现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
门窗安装承包合同篇一
甲方：__________________________(以下简称甲方)
乙方：_________装饰工程有限公司 (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就____________小区的门窗制作及安装等事宜，订立门窗安装施工合同。
一、工程概况：___________________
二、工程工期：___________________
三、工程价款：
1、综合单价：
2、工程款支付
(1)本工程无预付款;
(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。
3、工程款发票
甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。
四、材料供应：
五、工程保修及售后服务
1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。
2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。
3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。
5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。
6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。
7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。
六、违约责任
1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。
2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担______元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20%的违约金。
4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。
5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。
7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。
8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。
9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。
七、争议解决
发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
八、其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份，均具有同等法律效力。
门窗安装承包合同篇二
乙方：
经甲乙双方共同协商，就安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据国家相关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：详见工程量报价清单。
四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：万元整。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方在年月份进场施工，年月日前完成所有工程安装。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照工程款的0.5%/天，人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式：
(1)工程预付款：在本合同签订后当日内，甲方按合同总价的85%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
(2)工程进度款：按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款，工程完工后甲方有权扣押乙方工程款总数的0.5%作为工程保修金，过完工程保修期如若工程未出现质量问题甲方应如数退还扣押保证金。
七、双方责任：
1、提供施工图纸、技术资料3套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。
乙方：
1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方进场后，在1天内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收：
1、乙方在工程安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、工程安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。
九、安全管理：
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁：
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价15%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
十一、其他：
1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
1)设计图纸及招投标文件的技术要求。
2)工程安装工程单元质量评定表、记录表。
3)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
5、设备详表附后。
十二、合同份数：
本合同一式2份，甲、乙双方各持1份。
甲方：乙方：
法人代表(委托人)：法人代表：
联系电话：联系电话：
年月日
门窗安装承包合同篇三
承揽方(乙方)：__________________
依照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第1条工程概况、工期、合同款价
1.1工程概况
工程名称：__________________
工程地址：__________________
工程内容：乙方根据甲方提供的图纸及甲方定做要求，进行塑钢门窗窗型设计、绘制并提交《塑钢门窗大样图》给甲方确认后，乙方按要求制作、安装塑钢门窗。
1.2工期
开工日期：__________________
竣工日期：__________________
保修期：年，自塑钢门窗工程验收合格之日起计算。
1.3合同价款
门窗数量：平方米(门窗按设计洞口尺寸计算，暂估)。
门窗单价：￥元/平方米。
合同总金额：￥元(暂估，最终结算价以实际发生量计算)。
1.4工程款支付：合同生效后材料到现场5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，门窗工程窗框安装完毕后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%;门窗工程窗扇(含纱扇)安装完毕后15个工作日内，甲方负责将乙方结算办理完毕同时支付本合同结算总价款的余额(扣留3%的保修金);工程保修期满后5个工作日内甲方向乙方支付保修金(结算总价款的3%)。
1.5甲方未付清所有工程款项前，乙方保留其制作安装的门窗的所有权。
第2条主要材料质量必须达到国家标准要求，门窗并按国标生产安装验收。
2.1型材：大连实德型材
2.2玻璃：6mm平钢化+6a+6mm平钢化中空
2.3五金件：优质五金配件
2.4密封胶条：玉溪橡塑厂提供
2.5密封毛条：仿硅化毛条
2.6衬钢：壁厚为1.2mm镀锌国标钢衬
2.7纱窗：不锈钢纱网
第3条保修、维修及售后服务
保修叁年，终身维修，接电话24小时内到现场，72小时内修复。
第4条违约责任
合同签订后，任何一方不得单方面撤消或不履行合同。
否则，违约方向守约方一次性支付违约金：合同总价款的10%。
并承担由此给对方造成的一切经济损失。
其它违约责任按《民法典》执行。
第5条解决合同纠纷方式
双方友好协商;向经济合同仲裁委员会申请仲裁;向原告方所在地人民法院起诉等。
第6条本合同经双方签字盖章后生效，壹式肆份，双方各执贰份。
第7条合同有效期
自合同签定之日起至保修期满，价款及保修金支付完毕终止。
第8条合同附加条款
施工安全：施工安全由施工方自负
第9条未尽事宜，双方协商解决。
日期：__________________
门窗安装承包合同篇四
承包方(以下简称乙方)：
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，结合本工程具体情况，经双方协商达成一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条：工程范围
窒内套装门、防火门、防盗门安装。
第二条：承包方式
包工 包料
第三条：材料的质量标准
室内套装门、防火门、防盗门按图纸设计质量标准制作安装，室内门颜色、花型由甲方确定，乙方提供色卡及门样花型，乙方提供门厂家的质检报告及合格证。
第四条：结算依据
室内门、卫生间门：420元/㎡，防盗门580元/㎡，防火门(乙级)630元/㎡。以上价格包含五金安装。
第五条：付款方式
合同签订后付预付金50%，安装完结后付45%，验收合格后付5%。
第六条：责任与权利
甲、乙双方要尽职尽责，紧密配合确保工程顺利施工，制作按甲方认可样式为依据，认可后不可随意更改，以此产生的后果及费用由甲方负责。乙方严格按照国家塑钢的标准施工，保证质量，在施工中的一切质量问题及不安全责任事故由乙方负责。
第七条：本合同一式二份，甲、乙双方各一份，此合同自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
门窗安装承包合同篇五
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、生产厂家
三、合同工期
全部家俱的工期为 日历天，其中：于合同签定后 日历天完成工厂制作并送达现场，到场后 日历天内完成现场摆放与安装。
四、质量标准
五、合同价款
合同金额(大写)：(小写：￥ 元)
本工程材料采购安装采用合同总价包干形式。
六、组成合同的文件
上述相同层级中如包括多个文件，则文件的解释效力以时间为序，时间在后的优先解释。
七、承包人的责任
承包人向发包人承诺按照合同约定保质保量供货并在质量保修期内承担质量保修责任。
八、发包人的责任
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
本合同双方约定：双方签字盖章后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
门窗安装承包合同篇六
发包人全称：_______(以下简称：甲方)
承包人全称：_______(以下简称：乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合河北省保定市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称：_______工程(以下简称：本工程);
工程地点：______________
施工现场条件：以现场实际情况为准;
施工部位：本合同约定乙方施工部位为：_______中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1、5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。
三、合同工期：
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_______日历天;开工日期为：_______年_______月_______日，竣工日期为：_______年_______月_______日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000、00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
四、质量标准：
①建设强制性条文;
②《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88;
⑧省、市相关部门的各种规章制度;
⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000、00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。
3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、合同价款、工程量的计量及结算方式：
①综合价：10、50元/㎡;
②计时工：普工65、00元/工日;技术工65元/工日(每工日按8小时计)。
2、工程量的计量：
(2)零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。
(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;
②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;
六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。
2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。
3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。
4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。
七、施工管理规范
5、建设工程现场文明施工管理办法。
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)
7、治安管理处罚条例。
八、合同生效：
1、本合同订立时间：_______年_______月_______日。
2、订立地点：______________
3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。
门窗安装承包合同篇七
发包人：（以下简称甲方）
承包人：(以下简称乙方）___________________
为了明确工程内容和双方责任，本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本 合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及石家庄市有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。
一、定义
1.1 甲方：是发包人，华鼎伟业石家庄办事处
1.5 方案：经过甲方确认，且能满足乙方施工所需要的图纸(包括配套说明和有关资料)。
二、 合同文件解释次序
1、 构成合同文件的内容，即：协议书及其附件
2、 法律、法规、标准、规范
本工程施工及验收依据的规范和国家标准：国家、地方及行业规范和标准。
3、 工程内容和承包范围
工程地点：石家庄市经济技术开发区世纪大道66号(即金刚集团)
工程名称：金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程
承包范围：甲方确认金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程。
4、 工程工期及质量要求：
本工程工期要求：工期按日历天数计算，以合同签订付工程款之日起开始计算工期，总工期__天，____年__月__日开始计算工期，竣 工日期为_____年__月__日;工程质量须验收达到国家规范要求的合格标准。
五、合同价款及承包方式
2. 综合单价含人工费、安全文明施工费用、保险等全部费用。合同价款含包质量、包工期、包安全、包验收等费用。
3. 综合单价含乙方在签订本合同前对本工程的施工方案、施工标准、技术说明、合同条件充分理解、本工程所在周围环境、交 通道路等情况均已详细研究并充分了解，合同价款中的已按合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑等各项 因素并计算了全部费用，保证按合同要求完成全部内容。
4. 如果按合同图纸及方案在实际施
工中取消某部分的施工，该部分相应的费用结算时予以扣除。如果在合同方案之外变更增加 金额，并经甲方书面确认(要求工程管理中心、工程成本中心、甲方现场代表一致确认)同意结算时调整费用。
六、工程款支付与结算
施工验收完成后一次性结算
七、甲乙双方权利和义务：
甲方权利和义务：
1、协调乙方办理工程所需要的许可、执照或批准。
2、为乙方提供现场施工用水、用电接驳点，及10米升降机一台费用由甲方承担。
3、按合同规定支付工程款。
4、甲方协调乙方与其它施工单位交叉配合的工作。乙方必须按照规定的时间完成合同范围内工程的施工，并保质保量。
5、当乙方的工期、质量、指令等的执行等未达到合同中有关要求时，甲方发出书面通知，要求乙方整改。
乙方权利和义务：
1、未经甲方同意，乙方不得将本工程转给第三方。
2、严格按施工图及合同要求的设备、材料规格型号进行安装
3、乙方完整及时执行甲方指令,并应严格执行有关质量和安全保证措施、组织措施、做好现场有关记录等情况。
4、乙方必须教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定，做到文明施工、安全生产。如工程出现质量安全事故，一切责任由乙方承 担。
5、乙方必须严格按照国家、省、市等有关规定支付工人工资，不得拖欠或克扣。
6、乙方成品保护及其它
1)、施工前应对施工周围的建筑物品进行防护，以防止损坏，若有损坏则要复原或赔偿。
2)。施工过程中对光源保管不当造成的损失由乙方承担
八、进度、工期的管理及施工配合：
1、合同签订之日起，开始计算工期，__天内全部完工。
2、详细材料、设备到货及安装时间由乙方按照合同要求，并结合项目实际进展情况,合理安排并编制施工进度计划表。
3、由于乙方原因导致工期延长损失，其返工损失等费用由乙方承担，并承担工期延误的违约责任。
4、如果出于以下不可抗力事件原因：指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件， 诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;经甲方和监理书面确认后，乙方有权延长工期。
九、保险
a)对工程、材料、生产设备和承包人设备的损失或损害;
c)双方和任何发
包人代表对承包人人员的死亡或伤害的责任，但由发包人、任何发包人代表的疏忽产生的责任范围除外。
保险单应由保险人按甲方批准的条件发出，乙方应向甲方提供任何要求的保险单已生效并已支付保险费的证据。从保险人处收到的、 与工程损失或损害相关的所有付款应由双方共同保有，用于修复这些损失或损害，或作为对不需要修复的损失或损害的补偿。
十、争端的解决
合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果协商无法解决，由甲方所在地的人民法院裁定。
十一、双方承诺
1、乙方向甲方承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并履行本合同所约定的全部义。
2、甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
十二、合同份数
本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
十三、未尽事宜
十四、合同生效
1、本合同经甲、乙双方盖章后即生效。
2、合同订立时间：_____年__月__日
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
门窗安装承包合同篇八
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
甲方所建的 工程门窗工程分包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》明确双方在施工过程中的权力、义务和经济法律责任，经双方协商同意后签订合同。
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 工程承包的范围和内容：
四、 双方责任：
甲方：
1、协调提供乙方材料堆放仓储设施。
2、按乙方施工方案中的塑钢窗施工工序需要，提供符合门窗验收标准的门窗洞口。
3、乙方已做好的成品项目，因设计变更或甲方技术人员指挥失误所造成返工，一切返工费由甲方按实计付。
4、为了确保施工顺利进行，解决应由甲方解决其它事宜，协调乙方与有关部门及土建的相互关系。
甲方为乙方无偿提供以下施工条件。
(1) 提供材料存放场所：
(2)配合提供垂直运输机械：
(3)提供水、电使用：
(4)提供工程交底数据。
5、及时按照合同约定支付工程款给乙方。
乙方：
1、 制定详细有效可行的施工方案，组织好过硬的施工队伍。遵守有关法律和规定，服从甲方现场管理，接受甲方和监理的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、例会纪要、施工及验收规范进行施工。积极与甲方施工单位协调在施工中的配合事宜。
2、 严格按照设计图规范、规程和合同要求施工，并对原材料、施工工艺及施工过程负责。
3、 提供产品出厂合格证、检测报告、配合做好工程塑钢窗验收所需的相关资料。
4、 乙方必须保证其合同约定施工工期，如因甲方或不可抗力因素，则工期顺延。
5、 乙方必须做好安全施工、文明施工。做到工完料净，一切边割废料及散落杂物必须清理干净，不污染其它工种成果。
6、 一切按规范施工，如有不合格须返工全部由乙方负责。
五、 工程内容及要求：
1、 工作内容：
(1)按甲方提供的设计图施工、其原材料、几何尺寸、厚度必须符合要求，玻璃厚度、工艺应符合要求。
(2)清理预留洞口修边、成品保护及验收前的清扫工作。
2、工期约定：
(1)开工时间 年 月 日，工程工期为 天(乙方的施工进度应满足甲方总体进度要求;与甲方配合，应满足甲方进度要求，雨天、大风天气工期顺延。
(2)开工日期以甲方发出开工令为准，计算乙方工期，工期按日历连续计算。
(3)由于甲方原因造成乙方不能按期完工，凭甲方及监理签证工期顺延。
3、工程质量：
六、 文明施工
现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作，遵守甲方各项规章制度，做到工完场清，不同材料分类固定存放;施工过程中根据当天施工内容合理利用施工场地，工具材料不乱扔乱放，尊重和服从甲方的现场监督和指导。
七、 安全要求
1、 乙方不能作主排除的安全隐患，要及时请示甲方负责人和工地技术负责人支持，消除隐患。在隐患没有解决之前，乙方不得冒险施工作业。
2、 乙方在组织工人施工时，必须提供安全意识，做好安全防范，制定安全措施，保证安全生产，杜绝任何工伤事故发生。
3、 施工安全用电：施工用电必须遵守安全用电规章制度，按指定配电箱专人接线操作，非专业人员严禁操作。
八、 工程验收：
1、 乙方施工窗框完后由甲方组织监理单位和乙方一起对窗框尺寸、质量进行验收，验收合格后方可进行玻璃安装施工。
2、 乙方每道工序完成后，由监理公司验收合格后方可进行下道工序的施工(三个工作日内没有组织验收，视同验收合格可继续下道工序施工)。
九、 工程造价与结算
1、该工程门窗塑钢窗每平方包干综合单价为元/(不含税)
3、乙方施工的门窗工程施工完毕后，经甲方、监理、乙方(分包单位)、建设单位、设计单位、质检等单位共同验收合格后，一个月内甲方须与乙方办理完工程的最终结算手续。
十、 付款方式
施工开展后乙方报进度，经甲方、监理审核，按85%付进度款。门窗系统施工完毕，通过甲方、监理、质检等有关单位验收合格后，甲、乙双方进行本工程的竣工结算，经双方确定工程量和总费用，甲方应在一个月内付清乙方工程款。
十一、其它约定
1、 在整个施工过程中，若因乙方原因造成了质量和进度问题，其责任由乙方承担。
2、 若因甲方资金不能按合同执行，或甲方其它原因造成无法履约，责任由甲方承担。
3、 甲方必须按照合同约定条款及时付款，如超期则按超期金额的0.1%/天进行处罚，乙方必须根据合同条款，保证质量按照工期要求完成任务。
十二、本合同在执行期间，若双方出现争议另行协商解决。如不能达成一致，可向人民法院起诉。本合同双方签字盖章生效，双方完全履行权力义务后即终止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
