现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
空调安装工劳务合同篇一
负责人:
地址:
电话:
乙方:
身份证号码:
住址:
电话:
根据《民法典》和有关规定,甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。
从______年______月______日起至约定安装工程任务完成之日为合同期限。
甲方安排乙方在______从事安装工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。
1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。
2、甲方根据乙方岗位实际情况,按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。
1、按时计酬,日薪______元。甲方应付乙方必要的生活费用。
2、待安装工程完成验收交付后,扣除生活费用外付清乙方剩余工资。
乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。乙方违反劳动纪律和有关的规章制度,甲方可给予批评、教育、处罚,直至解除劳动合同。
1、经甲、乙双方协商一致,劳动合同可以解除。
2、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:
(1)严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的。
(2)严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的。
(3)被依法追究刑事责任或劳动教养的。
因履行本合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成可向________仲裁委员会申请仲裁或向_______方所在地有管辖权的法院诉讼。
若一方发生违约行为,守约方可自行决定终止本合同,并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。
1、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
2、本合同一式______份,甲乙双方各执______份,本合同自双方签字之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(签章):
负责人:
_______年_______月_______日
乙方(签字):
_______年_______月_______日
空调安装工劳务合同篇二
3、对于安装现场附近的孔洞,必须加盖采取防护措施,防止人员坠落或物件坠落伤人事故,现场施工人员必须悬挂醒目的安全标语和警告牌。
4、施工人员进入现场一律戴好安全帽,高空操作要系好安全带、不戴安全帽一律禁止进入安装现场,登梯工作时应检查梯子的稳定,防止梯子滑倒而摔伤。
5、严格执行现场用电制度,电焊、气焊动火前先办理动火手续,划定专用场地,动火结事要检查后方可离开,施工现场应备足够的消防用具,遇五级以上大风时禁止使用明火作业。
6、在施工过程中,由乙方全权负责现场安全管理工作。
7、乙方人员在施工过程中因操作不当造成的任何伤害均由乙方的承包人承担法律及经济赔偿责任。
8、甲方现场联系人乙方现场安全负责人 乙方施工负责人
八、其它约定:
1、乙方的全体工人必须以上海开乐建设工程有限公司的名义进行施工,任何挑拨离间有损公司名誉及形象的行为,均按 元/次罚款。
2、乙方的承包人及其管理人员不得向其它任何组织及个人透露商业
合同
的金额总价及其相关机密,若发现或听到一次,罚款 元/次。从工程款中扣除。3、如若乙方进场人员的工作态度,工艺方法及身体状况和质量、进度、安全意识达不到甲方要求,甲方可勒令其退场。
4、如若乙方劳务小级整体影响甲方的质量、进度、安全,且不听甲方的指导意见,劝阻和相关的返工及更改决定,甲方可以要求其全部退场,所发生的工程费用待项目全部竣工后,合同的总工程价计算工程价款= *60%实际完成的(风机盘管+新风机)的总台数此款项在全部空调工程竣工10天之内支付。
5、会议纪要和工作联系单等经双方签署的文件,具有同等法律效力。
九、本合同未尽事项,可经双方研究,另行商订。
十、本合同一式 份,双方各执一份,且具有同等法律效力,自双方签字(盖章)之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
发包方(全称):
承包方(全称):
一.承包范围及工作内容:
承包范围:十堰职业技术学院管理系教学楼安装工程 ; 工作内容:图纸范围内的水、电(包括弱电)、消防、喷淋、通风、人防套管预埋、空调雨水管道安装、战时部分预埋、临时水电 。
二.结算规则:按《20xx年湖北省安装工程、湖北省建筑工程消耗量定额》计算规则进行结算 。
三.承包方式: 包工 。
四.承包价格:
1.按建筑面积18.0元/m2进行结算 ;
2.对不能按上述条款结算的,按湖北省20xx年消耗量定额执行 。
五.质量与验收
1.质量标准: “省优”楚天杯 。
2.隐蔽工程验收:现场控制,当场验收,并经监理、质检部门验收。
3.其他工程验收:采取中间控制,随工程进度和完工后一次验收相结合的方法。
4.承包人施工质量不符合本协议约定的标准,承包人应向发包人支付 总价40% 元的违约金。
六.施工进度及工期
1.进度计划: 按项目部安排的施工进度计划,与其他班组配合施工 。
2.工期延误:承包方必须组织足够的技术力量和施工力量,安排好施工进度计划,确保施工进度与其它工程同步进行,不得耽误工期,否则按 200.0元/天 给予罚款。
七.工程款支付与结算
1.付款方式:按当月完成工程量的60%付款,剩余竣工验收后付清 ;
2.价款结算:按第二、四条完工后进行结算 ;
3.保修押金:按总造价的3%预留 。
八.违约、索赔、争议
1.违约:
2.索赔:当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔时间发生时的有效证据。
3.争议:本协议如有未尽事宜双方协商解决,如有争执由有关部门仲裁,或向有管辖权的法院起诉。
九.分包及转包
本工程严禁转包,一经发现,无条件清退出场。
十.保修期限: 竣工验收后一年 。
十一.双方权利和义务
1.发包方
1.3发包方负责提供水电至施工现场,保证工期的畅通;
1.4发包方负责指定标高及轴线控制点,进行现场交接;
1.5承包人因质量、工期、安全达不到现场管理要求的,发包人可要求承包人退场,承包人接到通知后3日内退场,按第八条对承包人进行工程结算。
2.承包方
2.1施工时,承包方承包人每天必须有半天时间在现场负责,发现承包人不在施工现场,每次罚款100元,承包人确因有事,必须事先向施工员或项目经理请假。
2.8自觉接受工程发包方施工管理人员的管理、监督、检查。工程承包人需配合发包方对工程的初步验收以及工程承包人按发包人要求进行的施工场地的检查、隐蔽工程的验收、承包人分项工程的验收等。
十二.合同生效
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
共
2
页,当前第2
页1
2
空调安装工劳务合同篇三
发包方:【 】 (以下简称甲方) 承包方:【 】 (以下简称乙方)
甲方将【 】消防工程承包给乙方施工安装。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合土木工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则,经双方协商一致,达成如下合同条款。
一、工程名称:
二、工程地址:
三、工程内容:喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统与消防联动等内容,按图纸预埋、安装,直到该项目消防工程竣工验收。
四、承包方式:包工、包预埋、包安装调试和配合检测验收。
1、本工程按建筑面积12元/平方作结算依据。由于建设方原因造成工程返工、变更或追加工程量,乙方所产生的费用由乙方填制工程签订单甲方办理签订结算。
2、本工程采用包工的方式,施工所需机械设备和工具由乙方负责,甲方负责机械设备所需的耗材。根据现场情况,安装期间甲方需提供脚手架6套。
五、工程期限:依据建设单位工期为准,配合土建、装修工程同步进行。
六、工程质量:乙方应认真施工、确保工程质量,如因乙方不按规范施工或操作失误,造成的工程质量问题,返工费用损失由乙方自行承担,因乙方在施工过程中出现质量问题,甲方提出整改意见,乙方拒不整改的,甲方有权终止合同和下达处罚通知单,从工程进度款中扣除。
七、设备材料供应:
1、乙方进场施工,甲方负责提供乙方施工用电电源和施工用水及大型设备材料的垂直运输,费用由甲方承担。
2、施工需要的沟槽、洞口的修补由甲方负责,预埋未到位由乙方负责。
3、材料及时到位,乙方提前一周报表,甲方七天到位,如产生的误工甲方应付乙方150元/天误工费。
八、用于甲方提供的材料质量问题,所造成的施工质量问题由甲方负责。
九、工程款支付:
1、工程款支付方式:乙方签订合同后人员进场施工,一周后甲方预付【 】生活费。在预埋期间,按预留形象进度的工程量(甲方审定的工程量)按70%支付工程款。进入安装期间,按当月工程进度 款(甲方审定工程量)的70%支付进度款。工程施工完工后由甲方自检确认合格后甲方支付到工程的90%,余下工程款总人工费用10%在竣工验收后,并在消防验收合格之日起两周内支付,余下5000元待工程保修期满一周内付清(保修期1年)。
2、乙方在每月28日前报进度给甲方,甲方应在次月5号前按甲、乙双方协商的付款方式支付给乙方。
十、安全生产:
乙方进场人员应接受甲方现场安全教育、安全作业交底,严格按安全操作规程进行施工、严禁高空作业时嬉闹,酒后上班,高空乱抛乱扔等违章情况。 乙方在施工过程中出现的安全责任事故,壹万元以内由乙方自行负责,属重大安全责任事故与甲方协商解决。
十一、甲方职责:
甲方负责协调现场施工场地,所需材料由甲方负责,并提供仓库一间作存放工具用房。
甲方负责提供的图纸不准,造成的返工费、拆卸费、工时等费用由甲方负责。
甲方负责提供标准有效的施工图蓝图壹套。
甲方负责配合乙方在各个工种之间协调,所发生的费用由甲方承担。乙方发现图纸与现场不符时应及时报甲方及建设方现场管理人员处理。
十二、乙方责任:
搞好本工序、下工序、上工序。做好现场安全生产,文明施工、爱护材料、保护成品、做到节约材料,合理施工。如乙方损坏成品由乙方自行负责。遵守甲方有关规章制度,服从指挥。现场签订部分由乙方报量给甲方,由甲方整理后报建设单位。 乙方根据双方确认施工图进行工程施工,调试工作,负责现场施工安全、质量事宜。配合甲方进行隐蔽工程验收和做好验收记录及竣工资料。工人保险费用,由甲方负责办理。
十三、合同有效期:工程竣工验收结清工程款项后自行失效。 十四、未尽事宜双方协商解决。
十五、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效具有同等法律效力。
甲 方: 乙 方:
委托代理人:
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
日 期: 日 期:
空调安装工劳务合同篇四
乙方:
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程总价(大写): (含机组费、材料费、安装费)
第二条 付款方式
工程验收合格后一次性结清,双方款项往来均应出具收据,工程验收后乙方应开具统一发票交甲方。
第三条 甲方权利义务
1、甲方应积极主动配合乙方,做好协调服务工作
2、甲方可派监理人员随时察看安装进度和质量,如遇严重的质量问题,可责令乙方限期改正,造成的相关损失由乙方承担。
3、工程完工后,甲方应尽快组织人员进行调试验收。
第四条 乙方权利义务
1、乙方必须严格按照双方确定的产品、质量标准,按期保质完成工程。
2、乙方须确保中央空调在使用过程中有良好的制冷、制热效果。乙方须安装室内通风设施排放有害气体,确保使用安全。
3、乙方所提供的机器、材料必须有企业的产品合格证。
4、本工程保修期一年。从工程完工验收合格之日起保修期内因安装出现的问题由乙方免费维修。保修期满后,乙方提供有偿的售后服务。
5、工程验收合格后,乙方应向甲方提供产品合格证、保修单、竣工图纸2 份。
第五条 违约责任
1 、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定 给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿相应的经济损失。
2、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
3、若竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失。
第六条 本协议自签订之日起生效,一式四份,双方各执两份。如有其他未尽事宜,双方可协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
空调安装工劳务合同篇五
随着人们法律意识的建立,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编整理的`安装工劳务合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
甲方:
负责人:
地址:
电话:
乙方:
身份证号码:
住址:
电话:
根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。
从______年______月______日起至约定安装工程任务完成之日为合同期限。
甲方安排乙方在______从事安装工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。
1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。
2、甲方根据乙方岗位实际情况,按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。
1、按时计酬,日薪______元。甲方应付乙方必要的生活费用。
2、待安装工程完成验收交付后,扣除生活费用外付清乙方剩余工资。
乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。乙方违反劳动纪律和有关的规章制度,甲方可给予批评、教育、处罚,直至解除劳动合同。
1、经甲、乙双方协商一致,合同可以解除。
2、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:
(1)严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的。
(2)严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的。
(3)被依法追究刑事责任或劳动教养的。
因履行本合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成可向________仲裁委员会申请仲裁或向_______方所在地有管辖权的法院诉讼。
若一方发生违约行为,守约方可自行决定终止本合同,并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。
1、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
2、本合同一式______份,甲乙双方各执______份,本合同自双方签字之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(签章):
负责人:
_______年_______月_______日
乙方(签字):
_______年_______月_______日
4.劳务合同范本
空调安装工劳务合同篇六
承包方(全称):
一.承包范围及工作内容:
承包范围:十堰职业技术学院管理系教学楼安装工程 ; 工作内容:图纸范围内的水、电(包括弱电)、消防、喷淋、通风、人防套管预埋、空调雨水管道安装、战时部分预埋、临时水电 。
二.结算规则:按《20xx年湖北省安装工程、湖北省建筑工程消耗量定额》计算规则进行结算 。
三.承包方式: 包工 。
四.承包价格:
1.按建筑面积18.0元/m2进行结算 ;
2.对不能按上述条款结算的,按湖北省20xx年消耗量定额执行 。
五.质量与验收
1.质量标准: “省优”楚天杯 。
2.隐蔽工程验收:现场控制,当场验收,并经监理、质检部门验收。
3.其他工程验收:采取中间控制,随工程进度和完工后一次验收相结合的方法。
4.承包人施工质量不符合本协议约定的标准,承包人应向发包人支付 总价40% 元的违约金。
六.施工进度及工期
1.进度计划: 按项目部安排的施工进度计划,与其他班组配合施工 。
2.工期延误:承包方必须组织足够的技术力量和施工力量,安排好施工进度计划,确保施工进度与其它工程同步进行,不得耽误工期,否则按 200.0元/天 给予罚款。
七.工程款支付与结算
1.付款方式:按当月完成工程量的60%付款,剩余竣工验收后付清 ;
2.价款结算:按第二、四条完工后进行结算 ;
3.保修押金:按总造价的3%预留 。
八.违约、索赔、争议
1.违约:
2.索赔:当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔时间发生时的有效证据。
3.争议:本协议如有未尽事宜双方协商解决,如有争执由有关部门仲裁,或向有管辖权的法院起诉。
九.分包及转包
本工程严禁转包,一经发现,无条件清退出场。
十.保修期限: 竣工验收后一年 。
十一.双方权利和义务
1.发包方
1.3发包方负责提供水电至施工现场,保证工期的畅通;
1.4发包方负责指定标高及轴线控制点,进行现场交接;
1.5承包人因质量、工期、安全达不到现场管理要求的,发包人可要求承包人退场,承包人接到通知后3日内退场,按第八条对承包人进行工程结算。
2.承包方
2.1施工时,承包方承包人每天必须有半天时间在现场负责,发现承包人不在施工现场,每次罚款100元,承包人确因有事,必须事先向施工员或项目经理请假。
2.8自觉接受工程发包方施工管理人员的管理、监督、检查。工程承包人需配合发包方对工程的初步验收以及工程承包人按发包人要求进行的施工场地的检查、隐蔽工程的验收、承包人分项工程的验收等。
十二.合同生效
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
空调安装工劳务合同篇七
乙方:
依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和地方规章制度,遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商达成一致订立本合同。
一、 工程概况
工程项目名称:空勤宿舍、空勤教室、空勤活动室、空勤超市、空勤食堂、空勤来队临时住宅楼。 工程地点:乌鲁木齐水西沟空军基地。
二、承包项目:空勤宿舍、教室、活动室、食堂、超市、临时住宅楼的安装工程采暖、给排水劳务。
承包形式:包工不包料
三、承包内容:主楼散水以内施工图纸中所有的采暖给排水项目。
四、施工工具
乙方负责工用具的保管。
五、施工要求:
1、乙方完成本工程承包内容材料卸运至甲方指定的地点堆放整齐。
2、乙方负责每个工序完成后垃圾清理。
六、劳务承包造价:采暖给排水项目包工不包料按施工图标
注的建筑面积:17元/平方米。
七、付款方式:
经甲方验收的每个工序及阶段合格后,每月按所完成工程量的70%支付劳务费,工程验收合格后付至总价的95%,留5%保修金一年后付清。
八、乙方必须自行组织足够的劳动力及技术力量,保证安装的形象进度,由于安装工程的劳动力或技术素质不能满足施工进度造成的损失由乙方承担。
九、本合同壹式两份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
甲方负责人住址 乙方负责人住址
甲方负责人身份证复印件 乙方负责人身份证复印件
空调安装工劳务合同篇八
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和地方规章制度,遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商达成一致订立本合同。
一、 工程概况
工程项目名称:空勤宿舍、空勤教室、空勤活动室、空勤超市、空勤食堂、空勤来队临时住宅楼。 工程地点:乌鲁木齐水西沟空军基地。
二、承包项目:空勤宿舍、教室、活动室、食堂、超市、临时住宅楼的安装工程采暖、给排水劳务。
承包形式:包工不包料
三、承包内容:主楼散水以内施工图纸中所有的采暖给排水项目。
四、施工工具
乙方负责工用具的保管。
五、施工要求:
1、乙方完成本工程承包内容材料卸运至甲方指定的地点堆放整齐。
2、乙方负责每个工序完成后垃圾清理。
六、劳务承包造价:采暖给排水项目包工不包料按施工图标注的建筑面积:17元/平方米。
七、付款方式:
经甲方验收的每个工序及阶段合格后,每月按所完成工程量的70%支付劳务费,工程验收合格后付至总价的95%,留5%保修金一年后付清。
八、乙方必须自行组织足够的劳动力及技术力量,保证安装的形象进度,由于安装工程的劳动力或技术素质不能满足施工进度造成的损失由乙方承担。
九、本合同壹式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________