在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
建设工程保温材料购销合同篇一
法定代表人：
乙方(供方):
法定代表人:
根据有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它：
酚醛板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下(备注：参照所提供的酚醛板使用说明资料使用，产品合格率为95%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换。
二、乙方供应产品或原材料必须满足：
1、达到陕西省相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。
货物到达指定地点后，甲方及时派收货员刘青对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。
(结算以实际送货数量为准。
)
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。
本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。
需方(公章)：供方(公章)：
法定代表人法定代表人
或其委托代理人：或其委托代理人：
年月日年月日
建设工程保温材料购销合同篇二
合同编号：
需方（甲方）：
供方（乙方）：
甲乙双方本着平等互利、自愿合作的原则，经友好协商，根据《民法典》及相关法律、法规的规定，达成如下协议，以资共同遵守。
一、产品名称、规格型号、生产厂家、数量和金额产品名称规格型号生产厂家单位数量单价总金额备注合计总金额人民币：
二、质量要求和技术标准本合同项下的沥青产品为沥青，其品质应符合交通部颁发的标准jtgf40-《公路沥青路面施工技术规范》执行，具体的技术指标详见附件。
三、交货地点、方式和期限交货地点及方式：交货地点为；乙方按照甲方的要求负责送货至甲方指定的地点。交货期限及数量：乙方应在________年____月____日前供应（型号）沥青材料吨；甲方视施工需要将每批次需要的数量提前天通知乙方，乙方应及时按照技术规范组织生产和供应沥青材料。
四、运输方式及费用承担乙方采用汽车运输的方式送货至甲方的指定地点，乙方采用的汽车运输应为沥青专用罐车装运，运输过程中应采取有效的保温措施。乙方承担沥青中转及运输过程中的一切费用。其他运输方式的约定：.
五、合理损耗及计量方式沥青交货数量的确定原则以乙方（或甲方）地磅所提供的过磅数量为准，该地磅须为质量技术监督部门检测周期内检验合格的地磅。甲方有权在交货工地进行复验，若数量误差低于，以甲方称重数量为准；若数量误差超过，双方可共同委托第三方进行重新过磅，并以该计量数据为准，重新过磅费用由差错方承担。
六、验收标准、方法和异议期限1.乙方每批次供货时应提供沥青产品的生产厂家证明和出厂检测报告给甲方，并说明装运数量、装运日期、订货数量等，运到指定地点的每车沥青保证厂家的铅封完好，否则甲方有权拒绝接受。2.卸车前，甲方可随时每车取样进行检测，乙方派人现场监督，检验结果双方签字确认后方可卸车。如双方对质量有争议，可由各方共同取样密封后送省级以上权威检测机构检验，此检验结果为最终结果，检测费用由差错方承担。3.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号和质量等不符合约定，有权拒绝接收；甲方产品接收后发现品种、型号、质量不符合约定的，应妥为保管，并在交货后天内向乙方提出书面异议，如甲方未在该期限内提出书面异议则视为交货符合合同规定；乙方接到甲方书面异议后应在天内负责处理，否则视为认可甲方的异议和处理意见。4.其他约定：.
七、结算付款方式及期限1.本合同签订生效后天内，甲方支付合同总价的的预付款，乙方按合同约定的时间和质量及时供应沥青材料，________年____月____日之前支付合同总价的，计人民币元；乙方根据甲方的要求在________年____月____日之前提供全额发票；余额在乙方全部货物供应完后天内，甲方将货款以转账的方式转入乙方指定的银行账户。2.其他约定：.
八、不可抗力任何一方由于不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力的事件导致不能履行合同时，应立即通知对方并采取合适的措施避免损失扩大，在不可抗力事件结束后天内向对方提交相关部门出具的不可抗力事件的书面证明文件。在发生不可抗力的情况下，双方可友好协商延期履行、部分履行或者解除合同，并可以根据具体情况免除相应的责任。
九、违约责任1.合同签订生效后任何一方非因法定或约定的事由不得擅自解除合同，否则违约方应向守约方承担合同总价的违约金。2.乙方未按照合同约定的时间及时供应货物的，逾期在天以内的，每逾期一天，按日承担合同总价的违约金；逾期时间超过天以上，甲方有权单方解除合同，同时乙方承担合同总价的违约金。3.甲方未按照合同约定的时间及时付款的，逾期在天以内的，按逾期天数承担未付款额/天的违约金；逾期时间超过天的，乙方有权单方解除合同，同时甲方承担合同总价的违约金。4.乙方交付的货物不符合合同约定的质量要求，甲方有权退货，给甲方造成工期延误或其他施工损失的应承担赔偿责任；乙方交付的货物有批次以上的质量不合格的，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价的违约金，给甲方造成其他损失的应承担赔偿责任。
十、争议解决本合同履行过程中发生的与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不成，双方共同选择以下种方式解决争议：1.向仲裁委员会申请仲裁；2.向甲方所在地有管辖权的法院起诉。
十一、其他约定
十二、附则1.本合同经双方签字、盖章后生效。合同未尽事宜双方可协商签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。2.合同附件、合同谈判纪要等均是本合同组成部分。3.本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同样的法律效力。
乙方（盖章）甲方（盖章）
法定代表人：法定代表人：
或委托代理人（签字）或委托代理人（签字）
单位地址：单位地址：
联系电话：联系电话：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
日期：________年____月____日日期：________年____月____日
建设工程保温材料购销合同篇三
需方：哈尔滨公司合同编号：
供方：徐州市厂签订地址：江苏徐州
签订时间：20_________年7月9日
一、产品名称、_____、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
产品型号规格单位数量单价(元)金额(元)备注
高温粘结剂行业标准吨47260.0029040.00
合计人民币金额(大写)：_____
供货时间：20_________年8月30日前
(注：空格如不够用，可以另接)
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限按照国家标准及企业标准制造。
三、交(提)货地点、方式需方施工现场哈市道外区南直路465号院内
四、运输方式及到达站港费用负担汽运、运费由供方承担。
五、合理损耗及计算方式/。
六、标的物所有权自价款支付完毕时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于供方所有。
七、包装标准、包装物的供应和回收和费用负担包装物不回收。
八、验收标准、方法及提出异议期限按第二款验收如有异议在货到现场一周内提出。
九、随机备品、配件工具数量及供应方法按约定要求提供
十、结算方式及期限：合同签订后3日内付款。
十一、解决合同的纠纷方式如有争议由提出争议方所在地人民法院起诉。
十二、其它约定事项：1、此合同总价款包括：税费、运费
十三、售后服务：
产品到货后，经验收、检查发现如有损坏或不符合技术文件要求等问题，需方有权提出更换、拒收和索赔要求，同时发生的费用由供方负责。
需方
单位名称(章)：哈尔滨公司
单位地址：哈市道外区南465号
法定代表人：张
委托代理人：
电话：463269
开户银行：
账号：
邮编：150056
供方
单位名称(章)：徐州市厂
单位地址：江苏徐州市
法定代表人：
委托代理人：吉
电话：7
开户银行：徐州市
账户：_________718668747
邮编：221000
有效期限：20_________年7月9日至20_________年8月30日
