个人财产清单及权属证明文件复印件;

4、本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。

七、因本保函纠纷提起诉讼的，由你方所在地人民法院管辖。

保证人：xxx

日期：20xx年xx月xx日

反担保申请书篇八

申请书

担保人：公司，住所地， 法定代表人：

被担保人：

担保人就被担保人诉道路交通事故人身损害赔偿纠纷一案，对被担保人所提诉前财产保全申请提供担保。

担保内容：

担保人愿意以担保人位于 处房屋产权及土地使用权(银行账户(xx银行xx支行：xxxxxxxxxx)内xxxx万元)为被担保人所提诉前财产保全申请提供担保，并保证，如被担保人诉前财产保全申请错误，担保人愿意赔偿被申请人因财产保全遭受的全部损失，并承担采取诉讼保全措施所需全部费用。

此致泰州市海陵区人民法院

担保人：

法定代表人：

年月日

申请人：

被申请人：

申请事项：

事实与理由：

此致

某某人民法院

申请人：

年月日

昌吉州融通融资担保有限公司：

申请人诉新疆嘉润资源控股有限公司居间

合同

担保书

申请人保证提供的诉状及相关的证据真实合法有效，如提供虚假资料或保全错误，申请人愿承担全部责任。

此 致

申请人：

20 年 月 日

(本文素材来源于网络，如有侵权，请联系删除。)