在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
维修合同判决书 维修合同正规合同篇一
地址：
电话：
联系人：
乙方：
地址：
电话：
联系人：
乙方接受甲方委托，乙方为保证甲方医院的医疗设备的正常使用，对甲方的协议设备进行维修保养服务，为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方友好协商签订本协议。初次签协议前，设备应正常运转情况 下，方可签订协议。
1.乙方根据甲方协议设备出现故障的报修通知，乙方优先安排上门维修。在周一至周五的法定工作日内， 24个小时内到达现场。
2.乙方上门维修不收取上门费及工时费。
3.乙方上门维修没有次数限制。
4.乙方维修只收取配件费，并且保证配件费持平或低于厂商统一价格。
5.乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件，如有特殊情况，乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。
6.如果乙方为甲方更换的部件在三个月保修期内损坏，乙方需为甲方免费更换、维修。
7.乙方根据甲方合同设备情况制定设备维护计划，并报之甲方。在没有甲方报修通知的情况下，乙方按维护保养计划，对甲方合同设备进行上门维护。一般情况下，每三个月一次上门维护保养服务。
1.甲方在协议设备出现故障后，及时通知乙方。
2.甲方不能使用未经乙方认可的，非原厂的零配件、消耗品，否则产生的设备故障，乙方不承担责任。
3.未经乙方认可，甲方不得邀请第三方单位对协议设备进行维修，否则乙方不承担由此产生的后果和责任。
4.甲方不得对合同设备进行私自拆卸，否则由甲方承担所造成的全部损失。
5.协议设备合同发生故障，需要更换配件时，甲方承担配件费用。
6.协议设备发生转移或转让时，甲方应及时通知乙方。
维修费共计为_________元/年(人民币 )时间为______年_______月_______日至______年_______月_______日，在协议签字生效后一周内，向乙方支付70%维护费，剩余30%在______年_______月_______日前一次性付清。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
维修合同判决书 维修合同正规合同篇二
在乡政府有关部门工作组的组织协调下，就李风岐与智玉良李振国修水渠纠纷达成如下协议：
1、水渠位于李凤岐南住宅基地内，修建水渠要求：净宽0.8米，净高1米，水渠底厚0.2米，两边墙厚不低于0.5米，全部采用毛石砌筑水泥砂浆灌浆。
2、水渠底与南墙及跌岔由智玉良李振国修建，北墙由李风岐修建。
3、水渠完工后智玉良李振国负责管理南墙以南的水土流失和垃圾，李风岐负责管理水渠南墙以北的水土流失和垃圾，防止水渠堵塞，谁违约，造成后果谁负责。
4、原来三方未签字的.协议作废，但智玉良李振国付李风岐一定的费用（智玉良20xx元，李振国20xx元）。
5、智玉良在李风岐院内存放的建筑材料用完后清理干净。此协议三方签字后生效，中途不得反悔，反之一切后果自负。
此协议一式三份，三方各执一份。
中介人： 甲方：
乙方：
丙方：
年 月日
维修合同判决书 维修合同正规合同篇三
甲方：
乙方：
为响应县创卫办要求综合整治 小区环境卫生，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：
1、工程名称：下水道维修、疏通
2、工程地点：
3、承包方式：大包
1、本合同工期为三十天
2、工程总造价： 元整，大写 。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。（工程预算见附件）
3、预留工程造价的5%，即贰仟肆佰元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。
1、乙方必须甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将
赔偿甲方的一切损失。
2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。
3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。
2、合同纠纷解决方式：双方协商，若达不成一致，可法院起诉。
本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。
甲方：
乙方：
维修合同判决书 维修合同正规合同篇四
发包方：__________________（以下简称甲方）
承包方：__________________（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就结合本工程具体情况，甲乙双方通过共同协商，签订本合同。具体内容如下：
1、工程地点：
2、工程内容：
（1）一车间的损毁（烧毁）部分拆除、除锈、防腐及屋面板的制安。注：一车间面积为11000㎡。
（2）墙体坏、烂部分的拆除、防腐及墙面板的制安。
（3）尼龙纱窗的制安。
（1）一车间损毁部分及墙体烧毁部分
①烂彩钢瓦的拆除_____元/m2。
②维护钢结构部分除锈（按彩钢瓦的面积计算）_____元/m2（含脚手架，若未更换部分防腐，按照此单价执行）
③防腐（按瓦的面积计算）_____元/m2（含脚手架）若未更换部分防腐，按照此单价执行。
④新制安檩条（c120或140）_____元或_____元/m。
⑤屋面上层彩钢瓦（90型，厚度为0.65mm，采用宝钢板或诚实板）_____元/m2（单层价）。
⑥内层uv。pvc防腐板（厚度为mm）_____元/m2（单层价）。
⑦屋面板及墙面板所用的五金配件（按瓦面积计算）_____元/m2。
（2）尼龙纱窗（40目） _____元/m2（含人工费）。
以上工程量按实收方结算。
1、工程总造价为人民币_____元整（大写：）。以上所例工程完毕并经验收合格，甲方3日内日前支付给乙方合同总金额的%，计人民币_____元整（大写：），经甲乙双方协商，余下的款项在年月日前全部付清。
2、乙方负责向甲方提交竣工资料，若甲方要求开具建安发票，则按总造价的5%计算，甲方负责组织验收。
按甲方要求进入现场施工，但甲方必须具备施工条件。工期为个工作日，如遇下雨或不可抗力因素，则工期顺延。
工程按甲方要求验收。
一年。如在质保期内出现质量问题，在接甲方通知24小时内处理。
1、甲方负责施工场地平设备的保护，达到维护等施工条件，并派专业人员现场监督，免费提供乙方工程用水用电。
2、乙方现场管理员及施工人员的食宿自理。
3、乙方负责按照双方确认的工程量进行维护，确保一次性验收合格。
1、乙方自行组织人员现场施工，乙方必须对工作人员的上、下班安全及现场工作安全负责。
2、乙方必须保证安全、质量；若发生安全事故，乙方必须全额承担，甲方不负任何责任。
合同生效后，甲乙双方应遵照合同内容执行各自权责。若出现违约情况，违约方负全部责任。
1、若有其他未尽事宜或约定事项，甲乙双方可进行书面补充，补充合同或协议与本合同具有同等法律效力。若遇纠纷，任何一方可向当地人民法院进行起诉。
2、本合同经甲乙双方签名盖章后即刻生效，履行完毕后自动终止。
3、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。
维修合同判决书 维修合同正规合同篇五
甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
本着互相信任的原则，就甲方的家具维修/工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1:维修/工程的内容及要求:
2.维修施工地点：_____________________________________________
3.维修服务：
4.工期：起始日期_________年_______月_______日至终止日期:________年_______月_______日
5.本项工程预计费用约 元人民币。(结算以实际消费费用为准)
甲方：
乙方：
签订时间：
维修合同判决书 维修合同正规合同篇六
甲方：***小学
乙方：***
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的需要，经过对乙方资质的审查和双方协商，甲方决定将水暖维修的全部工作内容以清包形式由乙方组织施工。为了明确双方的权利义务关系，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分包工程施工事项，达成如下协议条款，并共同遵照执行。
校内水暖维修。
一、承包内容：水暖维修
二、承包的方式和价格：
工料全包，合计人民币***元（人民币***元整）。
1、自开工之日起，到*年*月*日完成该承包的施工内容。
2、若乙方施工进度慢，工程质量差，经生产会议提出整改意见后改正行动不得力效果不明显时，为了确保建设单位对甲方的工期和质量要求，甲方无需征得乙方同意有权直接安排施工力量介入施工，所发生的一切费用由乙方承担并在乙方施工的工程款中直接扣除，金额由甲方负责审定。
3、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求，建设单位要求乙方撤出现场，乙方必须无条件撤出，所完成的工程量按50%结算，余款作为甲方停工损失费用。
按照施工图纸、设计变更、施工规范进行施工，工程质量按照规范和质量验评标准进行分部分项验收，以甲方检查及监理验收评定及质量监督部门核定认可和交给精装修合格为准，由于质量问题不能按时交接给精装修所造成的一切责任和费用均由乙方负担。
工程验收合格后甲方一次性支付全部工程款。
承包负责人为安全第一责任人，应对本承包范围内的安全工作负总责，因此必须对职工加强法制教育，安全教育，树立安全是首位的思想意识，做到“安全为了生产，生产必须安全”，所有作业人员必须严格执行安全操作规程和治安条例及甲方所制订的安全生产管理制度。施工中如因乙方或个人违章指挥、违章操作造成自身或他人安全事故的一切责任和费用均由乙方负担。
本合同未尽事宜，由双方协商解决，签订补充协议。本合同双方签字后生效，受法律保护。 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲 方（盖章）：乙 方（盖章）：
法 人 代 表 ：法 人 代 表 ：
*年*月 *日
完工证明
由***负责的对***小学水暖维修工程已于*年*月*日完工，经验收工程合格，达到施工标准，
民币***元（***元整）。
甲方（盖章）：
法人代表：
乙方（盖章）： 法人代表： *年*月*日 甲方已经一次性支付工程款人
