在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
工程协议书篇一
一.甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工,单价按砌砖的墙面平方计算,每平方米________元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架,二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。
二.结算方式:每砌完一层楼的砖可结算一次,按一层的总款结60%,每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%,其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。
三.质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准。
四.乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时,甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。
五、安全生产。乙方要确保安全生产,要按安全规范进行施工,杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的________%罚款。
六、本协议一式两份,甲方持
一份,乙方持一份。具有同等的法律效力。
七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。
甲方:____________乙方:____________
日期:____________日期:____________
甲方(发包单位):____________
乙方(承包单位):____________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程承包事项协商一致,签订本承包合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:____________
二、工程地点:____________
三、工程内容:土建部分,水电等
四、工程工期:____________
五、工程质量要求:合格
六、工程包工总约:________万元左右。
七、工程承包方式及取费标准:包工包料,(多少钱每平方米)还是按国家定额计算直接费加%25的管理费。
八、工程价款的拨付及结算方式:基础完工付总造价的15%以后每层付总造价的10%,余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程质保金三年后,没工程质量问题,一次性付给乙方。
九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验,签证,方可使用。
十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求
3、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
十一、甲方责任:
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作
4、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任:
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。
4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
十三、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
1、安全生产协议书;
2、治安、保卫、防火等协议书。
十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。
十五、违约责任:
1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日5‰的违约金;
(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违
约金5‰的违约金,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付元的违约金;
(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付________元的违约金。
(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付____元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十六、本工程甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十七、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
十八、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
十九、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式____份,甲方执____份,乙方执____份。
甲方(合同章):________乙方:(合同章)________
法定代表人:____________法定代表人:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
地址:__________________地址:________________
电话:________________ 电话:________________
开户银行:____________ 开户银行:____________
帐号:________________ 帐号:________________
________年____月____日
工程协议书篇二
甲方:xxx市xxx区xxx小学
乙方:
甲方修建xxx市xxx区xxx小学教学综合楼建设工程,为确保工程建设按期完成并投入使用,故向乙方借款用于修建工程,经甲、乙双方协商,现达成借款协议如下:
1、借款金额及用途:甲方向承建xxx市xxx区xxx小学教学综合楼建设工程的乙方借款人民币贰佰万元(小写xxxx元),用于修建工程。
2、借款时间及返还方式:乙方在收到中标通知书后三日内从乙方公司账户向甲方基建账户转款人民币贰佰万元(小写xxxxx元),甲方在借款到账后七个工作日内与乙方签订施工合同。该借款由甲方在施工过程中按施工进度逐步归还给乙方,不计息。
3、①若乙方中标后不履行借款协议,则投标保证金甲方不退还乙方,作为违约金处理。②若乙方中标后履行了借款协议,但乙方在借款到甲方基建账户后七个工作日内不能按招标文件、借款协议书和中标文件的要求与甲方签订施工合同,甲方废除借款协议,退还借款,但甲方不退还乙方投标保证金。
4、本协议是甲乙双方的真实意思表示,自乙方中标后借款到甲方基建账户之日起生效,至全部借款还清之后自动失效。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
5、本协议由乙方签字、盖章后在开标时提交给招标人。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字)
二〇一四年 月 日
工程协议书篇三
甲方:
住址:
法定代表人:
联系电话:
传真:
乙方:
住址:
法定代表人:
联系电话:
传真:
风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 双方遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,就__________________________工程装修合作施工事项协商一致,订立本合同。
一、合作工程
1、工程名称:_______________________________________。
2、工程承包范围:_______________________________________。
3、甲方负责工程承包范围:_______________________________________。
4、乙方负责工程承包范围:_______________________________________。
5、甲乙双方须严格遵守国家有关的法律法规,对业主和用户负责,确保工程工期、质量、满意的售后服务,共同维护企业信誉。
二、合同额
1、合同总金额:_____________人民币;金额(大写):_____________人民币。以最终结算金额为准
2、其中:甲方所占合同金额:_____________人民币;乙方所占合同金额:_____________人民币。
三、甲方权利和义务风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、甲方应给予乙方相应的配合和协助,促使全面履行施工合同,顺利完成该工程。
2、甲方应及时履行相应的签字盖章手续,以保证该工程的正常施工和乙方的正当利益。
3、甲方保证本工程的工程款专款专用,除扣除相关的费用外,甲方不得擅自挪作它用,确保乙方的利益。甲方同意在收到业主每次拨付的工程款项后,在扣除本合同约定的管理费等费用后即刻将剩余工程款转入乙方的账户,即工程款到达甲方账户后,乙方向甲方提供正式发票之日起_____________个工作日内转入乙方的账户或提供支票。
4、工程竣工后,业主按规定扣留的工程保修款待工程保修合同履行完成后,业主支付给甲方后,甲方须按前述条款约定的方式和要求支付给乙方。
四、乙方权利和义务
1、乙方保质保量完成该工程并达到合格标准,交付时具备竣工验收条件。
2、乙方负责协助办理收取工程款事宜和结算事宜。
3、乙方向甲方支付以下费用:
(1)施工管理费:合同额的(包括代扣代缴的税金);
(2)该工程大厦物业公司收取的施工配合费;
(3)其他费用另行商议。
4、乙方每次支取资金及工程款需提供与资金数额相符的发票收据。
五、合同生效本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
六、其他事项
1、甲乙双方应及时沟通,以保证工作顺利进行。本合同未尽事宜另行协商后签订补充协议,补充协议与协议具有同等效力。
2、本合同由合同签订地的有管辖权的人民法院管辖。风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
3、本合同一式_____________份,具有同等法律效力,双方各执_____________份。
甲方:
法定代表人签字:
签约时间:________年____月____日
乙方:
法定代表人签字:
签约时间:________年____月____日
工程协议书篇四
建设方:
总包方:
分包方:
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:无锡交通世茂项目 b 地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付:人民币_____元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%,待保修期满后 14 个日历天内支付。
四、建设方责任
1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2. 负责现场临时水电的统一管理。
3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8. 负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
八、违约责任
1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章) :法人代表(或授权委托人):
总包方(签章) :法人代表(或授权委托人):
分包方(签章) :法人代表(或授权委托人):
签署时间: 年 月 日
工程协议书篇五
合伙人甲:
居住地:
身份证号码:
合伙人乙:
居住地:
身份证号码:
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以________公司中标合同确认的项目内容及范围为准。
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以_______公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1、甲方以现金出资,出资额为人民币万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例%。
2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占_______%。
五、盈余分配与债务承担
1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配。
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙。
退伙需经对方同意,方可实行。
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务
1、甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理。
2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理。
3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙营业的继续
1、在退伙的情况下,其余合伙人有权继续以原企业名称继续经营原企业业务,也可以选择、吸收新的合伙人入伙经营。
2、在合伙人死亡或被宣告死亡的情况下,依死亡合伙人的继承人的选择,既可以退继承人应继承的财产份额,继续经营;也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意,接纳继承人为新的合伙人继续经营。
十、合伙的终止和清算
合伙因下列情形解散:
1、合伙期限届满。
2、全体合伙人同意终止合伙关系。
3、已不具备法定合伙人数。
4、合伙事务完成或不能完成。
5、被依法撤销。
6、出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。
合伙的清算:
1、合伙解散后应当进行清算,并通知债权人。
2、清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意,自合伙企业解散后15日内指定______合伙人或委托第三人,担任清算人。15日内未确定清算人的,合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。
3、合伙财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿:合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。
4、清偿后如有剩余,则按本协议第六条第一款的办法进行分配。
5、清算时合伙有亏损,合伙财产不足清偿的部分,依本协议第六条第二款的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任,合伙人由于承担连带责任,所清偿数额超过其应当承担的数额时,有权向其他合伙人追偿。
十一、违约责任
1、合伙人未按期缴纳或未缴足出资的,应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失;如果逾期_____年仍未缴足出资,按退伙处理。
2、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的,如果他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人,可按退伙处理,转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。
3、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的,其行为无效,或者作为退伙处理;由此给其他合伙人造成损失的,承担赔偿责任。
4、合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的,应当对其他合伙人承担赔偿责任。
5、合伙人违反第九条规定,应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
十二、合同争议解决方式
凡因本协议或与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,提交______仲裁委员会仲裁,或在各方商定的其它城市。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。
十三、其他
1、经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准。
2、入伙合同是本协议的组成部分。
2、本合同一式______份,合伙人各执一份,送登记机关存档一份。
4、本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。
合伙人(签章):
______年_____月_____日
合伙人(签章):
______年_____月_____日
工程协议书篇六
甲方:乙方:
由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方务必严格遵守。
一、工程地点及名称
1、工程地点:
2、工程名称:
二、承包资料价款以及工期
1、承包资料污水站全部土建工程
2、工程造价一次性包死。
3、工程工期:自开工内完成承包全部承包资料。
三、付款及质量
1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。
2、工程质量:合格
四、甲方职责:帮忙乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方带给施工图纸并交底。
五、乙方职责,严格按照施工图及相关规范进行施工,务必遵守安全礼貌施工相关规定,承担因为安全和质量造成的职责和费用。
六、保修期及质保金。
1、保修期:发包方竣工验收后日历天共计六个月。
2、质保金:承包总价的10%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。
4、合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。
甲方:乙方:
签字:身份证号:
日期:日期
工程协议书篇七
根据双方合作意向,乙方向甲方提供电脑及网络安全工程师租赁服务,处理甲方计算机及网络系统运行的安全问题。
一、甲方的权利和义务
1.享受全面周到的网管及计算机维修服务。
2.享受网络工程师分散或集中服务的服务形式。
3.享受乙方网管工程师,每两周一次的全面检修保养。
4.全面检修保养:逐一检查单台电脑及服务器操作系统是否正常运行;互联网与局域网是否畅通无阻,以及其他网络设备是否正常连接、工作;如发现问题,在不影响甲方正常工作的前提下,在最短的时间内排除故障。
5.享受24小时的网管及计算机维修的咨询服务,咨询热线:_________。
6.享受合同期内提供最少_________小时的电脑知识培训。
7.在乙方实施服务过程中,甲方应积极协助乙方工作,避免服务中断。
8.为保证问题在救援过程中能够快速、及时、准确,在乙方工程师出发前往现场前,甲方有义务准确描述现场情况,并回答乙方工程师所提问题。
9.出现不可抗因素阻碍合作业务顺利进行时,双方应以相互理解的态度探讨如何解决问题。
二、乙方的权利和义务
1.此协议生效后,乙方应保证甲方所投保服务的_________台服务器、_________台交换机、_________路由器、_________台电脑及其他共享网络设备的正常运行。协助电脑附属设备的连接与运行。并在甲方网络或单机电脑出现故障并报警后,在国家规定的工作时间内,不超过_________小时立即上门,维修的标准达到正常使用。
2.电话咨询,_________小时提供紧急上门服务的次数不超过_________次年,以紧急救援结束后乙方签字确认为准。
三、乙方服务内容
1.硬件服务:乙方保证甲方所投年保的电脑主机(主板、硬盘、光驱、板卡等)、显示器,外设(打印机、扫描仪)、网络设备的维护、维修,保证硬件设备正常运转。注:如发现硬件损坏,乙方负责硬件维修,对无法维修的硬件,由乙方提出配件的规格、型号和报价,可以由甲方自行采购,也可以由乙方代为您采购(以不高于市场价格为准)。
2.网络管理与软件安全服务
a.为每台电脑、外设等建立资料档案及系统驱动档案;
b.硬件维修、维护;
c.软件安装、调试;
d.病毒防护及网络安全;
e.网络规划、设计、安装、维护;
f.信息数据恢复、备份;
g.技术咨询,电脑培训;.数据整理;.密码管理;.定期系统优化;.系统美化、系统速度优化、系统高级优化、灾难抢救恢复;
3.对于上述内容中为未涉及的业务内容,双方协商后重新议定。
四、报价标准10台或以下:_________元月11~20台:_________元月21~30台:_________元月31~40台:_________元月41~50台:_________元月50台以上:面议。
五、协议付费
1.收费标准:人民币_________元月。
2.付费形式:在此协议正式生效日起____日内,甲方向乙方支付人民币_________元,余款_________个月内一次付清。
六、保密条款甲方应允许乙方在维护和救助工作需要的情况下,查看硬盘或其他储存设备中的相关信息。对于甲方的信息乙方应保证该信息的保密性,如因乙方工作疏忽或蓄意将甲方机密文件或资料丢失、泄露,乙方将承担一切法律责任和经济损失。
七、责任条款
1.网管主要服务范围是:保证单台电脑操作系统正常运行;互联网与局域网畅通无阻,而其他应用软件不在服务范围之内,但应尽力给予甲方提供技术指导。
2.由于乙方服务人员工作失误,导致甲方硬件损坏或数据丢失,由乙方负责赔偿。
3.考虑计算机软件黑客、病毒等不确定因素,乙方有义务提醒甲方将重要数据实时备份,但无法承担由此协议引发的其他责任,包括数据丢失、商业损失、民事侵权或其他永久性损失,以及由此协议引起的偶发性、后继性和间接性损失。
4.不可预计的情况,像由于政策原因或自然灾害如洪水、火灾、罢工等原因双方再协商而定本协议条款的具体内容。
八、争端条款甲、乙双方有义务完成此协议所规定的各项内容,如果发生争议,双方应本着平等、互谅的精神友好协商解决。如果协商不成,双方同意通过法律途径解决,双方一致同意_________为法律仲裁地。
九、协议生效此合同一式两份,甲乙双方各执一份;具有同等法律效力。
生效日为________年____月____日,至________年____月____日止。
甲方(盖章):___________乙方(盖章):___________
代表人(签字):_________代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点:_______________签订地点:_______________
工程协议书篇八
发包人:广州市重点公共建设项目管理办公室
承包人:
广州亚运建设项目 工程是广东省、广州市的重点项目,及时完成建设项目的结算工作,不仅是省市领导的明确要求,也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件,是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作,发包人、承包人双方经协商一致,签订本工作协议书,资双方共同遵照执行。
1、工程结算报告的提交及审定
1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部 名工程结算人员,在 年 月 日至 月 日必须保证在工地现场办公,专门从事竣工档案编制、工程结算工作;否则,应按 号合同(以下简称原合同)专用条款第 款的约定承担违约责任,直至承包人改正到位为止。
1.2承包人应按原合同专用条款第 款的要求编制工程结算基础资料,并在 年 月 日前向发包人提交符合原合同专用条款第 款要求的全部竣工结算资料。
1.3本工程合同正常结算工作以截止在 年 月 日前上报的工程结算资料为基础进行,承包人应积极配合发包人,协助政府上级主管部门,完成上报结算书的审定工作。
1.4发包人在收到承包人 年 月 日提交的手续齐备的工程结算资料后,应组织有关单位在 年 月 日前审核完毕,及时报送上级部门审批。
1.5承包人虽未能在 年 月 日前上报,但能在 年 月 日前上报且符合原合同专用条款第 款要求的工程结算资料,由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。
1.6本工程结算资料发包人接收的`最后截止日期为 年 月 日。至 年 月 日承包人仍未报送本工程结算资料,视为已全部报出,发包人不再受理任何本工程结算资料。
1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组,要求及时报送工程结算资料并予以落实,否则,应按原合同专用条款第 款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员,发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员,有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付,承包人不得有异议。
2、工程结算定审后有关款项的支付
本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第 款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第 款的违约情形的,双方同意依据原合同专用条款第 款的约定按如下方法之一处理:
(1)发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的(含项目保障费实际支付金额),发包人继续支付至结算定审金额的100%。
3、工程结算中争议问题的处理
对于工程结算中有争议的问题,依据合同的相关约定,本着“依法依规,实事求是和风险共担”的原则,按如下约定处理:
(1)承包人在 年 月 日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议,在 年 月 日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定;未能达成一致的部分如能在 年 月 日前取得一致的,将与承包人在 年 月 日至 年 月 日之间上报的工程结算资料为基础并在 年 月 日前取得一致的部分一起,经上级主管部门审定后,由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。
(2)双方未能在 年 月 日前达成一致的本工程结算争议,按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解;调解不成的,任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。
4、本工作协议书作为原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的,以本工作协议书的约定为准。
5、本工作协议书于双方签字盖章后生效,至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。
6、本工作协议书一式 份,发包人执 份、承包人执 份,具有同等法律效力。
附件:广州亚运建设项目 工程结算工作架构。
发包人:广州市重点公共建设项目管理办公室 承包人:
(盖章) (盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
住所: 住所:
电话: 电话:
传真: 传真:
签约日期: 签约日期:
签订地点:广东省广州市 区。
工程协议书篇九
发包方:(以下简称甲方) 承建方:(以下简称乙方)甲方为改善居住条件,拟在自家宅基地新建一栋三层房屋,该工程由乙方承包施工。为明确双方的权利与义务,甲乙双方经充分协商,达成如下协议,以便双方共同遵守。
根据甲方意图,甲乙双方经充分讨论,甲方提供房屋平面设计图,以口头方式对房屋布局、结构形式、建设规模、装修装饰样式、施工作业范围等工程概况作了约定,主要内容如下:
1、结构形式:框架结构,层数为三层;
2、建设规模:占地面积约110㎡,建筑面积按施工完毕后实地量度房屋主体面积;
3、施工作业范围:从基础至楼顶、按约定内的土建、装饰等具体为:内外墙面抹灰及内外墙贴陶瓷砖(除室内厕所、厨房贴至上天花顶位外,其余室内墙壁贴至窗台下沿线),所有阳台底部粘帖马赛克;室内全部地面粘贴地砖。
1、本工程为包工不包料,人工为每平方390元,工程总造价按实际主体建筑面积量度计算,除房屋建筑建设工程外,其余需建筑或修复的施工,双方再自行协商协定建设费用;
2、施工用水、用电由甲方负责,发生的水费、电费由甲方承担;
3、甲方只提供用水用电设施设备,其余在建造过程中所需的一切设施及工具由乙方负责。
本工程自20xx年3月20日开工至20xx年9月1日交工,工期合计160日历天,因下雨、停水、停电或其它特殊原因误工的,工期顺延。
1、乙方严格按照国家建筑施工相关要求进行施工,工程达到合格标准。
2、甲方选用材料合格,达到国家相关标准。
甲方原则上在工期规定时间内每月向乙方给付工程款,每次付款金额根据双方协商确定,每次给付不超过人民币捌仟元。房屋建造完毕后,甲方应给付按双方厘定的工程总造价的80%,剩余20%款项作为工程质量保证金,如工程建造完毕交付之日起三个月内房屋无任何质量问题,甲方必须付清所有工程款项。
1、甲方有权对工程不合格的部位提出整改或返工。
2、甲方在乙方进入施工现场前做到三通一平并协调好周围邻居、城建、国土等部门的关系,确保工程施工不受干扰。
3、甲方应按约定按时支付工程款。
4、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保工程质量合格,乙方应配备足够人员进行施工,确保工程进度。
5、乙方应重点抓好工程质量和安全施工,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全隐患,杜绝安全事故。6、乙方在使用甲方所提供的电力设施时,乙方使用人员需持有电工证,如发生一切意外事故及经济损失,与甲方无关。
7、乙方在施工过程中,需确保自身及其工人的人身安全,如发生一切意外事故及经济损失,与甲方无关。8、乙方在收到甲方每月的工程款项后,应按时给付其他工人工钱,如发生有工资拖欠等法律问题,与甲方无关。
1、甲方如未按约定及时支付工程款造成乙方待料停工遭受损失的,甲方负责赔偿。
2、乙方承揽的工程质量达不到约定要求的,乙方应无偿维修、返工或重做,对甲方造成损失的应予以赔偿。 3、甲乙双方因履行本合同发生争议,应友好协商解决,如经协商仍无法解决的,可提请诉讼解决。本合同内在实际过程中未有提及约定的,可另议补充。
1、本合同经甲乙双方签字后立即生效,工程竣工并结清工程款后自行失效。 2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方签字(手印):身份证号码:
乙方签字(手印):身份证号码: