随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
房屋抵付工程款合同篇一
乙方：_________________
甲、乙双方就甲方以商品房抵付乙方部分代理佣金事宜，达成如下协议：_________________
1、甲方用项目的商品房(以下称该商品房)等额抵付欠乙方代理佣金，乙方同意接受。
该商品房坐落于房号，建筑面积平方米(建筑面积以最终测绘面积为准)，单价元/平方米，总房款元;抵付甲方欠乙方代理佣金元。代理佣金超过房款的差额元由甲方以货币方式支付。
2、双方同意：_________________在甲方与乙方或乙方指定第三方签订《商品房买卖合同》，开具等额购房发票后，甲方协助乙方或乙方指定第三方办理产权登记手续。
3、乙方原则上不许退房，如果因为特殊原因退房，须经甲乙双方一致同意。若给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
4、《商品房买卖合同》登记或乙方(含乙方指定第三方)领取该商品房钥匙，即视为甲方向乙方履行了支付代理佣金的义务。
5、本协议自双方签字盖章后生效，双方应积极履行各自的义务，任何一方不得以该商品房产权尚未过户、未开发票等理由，主张本协议无效或抵付行为未完成。
6、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
经办人：_________________经办人：_________________
日期：_________________日期：_________________
房屋抵付工程款合同篇二
最新的多被告工程款诉讼状范文
原告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,电话：________________
被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________
被告：________________，性别：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________电话：_____________
诉讼请求：
1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计________元。
2、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
被告________委托被告________为其寻找进行石膏墙安装的人员。________年________月________日,原告经被告________介绍同意为被告________所负责的________旅馆进行石膏隔墙的安装。在进行安装之前,原告通过被告杨________同被告________协商先预付一部分款项,待安装完毕之后将剩余款项付清。被告________在________年________月________日支付了预付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒绝再支付剩余款项。________年________月________日,原告要求被告________量面积进行决算,被告________不但不予理会,还纠集其他人对原告进行殴打,原告拨打110,经过民警的调解,被告________同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费,并在一周内付清所欠的劳务费。被告________于当场支付医疗费________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面积,由此得出原告所安装石膏墙的面积为________平方米,安装费为________元,医药费共计________元。双方经过协商后约定剩余的欠款为________元,由被告人________支付。但时至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。综上所述,原告为二被告进石膏墙的安装,实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。依据《劳动法》等相关法律法规,原告享有法定的权利,被告________最为雇佣方,被告________作为直接负责人拖欠安装费的行为,严重侵害了原告的合法权益。因此,原告为维护自己的合法权益,现提起诉讼,请求法院公正裁决为盼。
此致
__________市__________区人民法院
具状人：_________________
________年________月________日
房屋抵付工程款合同篇三
甲方：(身份证号：)
乙方：(身份证号码：)
甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积 平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：
一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付 万元购买该房产;
三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。
四、乙方向甲方支付购房款的约定：
1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元;
2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元;
3、剩余款项乙方每年支付元。
4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。
七、本协议自双方签字生效。本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
房屋抵付工程款合同篇四
甲方(债权人) ，身份证号码：__________ ，住址所在地(通讯地址)：_______________________________，联系方式：__________ 。
乙方(欠款人) ，身份证号码：__________ ，住址所在地(通讯地址)：_______________________________，联系方式：__________ 。
上述各方就乙方偿还甲方欠款事宜，达成如下协议：
一、 欠款情况
经双方结算，乙方共计欠付甲方____________国际工程款￥____________元(大写____________元)，现已支付其中￥____________元的部分，尚有￥____________元(大写____________元)未支付。
二、还款计划
1.各方一致同意，乙方就剩余的工程款￥____________元部分，于______年______月______日前向甲方支付完毕。
2.乙方依前述还款计划向甲方还款时，应向甲方指定收款账户支付欠款，否则视为甲方未收到欠款，甲方有权要求乙方依协议约定继续履行当期及后续还款义务。
甲方指定收款账户：
收款账号：__________
开 户 行：__________
户 名：__________
3.乙方按本协议约定履行全部义务后，双方再无其它争议，原合同约定的债权债务归于消灭。
三、违约责任
乙方未按本协议约定履行还款义务的，甲方有权要求乙方立即支付全部欠款，并收取逾期付款利息(以________________元为本金，按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款项之日止)
四、争议解决
1.本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
3.双方提供以下地址为法律文书送达地址：__________
甲方：__________
乙方：__________
六、附则
1.各方均充分知晓并理解本协议中全部条款的实质含义和其法律意义，并基于此种理解签署本协议。
2.本协议经签署后生效。
3.本协议一式三份，各方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签字捺印)：__________
签署时间：__________年 _____月 _____日
乙方(签字捺印)：__________
签署时间：__________年 _____月 _____日
见证人(签字捺印)：__________
签署时间：__________年 _____月 _____日
房屋抵付工程款合同篇五
甲方：___________
乙方：_____________
经双方友好协商达成以下协议：
1、乙方申请将甲方所欠乙方项目外墙涂料工程款_____________元，现乙方申请将该笔款项转给甲方，由在购买住宅一套，该房屋户名写为______________，身份证号_______________，若产生一切责任由________方承担。
2、该笔费用已完成发票审核签呈手续，请财务部门审核。
该笔费用转为乙方住宅购房款后，甲方无需再行支付给乙方
3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与甲方无关。
甲方：____________
_______年______月____日
乙方：____________
_______年______月____日
房屋抵付工程款合同篇六
甲方：____________有限公司
乙方：________________
身份证号：____________
________________________
身份证号：____________
丙方：________________
身份证号：____________
甲乙丙三方依据《民法典》的相关规定，在自愿、平等的基础上，就工程款支付及房屋抵押事宜，经过充分协商，达成如下协议：
一、本协议中的甲方系____________市集宁区“____________”b—33#楼项目的施工单位，____________系“____________”b—33#楼的重包方，和内蒙古建筑安装工程有限公司系挂靠关系。乙方________和__________________系集宁区“____________”b—33#楼的劳务大清包，丙方系集宁区“____________”b—33#楼的木工劳务承包方。乙方从甲方处承包了“____________”b—33#楼的劳务(大清包)，丙方又从乙方处承包了木工劳务。
二、根据乙丙双方签订的《劳务合同》的约定，乙方未能按照约定支付百分之六十的工程款，为保证工程款的顺利拨付，甲方自愿以其自有的“____________”b—33#楼2单元二、三、四、五层(均户100平米)四套房屋为乙方向丙方提供担保，保证乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承诺在______年______月______日前给丙方拨付工程款伍万元，如到期后乙方从甲方处领不到工程款导致不能给丙方付款，丙方有权将甲方提供的担保物依法出售，将变卖房屋所得价款优先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”b—33#楼主体十一层浇筑之前从甲方处领到工程款并向丙方支付工程款____________万元，甲方可以收回抵押给丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主体浇筑完工后的十日内甲方结清全部工程款后返还，甲丙之间的抵押担保关系解除。
五、如果甲方在主体浇筑完工十日内未能结算全部工程款，丙方有权处置这套房屋，甲方无权收回该套房屋。
六、如果在“____________”b—33#楼主体十一层浇筑完工十日前，丙方不得将甲方抵押的四套房屋(“____________”b—33#楼2单元二、三、四、五层)私自出售。如果浇筑完工十日后，乙方不能支付工程款，丙方有权依法处置抵押物。
六：本协议的抵押物四套房屋(“____________”b—33#楼2单元二、三、四、五层)仅仅是甲方向丙方提供的担保，与乙丙之间的《劳务合同》没有关系，互不牵涉。
七、如因甲方拖延支付工程款，给丙方造成的各项损失，丙方有权从变卖抵押物所得价款中扣除。
八、本协议一式三份，自协议各方签字或按手印之日起生效，协议各方各执一份。
甲方：____________
乙方：____________丙方：____________
______年______月______日
房屋抵付工程款合同篇七
工程合约编号：__________
工程地点：____________
项目名称：____________
工程名称：____________工程
建设单位(甲方)：____________
承包单位(乙方)：____________
根据甲方与乙方签订的《工程合同》及补充协议、相关竣工资料，经甲方审核，并经双方友好协商，达成竣工结算协议如下：
一、双方一致同意乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为:人民币______________整(￥______________元)，此结算金额为双方认可的最终结算金额，该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。
二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于_______年____月______日签订的《工程合同》及补充协议以及所有工程现场签证、设计变更等所有本工程施工费用;乙方承诺：本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用。
三、上述工程结算总造价，甲方在扣除本协议签订前已付工程款、应扣其他款项(详下述备注第2条)以及合同约定保修金(结算总造价的________%)的剩余工程款分次支付给乙方，但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市档案馆移交要求)的竣工资料(包括但不限于竣工图、电子文档等)，否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款。
剩余工程款计算如下：
_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)
1、上述金额单位均为人民币元。
2、甲方实际支付上笔款项时，除扣除上述计算式中费用外，还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用，但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额。
四、双方结算后须履行本工程施工合同及补充协议中约定的各项责任义务，包括乙方根据甲方需要提供有关技术资料、乙方履行保修义务等。
如发生保修事宜，甲方书面或电话通知乙方，若乙方不能按要求履行保修义务，甲方可另行委托维修单位，所产生的所有维修费用按实际支出金额在乙方工程质量保修金中扣除，如保修金额不足以支付保修费用的，乙方承诺承担全部保修责任及费用。
五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工验收合格之日起_____年后，即____年_____月______日后的_______个工作日内，甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后将工程质量保修金余额(如有)无息一次性支付给乙方。
六、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签章后生效。
甲方：____________
日期：________年______月___日
乙方：_____________
日期：________年______月___日
房屋抵付工程款合同篇八
甲方：_________________
乙方：_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下转账支票工程款合同：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款：
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(￥：_________________)。
二、工程款付款方式：
甲方已支付乙方装饰工程,下欠工程款。经双方协商确定甲方于________年____月____日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定月日试营业)一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方：_________________乙方：_________________
甲方代表签字：_________________乙方代表签字：_________________
________年____月____日
房屋抵付工程款合同篇九
原告：_________________忻州市__________混凝土有限公司
法定代表人：_________________杨__________职务执行董事
地址：_________________忻州忻府区解原工业园区
被告：_________________中化_____建集团有限公司
法定代表人：_________________刘__________职务董事长
住址：_________________山西省太原市__________街__________号
邮政编码：_________________0300
联系电话：_________________0351-6_______________
被告：_________________中化_____建集团山西王家岭煤业有限公司工程项目部
负责人：_________________王_____项目经理
住址：_________________县孙家沟乡
诉讼请求：_________________
......
事实及理由：_________________
......
此致
___________人民法院
具状人： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
房屋抵付工程款合同篇十
原告：_________________市__________有限公司
法定代表人：_________________职务执行董事
地址：_________________市__________区
被告：______________有限公司
法定代表人：_________________职务董事长
住址：_________________省__________市__________街__________
邮政编码：_________________
联系电话：______________
被告：______________有限公司工程项目部
负责人：_________________项目经理
住址：_________________县__________乡
诉讼请求
1、判决被告支付工程欠款_____________元;
2、判决被告支付所欠款项从欠款之日至_____________年__________月__________日的违约金_____________元
3、判决被告支付从_____________年__________月__________日至付清所有欠款时的违约金;
4、诉讼费、律师费用由被告承担。
事实及理由
由于被告拖欠巨额工程款不付导致原告经营极大困难，濒临绝境，靠借高利贷周转，据此原告依据《民事诉讼法》第119条规定提起诉讼，请秉公办理。
此致
__________市人民法院
原告：_________________市__________有限公司
时间：_________________
房屋抵付工程款合同篇十一
_______________自治县人民法院
执行裁定书
(______)_____执字第30号
申请执行人：______________，男，1978年10月19日生，汉族，小学文化，农民，福建省长乐市人，住福建省长乐市__________镇__________村__________31号。身份证号码：__________________
被执行人：______________，男，1963年6月8日生，汉族，高中文化，__________市__________建筑工程有限责任公司项目部经理，重庆市江北县人，住云南省保山市__________镇_______________416号。
被执行人：_________________市__________建筑工程有限责任公司，所在地：_________________云南省保山市_________________8号。法定代表人：_________________，系该公司董事长。
本院依据已经发生法律效力的(________)兰民二初字第__________号民事判决书，责令被执行人偿还申请执行人_______________钢材款150399.00元，但被执行人至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第280条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(施行)》第32条的规定，裁定如下：_________________
冻结、划拨被执行人__________市_______________建筑工程有限责任公司的存款150399.00元。
本裁定送达后即发生法律效力。
执行员：______________
执行员：______________
执行员：______________
_____年_____月_____日
书记员：______________
房屋抵付工程款合同篇十二
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定，遵照平等、自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。
一、项目概况：
本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥________万元(大写：万元)人民币，其中征地拆迁费用约￥________万元(大写：________元)人民币。
道路全长约6500米，为城市ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。
二、项目建设完成时间：
本工程项目于年月日前完成，在年月日前竣工验收。
三、工程价款决算原则：
本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量，价格折合80万亩进行投资建设，其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(________版)》及现行贵州省有关调整文件，由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。
工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后，按照审计报告确认数予以认可。
四、工程费用支付方式：
所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。
实际建设投资部分，甲方将根据审计结果送县财政局予以支付。
五、其他
本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。
六、协议生效
本协议经双方签字盖章后生效。
协议订立时间：年月日
协议订立地点：
甲方：(公章)乙方：(公章)
法定代表人：法定代表人：
或委托代理人：或委托代理人:
地址：地址：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
房屋抵付工程款合同篇十三
工程款结算三方协议
工程款结算三方协议
甲方：施工承包单位
乙方：项目经理
丙方：实际施工人
就郑州 项目（下称该项目）的工程款的支付事宜，甲、乙、丙三方自愿达成以下协议：
1、三方认可，该项目所有工程款甲方已于签订本协议之前全部支付给乙方，乙方因自身原因，未按期向丙方支付。
2、乙方保证于 年 月 日前向丙方付清所欠款项共计 元整（￥ .00），丙方放弃向甲方主张权利；
3、此后，就该项目，乙方、丙方等无权向甲方主张权利，也不能授权其他单位或个人向甲方主张，因上述款项支付产生纠纷由乙丙双方自行解决，与甲方无关。
4、本协议为不可撤销之协议，自三方签字盖章之日起生效。
甲方盖章： 乙方签名： 丙方签名：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
