当前位置:网站首页 >> 作文 >> 2022年水电安装工程合伙承包协议(14篇)

2022年水电安装工程合伙承包协议(14篇)

格式:DOC 上传日期:2022-12-01 18:08:20
2022年水电安装工程合伙承包协议(14篇)
时间:2022-12-01 18:08:20     小编:zdfb

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

水电安装工程合伙承包协议篇一

发包方:某某工程有限公司(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)    

根据本工程项目的内部招标文件及本公司现行管理制度的规定,双方本着自愿和诚信的原则,就工程价款、承诺书以及建设工程施工相关事项协商一致,签订本工程承包协议书。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、总建筑面积:约33373平方米;

3、结构层次:住宅2#-7#楼为框架结构;每幢楼楼层为12层

4、工程建设地址:

二、工程内容及承包范围:

1、工程内容:x小区商住楼工程的水、电.消防.通风安装工程及配套工程,其中电力、电信、电视、自来水配套项目的室外进栋的穿线安装工程除外。

三、承包方式:

1.按安微省20__安装定额直接费96%承包(不含税)。

2.包工包料。

四、工程总造价及保证金

1.暂估价万元

2.按安装工程总造价的5%(_壹拾__万元)为保证金一次性交予公司。

五、工程质量:

1、工程质量每次验收必须通过监理、建设方、质监站一次性验收合格,竣工验收一次性通过,按优良工程标准评定。

2、工程必须按国家有关施工规范、图集、设计说明、图纸会审纪要和变更设计联系单组织施工,施工质量达到规定要求,经甲方、监理及上级主管部门验收认可后,才予落实下道施工工序。

3、由乙方原因造成的工程质量问题,由乙方承担返工费用,并承担相应责任,工期不予顺延,并承担竣工后二年内的维保责任。

六、施工工期:

1、施工工期按总包进度要求乙方必须密切配合总包方的土建施工进度,按照土建施工进度计划,合理穿插施工。

2、 如工程质量或进度达不到要求和验收标准,必须无条件返工直到达到要求为止,返工不得顺延施工工期,并不得影响其他工种的施工进度,如发生此类事情一切损失全部由乙方承担。

3、如遇下列情况,经甲方或监理现场代表签证后,工期相应顺延。

1)重大工程量变化和设计变更;

2)人力不可抗拒的因素;

3)非乙方原因影响工期。

乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容,向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复,逾期不予签复,乙方即可视为延期已被确认。

七、文明施工:

1、安全文明须按双标化规范要求作业。

2、遵守地方政府和有关部门对施工现场等的管理规定,做好文明施工工作。

八、 甲方工作:

1、开工前办妥施工所需的各种证件。

2、向乙方提供工程施工图2套,并组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底,审定乙方编制的施工组织设计。

3、配合提供现场必须的生活设施、仓库及操作场地。

4、落实主材的品牌及主材单价的签认;签证时应考虑采管费。

九、乙方工作:

1、 向甲方提交施工方案,经甲方认可后实施。

2、 向甲方提交决算书,上报正确的材料使用数量。

3、 乙方必须配合土建安装好。安装好工地现场临电.临水(电到三级箱;水到每幢楼楼层)

材料由甲方提供,乙方负责安装。

4、 乙方必须密切配合土建施工,掌握土建施工进展动态,不致后拖土建工期。预留、预埋好各种管件、孔洞,不得事后现凿,安装阶段必须与粉刷工程衔接好,不得出现凿除粉刷层或使粉刷不能正常进行等情况,如由于乙方管理不善引起上述情况,则由乙方负担相应经

济损失。

5、工程竣工后,乙方应提交整套资料3套和竣工图各2套,其内容必须符合的要求。

十、材料供应:

本工程除甲供和配套单位提供的材料外,乙方必须采用经甲方书面认可的符合国家行业标准的品牌。如果不能按本条款执行的,甲方有权终止合同。

十一、违约责任:

1、如因乙方单方面原因,造成甲方不能达到预定质量目标,则由乙方承担全部责任和损失,非乙方单方面原因,造成甲方不能达到预定质量目标,则按乙方承担责任的大小相应承担责任和损失。

2、如因乙方施工原因,造成工期延误,则处以每日按总造价的3%罚金。

十二、要求:

1、工程所用主要材料的质量必须有质保单和厂家试验报告,并符合国家有关规定及设计要求。

2、所有的卫生器具均不考虑,弱电系统仅报预埋管,敷线根据外配套单位的实际情况来执行。

十三、工程款支付及结算:

1、根据每月实际完成工程量的75%支付进度款,以此每月类推至工程结束。

2、工程竣工验收15天内,乙方按照本协议书的要求提供完整的结算资料及相关工程资料,满足工程结算条件及具备工程移交条件的,甲方应在1个月内将乙方上报的决算材料审核完毕,竣工验收合格结算后向乙方支付总工程款的95%,剩余的5%作为质量保修金,质量保修金的返还按国家规定及相关约定执行。

3、本工程竣工结算时,工程量凭竣工图与甲方鉴证的联系单按实计算,按工程直接费96%进行结算。人工按安徽省20__年安装定额的人工费计算,另加每工日3.5元人工流动津贴及每工日陆元的人工调整差价结算。

4、由于乙方未按设计要求和现行有关规范、标准施工,造成工程量增减或返工等,其责任由乙方自负。

5、保证金按规定返还时不计息;竣工验收备案后一个月内返回。

6、 预决算编制依据及工程造价计算方法:

(1)《全国统一安装工程预算定额》20__年安徽省估价表及《全国统一安装工程费用定额》20__年安徽省价目表;

(2)所有管线的出户预埋管均计至外墙外1米;

7、应扣除工程总价款的2%,作为土建配合费。

十四、管理细则:

1、根据国家工期定额和本工程需要,安装必须满足土建施工进度,保证实现同步竣工。开、竣工日期以开竣工报告为准。

2、本工程承包范围中的工程项目,未经甲方同意,一律不得擅自分包转包,一经发现,立即取消施工乙方的承包资格,由此引起的一切经济损失均由乙方承担。

3、乙方应严格按已确认的施工技术方案组织实施,并接受甲方及监理对工程质量、进度等的管理。

4、甲方对本工程派遣代表,代表建设方处理本工程的有关事务。甲方代表为:         

5、在安装施工过程中,如遇图纸设计更改,需按更改后的图纸施工,乙方不得以任何理由推托。

6、施工中不得偷工减料、以次充好和减少工序,一经发现,甲方将予以严肃惩处。

7、所有施工用设备、工具均由乙方自带或自行解决,自己实行保管,甲方仅提供电源和水源。

8、做好“落手清”工作,多余材料及时进仓妥善保管,保证施工现场清洁,施工结束后清理现场移交甲方。

9、做好材料、成品、半成品的保护工作,并协助甲方做好已完工程的保护工作,否则承担相应责任。

1、乙方施工期间必须严格按照安全生产制度和操作规程,因违章操作造成的,及其它安全事故由责任方自理。

2、乙方进场后需在当地机关办理有关证件。

3、必须服从甲方的统一管理,如发现现场打架斗殴、酗酒、赌博、偷窃等违法违纪事项除移交当地公安机关外,甲方将对乙方处以50~500元的罚款。

4、施工中发生的联系单必须经甲方驻工地代表签字生效,乙方人员不得以何种方式行贿甲方工作人员,否则扣除贿赂金额十倍的工程款。

5、对于民工工资发放由乙方按月、按实编制工资表,由乙方签字后由甲方财务人员代发到人。

未尽事宜双方应友好协商解决,如协商不成,依法向安庆市人民法院起诉。

本协议书未经甲、乙双方一致同意,任何一方不得擅自变更,如确需变更或有未尽事项时,须经双方协商一致,并达成补充协议。

当该协议书执行中出现争议时,双方应本着友好协商的精神进行协商,协商不成的请争议解决机构进行处理。

本协议书一式伍份,甲方执四份、乙方执一份,本协议书经双方签字盖章后生效。

甲 方: 浙江省东阳市天工建筑工程有限公司   承包人:

住 所 : 

总  经  理 :                            

委托代理人 :                             

电  话:                                 电  话 :

签订时间:    年  月   日       

水电安装工程合伙承包协议篇二

甲方: (以下简称甲方)

乙方: 身份证号码: (以下简称乙方)

为确保工程项目的顺利施工,按计划保质保量地完成任务,明确双方职责,维护双方利益,在互惠互利、平等相处的原则基础上,经甲、乙双方协商,特制定以下承包协议。

一、 工程项目:

二、 工程地点:

三、 建筑面积:

四、 承包范围: 工程的所有水电安装。注:临时设施以及工程因文明施工需要的所有维护人工费用不得另行计算。

五、 承包价款:

1、 承包价格:根据本工程的建筑面积计算, 暂定建筑面积为13万平方米, 中途付款方式以总承包预算书为准,最终决算以工程竣工决算书为准。结算方法以94定额为计算方式,结算以直接费(主材费+安装费=直接费)下浮10%进行结算。

2、 高层建筑增加费,及架子措施费不另行计费。

3、 注:水电质量信誉保证金为70万元, 所有单体工程一次性最终通过总体竣工验收后,则甲方在验收后的一个月内退还乙方保证金。

六、 付款方法:

1、00.0付5%,20层支付工程款15%,到主体结构封顶在一周内付15%的材料款,到安装完成一半时,支付工程款20%材料款,工程竣工前一周内(水电安装工程完成和水电资料齐全)支付到预算总价75%;

2、工程通过总体竣工验收后付至工程暂定总价的85%;

3、工程决算书通过业主的审计审定后,付至审定总价的95%,余款在工程保修期满后的一个月内付清;

4、工班与操作工人发生的劳资或其他纠纷由工班自行承担,与甲方无关。

七、质量要求:

1、乙方严格按施工规范及企业标准施工,发现问题及时更正。

2、乙方必须严格总承包施工方案和有关规范、标准施工,如擅自修改施工方案及有关规范、标准内容施工所引起的施工损失均有乙方自负。

3、乙方必须服从建设单位、监理单位、公司、总承包项目部领导及施工技监员的指挥,如违者, 甲方有权以200元/ 次处罚,并在发放工资时扣除。

八、工期要求:

为了保证工程按时完成, 乙方应无条件服从总包的总进度计划,合理安排施工,各工种间要密切配合,服从甲方现场负责人统一安排调配。

九、安全生产

1、乙方在新工人进场施工前主动配合甲方做好三级安全教育,机械操作等特除工种必须持证上岗。

2、现场所有的机械设备、安全用电必须符合规范,并遵守一机一闸一漏,用电接设由总包项目部电工负责,严禁违章作业,总包项目部电工有权对乙方在用电方面做出停工、没收、处罚的权利,乙方自行负责。

3、施工必须安全,安全必须从个人做起,乙方所有施工人员必须遵守安全生产六大纪律、十个不准及甲方所规定的安全生产条例。发现有不安全因素马上通知总包项目部及时整改。

4、由于乙方人员违章作业,不服从总承包项目部人员安排和指挥,造成人员伤亡事故,则责任和损失由乙方承担;如操作人员发生意外伤亡事故而造成人员伤亡,费用由总包、甲、乙三方共同协商解决。

十、文明施工:

1、人员管理:

(1)、乙方承包人必须每天在工地时间不少于2小时,同时配合的班长等专职管理技术人员必须常驻工地,乙方应及时做好各项技术交底工程,配合甲方项目部做好各项衔接工作。管理人员如有特殊情况需离岗,必须报请甲方请假批准方可,否则每发现一次罚款500元/人。

(2)、乙方必须与施工人员订立劳动合同,明确与劳动者的工作期限、工作内容、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同的责任等,统一格式装订成册交项目部处备查。

(3)、乙方人员进场时,应在当天向甲方提供进场人员的身份证复印件一份,照片(1寸)8张、外出计划生育证明,以便总包免费为乙方办理暂住证、务工证,工本费由乙方自理。如不按规定办理,相关罚款由乙方自负。

(4)、乙方不得招收童工,不得收留氓流人员,否则罚款1000元/人。不得将不在工地施工的人员留宿工地,违者罚款200元/人_天,并将人及时清退。

(5)、乙方人员居住应按甲方规划布置落实,用餐集中到总包食堂。不准私自用电,使用任何手段烧菜、饭、水等,如有违反没收用具,并罚款200元/次。

(6)、乙方应做好施工人员的思想工作,班组间必须搞好关系,相互帮组、团结,不得寻事挑斗,不得发生打架事故,遇事由班组长互相解决,特殊情况由甲方配合总包项目部负责调解。如发生打架事件,无论对错双方一律先罚20_元/次,尔后再进行调解处理。工地内严禁赌博、违者罚款200元/次_人。

(7)、乙方人员严禁在工地上发生偷盗行为,如被发现,则按偷盗财物价款的10倍予以罚款,并作开除处理,情节严重的移交公安机关处理。

2、文明施工:

(1)、乙方施工人员进入施工现场,必须正确戴好安全帽,佩戴工作证,服从工地安全员统一指挥。

(2)、乙方应做好施工人员的环境卫生工作,做到早上上班前,棉被叠放整齐,做到衣着整洁,日常用品安放整齐,不乱丢垃圾,注意公共及个人卫生,做到一日一小扫,一周一大扫,礼貌用语,以诚待人,以理服人。安全用火、严防火灾,对较差班组甲方有权对乙方进行处罚。

(3)、必须做到工完场清,现场材料堆放要合理布局,堆放整齐有序。如乙方在施工过程中出现建筑垃圾。均由各班组自己清理至指定地点。

十一、其他

1、 乙方承包的工程量不得转包,否则,甲方有权扣除所作一切工程款,有权没收所有保证金,有权清退乙方,相关损失均由乙方负责。

2、对未办理暂住证、劳务证的人,甲方不承担任何责任(治安、安全、劳资纠纷);乙方如发生劳资、安全纠纷,甲方受到上级主管部门责问的,按5000元/次处罚,投诉超过三次的,罚款10000元/次,罚款额在工程款中扣除。

3、 乙方完成工程量后做好自检工作,并务必一次性通过竣工验收,同时,按审定后的直接费提供100%的材料发票,以作抵充工程款。

4、 外架的避雷接地和一些装饰性、警示性灯具、光带、报警灯等配合土建均由乙方无偿安装。同时,随楼层上升而同步。

5、 在施工过程中,由于土建与安装相矛盾时,则乙方及时采用书面形式与土建进行技术交底。

6、 现场乙方所需的零星钢筋,接地钢筋、均压环、带,水泥、模板等材料均应征得总包同意,才准许使用,否则造成后果自负,如甲方无关。

7、甲方和总包签订合同不允许转包,如甲方转包总包有权清场。所以乙方在施工操作过程中,对外只能说合作,帮助管理,严格保密是转包,如乙方不遵守该条规定,出现一切后果有乙方负全部责任。

以上协议,双方共同遵守,未尽事宜,按甲方常规处理办法解决。甲方未尽事宜双方协商解决。本协议一式二份,双方各执一份。经双方签字之日起生效,帐清失效。

甲方签章: 乙方签章:

年 月 日 年 月 日

水电安装工程合伙承包协议篇三

甲方;________________

乙方;________________

根据中华人民共和国民法典和山东省劳务用工条例及国家有关建筑安全规范的规定;本着互相信任的原则;为明确双方的权利。责任和义务,经双方协商,达成以下协议;

一;工程项目;

1;工程名称;

2;工程地点;

3;工期;________年________月________日至________年________月________日。

二;工程范围和内容;

1﹕水,电图纸所示项目。

2;水电开槽布管,穿线,埋槽;消防系统除外,水电施工的穿墙,打孔,切割;开关面板灯具的安装。〈不包括暖气〉。

3;给排水管道安装。

4﹕负责施工现场水、电安装、维护。

5;乙方负责劳务用工以及施工机器,工具,小型耗材〈钻头,胶带,胶布,自攻丝。生料带,穿线钢丝〉自带,其它材料一切由甲方负责。

三;工程结算方式;按实际建筑面积结算﹕40元/每平方米〈不包括暖气〉,施工过程中如有变更需附加工程量结算。

四;工程付款方式;

施工中每月付工程量的80﹪工程费,安装结束付到工程款的百分之九十,竣工验收后一个月内付清余款。

五;甲方的约定;

1∶甲方提供乙方在施工场地人员的住宿,工具存放。

2∶专人配合乙方,保证材料的供应,不能使乙方因此延误工期,施工过程中如有变更,需提供给乙方书面材料及变更图纸,作为附加工程量结算凭证。

六;乙方的约定;

1;工作人员进入工地,服从一切工地管理制度,友好配合其他施工单位。

2;按图施工,保证施工质量。

3;积极配合甲方人员,按规定的施工进度,按时保质完成任务。

七;违约责任;甲乙双方要共同遵守执行,谁违反谁承担给对方造成的损失。

八;本协议一式两份,双方签字盖章后生效。

九;本协议未尽事宜,由双方协商解决。

甲方:________________

乙方﹕________________

________年________月________日

水电安装工程合伙承包协议篇四

甲方:

乙方:_____________________________

甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,为了明确双方的义务和责任, 特制定此协议。签字即表示同意以下条款。

1、进场工人必须穿公司统一配备的工作服,不许光背、穿拖鞋,上岗后要明确。

2、当天的工作量,认真工作、服从分配,端正态度。保质保量完成当天的任务。 按照施工标准合理使用原料,确保施工安全,注意工地清洁。

3、要树立良好的职业道德和劳动素质,与业主交流态度热情端正,言语清楚。 无论发生任何事情均不能与业主发生正面冲突。否则按处罚条例处罚。

4、在施工中如有新客户上门咨询,或者参观工地,应马上停下手中的活并热心讲解能够留下业主电话或者最后成单者,享受奖励。

5、惩罚条例:

1)穿拖鞋、光背,第一次罚款50元,第二次将扣除30%的工程款。

2)不按照施工标准施工者,一次性扣除单项工程款的50%。

3)遇到业主投诉者,第一次警告,第二次罚款100元,第三次直接开除。 与业主发生正面冲突立即开除并扣除剩下的所有工程款。

6、奖励制度:

1)连续三个月施工质量优秀、无返工、无投诉者一次性奖励200元;连续 半年达到以上标准者奖励500元

2)态度端正,服务热情并接到业主电话表扬者奖励50元,书面表扬者奖励100元

3)对于前来咨询业主讲解清楚并能留下电话,累计达到5个,奖励100元, 成单后视工程量另奖励200—20_元不等。

7、工程支付方法:

1)工程施工过程乙方可领取30%左右的生活费一次。

2)工程施工完工,单次工程验收结束后10天左右支付40%左右工程款。

3)工程单次验收结束后100天支付25%左右的工程款。

4)余5%工程款一年后支付。(维修基金)

备注:

甲方签字: 乙方签字:

年 月 日 年 月 日

水电安装工程合伙承包协议篇五

甲方:________________

乙方:________________

一、工程概况

工程名称:________________

工程地点:________________

工程内容:________________

承包范围:________________

承包方式:为了明确甲乙双方各自的安全责任,保证施工质量,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效,与分包合同具有同等法律效力,双方应认真履行。

二、甲乙双方共同责任

1、甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

2、在甲方的统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实工作。

3、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施,防止事故发生。

4、抓好安全教育,严肃安全纪律,规范安全行为,净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。

5、发生事故时,应立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并及时报告上级主管部门,组成事故调查小组,查明事故原因,确定事故责任,按照“三不放过”的原则拟订改进措施,提出对事故责任者的处理意见。

6、施工期间,乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作,甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定;甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作,共同预防事故发生。

三、甲方的具体责任

1、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。

2、编制工程项目安全施工组织设计,并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并监督实施。

3、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法和安全操作规程,提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

4、对乙方现场员工进行登记造册,复验身份证件,发放胸卡,按名单进行“三级”安全教育,建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作,制止非特种作业人员从事特种作业。

5、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境,所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准,经乙方检验合格后,办理书面交接验收手续,一式两份,甲乙双方分别存查,并监督乙方安全使用。

6、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验,合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

7、对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患,应立即责令停工,监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由乙方承担。

8、合同终止工程结算时,甲方安全技术部门应出具《安全评价书》。无安全评价书者不能结算。

9、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。

10、提供符合卫生、通风、照明等要求的员工生活环境,在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。

11、一旦发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。

四、乙方的具体责任

1、接受甲方的指挥和监督,遵守甲方的安全管理制度,参加工地安全生产领导机构,出席安全工作会议,执行会议决定。

2、按照甲方的统一管理规定制定本单位的安全目标责任和管理规章制度,并向甲方备案。

3、根据甲方安全施工组织设计,编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施,按规定提取和使用安全技术措施费,报甲方审批执行。

4、对本单位的施工人员应登记造册,如实向甲方报告,接受甲方的安全教育,发生人员调整时,要迅速报告甲方,并进行安全教育,未经安全教育的不得进入施工现场,不得录用无身份证件的人员和童工。

5、按规定要求设置安全技术管理人员(50名施工人员以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的应指定兼职安全技术管理人员,各施工班组应设一名兼职安全员),负责操作中的安全检查。

6、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时,应进行有针对性的安全技术交底,检查操作人员安全着装;发生交叉作业时,应先报告甲方,并进行监护。不得安排非特殊工种人员从事特殊工种作业,不得安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。

7、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备,经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

8、设置必要的员工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,员工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

9、在容易发生火灾的地区施工动火时,应事前向甲方申请,得到书面批准并采取有效的防护措施后,才可施工。存储、使用易燃易爆器材时,应当采用特殊的消防安全措施。

10、监督甲方履行安全职责,对甲方违反责任造成的损失有权索赔。有权制止甲方违章指挥,并按双方商定的管理办法进行处理。

11、教育本单位员工遵章守纪,不得违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责,给甲方造成损失的应负责赔偿。

12、乙方须严格按照甲方安全技术交底要求进行施工,否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

五、此协议作为分包合同附件,具有同等法律效力,一式十份。

甲方:(章)乙方:(章)

法定代表人:________________法定代表人:________________

或委托代理人:________或委托代理人:________________

________年________月________日________年________月________日

水电安装工程合伙承包协议篇六

工程名称:

地 址:

甲 方:

乙 方:

质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:

一 承包方法:

1 承包形式:双包,即包工包料。

2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求。

二 工程进度:按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

三 质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

四 安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

五 甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。

六 文明卫生

现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

七 罚款制度

施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。

八 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

九 由甲方负责一定的用电费用( 度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。

十 乙方向甲方交纳 万元作为的安全及质量保证金,工程竣工验收合格且施工过程中未发生安全事故,甲方全额退还 万保证金给乙方,不

计利息。甲方不再收取乙方其他管理费。

十一 付款方式

十二 此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

甲方:

乙方:

日期: 年 月 日

水电安装工程合伙承包协议篇七

甲方:

乙方:

甲、乙双方经协商一致,确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人,为明确双方责任,保质、保量、按期完成施工任务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,并结合商丘市有关规定及本工程的具体情况,签订本合同,双方共同遵守执行。

第一条 工程概况

1、工程名称: 商丘市宋城路景观绿化带工程

2、工程地点: 宋城路 睢阳大道--星林路

第二条 承包范围及内容

1、承包范围

(1)景观给排水安装商丘市宋城路道路绿化景观工程第二合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。

给水系统以市政总进水表点起,安装景观给水从水表安装至景观各给水点,与室内给水管以窨井进水表为界;排水系统从景观排水点至市政第一个检查井;

(2)景观电气照明、动力配电

范围:商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容

单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装,防雷接地、等电位系统。

(3)本项所有各种井的砌体及安装所有用工。

2、承包内容 商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸(包括设计变更和有关技术文件)中的水电安装全部施工内容。

第三条 质量技术要求

1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录,设计修改、变更通甲方: 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司

知关于本合同施工质量的要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。

2、乙方安装完毕并经自检确认合格后,应通知甲方管理人员进行验收,因乙方原因造成第一次验收不合格,必须无条件进行整改,若第二次验收仍然不合格,则处罚1000元。同时乙方必须无条件返工,直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的,按上述工期约定责任处罚。

3、各管线安装应严格设置控制点,确保横平竖直,位置正确,若出现平整度和垂直度达不到优良验收标准,每处处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工,造成的全部经济损失由承包方全部负责。

4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必须与其他工种配合的,应配备足够人员跟班配合。如预埋管线在砼内,浇砼现场必须有一个带班的班长负责,保证不发生质量问题,若发生质量问题凿打浇好的混凝土,责任全部由乙方负责,并每次罚款500元。

第四条 承包方式

包工、包机具、包质量、包安全、包验收、包资料,景观部分土方开挖、回填由乙方负责,需要大型机械由甲方提供。各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实,土方回填时,须进行夯实,雨后表面不能出现沉陷,否则造成的损失费用由乙方负责承担。

第五条 合同工期

1、从20__年03月16日至20__年 05 月06日。总日历工作天数为: 50 天。03月15日人员设备进场,

2、经甲方确认,乙方工期可相应顺延:

(1)甲方未能履行本协议规定之责任。

(2)设计方案改变令施工无法正常进行而影响进度。

(3)在施工生产过程中,因非乙方原因连续停水、停电达24小时以上造成停工。

(4)人力不可抗拒因素。

第六条 单价及合同总价款

1、合同综合单价

包含各种费用、风险,不含税;合同固定综合单价款为一次性包干价,竣工结算时不作调整,施工期间市场价格变动不作调整,风险由乙方自行负责。

2、合同总价

本承包工程暂定合同总价为人民币(大写) 肆拾贰 万元整,¥:(小写) 42万元。

第七条 乙方责任人

合同履约金伍万元。完成工程的30%退还履约金50%,工程如出现原材料问题,乙方不承担责任,施工中如图纸有变,甲方需要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。

第八条 甲方责任

1、在开工前,向班组提供必需的施工图纸。

2、制定项目的管理措施,加强对班组的技术质安工作指导、管理、检查、监督,协调各班组的生产管理工作。

3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱,并提供施工用水用电。

4、保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。

5、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未能按设计图纸所示内容进行施工,或质量未达到要求,甲方有权责令其返工或停止施工。

6、负责代办班组生产工人意外伤害保险,保险费用按乙方承包工费的0.6%在乙方的结算工款中扣缴。

7、施工完成后,在约定的时间予以验收及办理结算。

第九条 乙方责任

1、自觉遵守法律法规及有关规章制度。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关安全及施工现场的管理规定,加强安全教育,加强现场管理,认真落实措施,确保安全及文明施工。

2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责,严格按照设计图纸、有关技术要求及施工验收规范施工,确保工程质量达到约定的标准。

3、如发现承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷,应及时通知甲方。

4、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期,根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前7天提交下月施工计划和物资需用量计划表,经甲方批准后严格实施。

5、组织具有相应资格证书及素质良好的熟练技术工人持证上岗,并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。

按甲方要求统一规划堆放材料、机具,按工程甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场。

6、妥善保管、合理使用甲方提供的机具、材料及其他设施,做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况,与现场其他单位协调配合。

8、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料,并承担其费用。主要有办理手续过程中需甲方协助的,甲方应予以配合。

9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程甲方办理交工验收。

10、按时发放工资,如未按时给工人发放工资引起的纠纷,甲方有权代发工人工资,并将给予乙方壹万元 (10000.00元)的罚款,乙方应无条件退场并承担其它相应的法律责任。

11、乙方违反有关规定及本合同约定造成造成甲方损失,包括政府主管部门罚款,应向甲方承担赔偿责任。

第十条 安全要求

1、乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》等有关规定,采取必要的安全防护措施,认真执行安全技术交底,确保本乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识,杜绝违章生产、违章作业。

2、乙方驻现场的施工管理人员为,负责计划安排、人员调配、安全教育、技术交底、质量检查与报验,有事外出必须向甲方项目负责人请假。随时接受各级主管部门的检查。如发现违章作业,每次罚款贰佰元(200.00元),由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。

3、严禁随意拆除安全设施,施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除,否则每次罚款伍佰元(500.00元)造成严重后果者由乙方自己负责;杜绝重大安全事故和违章作业,工人月轻伤事故率不得超过千分之三。

4、工伤事故及其他安全事故, 由乙方承担责任,发生安全事故及重大伤亡应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方。

5、为统一管理,甲方为全部工人代投保意外伤害保险,按本合同总金额%

水电安装工程合伙承包协议篇八

安装方:(以下简称甲方):

承包方:(以下简称乙方):

经甲乙双方平等自愿协商签定本合同。

一、工程概况:

1、工程名称:水电安装

2、工程地点:藤业富豪广场二栋一单元704房。

3、工程内容:

①电:(包括:凿打线槽、钻孔、布线、线管固定、灯具安装、水泥沙浆补线槽、控制开关、电表、电箱、线路铺设、开关、照明插座及电话线、光纤线、网络线、电视线、安防系统、煤气管线、铺设室内安装、室外接到总表等强弱电工程、)施工、调式、验收。

②水:(包括:凿砖墙体、水泥沙浆补水管槽、自来水供进水管、水表、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、洗脸盆、座便器、水池、热水器、室内安装铺设、热水上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程)施工、调试、验收。

③踢脚线:(按照装修标准打好踢脚线)施工、验收。

④清理施工所产生的垃圾:(按照物业管理要求乙方须把水电安装所产生垃圾运到指定位置)。

4、工程性质:单包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

5、承包范围:该套住房所属水、电安装所涉及到的相关施工内容。

二、施工工期:

1、总工期。

2、开工日期。

3、竣工日期。

三、付款方式

1踢脚线打好、凿打线槽及凿砖墙体完成付30%,水电安装完、水泥沙浆补好线槽和水管槽付50%,开关、插座板、水龙头、热水器/灯具等与水电安装有关内容安装完后付。三个月后付。

四、工程总价:

人民币元(大写)(双方协商包干价)

五、施工质量要求及验收规范。

1、在施工过程中每完成一道工序须通知甲方验收,方可进行下一道施工,如有问题可以责令乙方返工。

2、合格,符合国家现行规定施工标准。

3、在布水电路时,水电路不准故意饶线路,尤其是在过墙时候必须打眼穿墙过。布完电线后以易抽动为原则。

4、电视线、网络线必须有分配盒,整线分支到所有的位置,禁用电视线、网络线及电话线走同一条管道。

5、“火线进开关、零线进灯头插座接线应符合左零右火接地在上”的规定。

6、开关、插座安装牢固、位置正确,盖板端正,紧贴墙面、四周无缝隙,;电气工程安装后应进行电气通电、灯具试亮、开关控制。

7、管道排列合理、铺设牢固、横平竖直、使用灵活方便、隐蔽工程先要验收再封闭。

六、甲方和乙方权、责。

1、施工所需工具用具、安全用品用具均由乙方自备、有关安全责任、安全事宜均由乙方负责负担与甲方无关

2、乙方按甲方要求,并配合各工序科学施工,并为其他工序施工提供方便和便利。

3、以上安装所有的.材料都由甲方提供、乙方对所有的材料负有质量监管和验收责任。乙方负责安装,包工不包料。乙方对工程安装质量保修期为三年。

4、施工安装期间,甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料;乙方负责组织安装工人安装施工等,如果甲方未按以上条款提供支持使乙方未能按时完成工程量的,乙方不负任何责任。

5、乙方进入工地后,严格做好安全防范要求,人员安全防范及安全事宜均由乙方负责和负担,与甲方无关。

6、在保修期出现的问题所产生责任由乙方承担。

7、在施工期间对小区内物品(如:电梯楼梯地板等物品)所造成的损坏,由乙方负责或赔偿。

8、如双方意见不一致、协商不成时,乙方应无条件撤常之后双方均可向有关部门申诉,或向法院起诉。

七、本合同一式两份,甲、乙、双方各持一份,自签字起生效。

甲方:乙方:乙方担保单位:

身份证:身份证:

水电安装工程合伙承包协议篇九

甲方:

乙方:

兹因甲方承建“滨海人家”住宅小区ⅰ标段工程的需要,现将该工程中的安装工程委托给乙方承包,为使工程保质、保量、保安全的顺利完成,在平等、互利的基础上,经双方共同协商结果,特制定以下条款,作为工程验收、结算、付款的依据,希共同履行合同条款:

一;工程项目地点:舟山市沈家门墩头329国道南边

二:承包形式:

乙方以包工包料形式承包,即水、电工程施工所需要的工具、材料、 设备、施工人员等均由乙方自行采购及组织。起重机械、电源、水等 由甲方提供。

三;承包工作内容:

ⅰ标段15#16#17#18#楼及地下车库、厕所工程中所有的安装工程。 并提供给甲方所有工程三套合格的施工内业资料。施工现场施工作业用的临时水、电材料由甲方提供。乙方无偿负责安装及调试完善。现 场办公室及临时设施内的水电材料及安装人工均由乙方承担。开关箱至乙方机械的接电线、施工用的接线板、夜间加班用的碘钨灯均由乙 方自行负责。

四:质量要求:

要求一次性验收时达到合格工程,如果因乙方质量原因达不到合格工 程时甲方扣除乙方总价款的5%的费用,并由乙方负责由此产生的一切费用。乙方必须严格按设计图纸及变更联系单按强制性标准要求施 工,认真按国家验收评定标准精心施工,不得违章作业。在施工中必须服从建设单位、甲方施工人员的指挥、接受监理公司的监督。对于 所有隐蔽工程必须经甲方施工人员及建设单位同意后方可隐蔽,再进入下道工序。不得擅自隐蔽。上班前必须先了解精通图纸要求。承包 人及现场组长必须亲临现场管理(有事外出向项目部请假)。

五;安全文明生产:

乙方所有施工人员必须认真执行“安全第一、预防为主”的方针,严 格遵守安全操作规程,不得违章作业,对新工人必须进行“三级”安全教育后才能上岗。积极配合项目部创建标化工地,随时保持施工场 地的干净和整洁,特别是要随时保证施工现场的干净和整洁,做到“工完场清”。保证临时施工用电、用水符合标化工程验评标准。如乙方 在施工期间发生工伤事故,甲方只承担保险范围内的费用,其余一切费用均由乙方自理。如在现场发现乙方人员有偷盗、打架等现象,一 些责任均由乙方(承包人)负责。如乙方原因对他人造成安全事故,此责任均由乙方自行负责,甲方并追究对甲方造成的一切经济损失。

六:工程进度:

乙方必须服从执行甲方总体施工进度计划,合理安排作业,必要时需加班加点赶进度,如无故拖移工期,造成损失的,由乙方承担责任,并甲方有权可按违反合同进行处理,有权在此情况下随时调换施工队伍,并有权扣除所有乙方前期完成的工程款。

七:结算方法:

乙方依照甲方单位实际跟建设单位结算方式条件进行独立核算,甲方 扣除乙方总价的12%作为建筑公司管理费用,另外乙方再返回总价的4%给甲方,作为配合费。施工过程中的水、电费用乙方按工程总价 摊付。乙方自行提供预、决算书及各种齐全的内业资料。

八:付款办法:

乙方每月上报给甲方实际完成的工程量,经甲方现场项目部核算后上报给建设单位,经建设单位核算确认后的工程款(扣除各项乙方应支付的各项费用后)按80%汇拨给乙方,同时乙方必须提供给甲方80%的正式材料发票及20%的工资清单。工程竣工验收合格后,总价支付到85%,经甲方上级审计部门审计后支付到总价的95%,留5%的保修金待保修期满后返回给乙方。

九;其他事项:

1、使用各种材料时,不得浪费,如甲方发现乙方有浪费现象时,视 情节轻重程度进行罚款。

2、每个节点部位工作完成后,乙方应把剩余垃圾及各种材料清理干 净,归类、堆放到专用场地,做到层层干净。

3、在各单体建筑中预留的各种油烟机孔、空调机孔、排风扇孔等预 留管由乙方提供,并在砖墙砌筑时及时交与泥工。

4、除泥工组、架子组外,楼层平板混凝土浇捣验收前,打扫卫生由项目部派专人打扫冲洗,木工组、钢筋组、水电组每组每次各收20.00 元。

5、各种试验试件应提前做好并交给施工技术人员。

6、不能在架子堆放上大量材料,不能随意解脱安全网,如确实因生 产需要必须解脱,工作完成后应立即回复原样,做到文明生产,如拒不执行的,项目部安排专人挂上,费用由乙方负责。

7、工地内不准食宿、赌博、酗酒、盗窃,不准摩托及自行车辆进入 工地,对违规人员,项目部有权干涉直至罚款处理。工地内工具遗失被盗甲方不负责任,但甲方尽力做好防盗措施。

8、为创建文明标化工地,各班组的安全帽、雨衣各班组上报数据由 项目部统一购买,乙方自行保管,所耗费用在当月工程款发放时扣除,以后欠缺部份由乙方自行解决。

9、如乙方在施工期间确实不能胜任此工程施工的,甲方有权终止合 同,并追究其经济赔偿责任。

10、甲方无偿提供给乙方一间临时办公用房,作为乙方办公、值班、 工具堆放之用。

此合同一式二份,双方各执一份,签字后生效。未尽事宜协商解决,帐款结清后合同自行作废。

甲方签名: 年 月 日

乙方签名: 年 月 日

水电安装工程合伙承包协议篇十

甲方:______________

乙方:______________

经甲、双方充分友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,明确双方责、权、利,确保项目工程能优质按时完成,遵照《合同法》,特签订如下合同:

一、服务事项:

工程项目:达到国家验收标砖地

承包范围:包工不包料

____年____月____日至____年____月____日。特殊情况(人力不可抗拒因素),工期可顺延。

二、工程价格及付款方式

a、水电安装/平方,以地面平方计算。

b、甲方按照乙方完成后验收的合格实际方量%付款,工程进度一半后,甲方验收合格付给乙方总价_______%,其余工程款待竣工验收合格后一次性付清。

三、甲、乙双方的责任

1、甲方为乙方提供所需材料。

2、甲方有权对乙方的违规行为进行制止和批评并限期整改,有权对一方的工作进行不定期的质量检查验收。

3、乙方人员必须服从甲方统一管理和调派。严格遵守甲方的相关规章制度和遵守水电工安全生产责任。

4、乙方人员必须达到安全文明工地标准。因乙方违规操作及本身因素造成的损

失和安全事故,均由乙方自行承担,甲方概不负责。

5、乙方在施工过程中必须密切配合其他工种,对于无故造成的返工乙方自行负责。

6、甲方为乙方提供的装修材料,未经过甲方的同意,乙方不允许挪以私用,违者甲方有权利对乙方进行罚款,严重者甲方有权利追求其法律责任。

四、安全责任

乙方必须执行安全生产责任制度,采取有效措施,防止其它安全事故的发生,发生事故时,乙方应积极采取措施减少人员伤亡和事故损失,并第一时间报告给甲方,接受上级有关单位调查,积极分析事故原因,责任方承担由此造成的一切法律责任和经济损失。

五、以上各条需甲乙双方共同信守,若任意一方违约,守约方有权向违约方索赔,未尽事宜,以现行法律为准。

本合同一式二份,双方各执一份,自合同签订之日起生效。

甲方:_______乙方:_______

联系电话:_______联系电话:_______

水电安装工程合伙承包协议篇十一

发包方:

承包方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。发包、承包双方就本建设工程施工事项协商一致、订立本协议书。为确保工程质量,保证工程进度,提高经济效益,明确双方责任,经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。

一、工程概况: 工程名称:工程地点: 承包范围:水电安装工程及弱电部分,清理自己产生的建筑垃圾,安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负责。(给水管安装到水表前,排水管,雨水管安装到阴井和排水沟,电器部分安装到电表前,接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装,弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等,水电施工图范围。)

二、承包概况: 包工不包料、自己使用的工具自带,发包方不给予提供。

三、质量要求: 承包方必须严格按施工蓝图、施工规范认真组织作业,每一道分项工序完成后,承包方自检后报发包方,发包方及监理组织一次性合格验收,验收不合格,出现返工,影响下一道工序,造成经济损失由承包方负责。保修金5%,保修期限为终验合格后两年内。

四、工期要求: 承包方必须与土建部分同时完成该项工作内容,如中途有意停工不做,而影响下一道工种施工,发包方有权终止合同另找他人做,但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则承担一切经济损失。

五、承包单价: 按建筑面积:19902 m2 按建筑面积19.00元/m2 ,地下室建筑面积6102 m2 按建筑面积每平方米6.00元/m2 ,以上合计总价:414750元整。

六、付款方式:

工程进度款,按实际完成工程量支付50%,达到初验标准再支付20%,终验后再支付20%,住户钥匙交清后支付5%,验收完成后两年内返还保修金。

七、施工现场材料管理: 作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸和所定的材料品牌使用材料,如果承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。

八、安全责任: 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。 由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故,均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任,发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。 九、承包方责任:

1、必须约束本组作业人员,不能乱拿工地的东西,未经负责人同意,私自乱拿者,以偷窃行为处理100倍价值处罚,不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架,影响公司形象,如发生一次罚款20xx元,不许在工地上随地大小便,如发生一次罚款20xx元。

2、承包方必须服从发包方安排和指挥,遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。

3、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行,若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。

十、奖惩制度:

1、承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工,发包人将对承包人按实物总造价三倍给予处罚。

2、若在正常情况不按施工进度进行,每延误一天处罚 1000.00元。 3.实际工期按发包人要求执行,承包人遵照执行。

十一、相关事宜:

1、如承包人私自把承包的工程转包他人,本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。

2、承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理,处理施工过程中发生的问题等。

3、本合同一式二份各执一份,由签订日起,有法律效力,完工后自行失效。

发包方:承包方:

电话:电话:

签订日期:年月日

签订日期:年月日

水电安装工程合伙承包协议篇十二

工程名称: 中方县商业步行街17#楼

甲 方:

乙 方:

质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装承包给乙方,特定如下合同:

一 承包方法:

1 承包形式:单包,即包工不包料。

2 工作范围:工程上的主体预埋、水电安装、防雷接地、室内外给排水安装、室内外照明线路、灯具及开关安装、系统调试、竣工验收、材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3 承包价格:每平方米元。按图纸设计要求,不论中途是否变更,一次性包干。

二 工程进度:按甲方及业主要求,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

三 质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

四 安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。服从现场安全管理,工地上每次浇筑砼电工必须跟班,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

五 文明卫生

1 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

2 职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

六 罚款制度

施工不带安全帽罚款50元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款30元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以500-1000元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。

七 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

八 付款方式

每完成一层楼面,支付工程款(按实际完成工程量的80%支付;线管预埋约按6元每平方支付)其余待竣工验收合格后一个月全部付清。

九 此合同一式贰份,双方签字后生效,各执一份为凭,并作为甲乙双方当事人法律依据。

甲方:

乙方:

日期: 年 月 日

水电安装工程合伙承包协议篇十三

甲方:(发包方)

乙方:(承包方)

本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条 工程概况

1.施工地点:________________

2.工期:_________年_______月_______日 至________年_______月_______日

3.本项工程预计________平米,结算价格为________元/平方米(建筑面积)。工程总价约为:________元。

第二条 材料供应的约定

1.甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条 关于工程质量及验收的约定

1.本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他 db-35/t98》及《运城市装饰工程质量验收标准》

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:

1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。

3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:

1. 工程款付款方式:

主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。

2. 乙方承包内容:

1).水电开槽、布管、穿线、埋盒

2).所有水电施工过程的垃圾清运

3).水电施工的穿墙、打孔、切割

4).开关面板和灯口安装

3.工程结算方式:

按建筑面积结算:________元/平米

第六条 违约责任:

1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。

第七条 纠纷处理方式:

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。

第八条 合同的变更和解除:

合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金,并办理终止合同手续。

九条.其它约定第:

1.双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

2.经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

第十条 附则

(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(二) 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):

水电安装工程合伙承包协议篇十四

工程名称:

甲 方: (发包人)

乙 方: (分包人)

质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:

一 承包方法:

1 承包形式:单包,即包工不包料。(耗材由甲方提供,含耗材及机械工具等,焊条、锯条、铁钉、铁丝、胶带、切割片等易耗材料。)

2 工作范围:1.工程上的主体预埋(包括强弱电)、2.水电安装(供水,排水,依据图纸施工到位)(强弱电主线入户),3.消防安装:消防弱电的安装调试,消防栓的安装调试乙方不负责验收)。4.材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求施工,中途如果有变更则另行计价。

4 总承包面积 平米(建筑面积按图纸实算)

二 开工日期:以现场通知为准

工程进度:按甲方要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走。

三 质量上:项目部对该工程质量管理目标--一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

四 安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

五 文明卫生 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

甲方驻工地代表

1甲方驻工地代表姓名:

2职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。

甲方工作

甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作:

1负责与业主的联系,组织重大经济谈判;

2负责组织图纸会审和技术交底,编制总的施工组织设计,审查乙方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划;

3负责组织阶段验收和竣工验收工作,对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督;

4定期组织召开业主例会,对施工生产情况进行协调;

5提供施工现场的施工用临时水源、电源,临水供水至主干管,临电供电至二级电箱;(楼层或其他,隔层或是每层);

6提供乙方人员食宿场地;

7负责提供甲方现场管理人员名单,如有变动,提前一周通知乙方;

8甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系;

9保证春节前乙方工人工资能及时发放;

10及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。

乙方驻工地代表

1乙方驻工地代表姓名

2职责:乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工,履行分包合同中规定的义务,遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。

乙方工作

乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作:

1编制施工方案,并经过甲方代表批准;

2按照甲方通知的时间准时进场,并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划,并对数量负责;

3严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求;

4按照甲方代表批准的施工方案进行施工,未经甲方代表认可,不得擅自更改施工方案;与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工,乙方应对甲方指令进行复核及确认。

八 付款方式

结算依据:以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。

1.按节点进度支付工程款:±0.000封顶支付9%,三层封顶支付6%,九层封顶支付4%;十六层封顶支付6%;主体封顶支付5%,地下室至九层安装完成支付15%,十层至十六层安装完成支付15%,十七层至顶层安装完成支付15%;安装调试完毕支付17%;

工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的3%;剩余5%为保修押金,工程结束验收后按总承包金付足 剩余5%为质量保证金(三个月内付清)

九 工期延误:

1 对下原因造成的工期延误,经业主、甲方确认的可以顺延工期:

2有大的设计变更工程量增加较大时;

3不可抗力;

4乙方施工项目对工期造成影响时;

5方代表同意顺延的其它情况。

6格按甲方工程部进度计划施工,如完不成时,甲方有权责令乙方限期整改。

补充条款:

1在工程施工中,依照合同发生的手写、打字、印刷、复印的各种通知、任命、证书、备忘录、会议纪要函件及经过确认的电报、电传等均以对方负责人签字为准;

2如因甲方所供材料不及时工期顺延。

本合同未尽事宜,可另行补充合同及附件,补充的合同及附件与本合同具有同等法律效力。

十 此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

发包人: 分包人:

法定代表人: 法定代表人:

委托代表人: 委托代表人:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服