当前位置:网站首页 >> 作文 >> 2022年建筑工程挖掘机租用合同书(三篇)

2022年建筑工程挖掘机租用合同书(三篇)

格式:DOC 上传日期:2022-12-02 11:14:42
2022年建筑工程挖掘机租用合同书(三篇)
时间:2022-12-02 11:14:42     小编:admin

随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

建筑工程挖掘机租用合同书篇一

承租方(乙方):

根据《中华人民共和国民法典》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:

一、设备的使用地点:梅河口

工程内容:

二、租赁设备概况:

设备名称: 沃尔沃ec210blc挖掘机壹台,机手一名;

机手工资:壹万元整,甲方承担。

租赁金额:五万元整/月(¥50.000元/月)

三、设备的所有权:

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。

四、甲方的基本责任:

1、提供良好的设备和操作机手。

2、甲方机手应该按设备操作规程施工。

3、甲方机手必须听从乙方的安排。

4、如甲方不听从乙方人员的安排,乙方有权解除所属合同。

5、合同履行期间,机械的附属油、维修、零配件一切费用均由甲方负责。

五、乙方的基本职责:

1、为甲方机手提供食宿。

2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿(保险赔偿金及为甲方赔偿)。

3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

六、结算方式及相关事宜:

1、租赁期间:自 20xx年 01月 15日至 20xx年 03月30日止计算租金,租期 14个月。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。

2、结算方式:设备租赁费按包月计算,乙方确认设备后向甲方支付定金50.000元。本设备按月结算租赁费用。

3、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油费。

4、设备维修:甲方负责设备的维修,并保证乙方的正常施工,所付的维修费由甲方支付,乙方需先垫付维修费用。

5、设备因故障造成的停工允许每月累计3天,若超出一天,则超出的天数不计租赁费,修理期间超出天数不负任何责任。

6、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。

七、在工地上施工期间,因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害,全由乙方负责,甲方不承担任何责任。

八、争议的解决:

有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

九、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程挖掘机租用合同书篇二

工程名称: ____市鼎瑞大厦(研发大楼及公租房项目)发包方: 四川xx公司乙 方:签订日期:________年____月____日建筑水电安装工程承包协议书发包方(简称甲方): 四川xx公司承包方(简称乙方):依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程: 项目的水电安装 工程承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。一.工程概况工程名称: ____市鼎瑞大厦(研发大楼及公租房项目)施工内容:给排水系统,强、弱电系统(弱电只包预埋部分)图纸范围内所有室内水电安装工程,双包。结构类型: 工程地点: ____________区土主镇高一组二、乙方进场人数(附名册)乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定,承担本工程的全部水电安装工作,并组织进场所需工种人员,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求

(一)开工日期:________年____月____日

(二)总(日历)工期: 个月

(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围

(一)承包方式:包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

(二)承包范围:

1.给排水系统,强、弱电系统(弱电只包预埋部分)。图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。

2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

3.夜间施工乙方必须派专人值班(不补任何加班费)。4.弱电系统:水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割 .开关面板和灯口安装

(三)计价方式:1﹑采用可调价格合同,合同价款调整方法:

a、_按定额计价方式计价:按《建设工程工程量计价定额》《建设工程工程量清单计价规范gb50500-20》以及相关计价文件,按一类工程取费,缺项部分套用相似或相近定额项目,无定额及相近可套项目,参考市场价格。

b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法,则按有关政策性文件执行2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。3﹑人工调差按总承包合同执行。

4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方(下浮14%包括税金及相关的所有管理费用)。所有材料税务发票由甲方负责。

5、签证部分,甲方按照实际签证支付给乙方,扣除提留部份税金。

6、材料送检费用由乙方负责,一切资料由乙方做,包括交验收各项费用。

7、所有材料严格按图纸要求,指定产品不能变动。

8、工地内临水临电由乙方施工,所有材料及人工工资由甲方提供。五、工程要求:甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版,及施工用水用电。

(一)质量要求:按9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力,能够独立履行相应的现场管理职责,施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。

3.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

4.对检出的不合格品(项),乙方必须无条件地进行及时整改,直至通过质量检验达到要求。

5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。

6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外,还应赔偿相应的材料费。

7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚,严重者清退出场。

8.保修期为________年。

(二)工期要求

1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工,乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。

2、工期延误

(1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。

(2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失由乙方自行承担;

(3)如甲方原因造成的工期延误,一切损失由甲方承担,并工期顺延。

(三)成本控制要求

1.乙方必须科学管理、合理施工,避免窝工现象发生;努力提高工效,履行节水,节电、节材料等原则。

2.各种工程材料必须实行限额领料,乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏,乙方双倍赔偿。

5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

(四)安全施工要求

1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

3.乙方必须对所属员工进行安全教育,未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作,更不得违章指挥、违章作业。

4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。

5.乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理,均由乙方负全部责任责,甲方不予承担

建筑工程挖掘机租用合同书篇三

答辩人:

地址:

被答辩人:

地址:

法定代表人:

答辩人因____________公司诉____________公司商品混凝土买卖合同纠纷一案,根据本案事实和相关法律规定,依法提出答辩意见如下:

一、______________公司不是本案的被告。

从本案的事实看,______________公司在《商品混凝土购销合同》中的合同相对方为______________公司,而非______________公司。根据我国《公司法》和相关法律规定,______________公司只是______________公司的内设机构,不具有法人资格,其并不能代表公司签订与任何第三方签订合同,且其签订合同的行为也未得到公司的追认,因而本案的法律责任应由实际合同签订人即______________公司及其负责人承担,而不应由______________公司承担,因此本案被告诉讼错误,应依法驳回原告起诉。

二、______________公司欠货款为______________元,而非______________元。

从双方认可的已签字盖章的五期对账单看,截止_______年_______月_______日,______________公司累计欠款_______元。至于双方未对单的_______元,由于未经双方对单结算认可,无法查清供货实事,且被告当庭否认,显然不能作为判决______________公司欠款的法律依据。

三、关于违约金问题。

从本案的情况看,原告和______________公司双方互有违约,且原告的违约给______________有限公司造成了巨大的经济损失,原告要求支付违约金的诉请显然与事实不符,于法无据,不应支持。理由如下:

1、原告提供的合同为格式合同。_______年_______月_______日,原告的法人委托代表_______带着原告提前印制好《商品混凝土购销合同》与______________公司的法人委托代表_______签订合同,合同所有条款_______未作任何修改,其中的违约金条款约定数额显然过高,因此双方发生争议,人民法院应作出对原告不利之解释。

2、原告未及时提供付款条件,且______________公司也找不到付款对象,原告显属违约。《商品混凝土购销合同》签订后,______________公司向______________公司供给混凝土,______________公司向_______个人付款,_______再把款给原告。_______年_______月,_______辞职离开______________公司,原告没有通知建筑______________公司,_______年_______月份底_______未按合同约定去______________公司对单,致______________公司找不着付款对象。且《商品混凝土购销合同》约定:未经乙方(即原告)授权的任何单位和个人无权收取混凝土款,否则由此引起的责任由甲方承担。因此,______________公司在上述法律情形下暂停付款是符合合同约定的,也是合理法律自助行为。

3、原告未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土,造成原告巨大经济损失,显属严重违约,应依法赔偿损失。合同履行中,原告提供混凝土质量存在问题,且在运送混凝土中经常误时,造成______________公司所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题,监理方多次提出整改要求,造成原告经济和信誉损失(详见反诉状),因此原告的违约属根本性违约,原告对其造成的损失应予赔偿,所以其要求违约金赔偿是无理的。

综上所述,原告的诉讼请求违背事实真相,不符合法律规定,恳请法庭在查明事实的基础上,依法审理,公正裁决,以维护答辩人的合法权益,维护正常的经济秩序。

此致

______________人民法院

答辩人:________________

______年_____月_____日

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服