生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
排污管网总承包合同篇一
承包班组(全称)：
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合同事项协商一致，订立本合同。
工程名称：
工程概况：
分包工作范围内容：
承包班组根据工程所需向发包人提供作业人员共_____名。
开工日期：
完工日期：
按钢筋配筋单数量确定承包价
发包人应于每月确认并共同履行书面结算手续。
工程交工后
合同价款的支付
合同价款分期支付：___。
安全施工：发包人、承包班组必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
重大伤亡及其他安全事故处理：
发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方就采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
对本工程的安全生产标准，双方约定如下：
工程质量应达到设计图纸要求约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府验收规范、标准之间有差异或不一致，承包班组应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
承包班组必须按照国家规定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包班组应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
对本工程的质量标准，文明施工标准，双方约定如下：
由承包班组自备的工具须其自行带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场。
承包班组应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点、履行书面领、还手续，对借用的发包人的工具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
对工程材料机具的使用、维护和材料的使用规定作为本合同附件(四)。
负责组织施工检查、验收，监督承包班组的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事条。
负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包班组在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包班组进行整改。
负责组织工程的验收工作。
承包班组对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工作年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁，并有身份证明的合法公民。
承包班组需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件(三)。
承包班组必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
承包班组确认管理、协调工作。
本合同经双方法定代表人或委托代表人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
排污管网总承包合同篇二
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
第一条 工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、结构类型：
四、层 数：
五、建筑面积：按实际面积计算
第二条 承包方式
本工程甲方按固定平方米单价方式承包给乙方，总价包死，不作调整。按建筑面积 元/平方米计算。(包括人工费及施工辅材、中小型机械等)。建筑面积按20xx年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算规则计算。
第三条 承包范围
一、电气工程
1、强电部分：电气动力、照明工程、通风空调系统的承包范围：包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关及插座面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试。
排污管网总承包合同篇三
一、工程概况及承包内容
工程名称：
工程地点：
二、承包方式及单价
劳务承包按建筑面积计量，建筑面积_____平方米，正负零以上内外架___元/平方，地下室内外架___元/平方，协议总价款金额暂定人民币____元整，上述价格不含税金。乙方承包时所缴纳的____元保证金于外架封顶时返还，甲方应承担此工程的招标费，方案费，专家论证费等相关费用。
三、工程质量及要求
根据《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》，《建筑施工安全检查标准》及《建筑施工高处作业技术规范》要求搭设，本工作达到合格等级。
四、工期要求
地下室内架_个月,正负零以上内架,外架_个月，具体施工按计划进行。
五、付款方式
合同签订后，工程施工按每悬挑层工程进度工程量支付劳务费的，主体封顶按进度支付工程量劳务费的，工程竣工验收后支付全部劳务费的内付清。
六、双方责任
甲方责任：
1、负责施工技术管理和指导、保障工程的材料供应,向乙方作书面安全技术交底。
2、按合同向乙方支付劳务费。
3、向乙方提供工人用房。
4、对所承担的分部分项的工程的工期、安全生产、文明施工进行监督检查验收。
5、对乙方施工人员的身体状况情况进行巡查,凡是发现不利于高空作业人员勒令退场。
乙方责任：
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有资格证书的熟练工人进行施工，自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2、严禁童工、残疾、传染病、高血压、心脏病、癫痫病等不利高空作业施工的人员和犯入进入施工现场及施工。
3、严格按照安全技术交底、施工验收规范、有关技术要求和施工组织设计的内容施工，做到文明施工。
4、接受甲方的管理监督和检查、与现场其他单位的协调配合，照顾全局。
5、服从甲方转发的业主及管理单位的指令。
七、安全施工与检查
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行内安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
八、现场文明施工
乙方要做到文明施工生产，材料按指定地点进行分类、型号堆放整齐，现场要做到工走场清。
九、违约及违约责任
1、因甲方的原因造成工程停工达7天以上的,甲方按每人每天元向乙方支付生活费。
2、甲方不按约定核实乙方工作量的或不按约定支付劳务报酬的，应按同期银行贷款利率向乙方支付利息，并付拖欠金额每日千分之的违约金。
3、如因甲方原因造成的工期延长，甲方应按每月元/平方支付延期费。
4、乙方不履行或不按约定履行合同的其他业务时，甲方有权向乙方索赔因其违约给甲方造成的经济损失。
十、争议
1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿调解或和解、或调解不成的，双方约定采用向工程所在地人民法院起诉的方式解决争议。
2、发生争议后,除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。
单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。
调解要求停止合同工作，且为双方接受。
仲裁机构要求停止合同工作。
法院要求停止合同工作。
十一、合同解除
1、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方可以解除合同。
2、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地，甲方应按合同约定支付已完工作的劳务费，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
十二、合同终止
双方履行完合同全部义务后，乙方向甲方交本合同约定分项工程项目，并经验收合格后，甲方向乙方支付完合同约定的价款,本合同即告终止。
十三、合同份数及合同生效
本合同一式二份，甲乙方各执一份，本合同双方签字或盖章后生效。
甲方:
乙方:
合同订立日期：
排污管网总承包合同篇四
依照《中华人民12345
劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12、安全施工与检查
、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13、安全防护
、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。
、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。
、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。
14、事故处理
、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
15、保险
、劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人。支付保险费用。
、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围（内容）为：________________________________ 。
、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为：________________________________________________________________________ 。
、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
16、材料、设备供应
劳务分包人应在接到图纸后 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划（具体表式见附件一）；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。
劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加 %的管理费向工程承包人报销。
17、劳务报酬
本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：
（1）固定劳务报酬（含管理费）；
（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；
（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。
本工程的劳务报酬，除本合同规定的情况外，均为一次包死，不再调整。
排污管网总承包合同篇五
做好帮扶村危房改造工作，是帮助贫困群众脱贫致富和建设社会主义新农村工作的重要内容，是省深化加强基层建设年活动重点任务之一。各乡镇相关部门要进一步提高认识，增强责任感、使命感和紧迫感，加大工作推动力度，加快改善帮扶村困难群众的居住条件。
二、工作任务
(一)总体任务
2013年全县31个帮扶村均要对分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭和其他贫困户居住的危险房屋实施改造。
(二)计划安排
2013年农村危房改造项目，重点向帮扶村倾斜，满足帮扶村危房改造的需要。
(三)组织实施。根据下达计划，驻村工作组具体组织帮扶村危房改造，各级有关部门加强对帮扶村危房改造的指导和督导。
三、时间安排
4月30日前，将改造任务落实到各帮扶村;5月15日前，将改造任务落实到危房改造户;5月底前开工建设，并及时将改造信息录入信息系统，准确反映工作进程;10月底前全部完工并组织竣工验收。要健全危房改造档案，全面、准确、完整体现危房改造情况。
四、有关政策
(一)资金筹集。按照农村危房改造有关规定，国家和省不低于2012年*均每户1万元的标准予以补助。帮扶单位也要对帮扶村危房改造农户，积极予以支持。
(二)补助对象。危房改造补助对象是具有本村农村户口且居住在危险房屋中的分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭和其他农村贫困户。实行申报制，农户自愿申请，村民会议或村民代表会议民主评议，并按照“村公示、乡(镇)审核、县(区)审批”的程序进行确认。
(三)改造标准。采取新建方式改造的比例原则上不低于任务量的60%。新建或维修应达到的基本标准：建筑面积，原则上控制在40-60*方米，一般不低于40*方米，根据家庭人口、筹资能力等因素，改造2-4间;结构措施，基础满足承载要求，墙体强度达到标准，一般设置构造柱和圈梁，屋顶作防渗漏处理;建筑节能，节能示范户要在墙体、屋面、门窗、地面等方面采取措施，达到节能标准;地方特色，尽量采用当地传统结构形式和主要材料，体现地方传统特色，保持传统风貌。
(四)组织建设。以农户自行组织建设为主，一般分散、分户在原址或就近进行改造建设。对个别自建确有困难且有统建意愿的农户，可统一组织建设，但应根据农户要求，确定具体改造内容，补助资金必须发放到户。驻村工作组根据农户需要，通过帮助制定改造方案、组织协调主要建材的购置，联系施工队伍等，帮助农户进行危房改造。
(五)指导服务。各级乡镇有关部门加强农村危房改造全过程的.质量安全和抗震设防的监督管理，组织实施工作指导，确保改造后的农房安全可靠。县区住建部门要组织技术人员包村包户进行指导，通过向农户发放“明白卡”、开展培训，以及会同驻村工作组帮助农户制定改造方案、推荐施工图纸等措施，提供技术服务。完善巡查制度，在地基基础和主体结构施工等关键阶段，现场进行指导。
(六)竣工验收。危房改造完成后，县区住建部门要组织相关部门和专业技术人员进行验收。对符合村庄规划、政策要求和质量标准的，方可准予交付使用。对建筑节能示范户，按照建筑节能的要求进行验收。
(七)公开制度。危房改造实行“六公开”，即：“政策公开、补助对象公开、补助标准公开、验收结果公开、实施情况公开、档案信息公开”，增强群众的知情权，发挥群众的积极性，强化社会监督。
五、保障措施
(一)加强组织领导。各乡镇有关部门要严格按，明确各工作任务和时间节点，推进各项工作的落实。要会同有关部门建立健全协调机制，及时与当地深化加强基层建设年领导小组办公室、驻村工作组沟通、协调，加大工作推动力度。
(二)落实工作责任。驻村工作组是组织推进帮扶村危房改造的责任主体，乡(镇)要做好协调工作。市住房和城乡建设局负责全市帮扶村农村危房改造牵头指导和组织推进，市活动办负责综合协调推动，有关部门各负其责，加大支持力度。各县区住建部门牵头负责本地帮扶村农村危房改造的指导和督导工作。要把帮扶村危房改造作为全市危房改造示范点组织推进，要提高综合效果。
(三)强化监督检查。各级住建部门要会同有关部门建立通报、调度和督查制度，抓好组织推进工作。对措施不力、工作不落实的，要进行重点督查督导，确保工作落实和按时完成。市住房和城乡建设局每月对各地工作进展进行通报，并适时进行调度，加强工作落实的督导检查。
棚户区改造情况汇报（扩展6）
排污管网总承包合同篇六
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
乙方有意承包甲方化粪池清理工作，经甲、乙双方共同协商，本着平等、自愿的`原则，签订如下承包合同，共同遵守。
乙方承包攸县人民医院化粪池的清理、污水排放。
承包期壹年，从_________年____月____日起至_________年____月____日止。
定期清理医院内各建筑化粪池及疏通污水排放管道，清理次数要求如下：内科楼、门诊楼、综合楼每年不少于2次;家属楼、科教楼、制剂楼每年不少于1次;医技楼每年不少于4次;外科楼、总化粪池每年不少于3次。如出现阻塞，影响医疗工作，每次扣除承包款项3000元。
全年承包费壹万捌千元整。
每个季度的月底付款4000元，剩余20xx元作为质量保证金，如乙方按照工作要求完成任务，全年院方没有意见，化粪池畅通无阻塞，运行正常，合同到期给付20xx元质量保证金款项。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
排污管网总承包合同篇七
乙方：
一、甲方将郑集皇城街(福彩站旁)一处污水管道改造工程交付给乙方进行施工。
二、工程总价：壹万柒仟元整。甲方以总体承包方式交付给乙方。
三、甲方为乙方提供施工图纸、用水用电。乙方应严格按照甲方提供图纸施工，确保工程质量。工程期限为十天。
四、乙方应做好施工期间安全工作。施工过程中一切安全事故由乙方负责。
五、应乙方要求甲方可为工程提供混凝土，相关费用从乙方工程款中扣除。
六、付款方式：甲方支付给乙方起动资金伍仟元，余款等工程结束，验收合格后付清。
七、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，从签定之日超生效。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
年 月 日
排污管网总承包合同篇八
各省、自治区、直辖市环境保护厅（局）共对163个设区市、自治州、直辖市的区县人民*实施综合督查，督查比例达到39。5%。天津、河北、黑龙江、河南、湖南、重庆等6省（市）环境保护厅（局）与我部环境保护督查中心联合实施，其他各省份均独立实施。除江西、山东、海南、甘肃和宁夏外，其他26个省份以及新疆生产建设兵团均已达到了30%设区市的综合督查任务。其中，浙江、湖北、重庆和*等4省（区、市）对所辖的所有区市实施了综合督查。江西省、山东省、甘肃省和宁夏*自治区分别完成、、和20%，海南省由于机构改革调整等原因未能开展综合督查工作。在实施综合督查工作中，各地共对31个市进行约谈、对20个市县实施区域环评限批、对督查中发现的176个问题进行挂牌督办。
一是党委、*高度重视。湖北、广东、陕西等省专门召开专题会议进行安排部署，分别由省人民*主要负责同志或者其他有关部门主要负责人组成督查组开展督查。北京市专门成立了北京市人民*督查室环境保护督察处负责综合督查工作。安徽省环保厅邀请*和*委员参加综合督查。福建、黑龙江等省环保厅在综合督查后，把督查中发现的问题及时向省人民*汇报、向当地*通报，强化了督查权威。福建省在*召开的全省季度经济运行分析会上，将各设区市突出环境问题和整改进展情况进行通报，通过省人民*领导有针对性的直接点评及整改要求，让参会的各设区市人民*主要领导“脸红出汗”。上海、*、新疆、青海、吉林等省（区、市）建立了环境监管执法考核制度，将综合督查结果纳入环境保护目标责任制考核评价体系，作为审批、考核、评比、安排专项资金的重要依据。
二是前期准备充分。湖北省编写了《督查手册》和《文件汇编》分发各督查组，为督查工作顺利进行奠定了基础。黑龙江省把督查内容，细化为6个方面35项内容。贵州省提前进行摸底调查，确定被督查单位并提前印发《产业园区情况表》《基础设施建设表》《环境能力建设情况表》等，由被督查单位填写反馈，在实施督查前初步了解相关工作开展情况。
三是各地均采取了调阅资料、座谈调研、现场检查等多种方式开展综合督查。黑龙江省把督查跨度延长，每次督查为期三个月，调阅资料多达53个方面1300余份。青海省在督查期间，对18个部门进行了走访座谈，调阅了近年来市（州）、县（区）经济、能源、产业、环保等文件和档案等资料862份。内蒙古自治区充分依靠群众，广泛征集信息，综合督查开展期间，公布举报电话，充分利用12369环保举报热线、微信举报*台等方式，多渠道收集地方环境管理方面的信息资料，使综合督查工作有的放矢。
一是各地综合督查工作不均衡。江西、山东、海南、甘肃和宁夏等5个省（区）环保部门没有完成30%的任务要求。
二是综合督查尚不规范。有的地方对综合督查的概念有些模糊，将综合督查工作混同于一般的监督检查，督查时间也较短，督查程序不健全，督查结果利用不够，难以起到督政的作用。
三是部分负有履行环境保护职责的部门对综合督查工作不能主动配合，也在一定程度上影响了综合督查效果。
各省、自治区、直辖市环境保护厅（局）要认真总结2016年度综合督查工作，逐步完善制度和程序，并适时对2016年度综合督查整改落实情况开展“回头看”。督促各地落实整改要求，切实解决突出环境问题。
排污管网总承包合同篇九
乙方：_______________房地产管理局
丙方：___________________________
一、丙方受乙方委托，对甲方拆迁补偿安置资金的使用进行监管。
二、甲方须在丙方开设拆迁补偿安置资金专用帐号，帐号为__________________。
三、经初步测算，整个地块房屋补偿安置总金额为_______元，甲方应在本协议签订后三日内存入拆迁补偿安置专用资金为_______元，占总补偿资金的_______%，剩余拆迁补偿资金_________元应于_______年_______月内存入。
四、资金监管的期限：自首期拆迁补偿安置资金进入专用帐号之日起至开发片区验收合格之日止。
五、监管方式
甲方应于拆迁公告发布后三日内，将拆迁范围的被拆迁人，房屋承租人名单及房屋门牌号经乙方确认后提供给丙方。甲方如需拆迁补偿安置资金用于购买安置房，货币安置补偿及安置房建设资金时，经乙方确认后，凭乙方出具的拆迁安置补偿资金支付审批表，丙方方可支付。
甲方经乙方批准同意后，可按照进入专户总资金5%的比例提取部分资金作为备用，用以支付发布拆迁公告，拆迁业务费、过渡费等;甲方在使用中可自由支配，但丙方须控制其备用金额度不得超过到帐资金的5%。
甲方如在规定期限内未将拆迁补偿安置资金全部存入在丙方开设的专用户头，丙方应书面方式及时通知乙方。
丙方应提存拆迁安置资金总额的2%，待开发项目验收后，经乙方确认，丙方方可支付。
六、违约责任
甲方如未能及时将补偿安置资金存入丙方资金户头或弄虚作假将资金挪为他用的，除了承担拆迁补偿安置工作滞后的一切后果外，乙方还将根据拆迁法规定予以处罚。
因乙方监管不力，引起补偿安置资金挪为他用的，则追究乙方具体工作人员的责任。
七、其他
______________________________________________________。
八、本协议一式肆份，三方各执一份，拆迁实施单位一份。本协议自签订之日起生效，各方应严格遵照执行。
甲方(盖章)：______________
法定代表人(签字)：________
_________年_________月____日
签订地点：__________________
乙方(盖章)：______________
法定代表人(签字)：________
_________年_________月____日
签订地点：__________________
丙方(盖章)：______________
法定代表人(签字)：________
_________年_________月____日
签订地点：__________________
棚户区改造情况汇报（扩展8）
——扶贫工作开展情况汇报
排污管网总承包合同篇十
乙方：
一、工程概况
2、施工地点：二、承包范围
1、乙方承包水线、暖气管道dn108、da89、保温；
2、承包工程量大约为（dn108、da89）20xx米；
3、甲方以包工包料的方式承包给乙方。
三、承包价格
每平方米为60元，此价格为不含税价格。计算方法：管直径+保温层厚度*每平方米管子。
四、付款方式
乙方施工完本工程，甲方按实际工程量的总价格90%付现金给乙方，剩余款项本工程完工后一个月后付清。
五、合同有效期
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
身份证号： 身份证号：
