当前位置:网站首页 >> 作文 >> 房屋名额转让协议(二十篇)

房屋名额转让协议(二十篇)

格式:DOC 上传日期:2023-03-26 07:25:47
房屋名额转让协议(二十篇)
时间:2023-03-26 07:25:47     小编:zdfb

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

房屋名额转让协议篇一

住址:__________________

身份证号:__________________

受让人(以下称乙方)姓名:__________________

住址:__________________

身份证号:__________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,同意就甲方向乙方转让团购房屋购买权名额达成如下协议:

第一条 团购房屋基本情况

1. 甲方于 年 月 日参加单位团购的位于 的房屋,该房屋首付款 元已由甲方缴纳给开发商,剩余房款甲方办理了房屋按揭贷款总计 元,每月应向银行还款 元。甲方已与开发商签订了楼房认购协议书,该楼在 年 月 日完工,该房屋座落于_________市_________区_________,房屋结构为_________,房屋用途为_________,建筑面积为_________平方米。

第二条 房屋购买权转让价格

乙方同意一次性向甲方支付购买权名额转让费 元,于本协议签订后支付。

第三条 双方权利及义务

1、 本协议签订后房屋的所有权归乙方所有,乙方须将甲方已经交付开发商的楼房首付款 元给付甲方,尚欠银行的按揭贷款由乙方按照贷款合同的约定按月支付银行贷款,甲方不再承担还款责任。

2、如果开发商同意由乙方与其签订正式商品房买卖合同,甲方必须无条件予以配合办理相关更名手续。如开发商不同意乙方与其直接签订商品房买卖合同,甲方必须继续以其名义继续履行相关合同的签订,但合同中约定的相关权利与义务由乙方承担。

3、如果因不可抗力或者其他原因导致开发商不能按期交房,或者开发商交付的商品房存在质量问题或者重大瑕疵及不论何种原因导致乙方无法办理房屋所有权证和土地证乙方有权终止本协议的履行,甲方须将收取乙方的转让费及乙方已经支付的全部购楼款退还给乙方。

4、甲方保证该房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。

5、 乙方向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续时甲方必须给予协助。如因甲方过失造成乙方不能在_________天内取得房地产权属证书的,视为甲方违约,乙方有权退房。甲方必须在乙方提出退房之日起_________天内将乙方已付购房款款(包括转让费)退还给乙方,并向乙方支付违约金_________元整。

6、该房屋转让交易发生的各项税费由甲、乙双方按照有关规定承担。

7、房屋转让,该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。

第四条 违约责任

1、乙方未按本合同约定的时间付款,甲方有权解除本协议。

2.如果甲方违约,甲方应向乙方支付违约金共计_________元整,合同终止,乙方将房屋退还给甲方。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

第五条 其他约定事项_________。

第六条 本合同未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力

第七条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方约定在乙方所在地法院裁决同意采用以下第_________种方式解决。

第八条 本合同自_________之日起生效。

第九条 本合同一式_________份,双方各执一份,_________各执一份。各方所执合同均具有同等效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

签订时间:_________ 签订地点:_________

房屋名额转让协议篇二

卖方:__________________ (以下简称甲方)

身份证号:__________________ 住址:__________________

电话:__________________

买方:__________________ (以下简称乙方)

身分证号:__________________ 住址:__________________

电话:__________________

甲方将自己名下的榆林市经济实用住房名额转让给乙方,现就有关事宜达成如下协议:

一、该房为经济实用住房,目前已交报名费计人民币贰万元整(小计20xx0元整)楼层未定,面积未定。名额转让费计人民币壹万贰仟元整(小计120xx元整)。

二、在本协议生效之日起,乙方应一次性付清甲方所交报名费及名额转让费叁万贰仟元整(小计320xx元整)。

三、双方约定:甲方只是转让自己申请经济实用住房的名额,故因该房所产生的任何事情均与甲方无关,甲方不负任何因该房产生的连带责任。

四、在有需要甲方来人或出示有关证件时,甲方应主动配合乙方随叫随到。

五、本协议壹式叁份,内容相同。甲方、乙方及中间人各执一份,该协议中无任何图改处,如有图改,则执有者应做出对自己不利的解释。

六、该协议一经生效后,该房的房产权及所有权完全归乙方所有,甲方在任何时候、任何情况下均已丧失向甲方要求好处费的权力。

七、本协议生效后,甲、乙双方均不得反悔,如有任何一方反悔,均要付给对方房价的15倍补偿。

八、本协议至甲、乙双方及中间人签字押手印之日起生效。

甲方:__________________ 乙方: __________________中间人:__________________

__________________年__________________ 月

房屋名额转让协议篇三

甲方:___________(以下简称甲方)

乙方:___________(以下简称乙方)

甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则,就______市规划管理局在____________集资房的购房资格,由甲方转让给乙方,现将转让有关事宜达成如下协议:

一、乙方因住房需要,要求承让(购买)甲方原______市规划管理局在____________所取得的集资购房资格。

二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计柒万捌千元后,同意将购房资格转让给乙方。

三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户(甲方过户到乙方)、按揭等有关手续。

四、若因特殊情况,该集资房最终不能修建竣工,甲方按乙方支付的原金额____________元退还给乙方(不含利息等)。

五、付款方式:甲乙双方在本协议签订之时,首次付款______万元,第二次于______月______日前付______贰万元,第三次于______年______月______日前付____________元。

六、未尽事宜,双方再行协商;本协议一式三份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方:__________________

乙方:__________________

______年______月______日

房屋名额转让协议篇四

卖方:__________________ (以下简称甲方)

身份证号:__________________ 住址:__________________

电话:__________________

买方:__________________ (以下简称乙方)

身分证号:__________________ 住址:__________________

电话:__________________

甲方将自己名下的榆林市经济实用住房名额转让给乙方,现就有关事宜达成如下协议:

一、该房为经济实用住房,目前已交报名费计人民币贰万元整(小计20xx0元整)楼层未定,面积未定。名额转让费计人民币壹万贰仟元整(小计120xx元整)。

二、在本协议生效之日起,乙方应一次性付清甲方所交报名费及名额转让费叁万贰仟元整(小计320xx元整)。

三、双方约定:甲方只是转让自己申请经济实用住房的名额,故因该房所产生的任何事情均与甲方无关,甲方不负任何因该房产生的连带责任。

四、在有需要甲方来人或出示有关证件时,甲方应主动配合乙方随叫随到。

五、本协议壹式叁份,内容相同。甲方、乙方及中间人各执一份,该协议中无任何图改处,如有图改,则执有者应做出对自己不利的解释。

六、该协议一经生效后,该房的房产权及所有权完全归乙方所有,甲方在任何时候、任何情况下均已丧失向甲方要求好处费的权力。

七、本协议生效后,甲、乙双方均不得反悔,如有任何一方反悔,均要付给对方房价的15倍补偿。

八、本协议至甲、乙双方及中间人签字押手印之日起生效。

甲方:__________________ 乙方: __________________中间人:__________________

__________________年__________________ 月

房屋名额转让协议篇五

转让人(以下称甲方)姓名:

住址:__________________

身份证号:__________________

受让人(以下称乙方)姓名:__________________

住址:__________________

身份证号:__________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,同意就甲方向乙方转让团购房屋购买权名额达成如下协议:

第一条 团购房屋基本情况

1. 甲方于 年 月 日参加单位团购的位于 的房屋,该房屋首付款 元已由甲方缴纳给开发商,剩余房款甲方办理了房屋按揭贷款总计 元,每月应向银行还款 元。甲方已与开发商签订了楼房认购协议书,该楼在 年 月 日完工,该房屋座落于_________市_________区_________,房屋结构为_________,房屋用途为_________,建筑面积为_________平方米。

第二条 房屋购买权转让价格

乙方同意一次性向甲方支付购买权名额转让费 元,于本协议签订后支付。

第三条 双方权利及义务

1、 本协议签订后房屋的所有权归乙方所有,乙方须将甲方已经交付开发商的楼房首付款 元给付甲方,尚欠银行的按揭贷款由乙方按照贷款合同的约定按月支付银行贷款,甲方不再承担还款责任。

2、如果开发商同意由乙方与其签订正式商品房买卖合同,甲方必须无条件予以配合办理相关更名手续。如开发商不同意乙方与其直接签订商品房买卖合同,甲方必须继续以其名义继续履行相关合同的签订,但合同中约定的相关权利与义务由乙方承担。

3、如果因不可抗力或者其他原因导致开发商不能按期交房,或者开发商交付的商品房存在质量问题或者重大瑕疵及不论何种原因导致乙方无法办理房屋所有权证和土地证乙方有权终止本协议的履行,甲方须将收取乙方的转让费及乙方已经支付的全部购楼款退还给乙方。

4、甲方保证该房屋交接时没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。

5、 乙方向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续时甲方必须给予协助。如因甲方过失造成乙方不能在_________天内取得房地产权属证书的,视为甲方违约,乙方有权退房。甲方必须在乙方提出退房之日起_________天内将乙方已付购房款款(包括转让费)退还给乙方,并向乙方支付违约金_________元整。

6、该房屋转让交易发生的各项税费由甲、乙双方按照有关规定承担。

7、房屋转让,该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。

第四条 违约责任

1、乙方未按本合同约定的时间付款,甲方有权解除本协议。

2.如果甲方违约,甲方应向乙方支付违约金共计_________元整,合同终止,乙方将房屋退还给甲方。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

第五条 其他约定事项_________。

第六条 本合同未尽事宜,双方可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力

第七条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方约定在乙方所在地法院裁决同意采用以下第_________种方式解决。

第八条 本合同自_________之日起生效。

第九条 本合同一式_________份,双方各执一份,_________各执一份。各方所执合同均具有同等效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

签订时间:_________ 签订地点:_________

房屋名额转让协议篇六

甲方:___________(以下简称甲方)

乙方:___________(以下简称乙方)

甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则,就______市规划管理局在____________集资房的购房资格,由甲方转让给乙方,现将转让有关事宜达成如下协议:

一、乙方因住房需要,要求承让(购买)甲方原______市规划管理局在____________所取得的集资购房资格。

二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计柒万捌千元后,同意将购房资格转让给乙方。

三、在房屋建设过程中甲方配合乙方办理房屋过户(甲方过户到乙方)、按揭等有关手续。

四、若因特殊情况,该集资房最终不能修建竣工,甲方按乙方支付的原金额____________元退还给乙方(不含利息等)。

五、付款方式:甲乙双方在本协议签订之时,首次付款______万元,第二次于______月______日前付______贰万元,第三次于______年______月______日前付____________元。

六、未尽事宜,双方再行协商;本协议一式三份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方:__________________

乙方:__________________

______年______月______日

房屋名额转让协议篇七

出让方(以下简称甲方):

买受方(以下简称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方向甲方购买房地产签订此二手房转让合同,以兹共同信守执行。

第一条

甲方拟将位于 市 区 第 栋 单元 号的房地产(房屋平面图见附件一)转让给乙方。乙方对甲方拟转让的房地产作了了解,愿意购买该房地产。

该房地产自用土地使用权面积为 平方米,土地使用权类型为 ,房屋建筑面积为 平方米,其中套内的建筑面积为 平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积为 平方米(以上面积均以《房地产权证》登记的面积为准)。该房地产甲方于 年 月 日申请产权登记,领取了《房地产权证》,证书号码为 ,房地产权共有(用)证号码为 。

第二条

甲、乙双方议定该房地产交易总金额为人民币 元整大写 。乙方应于合同签订 后天内支付甲方定金人民币 元整大写 。

乙方于 年 月 日前支付第一期房款人民币 元整大写 。

剩余房款人民币 元整,在办理好转让手续并核发新的《房地产权证》时付清。已付定金将在最后付款时冲抵。

第三条

本合同签订之日起三十日内,甲、乙双方应携带有关资料到房屋管理部门办理过户手续。乙方支付所有购房款时,甲方应同时将办理过户后的《房地产权证》交付给乙方。

第四条

双方同意于 年 月 日由甲方将该房地产交付给乙方使用。

第五条

甲方保证上述房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制,若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的,概由甲方负责处理,并承担相应法律责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿。

第六条

甲方决定中途不卖及逾期15天仍未交付房地产时,作甲方中途悔约处理,本合同即告解除,甲方应在悔约之日起三日内将所收定金及购房款退还给乙方,另赔偿乙方人民币 元整的违约金。

乙方决定中途不买及逾期30天仍未付清应缴购房款时,作乙方悔约处理,本合同即告解除,乙方所交定金,甲方不予退回,已付购房款甲方在七日内退回乙方。

第七条

办理上述房地产过户所需缴纳的税费,由甲、乙双方按规定各自负责。

第八条

本合同履行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,按下述第 种方式解决:

1、提交 仲裁委员会仲裁。

2、依法向人民法院起诉。

第九条

甲方在收到乙方全额房款的当日向乙方交付合同第一条所列房产及其附属设施的钥匙、水电煤气费缴付专业存折或其他凭证,有线电视用户证,物业费缴付,宽带使用凭证等所有与本合同第一条所列房产相关的附属设施设备和相关服务的权利凭证。以上按原已有的办理,如原无则无需交付。

第十条

甲方保证在本合同约定的房产交付日前所有水、电、煤气、物业、电话、宽带等所涉及的费用已结清,不存在欠费。

第十一条

甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付使用,每逾期一日按照购房总价的2‰支付违约金,逾期达一个月以上的即视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,并向乙方支付房价10%的违约金。

乙方未按合同规定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金额的2‰支付违约金,逾期达一个月以上的,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同并向甲方支付购房款10%的违约金。

第十二条

甲方同意将该房产装修保持不变,防盗门窗、家具、部分电器(卧室内空调,冰箱,洗衣机,热水器等、楼顶杂物间及菜园留给乙方。

第十三条

本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议(附件二),补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十四条

本合同一式三份,甲、乙方双方各存一份,当地房地产管理部门存一份。自双方签字确认后生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

年____月____日 年____月____日

房屋名额转让协议篇八

甲方(卖方):

乙方(买方):

甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,并经土地所有权人 同意,达成以下合同条款:

一、甲方自愿将坐落在 房屋院落(包括:正房 间、厢房 间)出卖给乙方,并将与所出卖房屋相关的土地使用权同时转让给乙方。该院落具体位置为:

东邻: 西邻:

南邻: 北邻:

登记长度为: 米、宽度为 米,面积共 平米。

二、该院落相关的附属物同时全部转让,附属物包括:

三、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写 ;即人民币小写 元。乙方在合同生效时一次性付清。

四、甲方应在 前将该房屋交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

五、本合同生效后,一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付五十元违约金。

六、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。并已经取得全部共有人的一致同意。若因产权、使用权或其他产权原因而导致乙方无法正常使用,甲愿意赔付乙方全部转让款、房屋的改造、建造、装修等费用及土地增值部分。

七、合同生效后甲方有配合乙方办理相关产权证照转移义务,如因政府原因确实无法办理产权转移手续,甲方须把相关证件交乙方保存。如遇政府征地拆迁,该院落的拆迁利益(包括拆迁补偿款、回迁房等)全部归乙方所有。

八、 其它:

1. 本协议未尽事宜须经双方协商解决,并签订相应的补充协议。

2. 本协议经甲乙双方签字、盖章,村委会签字盖章后生效。

3. 本协议电脑打印一式三份,各方各执一份。

甲方(卖方): (印) 身份证号:

住址: 电话:

年 月 日

乙方(买方): (印)身份证号:

住址: 电话:

年 月 日

村委会意见:

村委会盖章: 年 月 日

房屋名额转让协议篇九

甲方(出让方)_________乙方(接受方)_________

甲、乙双方经友好协商,自愿订立如下协议,以便双方共同执行:

一、甲方作为原购房者,购买_________房地产开发有限公司建设的______小区______栋803号房,住宅总建设面积105平方米。

二、甲方将购买本协议第一条约定的房屋的权利及义务一并转让给乙方。乙方一次性交给甲方转让费人民币50000元(伍万元)

三、甲方转让房屋产权给予乙方之后,(甲方房屋产权过户于乙方名下之前),房屋的政策性一切补贴款,归属甲方。

四、甲方协助乙方办理相关购房交款手续和房地产权证书手续,及过户手续。房地产权证书和产权过户全部费用由乙方承担。

五、甲方转让房屋产权给予乙方之后,乙方必须一次性向建房开发公司交付所有购房款,不得以甲方名义进行货款购房。

六、自双方签订本协议,乙方按协议支付给甲方房屋转让款之后,乙方便获得该房屋的全部产权。甲方未经乙方许可,不得将房屋转让、转租、抵押、合作入股,也不能因诉讼或纠纷而被司法机关查封和执行。

七、若违约,应向乙方支付20xx00元(贰拾万元)的违约金。若乙方违约,甲方不予退还全部装让费。

八、如政府行为干预,政策上不允许房屋转让,不能当作甲方违约论处。

九、本协议未经事宜,双方另议补充条款,具有同等法律效力。

十、本协议一式二份,双方各执一份,经双方签字后生效。

附:购房合同一份,购房预交款收据。

甲方:_________ 乙方:_________

___年___月___日 ___年___月___日

房屋名额转让协议篇十

出让方(以下简称甲方):

买受方(以下简称乙方):

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方房产出让于乙方事宜,订立本合同。

第一条 房屋的基本情况

甲方房屋坐落于铜川市新区裕丰园小区49号楼3单元502号 ,建筑面为 67.87平方米。

第二条 房屋转让价格

甲方同意以总价万元将房产转让于乙方,乙方认可现有建筑面积,当测绘面积与现有建筑面积有误差时,甲乙双方不再追究。

第三条 乙方交付甲方房屋使用权转让金的同时甲方应腾房并将该房交于乙方使用。

第四条 本房屋现有水、电、暖气、天然气、闭路电视附属设施,交易完成后,由乙方交付使用费用,甲方概不负责。

第五条 乙方同意甲方选取的物业单位进行管理,甲方按其实际使用时间承担相关物业管理费用,房屋交付乙方使用后费用由乙方承担。

第六条 本协议生效后,除不可抗力外,甲方应按照约定将房屋交付乙方使用并保证甲方使用,房屋修缮等问题如需办理甲方应予协助。

第七条 如甲方未按照约定交付房产于乙方使用,甲方除返还乙方支付的使用权转让金并支付使用权转让金的利息(按照日万分之四的利率自支付转让金之日起计算)。

第八条 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,本协议自双方签字确认后生效。

甲方: 乙方:

年月日 年月日

房屋名额转让协议篇十一

甲 方:冯 刚 身份证号:5225017

乙 方:杨元兰 身份证号:5225308

中间人:毛兢业 身份证号:5225017

经甲、乙双方协商,甲方(冯刚)本着自愿的原则,将20xx年元月1日向安顺鼎城房地产开发有限公司购买的房屋(蓝天花园1—2号楼第五层1-5-1套房)名额转让给乙方(杨元兰)。双方协议如下:

一、甲、乙双方负责向鼎城房地产开发有限公司协商转让事项,将甲方(冯刚)姓名更改为乙方(杨元兰),姓名更换为乙方后,该套房屋(蓝天花园1—2号楼第五层1-5-1),乙方(杨元兰)是唯一所有者。

二、乙方一次性付清所有购房款人民币贰拾贰万伍仟肆佰元整(225400.00元),以前甲方所付首期款人民币捌万元整(80000.00元)由开发商从购房总价中扣还给甲方。

三、甲、乙双方协商转让价为2160元/m2,此单价不受房屋开发商的开盘价影响,房屋差价人民币贰万叁仟元整(23000.00元)由乙方一次性付给甲方。

四、乙方与房屋开发商签订购房合同后,此房屋的任何事项与甲方无关。

五、甲方和开发商的借款利息由甲方和开发商协商,乙方概不负责。

六、本协议一式三份,甲、乙、中间人三方各一份。

七、本协议签字之日起,在此前甲方与开发商签订的协议全部无效。

八、本协议从签字之日起生效。

甲方签字: 乙方签字:

中间人签字:

20xx年5月17 日

房屋名额转让协议篇十二

一、门面房转让合同

甲方(转让方) 身份证号码: 电话:

乙方(受让方) 身份证号码: 电话:

甲乙双方根据合同法和有关法规规定,依照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。

第一条 甲方将坐落于___原自营门面房,转让给乙方经营使用。

第二条 合同金额

合同金额包括一次性转让费__,甲方预付给房东的租金__,合计__.甲方预付的房租对应的租期是__至__.合同签订日,乙方一次性付清所有款项,甲方出具收据。

第三条 权利和义务

甲方已将该门面房的有关情况告之乙方。合同订立后,甲方将门面正式移交,门面相关的报酬和风险同时转移至乙方。

甲方与房东的租赁合同到__为之,到期后,下一年该门面房的租赁合同由乙方和房东直接协商。

乙方应该合法经营,依法办理相关证照。

第四条 房屋保养和门面房装修

房屋保养是乙方的义务,安全用水用电,保证房屋结构和设施的正常、完整。租赁期间,乙方因经营需要而进行的门面装修,由乙方负责。租赁期满后的权属处理,双方议定:装修可移动部分,乙方可带走;不可移动部分,所有权应该归属房东。

第五条 争议解决

本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方可向___法院起诉。

第六条 其它事项

本合同调整甲乙双方的门面转让关系,单独成立,其它合同不对本合同具有约束力。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起,产生法律效力。

甲方签字: 乙方签字:

日 期: 日 期:

二、门面房转让协议

转让方(甲方)____ 身份证号码:

住址:

受让方(乙方)____ 身份证号码:

住址:

出租方(丙方) ____ 身份证号码:

住址:

依据合同法的有关规定,经甲、乙、丙三方友好协商,就下述门面房转让事宜达成以下协议:

一、转让门面房

1、转让门面房位于__,建筑面积__平方米;

2、丙方为上述转让门面的所有权人和出租方。现对甲、乙双方根据本协议约定转让上述门面承租权的行为,丙方同意。

3、原甲、丙双方所签门面租赁合同的权利与义务转由乙方享有和履行,乙方与丙方不再另行签订租赁合同。本合同生效和门面交接完毕后,甲、丙双方之间原门面租赁合同终止履行,权利义务自行解除。

二、租金的结算与支付

1、丙方与甲方原租赁合同,约定的租赁期间为__年,即自__年__月__日起__ 年__月__日止,月租金为__元人民币,现甲方剩余租期为__月。

2、门面转让乙方后,甲、丙双方原门面租赁合同中所约定的租金转由乙方根据该合同约定(指有关金额、时间、付款方式和违约责任等条款)向丙方支付,甲方不再负有支付义务。

三、门面设施、设备的归属

1、转让门面现有装修设施在转让后归乙方所有。

2、转让门面租赁期(含门面租赁合同续签期限)届满后,该门面装修设施的不动产归丙方所有,营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)所有。

3、乙方在接收该门面后,有权根据经营需要,在保证房屋安全使用的情况下进行再次装修。

四、门面转让费的支付

1、乙方于本合同签订之日内,向甲方支付转让费共计人民币__元整,上述费用已包括第3条所述的装修、装饰、设备及其它相关费用,此外甲方不得再向乙方索取任何其它费用。

五、债权债务的处理

乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。

六、交接条件及方式

1、甲方在本合同签订之日内进行门面交接,向乙方腾让门面并交付钥匙。

2、办理门面交接手续时,由甲、乙、丙三方共同进行现场验收。

3、转让门面不符合约定的交接条件时,乙方有权拒绝交接,甲方应及时整改、修复,直至符合交接条件为止。并将视为甲方逾期交付门面,由甲方承担逾期交付的违约责任。

七、违约责任

1、甲方保证该门面房有合法承租权并有权依法转让,应该按时交付门面。甲方逾期交付门面时,按如下方式计算违约金:逾期交付天数__元/天;超过30天甲方仍不能交付转让门面时,乙方有权通知甲方解除合同,返还已支付的门面转让费,和按上述约定追偿违约金。

2、乙方应按时接收门面和支付门面转让费。乙方逾期接收门面超过7天时,甲方有权通知乙方解除合同,不予返还已支付的门面转让费。乙方逾期支付门面转让费时,按如下方式计算违约金:逾期付款天数__元/天。

3、丙方保证该转让门面为其合法所有,享有门面的出租权,并不得一房多租。如因丙方原因造成门面所有权、租赁权纠纷,应由丙方承担违约责任,赔偿甲、乙双方违约金。该违约金按下述方式计算:甲方获得的违约赔偿=本合同约定转让费×1;乙方获得的违约赔偿=本合同约定转让费×2.

八、合同争议的解决

本合同如发生争议,可先由合同三方协商处理;协商不成,任何一方均可将争议提交__仲裁,通过仲裁程序解决。

九、其它规定

原门面租赁合同和财物交接清单为本合同附件,是本合同的有效组成部分,具有法律效力。本合同由三方签署后生效。一式三份,三方各执一份。

甲方: 乙方: 丙方:

签约时间:

签订地点:

房屋名额转让协议篇十三

转让方(以下简称甲方):

受让方(以下简称乙方):

经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:

第一条 转让房屋的基本情况

转让房屋(以下简称该房屋)位于 市 区 小区 号楼 层 室,建筑面积 平方米。房屋为框架结构、水、电、供暖等设施齐备且具备正常使用功能。

第二条 转让价格

双方商定该房屋转让价格为(人民币) 元整,大写 元整(人民币) 。

第三条 付款方式

由乙方向甲方预先支付购房定金 万元后,由甲方将该房屋购房手续办理到乙方名下。当日,乙方将剩余房款一次支付甲方。

第四条 房屋交付

甲方应于本合同生效之日当天,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。

第五条 房屋过户

房屋交付乙方后,甲方应当负责办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下, 办理产权证相关费用由甲方承担。

第六条 甲方的承诺保证

甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。

甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋集资购房款、天然气管道安装费、交房日前拖欠的物业管理费、大修基金、购房契税等及其他应当交纳的费用等已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。

第七条 违约责任

甲方违反本合同约定,未能履行自己约定义务的,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款20 %的'违约金。

第八条 本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。

第九条 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由--仲裁委员会仲裁。

第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

第十一条 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。

甲方: 乙方:

身份证号: 身份证号:

电话: 电话:

年 月 日 年 月 日

房屋名额转让协议篇十四

转让方(以下简称甲方):

身份证号:

住址:

联系电话:

受让方委托人(以下简称乙方):

身份证号:

住址:

联系电话:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定,经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:

第一条 转让房屋的基本情况

转让房屋(以下简称该房屋)位于南宁市瑞和家园5号楼2单元1703号,建筑面积94平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台及其附属设施)。

第二条 转让价格

双方商定该房屋转让成交价为人民币伍拾贰万元整(¥520000.00)。具体情况说明如下:

该房屋原《房屋买卖合同备案证明》备案号为 ,原购房款肆拾伍万元整,甲方已向房地产开发商支付完毕,转让乙方另加转让费柒万元整,合计房屋转让总价款项为人民币伍拾贰万元整。

第三条 付款方式

甲方自行完成该房屋撤案手续,并协助乙方与房地产开发商(按原购房款肆拾伍万元整)签订购房合同书(实为更名),待房地产开发商将该房屋更名到乙方名下之日起三个工作日内,乙方按照甲方提供的开户银行 、户名 、帐号 ,通过银行转帐方式,一次性付清购房款伍拾贰万元整给甲方,乙方不再向房地产开发商支付购房款。

第四条 甲方的承诺保证

甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。

甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋购房款、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。

第五条 甲乙双方需遵守本合同约定,本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方均有权通过仲裁、法律等途径解决。

第六条 本合同一式两份,自双方签字之日起生效。甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

20__年 月 日 20__年 月 日

房屋名额转让协议篇十五

甲方:

乙方:

甲、乙双方就位于买卖一事,在平等自愿、共同协商的基础上达成如下协议,供遵守执行。

一、标的房屋的基本情况

乙方拥有一套房产,地址位于编号为:,该房屋合同约定的建筑面积为_____㎡;

二、买卖价格

双方同意价格为万元。

三、房屋相关资料的交接

本合同签订后,乙方将该、《交款收据》交付给甲方,由甲方保管。

四、协议履行条件

因乙方向甲方贷款(期限为个月)。如乙方不能按时、足额偿还贷款本息,乙方必须无条件履行本协议,并且协助甲方办理该房屋相关变更登记手续、交付房屋,过户登记税费按法律规定承担。房价款多退少补。

五、协议的解除条件

因乙方向甲方贷款(期限为个月)。如乙方按时、足额偿还了贷款本息,乙方有权解除本协议,本协议不再履行。

六、争议及解决办法

本合同在实际履行中若发生争议,双方在互谅的原则上协商解决。协商不成时,均可向人民法院提起诉讼。

七、本合同自双方签字之日起生效。

八、本合同一式二份,甲、乙方各持一份,同等有效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

房屋名额转让协议篇十六

转让方(以下简称甲方):

住址:身份证号:

受让方(以下简称乙方):

住址:身份证号:

经双方自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:

第一条转让房屋的基本情况

转让的房屋(以下简称该房屋)位于贵港市港北区中山北路15号联邦国际大厦a单元层室,房屋结构为,建筑面积平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施),实际使用面积平方米。

第二条转让价格

双方商定该房屋转让价格为(人民币)元整,大写(人民币)。

第三条付款方式

双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款元(大写);剩余房款元(大写)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后,在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。

第四条房屋交付

甲方应于本合同生效之日起日内,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。

第五条房屋过户

房屋交付乙方后,甲方应当在时间内办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下,办理产权证相关费用由甲方承担。

第六条甲方的保证

甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。

甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。

第七条违约责任。

甲方违反本合同约定,未能在约定时间内交付上述房屋的,每逾期一日,甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款20%的违约金。

乙方违反本合同约定,未能在约定时间内支付约定的购房款,每逾期一日,甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金,逾期超过三个月时,甲方有权单方解除本合同,乙方应承担全部购房款20%的违约金。

第八条本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。

第九条本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由贵港仲裁委员会仲裁。

第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

第十一条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。

甲方:乙方:

___年___月___日

房屋名额转让协议篇十七

出让人:(以下简称甲方)

受让人:(以下简称乙方)

经出让人万德土全家协商一致,同意在万界村旧村改造时,由政府安排落实给万德土。杨桂妹夫妇土地建筑面积54平方米中有偿转让给稠城复兴西山村村民孟冬芳土地面积18平方米,即(1:6的高层套房108平方米)。转让费总价值壹佰万元整人民币。经双方有关人员签字付款后生效。为了公平公正履行本合同,特此协议如下:

一、出让人与受让人经签字付款生效,双方都应该做到遵守本合同条款,不准反悔、不准违约。

二、本合同转让的债权就是壹佰万元整人民币,如果出让人在履行合同期间,随意单方变更或索回土地及房屋的,由出让人偿还付给受让人人民币壹佰万元整。

三、本合同在履行期间,因房价、地价涨落,双方都不能反悔,出让人不能以任何理由向受让人索取钱物及提价、加价。

四、本合同生效至房屋交付使用,直至做好房产证为止。

要求:

1、出让人应积极配合受让人办理好房产证过户手续,无偿提供相关依据证件。

2、出让人应允许受让人把本合同的标的转让给他人时,原出让人不得干扰,并无条件无偿协助办理好转让的相关手续及提供依据。

五、受让方应尊重万界村整体旧村改造规划,不能向出让人追究旧村改造期限。

六、本合同一式叁份,双方各执壹份,中间人壹份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

房屋名额转让协议篇十八

甲方: 产权人:

乙方: 承租人:

本着自愿、平等、合法的原则,乙方在充分了解该房情况的基础上,甲乙双方经充分协商,特订立本合,共同遵守。

一、转让费

甲乙双方合同一经签订,乙方即向甲方缴纳转让费共_____元(大写:_____________)。

二、租用时间

甲方将______________,建筑面积_____平方米的营业用房租给乙方在国家允许的范围内作经营使用。租期____年。即从____年____月____日起至____年____月____日止,甲方原则上将房屋收回,如继续出租,甲乙双方必须在合同期满一个月之前。重新签订合同,在同等条件下乙方有优先权继续租用。

三、租金及付款方式

房租租金每年租金_____元,大写______________。合同一经签订,乙方即向甲方交缴一年租金。逾期不交房租,乙方即自动违约放弃租赁权,甲方有权终止合同。

四、其它费用

租房期间,乙方经营有关的税费、水、电、气、清洁卫生,门前“三包”等相关代收费及天然气使用安装费,由乙方自行向收取部门交纳。

五、租赁期未满,甲方不能无故要求终止合同,否则将赔偿对方一年房租_____元,并退还乙方所付的门面转让费_______元。合同期满前如果乙方不再继续租用房屋时,应提前两个月向甲方提出退房一事。

六、合同签订后,在不损坏甲方房屋结构的.情况下,乙方可进行二次装修,合同解除时,属乙方装修活动部分可拆除(墙面、屋顶、地面不能拆除),乙方在装修过程中,不得损坏两边邻居的墙面,否则引起纠纷由乙方负责。

七、乙方租用该门面只有租用权和租后使用经营权,无权作任何形式的抵押及变卖甲方产权人门面。承租后,甲乙双方必须以书面合同为准,双方签定生效。

八、乙方不得在房屋中存放危险品,如违约导致灾害,乙方负全部赔偿责任,在经营期间,如遇被盗、消防治安等问题,乙方自行解决。

九、因不可抗拒因素(如:地震、战争等)造成的损失,甲乙双方服从大局,无条件自行解除合同,双方互不补偿,如市政规划拆迁需要,甲方提前通知乙方,并将乙方剩余房租退还。

十、房租费前____年_______元,______年后甲方可酌情上涨,但涨幅不得超过20%,因乙方使用需要,对甲方房屋进行局部改造,需经甲方同意方可进行。

十一、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行议定,其补充协议双方签字后与本合同具有同等效力,本合同履行中若发生争议,甲乙双方协商解决,协商不成时,任何一方均可申请调解和仲裁,也可向法院起诉。

十二、本合同一式二份,甲乙双方各一份,双方签字即生效。

甲 方: 乙 方:

身份证号码: 身份证号码:

家庭地址: 家庭地址:

电 话: 电 话:

年 月 日 年 月 日

房屋名额转让协议篇十九

甲方:李--,工作单位:

乙方:高--,工作单位:

甲乙双方在平等、自愿的基础上,经过友好协商,甲方自愿将位于洛阳市北方企业集团家属区的房屋( 栋 门 号)转让给乙方所有。为此双方达成如下协议:

一、 该房屋由乙方全额出资以甲方名义购买。该房屋的所有权和永久居住使用权、收益权归乙方所有。

二、 该房屋的全部出资由乙方按甲方的要求及时足额交纳。如果乙方不能及时足额交纳,甲方有权返还乙方所交纳的出资后将该房屋转让其它人。

三、本协议经双方签字后生效。本协议生效后乙方有权要求甲方将该房屋过户到乙方名下,甲方有义务配合乙方办理该房屋的过户手续;办理该房屋过户手续所需费用由乙方承担。

四、因借用甲方名义购买房屋,所以乙方给予甲方一次性经济补偿金万元。乙方支付经济补偿金后,甲方不得以任何理由和借口向乙方主张其它任何权利。自此后该房屋的所有利益和风险均由乙方享有和承担。

五、本协议经双方签字生效后,任何一方不得反悔。乙方不履行本协议,需向甲方支付本协议所涉全部出资20%的违约金。如果甲方反悔不履行本协议,除支付本协议所涉全部出资20%的违约金外,还应当双倍返还经济补偿金。本协议所涉房屋升值部分的利益归乙方所有。

六、 本协议项下的所有争议,由双方友好协商解决。

七、 本协议一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字后生效。

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

房屋名额转让协议篇二十

转让人(简称甲方):____________受让人(简称乙方):____________

根据房产交易管理有关规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,就房屋转让相关事宜达成一致,订立本协议,共同履行。

第一条甲方同意将本人坐落在____________房______屋转让给乙方。房屋建筑面积__________平米,房屋所有权证在办-理中,乙方对上述房屋已经充分了解,同意购买上述房屋。

第二条经双方协商同意,房屋成交价格为人民币____________元,(大写:__________________)。

第三条付款形式:一次性付清所有房款,以购房款收据作为付款凭证。

第四条房屋权属交易登记手续,由甲乙双方共同配合办-理。相关税费各自承担自己相应承担的部分。

第五条本房屋出售之前无抵押及出租等相关问题,否则一切责任由甲方负责处理。

第六条其它约定事项:____________。

第七条本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

第八条本协议一经签字生效,如有违约,付守约方违约金____________元。

甲方:______乙方:______

身份证:____________身份证:____________

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服