当前位置:网站首页 >> 作文 >> 钢结构幕墙工程优秀

钢结构幕墙工程优秀

格式:DOC 上传日期:2023-03-25 16:57:54
钢结构幕墙工程优秀
时间:2023-03-25 16:57:54     小编:zdfb

无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

钢结构幕墙工程篇一

第1条 工程概况

工程名称:甲方名下私房拆除及修建

工程地点:本市桥口区太平洋

承包范围:旧房拆除,新房重建

承包方式:包工包料

建设工期:本工程自2005年3月28日开工,于2005年5月28日竣工

工程质量:参照国家房屋质量有关要求

合同价款(人民币大写):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根据建筑施工完成后实际面积结算)

第2条 甲方工作

开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。

指派[ ]为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行检查。

协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用。

第3条 乙方工作

参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划[附件一],交甲方审定。

指派[ ]为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条 关于工期的约定

甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第5条 关于工程质量及验收的约定

本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条 关于工程价款及结算的约定

本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。

本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币×元;

第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;

第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;

第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;

全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币×元;

全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算。

工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。

第7条 关于材料供应的约定

本工程乙方负责采购供应的材料[附件二],应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。

凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第8条 有关安全生产和防火的约定

乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《_消防条例》和有关防火设计规范。

乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《_消防条例》和其它相关的法规,规范。

由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9条 奖励和违约责任

由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元。

由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金。

乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

第10条 争议或纠纷处理

本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。

第11条 附则

本合同正本两份,双方各执一份。

本合同履行完成后自动终止。

甲方: 乙方:

日期: 日期:

钢结构幕墙工程篇二

甲方(发包方):

乙方(承包方):

按照《_合同法》和《_建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、 工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:

二、 工程承包范围:

承包范围:

三、 合同工期

开工日期:

竣工日期:

合同工期总日历天数:

四、 质量标准

工程质量标准:

五、 合同价款:

金额(大写) 元(人民币)

六、 组成合同的文件

1、 标准、规范及有关技术文件

2、 图纸

3、 工程量清单

4、 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、 本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质

九、 发包人向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付款项。

十、 合同生效

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点:

本合同双方约定 后生效。

发包方(公章):承包方(章):

钢结构幕墙工程篇三

发包方(以下简称甲方):____________

承包方(以下简称乙方):____________

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议。

一、工程名称:

____________________________________

二、工程地点:

____________________________________

三、工程施工范围及技术要求:

详见施工图纸及工程量清单。

四、工程造价:

本工程预算价为_____万元整)(详见工程预算书)。

五、承包方式:

包工包料。

六、结算方式:

本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为________,工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算,信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。

七、付款方式:

工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%,余款10%作为保修金,待保修期满后一个月内付清。

八、工程工期:

工期总日历天数为_______天,自20_____年_____月_____日至20_____年_____月_____日。因雨季和甲方原因造成工期延误,由乙方书面申请经甲方确认后,工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工,超过5天后,每延期一天扣工程款300元。

九、施工要求:

1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工,按时保质保量完成,工程质量标准须达到合格以上。

2、乙方应自觉提高安全生产意识,做好现场安全防护措施,确保施工安全,施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

十、其它事项:

1、乙方必须具备相应的施工资质,经甲方认定后方可签订施工协议。

2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

3、本工程完成后,由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。

4、验收时,若乙方未按图纸施工,乙方须在15日内整改到位,否则甲方不予支付工程款。

5、本工程质量保修期为个月,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算,保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内,乙方未进场修复,视为自动放弃保修金,由甲方委托它方维修。

十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份),乙方执壹份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):____________

乙方(盖章):____________

签订日期:20_____年_____月_____日

钢结构幕墙工程篇四

发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方):

为了确保 ,需 ,依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议。

xxx。

xxx。

详见施工图纸及工程量清单。

本工程预算价为xx万元整)(详见工程预算书)。

包工包料。

本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为 ,工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算,信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。

工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%,余款10%作为保修金,待保修期满后一个月内付清。

工期总日历天数为 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延误,由乙方书面申请经甲方确认后,工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工,超过5天后,每延期一天扣工程款300元。

1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工,按时保质保量完成,工程质量标准须达到合格以上。

2、乙方应自觉提高安全生产意识,做好现场安全防护措施,确保施工安全,施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

1、乙方必须具备相应的施工资质,经甲方认定后方可签订施工协议。

2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

3、本工程完成后,由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。

4、验收时,若乙方未按图纸施工,乙方须在15日内整改到位,否则甲方不予支付工程款。

5、本工程质量保修期为个月,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算,保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内,乙方未进场修复,视为自动放弃保修金,由甲方委托它方维修。

附件:施工图纸及工程预算书

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

签订日期:签订日期:

钢结构幕墙工程篇五

建设单位(甲方):

承包单位(乙方):

甲方有_____,现委托乙方对该卖场木工工程部份进行广告装修。该工程所用的材料由甲方负责,乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。

一、工程名称:室内装修木工工程

二、施工地点:

三、木工工程总造价:按甲乙双方签订的价格(附价格表、施工验收检准)

四、付款方式:工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后,甲方贰拾天内支付乙方_____%的工程款,余下的_____%的工程款为质量保证金,甲方需于三个月后支付给乙方。

五、施工期限:从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止

共天内完成,如因甲方改变设计方案,或甲方材料不能按时到位,工期将顺延。

六、保修:保修期为_____年,保修期内属乙方施工质量问题,乙方需进行保修,保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责,或由甲方从质量保证金中扣回;若费用超过质量保证金,甲方有权在乙方的其他工程款中扣回。(如属人为损坏或天然灾害问题,不在保修范围之内)。

七、责任:(1)、乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整、对上工序完工的基本验收,并作好验收交接。对接收甲方的材料时应作数量和质量的验收,验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。另如发现乙方人员偷取甲方的材料,一经证实将以一罚十处理。

(2)、乙方未经甲方同意不能变更施工方案,否则造成的经济损失由乙方负责。

(3)、施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全,严格按照甲方的施工指引进行施工,施工期间由于乙方的原因所造成的意外损失和工伤,由乙方自行负责。

(4)、因乙方的原因未能按工期完成的,按延误天数每天扣罚总工程款的_____%。

八、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。由双方签字后生效,全部工程结算后自行终止。

九、单价室外铝塑板招牌室内基层打底室内铝塑板室外铝塑板包柱

甲方:_____乙方:_____

签约代表:_____签约代表:_____

签约日期:_____年_____月_____日

签约日期:_____年_____月_____日

钢结构幕墙工程篇六

甲方(承包人):______________

乙方(务工人):______________

为保证施工安全的顺利进行,确保务工人员的安全与健康,争创文明工地,强化安全意识,在施工中必须做到“安全第一,预防为主,强化管理,文明施工”,结合本工程的实际情况,经双方商定签订本合同书。

一、双方的责任与义务:

(一)甲方的责任与义务:

1、负责对乙方务工人员的入场教育。

2、负责对乙方进行分部分项工程的安全技术交底工作,并履行签字手续。

3、施工前,甲方应对其务工人员进行每天至少一次的班前安全教育活动,受教育者必须签名,否则不予签订本合同。

4、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业。

5、有权进行安全检查,对发现的问题及时提出整改意见。

(二)乙方的责任和义务:

1、按照甲方的要求,不得违章作业和野蛮施工。

2、负责按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作。

3、乙方应保证其服从甲方的管理,遵守甲方的各项规章制度,遵守劳动纪律。

4、负责承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济责任和法律责任。

5、凡在施工区域外发生的安全事故、治安案件责任及费用,概由乙方及责任者承担,甲方不负任何责任。

二、在施工过程中务工人员发生不可预料的安全事故,甲方不予承担任何责任,本人同意以上细则者签字生效。

三、本合同书一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。

甲方:______________

乙方:______________

发包方:______________

_______年_______月_______日

钢结构幕墙工程篇七

甲方:

乙方:

甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同,望遵照执行。

一、承包内容:所有塑钢门窗 。

二、承包方式:包工包料,使用建设单位指定的中材料,塑钢框颜色为白色。

三、结算方式:工程总造价,中空玻璃窗户为/㎡×实际工程量为工程总造价,估算总价约万元。按实结算。

四、质量:制作安装质量必须符合规范规定,达不到要求的必须进行返工,返工的工、料费用均由乙方负责。窗户周围的塞缝施工及质量由乙方负责。

五、付款方式:乙方安装完大框后甲方按40%付款。窗扇等全部进场安装完毕后再付工程总价的40%,竣工验收后付完剩余20%。

六、安全:乙方必须遵守甲方的安全生产、文明施工管理制度,确保安全无事故,如发生安全事故,由乙方自行承担。

七、工期:乙方必须在签订合同20天内安装完大框,安装配合甲方土建施工进度,不得影响土建工期。如发生人力不可抗拒的自然灾害或因甲方原因造成停工,工期另定。

八、本协议共设两份:甲、乙双方各执一份,如修订合同需由双方负责人签字盖章后方能生效,如一方擅自更改,视为无效,工完帐清,协议自动作废。

九、竣工及保修:乙方应对所施工的分项工程负责,要按时参加竣工验收,发生质量问题应及时进行维修。

十、违约责任:

甲方违约:乙方有权停止施工,甲方承担乙方相应费用。 乙方违约:甲方有权拒付有关款项,乙方承担甲方的相应损失。

补充事项:乙方不承担税务费用。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

钢结构幕墙工程篇八

发包发(甲方):__________________

承包方(乙方):__________________

经双方协商同意甲方将______工程承包给乙方,为了明确甲乙双方责任和义务,特签订本合同:

本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等),包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。

__________________.

__________________.

进度款按完成工程量______按月支付,竣工退场支付______.

1、甲方责任:

提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。

2、乙方责任:

(1)按图施工,以甲方交底执行,并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工,做好工程自检,确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准,造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。

(2)砌砖工程:砖必须湿水后方能砌筑,砌筑时确保地面干净、湿水;墙面平整,垂直误差正负3-5mm,灰缝厚度10-15mm,且平直均匀饱满,墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖,断切时要平直,用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹,拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃圾及时清理并再利用,必须做到当天工完场清。

钢结构幕墙工程篇九

发包人(全称):(以下简称甲方)

承包人(全称):(以下简称乙方)

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

工程名称:

工程地点:

工程内容:

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号:

承包范围:

开工日期:

竣工日期:

合同工期总日历天数 天。

工程质量标准:

金额(大写) 元(人民币) 元

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点:

本合同双方约定 天后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):____法定代表人(签字):____

_________年____月____日_________年____月____日

钢结构幕墙工程篇十

甲方:

乙方:

甲方在_______________________门面四间需要承包,根据《^v^合同法》、《^v^建筑施工法》之规定,经甲、乙双方共同协商,甲方同意将本工程以包工包料的方式整体承包给乙方施工,为了维护双方利益,特制订如下协议:

一、乙方承包本工程需施工的全部项目

1、本工程要求乙方按甲方提供的设计图及本合同的要求施工,施工过程中如确实需要变更的设计必须经设计单位或设计人员同意,并出具变更通知单(书)才能按变更通知单(书)进行项目变更施工。乙方不可变更任何设计项目及钢筋构成,本设计图设计规划为五层,实际施工为六层,每层需带柱连续串梁。

2、地平线以下沉井已丈量的米数加米计算,每米按_____元,大桩每米______元。

3、包外墙,前外墙瓷砖安装。

4、所有承得墙均为天板墙,室内装饰按4:1(水泥和河沙)混合沙浆,混合砂浆打底拉毛,粉刷前后要抽筋,墙体垂直平整,误差不超过1cm,四角分明平整垂直,空户门洞四角应垂直,每间连接房装110cm管道通风。

5、楼层隔热层及地面施工。楼层高度按设计要求施工。1至6楼面现浇结构,1至5楼浇注厚度不得低于10cm,屋顶顶层作法为:①钢筋砼结构图;②屋顶四周砌1米高女儿墙,女儿墙及楼梯屋砖应在现浇楼面完成时砌成。

6、所有窗户按设计图制作,留窗口。

7、楼梯全部为现浇柱倒制结构,主受力筋按图施工,楼梯间防盗门由乙方制订并安装好乙方不做按每扇______元扣除,楼梯休台窗户为用长城s304u40mm40mm的不锈钢管里面放12的螺纹钢做好防盗设施。楼梯扶手60mm40mm的长城304不锈钢管做好并由乙方安装好,乙方不安装则按每米80元扣除。

8、下水管:厨房污水管75mm,洗刷间、屋顶落管、厕所下水管用110mm,统一抗压坚实的金德管,厕所下降30cm,厕所冻好并无渗漏,做好防水;厨房下降5cm,厨房、厕所下水管道应分开(前后阳台做好地漏)。

9、自来水安装:按甲方提供的`设计图施工,一至七层每户在一楼集中安装一个闸门,暗管用16的pp联塑管,单独主管进户,接处无渗漏,室内厨房、洗刷间、阳台各安一个水龙头,厕所一个冲水闸,另一个三通,分管为16的pp金德管。

10、电:按甲方提供的设计图施工并穿好线,主线每户2根6平方米国标铜线放在每层每户楼门。

11、避雷设施:按要求安装好整体接地,达到有效防雷效果(参照相关规范执行)。

12、化粪池:乙方负责修建好两格式化粪池,规格,四间门一个,排池管及排水管用200mm的金德管,化粪池设在楼梯下面,并负责将排污管送至门面前。用混凝土固定从一层门面联通下水管,进污管用160mm,排污管用200mm的金德管,用混土硬化安装成15度坡度,与打基础同时施工(包括室外明沟暗沟、厨房的给排水系统,层顶落管、厨房地漏等),管道必须通至下水道。

13、一至五层工程施工用水管、电线、照明器材、潜水泵等乙方自行购买施工,安好闸刀开关和水管水表,费用及施工用水电费由乙方负责交纳,乙方用水用电不提违反水电管理部门的有关规定,并承担相应责任。

14、竣工后垃圾、渣土、废料由乙方自费清理搬走,并做好屋前的路面硬化。

二、本工程材料要求

1、钢材:所有螺纹钢用涟钢钢铁集团公司的双菱3#正材,盘元用湘潭钢铁集团公司的正材,不允许用其他钢材代替,一经发现,乙方必须返工,甲方将酌情罚款并从承包款中扣除。

2、水泥:主体结构一定用宝庆南方水泥(325#)水泥,砌墙、粉墙用邵阳市宝螺牌(325#)水泥。

3、河砂卵石:用于冻基础、墩柱、串梁、挑梁倒制浇注的必须符合施工标准的河沙(注:衡阳河沙)。卵石规格应满足设计规格的要求并请延后才能使用,一律不得使用制砂,如发现按每平方米扣罚款10元,从承包款中扣除。

三、承包价格及付款方式

1、本工程总面积______平方米,按______元每平方米包工包料整体承包给乙方,总承包价大写为_________________元(¥__________元)。无论建材、民工工资、生活开支等涨跌,此承包价一律不变。

2、付款方式:①冻好混凝土至0后,甲方付给乙方6万元整;②一楼主体完工后付_____万元;二至五层每层完工后付3万元整;整栋主体完工后总付款不超过总造价的80%;③粉刷完内外墙并贴好内外墙瓷砖付清至总造价的80%;④水电线路安装好,本工程全部竣工验收合格后,除预留工程总造价3%作为质量保证金外,全部付清。防水工程按国家标准年限执行。到期后无息返还给乙方。

四、工程工期、质量保证

1、本工程总工期为______天,如因下雨下雪等特殊原因,适当延期。如无正当理由停工10天以内,甲方扣除乙方_______元,超过10天以上按每天_____元罚款,但最多不超过总工程款5%。如乙方提前完工10天以上,奖励乙方_____元。

2、乙方在施工过程中,必须严格按照建筑安装工程施工规范及验收标准,精心组织施工,并自觉接受甲方和设计专业人员的检查监督,在施工每个环节过程中必须通过甲方的验收方可进行下一道工序,如甲方没有验收而乙方已实施下一道工序(特别是隐蔽工程),甲方拒绝付款。在进料过程中不得以次充好,如购买钢材、水电材料、落水管、河砂、卵石、红砖、水泥等,甲方必须认可后才能使用。使用水泥砂浆和现浇注倒制等配比正确,搅拌到位,严格按照设计施工。现浇注墩、柱、串梁、挑梁及楼面倒制时,应使用振动棒和平面振动器,拆模后无蜂窝状、无麻石和露筋现象,平行线、垂直线、平整度和光洁度达到施工要求。钢筋规格数量、锚固长度、搭接长、转角处、丁字交叉构造筋、绑扎间隙都要符合设计要求,所有养护工作由乙方负责及时养护到位。如因施工中混凝土或砂浆配合比例不当,不按设计和施工规范操作,养护不当烧坏而达不到强度参数,及双方商定的事项,乙方单方变更等造成的各类质量问题,由乙方自觉返工和负责一切经济损失。

3、保修期为:主体结构墙体、屋顶隔热层、防水层、厕所渗漏、承建施工的所有设施和附属设施均按国家标准执行,保修期内发生质量问题,乙方应及时修复,否则甲方有权另请施工人员修复,所需费在乙方保证金中扣除,保修期满,无质量问题,保证金无息一次性付给乙方。

五、安全责任

乙方在施工过程中,必须严格要求和规范施工人员,注意搞好自身安全、他人安全和行人安全,不得出现任何安全事故。凡在施工过程中出现的一切大小安全事故,由乙方负全部责任和承担所有经济损失,甲方概不负责。

六、其他事项

1、一切住宿、守料由乙方负责。

2、所有全新手模板、撑树、扎架、竹板、工程机械、碰焊、钢筋、裁变拉直设备、推车、吊车、搅拌机、泥桶、铁铲、振动器、马钉、铁丝、钉子、扎丝、养护水管等全部由乙方自备提供。

钢结构幕墙工程篇十一

甲方:__________________公司

乙方:______________________

根据甲乙双方友好协商,签订本合同,共同遵守。

甲方租用乙方钻机两台,用于_______________________,乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工,保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。

1.乙方进场前,做好场地的三通一平;

2.派___________为驻工地代表,负责现场签证,并协调解决施工中遇到的问题,协调与业主、总包、设计及监理的关系;

3.协助解决工人住宿。

1.根据施工要求,保证质量、包安全,按甲方要求的工期完成钻孔;

2.做好施工原始记录;

3.按照甲方的进度计划施工,服从甲方驻工地代表的管理;

4.严格把好质量关,如因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方必须返工,费用自理;

5.严格按照操作规程进行作业,确保施工安全,如发生安全事故,乙方负责解决,费用由乙方承担。

按照现行有关规范要求及施工设计图施工。

1.成孔按元/米计价,按实际完成工作量结算。该单价不含税,乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时,给予补偿,补偿原则为:甲方与业主协商后,其补偿金额的全部支付给乙方。

2.乙方全部钻机进场开钻后,甲方按每台钻机________元支付预付款。

3.锚杆施工进度达到50%时,甲方再按乙方已经完成工作量的________%支付进度款。

4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的________%,但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。

5.乙方不负责施工用的水、电费用,但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。

6.未尽事宜,双方协商解决。

本合同自签订之日起生效,至工程结清款项之日失效。

本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_____________签订地点:_____________

钢结构幕墙工程篇十二

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:

工程立项批准文号:

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期:

开工日期:

竣工日期:

合同工期总日历天数 天。

四、质量标准

工程质量标准:合格

五、合同价款

金额(大写): 元(人民币)

(小写): 元(人民币)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、招标文件及答疑澄清

6、投标文件

7、工程建设标准、规范及有关技术文件

8、图纸

9、工程量清单

10、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

本合同双方约定签字盖章后生效。本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

年 月 日 年 月 日

钢结构幕墙工程篇十三

发包方:

承包方:

本合同是根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及行业规范等相关法律制定。为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商自愿签订本合同,并依照履行。

第一条 工程项目

一、工程名称:厂房钢结构建设

二、工程地点:河东区经济开发区

三、承包范围和内容:基础施工及钢结构制作与安装工程、地面硬化制作工程、周边墙体工程、门窗安装工程。

四、工程造价:¥690305万元整(人民币陆拾玖万零叁佰零伍元整)

第二条 施工准备

1、在开工前,接通水源、电源,为承包方提供具备施工条件的施工场地。

2、按合同规定及时付款。

1、负责办理应由承包方办理的各项手续。

2、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)及《钢结构工程施工质量验收规范》(gb50205-20xx)、《建筑钢结构焊接技术规程》(gjg81-20xx)等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工,按期保质保量完成承包范围内的全部工程。

3、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。焊工必须具有上岗证(合格证等)。

4、建筑施工所有的水电费及其他费用均与承包方负责支付。

一、本工程自 年 月 日开工至 年 月 日止,共 天(日历天)。

二、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

1、发包方提出重大设计变更,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

2、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

3、人力不可抗拒的因素而延误工期。

1、应按有关规定,承包方应严格安全防护和防火措施,并承担由于其管理不善而造成的人员及财产损失。

2、在本工程验收合格的交工日以前,施工现场上一切的安全责任,均由承包负责,发包方不承担任何责任。

3、按工程及安全要求,承包需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏,承包负责看管好施工现场上所有的材料物资,如有丢失,由承包方负责照价赔偿。

5、在本工程施工过程中出现的安全事故和承包方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由承包方承担。

6、安排专业施工安全管理人员对本工程进行施工安全管理。

7、已竣工工程在未正式交付给发包方之前,承包方应负责工程成品保护工作。

8、承包方负责施工场地的清洁,符合环境卫生管理的有关规定。

一、 本工程质量达到以下标准、规范的要求:

1、《建设工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx);

2、《钢结构工程施工质量验收规范》(gb50205-20xx);

3、《钢结构设计规范》(gb50017-20xx);

4、《建筑钢结构焊接技术规程》(gjg81-20xx)

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件、建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

2、工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修5年,保修时间自通过竣工验收之日算起。

3、承包方供应的材料,必须符合发包方指定的材料品牌及要求,且必须附有产品合格证才能用于工程,发包方认为承包人提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由发包方承担;不符合质量要求的,应予以退货处理,且费用由承包方全部承担,其复验费也由承包方承担。

4、在钢结构厂房建设验收合格交付之日起5年内,厂房的房顶如果出现漏雨、漏雪等损坏状况,承包方需无条件免费给发包方维修。如果在钢结构厂房建设验收合格交付之日起1年内,出现漏雨、漏雪等损坏状况的,剩余5%工程价款,发包方有条件不予支付。

一、基础:挖 米的坑,下面打20cm垫层,底部用φ12的钢筋扎筋,底部混凝土 米,上部预埋件钢筋用φ14扎筋,混凝土1米见方,混凝土标号为c35型,基础高度高出路基30cm。预埋件用φ32的螺栓。

二、钢结构用料要求:

1、h型钢:立柱用h400型标准莱钢梁与抗风柱用h300型标准莱钢

2、梁要现场变接,梁要求起架米,变接要求下面变接3米,上面变接3米,用二保焊,梁上焊好板再上c型钢,连接板、柱脚板、加固板,一定要焊接牢固,焊接连贯,无残渣。

3、 c型钢:要求用厚镀锌140型,屋面c型钢间隙米,墙体间隙米,c型钢焊接要牢固,多焊点,无残渣。

钢结构幕墙工程篇十四

单位(甲方):______________________________

施工单位(乙方):__________________________

根据_________市建委有关规定,甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。

一、工程名称:_______________________。

二、施工地点及范围:本工程位于_________,绿地总面积为_________平方米。

三、工程内容

1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;

2.绿地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);

3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种.种植起算);

4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植;

5.种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。

四、工程造价:工程总造价为人民币_________元整,一次性包干。

五、付款方式

1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的_______%;

2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的_______%;

3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的_______%;

4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

七、甲方委托_________,乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。

八、其他约定

____________________________________________。

九、本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,图纸预算各_________份。

甲方(签章):________________乙方(签章):________________

__________年________月_______日__________年________月_______日

钢结构幕墙工程篇十五

建设单位(甲方):

施工单位(乙方):

根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程实际情况,经双方友好协商,达成以下协议:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容:±以上钢结构工程、彩钢板工程,不包括任何土建、水、电、暖、门、窗、消防及防火涂料工程。

四、承包方式:包工包料

五、合同总价款: 大写: 元整;小写: ¥: 元整。

六、付款方式

1、甲方在合同签订后大写: 万元,小写: ¥: 元整;

2、主钢构进入工地日内,甲方付乙方工程进度款,大写: 万元整,小写:¥: 元整;

3、钢构安装完毕、屋面板或墙面板进入工地付乙方工程进度款:大写: 万元整,小写:¥: 元整;

4、工程竣工验收后日内,甲方付乙方工程验收款:大写: 万元整,小写:¥: 元整。

七、工期与质量

1、工期:甲方预付工程款到乙方账上起工期天,制作工期天,进入现场安装天(有效工作日)内安装完毕,不可抗力或遇四级以上风及雨雪天气工期顺延。

2、工程质量按国家现行钢构施工验收规范及设计要求执行,钢板、型钢及彩钢板正负公差在规范许可范围内。

3、乙方对所施工的工程自双方验收合格壹年内免费保修,发生费用由乙方承担,保修期满后乙方对该工程负责终身维护,基本材料费用及人工费由甲方负责。

八、双方工作

1、甲方派驻工地代表一位,并为乙方提供便利的施工条件;负责施工现场的“三通一平”、乙方施工人员食宿地方、协调地方关系等;甲方所在地各行政部门的不合理收费或当地群众无理取费,均由甲方负责处理并承担其全部费用。

2、乙方派驻工地代表一位,负责与土建方沟通并与甲方代表一同对本工程施工质量进行全程监控,直至本工程通过竣工验收。

3、在施工过程中,如甲方工程变更,必须以甲方、乙方代表共同签字为依据,最终以实际增减工程量决算。

九、违约责任

1、甲方不按合同约定日期和金额付款即视为违约,乙方有权停工,除工期顺延外,甲方承担乙方停工损失,甲方按合同总金额的1%支付日违约金,乙方不能按期竣工即视为违约,乙方支付合同总金额的1%做为日违约金;以上违约金累计计算。

2、乙方施工完毕后即通知甲方进行验收(时间自乙方正式通知甲方七日内),甲方如不配合或故意拖延验收、擅自动用或提前使用本工程均视为本工程已验收为合格工程,由此发生的质量或其它问题均由甲方负责。

3、本合同自签订之日起生效。任何一方擅自解除或终止本合同即视为违约,违约方除全额赔偿守约方实际损失外,另支付守约方合同总金额的5%作为补偿。

十、争议解决方式:双方发生争议后,协商解决,协商未果,由守约方所在地人民法院诉讼解决或仲裁委员会仲裁解决。

十一、其它约定事项

1、双方会审认可后图纸、签证、变更及来往函件均视为本合同的有效组成部分,前后抵触时以日期在后为准。

2、本合同双方法定代表签字、盖章后生效,双方将合同条款履行完毕后自行终止。

3、本合同不含配套费,即钢构承建方与土建方互不支付费用。

十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

十三、补充条款

1、地脚锚栓由甲方委托土建施工方预埋并由其承担材料费、安装费、措施费,乙方免费派技术人员现场指导;

2、乙方施工期间现场施工人员服从甲方管理,遵守甲方规章制度;

5、本工程成交价为不含税价,如工程所在地税务机关追究应由甲方出面协凋处理,乙方不承担任何费用;

6、乙方免费为甲方设计钢构图纸,并提供施工图两套。

甲方:乙方:

住所:住所:

法人代表:法人代表:

委托代理:委托代理:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

年月日年月日

钢结构幕墙工程篇十六

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及

其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,

双方就 彩铝门窗工程施工事项协商一致,订立本合同:

一、承包范围: 彩铝型材门窗。

二、承包方式:包工包料、包制作安装。

三、原材料选择: 。

四、本合同适用法律及法规:《建筑法》、《湖北省建筑市场管理条

例》、《^v^经济合同法》及国家现行相应的设计、施工

及验收规范等。

五、合同单价与工程量及总工程造价:

铝合金门窗综合单价为 元/㎡;该项目约 ㎡;

总造价约元 。

(备注:以上单价不含土建配合费、税金及检测费。)

六、工程进度、质量及验收要求:

1、工程进度:乙方施工进度以甲方进度为准。若遇重大设计变更或

人力不可抗拒因素及建设方甲方原因误工,工期相应顺延。

2、铝型材质量符合gb/t5237-20xx标准。甲方要求品牌为 “ 凤

铝 ” 888推拉窗铝合金型材;主型材壁厚为 mm;颜色

为;色号为 。

3、 中空玻璃符合gb11944-20xx标准。规格为5mm+6a+5mm单面白色

钢化。

4、 工程材料参见乙方提供的主辅型材及配件检验报告,主要配件为

广东“凤铝专用”五金件。

5、详细技术要求见乙方提交的设计图纸,并经甲方签字确认后再进

行制作。

6、 质量:按现行相应的施工验收规范标准验收达到合格。工程经检

验合格后由乙方提供完整的归档资料。

7、门窗检测由乙方负责样窗送检。送检数据以实际送检数据为准,

如送检数据与图纸数据不符时,其由于甲方更改图纸设计要求所导致

的数据不符情况由甲方自行负责。

七、付款方式:

1、第一批外框进场七日内,甲方付给乙方工程总额 30%的工程进度

2、第一批窗扇进场完毕七日内,甲方付给乙方工程总额 %的工程

进度款。

3、全部安装完毕后七日内,甲方付给乙方工程总额 %的工程进度

4、验收后甲方应在七日内付给乙方工程总额 %的工程进度款。

5、剩余款5%作为质量保证金,工程竣工验收合格一年后,双方无质量异议,甲方一次性付清。

八、工程量计算:

工程结算面积按甲方图纸洞口实际尺寸计算,转角及飘窗按外围展开面积计算。

九、工程验收:

工程具备验收条件,乙方按国家和本市工程竣工有关规定,向甲方代表提供完整的竣工验收报告和资料,甲方代表收到乙方提供的验收报告及相关资料符合要求后15日内组织验收。发现工程质量问题乙方应及时解决,在甲方规定的时间内不能解决或完成而影响工程进度所造成的损失由乙方负一切责任。甲方代表在验收报告上签字即视为工程竣工,在验收后15日内如无任何异议不予签字,可视为竣工报告已被通过。验收应按jgj73-91《建筑装饰工程及验收规范》标准执行。

十、双方的责任与义务:

(一).甲方负责为乙方进入工地创造便利条件,应向乙方提供符合规范的门窗洞口尺寸(同系列窗型高、宽不得大于±20mm);协调解决施工所用的脚手架、垂直运输吊装工具、水电及三线(面线、水平线、垂直线位置);协调解决乙方堆放场地、水、电源位置。监督检查工程质量,对施工质量不符合约定的,甲方有权要求施工人员在合理期限内无偿修理或返工。因甲方未按照约定的时间和要求提供三线

位置及施工配合,乙方可顺延工程日期。甲方承担施工配合事宜,如洞口二次修补及抹灰等责任。

(二).乙方负责按甲方提出的工期和质量要求施工,并负责此工程竣工验收后的维修服务工作,乙方保修期为一年,并负责终生维修。在保修期内,由于乙方原因导致的质量问题,乙方免费维修;由非乙方原因导致的破损及其它问题,乙方负责维修,甲方承担维修所需的一切费用。保修期外,乙方负责维修,由业主承担全部费用。

(三)、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工。

(四)、乙方按甲方签字确认的施工方案及设计图纸进行施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:

1、 施工中如发现自身设计有错误或严重不合理的地方,甲、乙双方应以书面形式通知对方,并在3天内提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签字后,方准施工。因此造成的工期延误及材料损失均由过失方承担。

2、在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规范时,应在施工前按审批程序重新报甲方批准,经甲方审查核后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工,所发生的责任与费用由强行施工方自负。

(五)、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经

验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日千分之一的逾期违约金。

(六)、施工期间乙方确保安全生产,严格遵守建筑工程安全生产有关规范措施,如发生人员伤亡、质量事故等问题,均由乙方承担全部责任和一切费用。甲方派驻工地人员有权对工程质量、进度提出意见和建议,确保施工顺利进行。

十一、 违约责任:由于甲乙任何一方不能按所签订的合同履约,造成的损失由责任方承担。

十二、本合同未尽事宜,双方可协商后增加补充条款。补充条款与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同自双方代表签字、盖章之日起生效,合同一式四份,甲乙双方各执两份。

甲方:乙方:

代表人:代表人:

日 期: 日 期:

钢结构幕墙工程篇十七

甲方:

乙方:

一、根据合同法及国家有关标准规定,经甲乙双方友好协商,本着公平、合理、互惠的原则共同签订以下条款:

1、工程名称:

2、工程地点:

二、工程范围及施工内容:

1、工程范围:甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。

2、施工内容:图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。

三、技术条件

由甲方提供施工图纸,依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。

四、价格:

该合同总价为: 980万 元

大写:人民币: 玖佰捌拾万 元

五、付款方式

合同签订预付 10 %作为备料款:钢结构柱进场后付人民 币 ,工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。

六、甲乙双方的职责:

1、甲方职责:

(1)在乙方施工前,甲方需提供经审查认可的施工图纸,并提供合格的土建支承面,弹出轴线,确认标高,施工现场具备施工条件。

2、乙方的.职责:

(1)乙方应严格按照设计的整体要求施工。

(2)乙方应严格遵守《jgj7—91》《gb50205—20_》标准进行加工制作,所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。

(3)乙方应提供合格的产品,材料、规格、品牌必须满足业主的要求。

(4)乙方应保证工期,文明施工,项目经理必须在施工现场,以便协调各方事宜。施工过程中,由于乙方原因出现的事故,责任由乙方全权承担。

七、工期:

乙方必须在有效工作日 70 天内制作安装含土建地平结束,每超出一天罚款20_元整,提前一天奖励1000元。

八、奖惩

1、甲方违约

(1)甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行的按通用条款26条第4款执行。

(2)甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的,按通用条款

第33条第3款执行。

(3)甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失,工期顺延,并支付乙方违约损失。

2、乙方违约

(1)由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,按照通用条款14条第2款执行。

(2)因乙方原因,工程质量达不到标准的按第15条第1款执行。

(3)乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时,甲方有权扣除乙方履约保证金。

九、验收

乙方在安装完毕后,由甲方组织有关单位根据《jgj7—91》及《jgj78—91》7天内进行验收,否则视为合格。

十、其他

1、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

2、未尽事宜,协商解决。

3、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。

4、甲方全程负责监管彩板及型材采购,享有最终决定权。

5、乙方不得拖欠农民工工资,如拖欠甲方有权扣除保证金,并延期支付乙方工程款。

6、此合同价款包含税金,由甲方负责在工程所在地开票,税金由乙方承担。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

______年______月____日______年______月____日

钢结构幕墙工程篇十八

发包方:_________

电话:_________ (以下简称甲方)

身份证号:_________

承包方:_________

电话:_________ (以下简称乙方)

身份证号:_________

乙方向甲方承包《荥阳市贾槐林社区、楼李小区》的工程水、电,暖安装施工。为在施工中双方无发生异议。依照《建筑工程承包合同条例》等有关规定。遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,双方对本工程的有关事项协商一致,特定立以下合同条例,以资共同信守履行。

一、工程概况:

①工程名称:_________

②工程地点:_________

⑧结构质式:_________

二、承包方式:水电暖《包工包料》

甲方将x1#x2#x3#x4#x楼,水、电,暖安装工程以包工包料的形式承包给乙方安装施工。

三、承包内容与范围

①承包范围:

x1#x2#x3#x4#x楼按设计图纸及投标清单要求的所有水电项目配套设施。 ②承包内容:按设计图纸要求及更改文件与投标清单要求的项目均归乙方的承包内容。

四、工程质量要求:

①按水、电安装工程施工验收规范、规程操作标准进行施工。经甲方监理验收达到合格标准。

②乙方必须严格按施工设计图纸和更改文件要求施工,若不按设计图纸要求及甲方标书定立的各种材料、型号规格的材料施工造成返工重做,其所造成的工料费损失由乙方承担。且所用材料必须有合格产品证书及检验报告。

③乙方施工前后要做到完工场清,及时配合甲方做好预埋安装。甲方施工后乙方派人打凿造成修补的工料费由乙方承担,甲方有权从乙方的工料承包款中扣除。且乙方无偿修复,清理公共卫生。

五、施工工期:

本工程总施工工期为__日历天,乙方必须按甲方施工进度时间内的要求随土建提前20天内完成

六、承包价格:《 》平方米

以甲方提供的水、电,暖,安装设计施工图纸为依据,参照更改文件要求及投标工程量清单为标准。

七、付款办法:

本工程按进度付款:每两层付款,乙方在完成的工程量1天后送施工员审核,经甲方确认后在3日内支付进度款80%,工程竣工验收合格后,将验收手续交给甲方后5日内付总价95%余下5%待水电保修期满后一次性付清。

八、安全责任:

乙方必须严格按水、电安装施工规范及安全操作规程进行施工。遵守各项安全规章制度。安全操作费用包括在本项目的承包单价之内,乙方在施工中的工人所造成的不安全事故责任及经济损失费用乙方自己承担。乙方并且承担因其它的原因在施工中给他人造成不安全事故责任及任何经济损失。

九、双方职责:

甲方:

①提供工程施工图纸、设计更改文件及工程量清单等有关文件:

②提供现场施工技术管理及指导。

乙方:

①工人食宿乙方自己负责。

②负责一切施工配备所有机具。

③自带安全防护用品。

④因工期需要夜间加班的任何费用。

⑤负责办理水、电安装工程的竣工验收手续,费用由乙方承担。手续应提前10天交付给甲方以备竣工验收。

⑥若不能按期完成,除罚款外,甲方有权将部份项目另派他人施工,施工的工料费用由乙方承担。

十、违约责任:

①乙方的施工质量达不到合格要求时,应无条件返工到合格,由此造成的工料费用由乙方承担。

②若乙方施工人员不足,造成工期的延误,每天罚款__人民币,必要时甲方有权终止合同,造成损失由乙方承担。

③若甲方不时付款,工程延期乙方不负责任。

十一、本合同未尽事项,甲、乙双方共同协商解决。

十二、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。款项结清后自行失效。

十三、签约地点:_________

甲方(公章):________

乙方(公章):________

法定代表人(签字):________

法定代表人(签字):________

20___年__月__日

20__年__月__日

钢结构幕墙工程篇十九

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

兹有钢结构工程钢结构安装劳务委托乙方承包施工,根据《_经济合同法》、《_建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商一致,为明确双方权利和义务订立本合同。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包方式:劳务清包(含人工、辅材、机械、吊装、找补漆等)不含油漆、涂料、电费

四、包工内容:

劳务清包钢结构安装必须符合图纸设计和规范要求,工期必须按建设方合同要求及甲方要求及时完成。

五、工程款结算办法:

采用第2种结算方式。

1、钢结构安装____元一吨、屋面板安装____元一平米。

2、钢结构安装元____平方;建筑面积约____平方米(据实结算)。

工程款合计:____元;签证变更另计。

六、工期要求:

本工程定于___年___月___日开工,年月日竣工。合同工期总日历天数为天。

七、付款方式:

合同签订后工人到工地5日内付工程款10%;钢架完付到50%;屋面、围护部分完付到80%;工程验收合格付到97%;剩余3%为质保金,一年后结清。

八、施工进度:

1、乙方认真接受甲方安排的施工计划进度,必须在规定的期限内完成所布臵的任务,只能提前,不得延期,否则重罚,直至开除。

2、乙方在规定的时间内完成甲方布臵的施工任务,属于甲方供料不及时,甲方承担责任。

九、施工质量要求:

1、乙方严格按施工图、技术交底及规范要求施工。

2、乙方必须接受甲方和监理部门的监督管理。

3、乙方要记好施工自检记录,每2天将记录清单上交甲方存档。

4、每步工序经甲方验收合格后方可进行下道工序施工,不合格的坚决返工,所造成供料损失由乙方承担。

5、甲方(和公司)的检查记录作为奖罚的依据。

十、安全方面:

1、乙方人员进入甲方施工现场前,接受甲方的安全培训后方可上岗,必须遵守国家及甲方的各项安全操作规章制度,严格按操作规程作业,每天上班前要有口头教育,每七天上交甲方一份安全记录清单。

2、安全目标:安全无事故。

3、在施工中发生的工伤事故,由乙方自己自行负责,所有费用和后果由乙方自己承担。

4、对违章作业者,给与警告处分;不戴安全帽、安全带作业的,停工处理并罚

5、遵守国家法律法规和甲方公司安全制度,在施工工地擅自违法、违纪引起民事、刑事案件和纠纷,责任乙方自负。

6、乙方必须给其工人办理意外伤害保险。否则将给与经济处罚(按2元/平方米)

7、乙方人员在本工程中必须服从甲方管理人员的管理、安排、调度等;必须遵循甲方公司的相关的管理制度(包括质量、技术、生活、工作等各方面)、施工规定、等等。

8、工地现场达到市级安全文明施工现场标准。

十一、材料管理:

乙方视同甲方为一家,珍惜甲方的材料,爱护机械设备;现场材料归类堆放整齐,已完工序要清扫归堆,对三次警告仍不听者,甲方派人清理,乙方按倍的工资支付甲方。

十二、文明施工管理:

1、乙方所有人员必须服从甲方管理,文明施工,时时维护甲方公司形象;听从甲方施工人员指挥,特别在作业时间及配合上必须服从指挥,发现屡不听从指挥者,甲方有权更换乙方或要求乙方更换班组及个人,乙方承担由此造成的一切经济损失。

2、乙方必须服从甲方的规章制度,应负责所有员工不能偷盗甲方的财物或其他人的财物,不准打架斗殴,若出现此情况,乙方应承担甲方对肇事者(班组)的罚款或按财物实际价值的十倍进行罚款,情节严重者送公安机关处理。对于打架斗殴者(班组),不论谁是谁非最低均罚款500元/次。

3、乙方所有人员必须服从甲方合理性的后勤工作安排,不能私自烧电饭

十三、其它事宜:

1、零工130元/个,

2、签证变更根据现行市场行情定价。

3、未尽事宜协商解决。

4、本合同在履行过程中发生的争议时,有双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第_(2)_种方式解决:

(1)提交______东营市_____仲裁委员会仲裁;

(2)依法向甲方所在地人民法院起诉。

十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

______年______月____日______年______月____日

钢结构幕墙工程篇二十

甲方:

乙方:

根据《_合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定,及其他有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下协议。

一、工程内容:东方紫园小区东热力泵房及消防泵房地下钢结构楼梯的制作及安装

二、工期:经甲乙双方协商,本工程从某 年 月 日至某 年 月 日,制作及安装总工期为天。

三、工程总造价及付款方式

经甲乙双方协商,东西两个热力泵房及消防泵房钢结构楼梯的制作安装总价为人民币元整。

本工程安装结束日内,付工程款元,余下的元待整体验收合格后给付。

三、质量及技术标准

所有材料必须达到合格,由乙方质检人员现场检测,施工质量达到国家标准。

四、双方责任

1、甲方提供标准的施工图纸,如有变更,及时与乙方沟通。甲方提供原材料堆放场地,提供电源,配合乙方解决施工中出现的问题。

2、乙方按照图集及图纸设计要求,按图施工,工程质量确保合格。

五、安全施工

乙方工人进入工地,必须遵守工地的安全规范,统一安排,自备安全用品,佩戴安全帽,特别室外用电要防水,接地,配电箱要配备漏电保护器,以防为主,安全施工。如果发生安全事故,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何事故责任及经济损失。

六、工程质量

1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。

3、本工程喷涂中灰防锈漆两道。

七、本合同一式两份,双方各执一份,

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

年 月 日 年 月 日

钢结构幕墙工程篇二十一

发包方(甲方):________________

承包方(乙方):________________

根据^v^《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

第一条工程概况

一、工程名称:________________

二、工程地点:________________

三、工程内容:________________

四、承包方式:清工,包安全

第二条工程承包范围

一、承包范围:主钢结构系统、墙面系统、屋面系统、地埋系统、门窗工程、油漆、等所需的技术人员和施工劳动力。

二、本工程钢结构建筑面积:平方米米长,________米宽)

第三条清包工费

本工程定价方式为________元/平方米;

固定总价约为人民币:________元,(大写)

本合同双方当事人特别明确:搬运费、管理现场经费以及其他工程劳力所产生费用,且不因情况的变化而改变。

第四条工程价款的支付与结算

工程款支付:

支付完工后付清。

第五条设计及其变更

一、由于设计安全性能不合理造成工程修改所产生的费用,由承包方承担;

二、承包方应当按照国家钢结构工程相关标准、规范和发包方提供的资料进行设计。编制施工图设计文件应当满足设备、材料采购、非标准件制作和安装施工的需要。

三、工图设计文件经发包方确认后及在施工准备阶段和施工阶段发包方要求变更设计的,应向承包方书面提出。变更的具体内容在变更设计委托书中载明。

第六条工程期限及顺延

一、本合同总工期为 天,完工日期为________年________月________日。

二、工期顺延

l、在施工准备期间如发包方提出设计变更或材料、设备变更的,则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延。

2、施工期间遇下列情况之一的,工期相应顺延:

一周内非承包方原因造成停工累计超过8小时的,按每8小时顺延一天计。

因人力不可抗拒的因素而延误工期及政府及其相关部门依行^v^利强行、强制要求停止作业的,工期顺延;

因发包方的原因引起的工程延期,工期相应顺延;

合同约定和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。

钢结构幕墙工程篇二十二

发包单位: (以下简称甲方)

承包单位: (以下简称乙方)

依照《_合同法》和《_建筑法》及其他它有关法则,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方充分协商,签订本合同,以便双方共同遵守,顺利完成本项工程

第一条 工程概况

一、工程地点:河北省承德市隆化县

二、工程名称:隆化县体育馆

三、工程内容:

四、工程造价:

五、承包方式:

第二条 工程设计与工程期限

工程期限

计划开工日期: 计划竣工日期: 工程总期限:

第三条 合同价款与支付方式

一、工程总价:人民币

二、付款方式:

1、合同签订工程开工前5天,甲方支付工程款总价的 ﹪即人民币:

2、工程进度到工程总量的 ﹪,经甲方确定,支付工程总价的 ﹪即人民币:

3、工程验收(不含出回风口制安)合格7日内,甲方支付工程款总价的 ﹪ 即人民币:

4、出风口制安验收后,甲方支付工程款总价的 ﹪,即人民币:

5、保修期满,经甲方确认,支付保修款人民币:

第四条 物资运输

本工程所需乙方设备及材料,由乙方负责运输,费用由乙方承担;

第五条 甲、方双方的工作

一、甲方工作

1、在乙方进入工地前,甲方应做到施工现场的道路畅通,水电到位,场地平整;

2、负责乙方的施工期间的社会治安管理;

3、负责为乙方施工人员提供食宿方便;

4、负责办理施工许可证,并办理乙方施工所需当其他各种证件、批件和临时用地、占道的申报批准手续;

5、负责为乙方提供货物的短期储存地方和临时仓库;

6、负责将低压电源引至制冷机房控制室

7、免费为乙方提供施工期间的用水、用电。

8、若因施工现场“三通一平”条件不完全具备,所发生的设备、材料二次搬运费用,由甲方负担;

9、负责工程完工后的成品保护

二、乙方工作

1、乙方负责派出合格的技术干部、工人担当本合同约定的安装工程任务

2、负责对约定工程范围的工程量的安装、调试工作以及在未向甲方移交之前的工程保护工作

第六条 延期开工与工期延误

一、延期开工。乙方按协议条款约定的开工日期开始施工;乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期 天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求,经甲方代表同意,可延期开工。

二、若由于甲方原因不能按时开工,加分那个应在开工日期前十天以书面形式通知乙方延期开工,并重新约定开工日期,工期顺延。

三、工期延误。对于以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。

1、工程量变化和设计变更

2、一周内,非乙方原因停水、停水、停气造成停工累计超过8小时; 3、不可抗力

4、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。 乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复、预期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。

三、乙方原因造成工期延误,因此造成的损失,责任由乙方承担

第七条 违约责任

一、由于乙方原因造成工程延误或设备交货延误,每延误一周,甲方有权要求合同价款的3‰作为赔偿金,但数额不能超过合同价款的15‰;由于甲方原因不能履行其职责,造成工程延误,每延误一周,乙方有权要求合同价款的3‰作为赔偿金,但数额布恩那个超过合同价款的15‰.

二、在工程未移交之前,未经乙方同意,甲方不得使用、占用、分割本土工程或与其它工程搭接,否则一切后果由甲方承担。

三、若甲方不能按本合同付款条件付款,或无正当理由不支付工程竣工结算价款,应由甲方赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的工期,同时,乙方所供材料及工程部分所有权扔归乙方所有

第八条 工程验收与保修

一、乙方在工程竣工前以书面通知甲方三日内组织有关人员验收,若甲方在一周内不组织验收,即视为该工程已通过验收;

二、工程验收标准以设计图纸、国家颁布的施工规范和质量检验标准为一句进行验收,合格后双方应在验收文件上签字,并在三日内办理完毕工程移交手续

三、工程验收后,移交之日起,乙方对工程质量负责保修12个月。保修期内若因甲方使用维修保养不当而造成的问题,乙方可给予修理或更换,发生的费用由甲方承担;若因乙方质量问题造成的损失,费用由乙方承担。

四、如甲方发现质量和技术方面问题,在接到甲方通知后,乙方应在24小时内做出处理意见。如需现场解决,保证48小时内派出技术服务人员,做到质量问题不解决,技术人员不撤离。如因乙方不能及时派出技术人员解决质量技术问题,造成甲方损失,由乙方承担责任。

第九条 附件

一、 本合同经双方签字盖章、预付款到乙方帐户后生效。

二、 合同生效后,如甲、乙双方对合同有修改或补充,应以书面形式签订协议,并作为主合同不可分割的部分,与主合同有同等法律效力。

三、 本合同未尽事宜,双方本着事实就是的原则,友好协商,协商不成,依法提出仲裁或诉讼。

四、 现伤亡事故,由责任方承担。

发包单位:(公章) 地址: 法人代表: 电话:

承包单位: 地址: 法人代表: (公章) 电话:

年月日:

钢结构幕墙工程篇二十三

甲方:xxxxxxxx公司

乙方:

按照《_合同法》和《建筑安装工程合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,双方达成以下协议:

第一条:工程概况、承包范围及执行标准

1、工程名称:钢结构车间

2、工程地址:鄄城县大户刘

3、承揽范围和方式:承包方式:清工

4、技术要求及参数:按本工程图纸设计和甲方技术员的要求标准乙方进行施工。

第二条:工程期限

1、有效安装工期 天,自甲方通知乙方施工人员进入施工场地开始算起。

2、如遇不可抗拒自然条件,工期顺延(如刮风、下雨、停电等)

第三条:甲方承担的责任

1、甲方向乙方提供施工场地作业面。

2、甲方负责钢结构厂房的一切材料及焊接的耗材购进,确保三通,吊车能自由进入。

3、甲方负责向乙方提供安装及施工人员所需的水源、电源,水、电费由甲方自由进入。

4、甲方协助乙方施工人员进入施工现场后,乙方办公、食宿场地由甲方负责,食宿费由乙方负责。

5、如甲方进料不及时,造成乙方误工,由甲方承担。

6、甲方必须保证施工秩序,一切外部干扰由甲方负责。

第四条:乙方应承担的责任

1、乙方在本合同签订后,在施工前应自带焊接安装等工具,(如电焊机、气泵、除锈机、电钻及电缆等)到施工现场。

2、如乙方不按图纸及甲方技术员要求下料,所造成的废料,乙方应按原材料价格赔偿甲方。

3、乙方应主动配合甲方进行各阶段工程质量的检查、验收,在甲方技术人员检查时发现焊接等方面的问题,乙方应重新更作。

4、乙方应保证工程焊接安装质量。

5、乙方负责人应经常对施工人员进行安全教育,并按当地规定为施工人员办理保险,费用由乙方负责。若在施工中或上下班路途中出现不安全事故与甲方无关(如伤亡),出现事故一切费用由乙方承担。

6、乙方应做好与其他施工队伍的人员配合,乙方施工人员不允许在工地酗酒、闹事、打架等,必须服从甲方管理人员的管理和控制,未经甲方同意,乙方施工人员不允许私带钢材料等用品带出场及工地,一经发现由当地公安机关解决处理。

7、乙方必须方明施工,减少不必要的材料浪费,本着节省的态度下料,一旦发现乙方有故意浪费材料者,甲方有权对乙方处罚。乙方做到工完料净场地清。

8、乙方在施工中,负责钢材料进入工地后的卸车任务,施工中的吊车费由乙方承担。

第五条:甲方现场代表,乙方现场代表

第六条:清工价款:

1、按甲乙双方协商,本工程按包干价格(不含税价)大写: 元,小写:

2、结算方法:按工程的实际面积进行结算,每平方 元。

第七条:价格组成:清工款包括:钢结构、屋面彩钢板、墙面板、地脚缧栓等制作加工安装焊接等。

第八条:工程质量验收

1、甲方按现行的国家和行业标准进行验收,应达到合格的焊接安装标准。

2、甲方对验收不合格的工程由乙方负责修理,费用乙方负担。

第九条:付款方式

1、合同签订后,乙方施工人员进入工地,甲方付乙方生活费 元。

2、预埋件下完,甲方付乙方清工款 元。

3、钢柱、梁焊接安装完,甲方付乙方清工款 元。

4、檀条、墙檀上完,甲方付乙方清工款 元。

5、屋面板、墙板上完,甲方付乙方清工款 元。

6、工程全部完成,甲方验收合格再 天内甲方付清剩余清工款。

7、甲方必须按时付清工款,如不按时付款所造成的工程延期,乙方停工由甲方承担赔偿。

第十条:质保期内的服务

1、在质保期内(自工程验收合格之日算起至 年 月 日),若因乙方造成的质量问题,乙方负责维修,甲方负责原材料的成本费,人工费由乙方负责。

2、钢结构的安全保证,若因乙方原因如焊接、安装造成的安全事故,乙方负责,若因甲方钢材质量造成的事故与乙方无关。

第十一条:本合同未尽事宜。甲乙双方本着相互协作、友好的原则解决,如有补充合同可作为附件与本合同有同等法律效力。

第十二条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。

甲方:xxxxxx有限公司

乙方:

日期:xx年xx月xx日

钢结构幕墙工程篇二十四

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

为明确双方责任,分工协作,经双方协商同意签订以下合同条款,以照遵守。

一、工程概况及材质要求(详见图纸及预算清单)。用料:立柱248h钢,横梁248h钢,檩条140*50*20*标号钢型镀锌,顶板泡沫墙板板厚度,阻燃,塑钢窗,消声卷帘门。钢结构工程承包合同二、工程总价约元,大写:约整(含税)。

三、责任分工:

3.甲、乙双方各派一名代表联系施工期间的事宜,确保工程顺利进行。

4.乙方进入工地之前,甲方应保证安装工地“三通一平”。

5.甲方及时按合同规定付工程款。

6.乙方施工人员饮食自理,水电由甲方负责。

7.乙方须按照合同规定的材质采购材料。

8.严格按着规范施工,确保工程质量。

9.乙方应加强文明施工,安全生产管理,施工中乙方出现,请保留此信息。)任何伤亡事故由乙方承担。(土建除外)

四、承包方式及工程结算

10.承包方式:包工包料

11.合同签订后,甲方交付乙方钢结构主料进入工地后,甲方付给乙方工程总造价的工程款;钢结构上完钢梁、檩条后再付工程总造价的;剩余款项到整个工程完工后除5%质保金外一次付清。至竣工一年后如无质量问题,甲方返还乙方5%的质保金。

五、违约责任:

12.合同签订后,如单方终止合同,由终止合同一方向对方赔偿已发生费用的全部损失。如单方违约,违约方向对方交纳违约金为总价的5%。

13.纠纷解决办法:如双方发生纠纷应协商解决,双方协商不成,可向合同签署地人民法院起诉。

六、其它:

14.本合同自签订之日起生效。

15.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

负责人(签名):负责人(签名):

电话:电话:

20xx年月日

钢结构幕墙工程篇二十五

甲方:

乙方:

按照《_合同法》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以便共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称:安德镇政府门卫室、安德巡逻治安亭制作

2、工程建筑面积共 平方米。

3川菜产业园区路口4

、工程内容:门卫室、巡逻治安亭制作

5、承包方式:包工包料

第二条 工程期限

1、 本工程合同总工期为 60 天。自主钢构进场之日起计。

2、 开工条件:甲方负责所施工的钢结构工程具备施工安装条件。甲方条件不具备或预付款不到位,乙方开工日期顺延。

第三条 合同总价

合同总价人民币(大写) 肆拾叁万玖仟肆百元正 (¥ 元 )。如施工过程中承包范围变更,则变更部分按实结算。如增加承包范围内容可另行计算也可讲增加内容并入本合同一并结算。

第四条 甲方责任与义务

1、甲方提供水、电、住宿,负责协调关系,并使施工现场具备安装条件。

2、因甲方原因而造成工程延期的,合同工期顺延;

3、因甲方责任不履行或不按约定履行合同义务的,甲方承担违约责任;

4、因甲方原因造成乙方无法履行合同的,乙方有权提出解除合同,因此造成的损失由甲方负担。

第五条 乙方责任

1、负责现场安全施工,文明施工。

2、负责报价单范围内的钢结构工程施工。

3、乙方施工的钢结构工程要符合甲乙双方所确认的图纸,按图验收。

第六条 工期延误

1、如遇人力不可违或甲方原因造成停工,工期顺延

2、合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况;

3第七条

工程价款支付

工程合同价款为报价单范围内的工程内容价款,不含增加内容价款(增加内容价款另行计算)。合同签订之日,甲方需付给乙方合同价款的 30 %预付款,计 元;主钢构进场之日,甲方需付给乙方合同价款的 50 %工程款,计 元;

主钢构安装完毕,维护材料进场之日,甲方需付给乙方合同价款的 95 %工程款,计 元;工程完成验收合格之日,甲方需付给乙方合同价款的 5 %工程款,计 元。

工程变更甲乙双方协商解决调整。

本合同中未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议经甲乙双方单位代表签字(盖章)后与本协议具有同等法律效力。

第八条 保修

1、保修范围:乙方负责施工的内容;保修期一年,对非乙方责任造成的损毁,不在保修范围之内。

第九条 违约责任

乙方责任:

1、最高不超过10,000元逾期违约金。

2、如发包方未按合同规定支付工程进行款,承包方有权停止施工,并在工程进度款收到十日后再开工,工期双倍顺延,停工造成的在建工程损失、恢复施工必须的额外支出及相关的损失由发包方承担。

甲方责任:

1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,开竣工日期可以顺延。

2、工程中途停建、缓建或由于要求变更设计而造成的停工、返工,应采取措施弥补或减少损失。

3、工程未经验收,建设方、发包方提前使用或擅自运用,由此而失去工程质量异议权,依法视为验收合格。

4、承包方验收通知书送达10天后发包方不组织验收的,并视为工程已验收合格。

5、不按合同规定拨付工程进度款,按银行有关逾期付款办法的规定其所延付金额每天按万分之五偿付给承包方,并允许承包方停工,工期相应双倍延期。

6、工程经验收合格或未经验收提前使用后仍不支付工程款的,违约金按总造价每日万分之十支付违约金。

第十条 安全

1、乙在工程施工至交付之前的过程中,建设方、发包方人员除驻工地代表外未经现场工程管理人员许可,不得擅自进入施工现场,否则,造成其人身安全或引起其他安全事故均由建设方、发包方负责。

2、在施工过程中,由于承包方违章施工,违反操作规程,造成人员安全或在建工程损坏,其责任由承包方承担。

3、发包方应在其认为必要的处所设立安全警示牌或安全公告栏。

第十一条 合同份数

本合同修改无效。

甲方(签章): 乙方(签章):

法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

钢结构幕墙工程篇二十六

为了发展经济,开发林地资源,经四口冲村委会(以下简称为甲方)研究决定,群众代表大会通过,报请镇政府批准,将村集体所有的林地承包给叶延凯(以下简称为乙方),经双方协商订立合同如下:

一、承包范围:

甲方将座落在四口冲老桑场及老茶场的林地共计叁佰亩,承包给乙方,四界为:老桑场林地下至水库边,上至山冈,西至水库溢洪道山更,东至段顺华菜园地山更:老茶场地东至黄泥冈山更,西至皮有思自留山小路,上至石矿横路,下至查细久楼房以上。

二、承包期限

从20_年三月七日至20_年三月七日止,共计七十年。

三、承包费共计(大写)捌万捌仟元,一次交清。

四、甲乙双方的权利和义务

1、承包期间甲方必须帮乙方办理林权证,乙方在承包期间有使用权和继承权。

2、承包期间甲方必须协助乙方申报各种项目,项目资金归乙方所有。

3、如乙方在承包期间与第三发生纠纷,甲方必须积极出面协调。

4、未尽事宜双方可另行协商。

5、此协议一式四份,双方各执一份,司法公证一份,镇林业站一份。

6、此协议均为双方真实意思表示,如有违约,由违约方支付守约方违约金十八万元,并赔偿一切损失。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

钢结构幕墙工程篇二十七

发包方:(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

甲、乙双方为配合完成本钢结构建设工程,明确各自在施工过程中的权利、义务和经济责任,根据合同法条例和工程具体情况,本着平等互利的原则,经协商,签定如下合同条款:

第一条:工程概况

1、工程名称:_______________________

2、工程地点:_______________________

3、结构层次:_______________________

4、建筑面积:_______________________

5、工程范围:___________

6、设计单位:_______________________

第二条:承建方式________

第三条:工程造价

本工程承包价为____万人民币,每平方米为____元。施工中发生的单项设计变更,另行协商。

第四条;开、竣工日期

本工程根据甲、乙双方议定的工期____天。施工中遇有下列情况工期应顺延:

1、因设计变更延误的时间以及甲方造成的因素;

2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能连续施工所耽误的时间;

3、非正常停电的时间;

4、人力不可抗拒自然灾害,乙方无法施工的时间。

第五条:双方职责

(一) 甲方:

1、甲方应向乙方出示工程项目批准及其他批准手续。

2、开工前会同乙方施工图审核,并协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。

3、会同乙方确定建筑物、道路和定位标桩水准点和座标控制点、

4、负责协调工程所在地的居民、村组可能发生的矛盾,以及城建、土管、税务部门等相关的矛盾与费用。

5、做好施工现场的“三通一平”(即电通、路通、场地平整)工作。并提供乙方工程施工中的用电。

6、组织有关单位对设计图纸和有关的技术资料进行会审交底。

7、甲方指派____同志为工地代表,负责处理日常事务和工程质量监督等事宜。

8、按合同规定及时向乙方支付工程款。

9、凡属于配套工程,甲方自理土建项目必须服从乙方整体工程计划安排、协调、施工。

(二)乙方:

1、向甲方提供工程施工图纸并负责设计不当所引起的后果,负责工程开工前的各项施工准备工作。

2、按时向甲方提供材料质量证明书。

3、做好分部项检查验收。

4、确保工程质量和施工安全、文明,严禁野蛮施工。

5、自觉遵守建筑单位的规章制度。

6、负责做好工程竣工交付后的回访保修工作。

7、乙方指派____同志为工地代表,负责工地的全面管理工作。

8、配合甲方协调工程实施中相关的矛盾。

9、施工期间,发生的质量、安全事故,均由乙方负责,甲方不管。

第六条:付款及结算方法

按工程进度分期支付,其中:

第七条:工程质量与验收

1、乙方必须按施工图纸及国家现行施工规范进行施工,不得擅自变更和改动。

2、乙方应对全部现场操作、施工方法、技术措施的可靠性、安全性负完全责任。

3、工程所需材料均由乙方自组供应,并且要符合国家规定的国标材料。主要材料进场时,经甲方确认后方可使用。

第八条:竣工验收

1、乙方应在单位工程竣工前三日内,通知甲方验收,如甲方在一周内不能按时组织验收而又无正当道理时,或甲方经使用后,视工程验收合格。

2、验收中,发生不符合质量要求需要返工的项目,乙方应在双方商定的期限内完成。

3、工程支付后,乙方应主动回访,并对工程质量终身维护。在 ( )年保修期内,发生确因施工责任质量问题,由乙方负责并承担修理费用,在保修期外收取材料修理费用。

4、工程竣工验收后,甲方应在十日内给与乙方合同规定的工程款。

第九条:附则

本合同一式两份,双方各执一份。

1、因甲方原因而造成乙方误工,甲方应承担乙方的误工损失费。

2、本工程竞标报价一次性包定,如变更增加造价另行计算,按乙方报价竞标报价同比例上下浮。

3、本合同履行过程中发生纠纷,甲、乙双方协商解决,协商不成可向人民法院诉讼。

4、本合同自甲、乙双方签字生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

钢结构幕墙工程篇二十八

发包人:__________(以下简称甲方)

承包人:__________(以下简称乙方)

说明:本合同根据广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》编制而成,作为发包人和承包人的合同签订的版本,合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充;

一、工程概况

工程名称:____________________工程

工程地点:____________________

工程规模及内容:__________________________________________________,总建筑面积平方米

结构形式:框架

工程立项、规划批准文件号:高发改审函[20_____]16号

二、工程承包范围

承包范围:施工总承包(包括建筑及安装工程)

三、合同工期

工程合同工期总日历天数:235天。

拟从20_____年___月____日开始施工,至20_____年___月____日竣工完成

四、质量标准

工程质量标准:要求达到国家建设工程质量验收标准(gb50300—20x)合格以上。

五、合同价款

合同总价(大写):________________________元整;(小写):________________________元。

项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2。2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

钢结构幕墙工程篇二十九

甲方:

乙方:

工程地点:甲方在南庄村处建房屋两层,建筑面积为 平方米。由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:

一、承包方式

采用包工包料方式承包,面积价格一次性包死,工程面积必须严格按图纸设计施工,乙方不得随意改变图纸设计,未经甲方同意不得随便增加面积,不得偷工减料,使用劣质材料,因施工过程中发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,乙方在施工中必须接受甲方的监工,并接受合理化建议并采纳。

乙方自带建筑所需一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板,搭架用的竹木等,费用由乙方自理,乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决,费用由乙方自理。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括楼顶顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。

三、承包价格及付款方式

经甲乙双方协商,建筑面积按相关民俗按楼面平方米计算,屋檐滴水处每平方米按每楼面平方米1/2费计算,即楼面平方米是 元/平方米,屋檐滴水处是(贰佰元)/平方米。

先预付 元整(大写: )。工程如在农历 年 月 日完成外墙砖、屋内格墙及屋顶楼平完工。付款 元整(大写: )。内墙及地平及外墙砖完工付款 元整(大写: )。剩余部分经甲方验收合格后。

四、双方责任

甲方提供施工的水电,乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工。

五、质量要求

1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。

2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。

3、房屋建成后甲方发现质量问题的,如:

1)所进材料一定确保质量,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、楼板,钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等。

2)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;主体柱地面不垂直、断裂、露筋:横梁断裂、露筋;天板或地板开裂、塌陷、露筋等等),由乙方承担赔偿一切损失,乙方必须进行免费维修。

4、主体四角端正、墙面、地面平,墙体粉刷平整,杜绝空鼓,符合相关标准。门面贴瓷砖。

六、注意安全

乙方必须按照安全规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,文明施工,在施工过程中要特别注意安全施工,确保人身和财产安全,杜绝一切事故发生,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故,由乙方负全部责任。乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产损害的乙方应当负全部责任。如果乙方施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故的一切事故,一切由乙方负全部负责,甲方不负担任何责任和费用。

七、工期要求

主体工程工期为 天,从签订合同之日起计算,乙方必须在 年 月 日前完成主体工程,完工时间不能超过 天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。如因乙方的原因造成工期延误的,每拖延一天,每平方米减少工钱 元,因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期延误除外。乙方所需材料,应在年前筹备齐,以便年初好施工。

八、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

本合同一式三份,甲乙双方各执一份,在证人执一份,从签字之日起生效。

甲方签字(章):

农历日期:

乙方签字(章):

农历日期:

在证人签字(章)

农历日期:

农历日期:

甲方:

乙方:

甲、乙双方本着平等、互利、公平、公正、诚实信用的原则,就甲方承建的私宅施工、材料及作业用工事宜,为明确双方责任、义务和权利,经双方友好协商,愿意达成如下条款,以期共同遵守。

一、工程概况:

1、工程名称:私宅

2、结构层次:

3、施工地点:下蜀镇西谢村

4、建筑面积: 平方米

二、承包方式:

包清工、包机械、包设备材料、建筑材料。

三、工程作业范围及其内容:

1、垫层、墙角、基础、主体、屋面,室内外装饰粉刷,楼上下水泥地面。

2、所有材料搬运。

四、建房材料要求:

1、多孔砖:

2、水泥:

3、钢筋:

五、质量管理:

质量标准:乙方施工的工程质量,应当符合国家和地方有关的施工及验收标准及甲方的要求。

六、工程进度:

合同工期:自 年 月 日至 年 月 日,总日历天数为 天。

七、安全、文明施工:

在施工过程中,乙方施工人员所发生的安全事故,乙方自理与甲方无关。(工程造价包含乙方工人的保险费。)

八、结算价格及方式:

1、固定单价包干: 元/平方米,按建筑面积实算(建筑面积按国家规范标准计算)

2、工程完工后,留工程造价 为工程质保金,工程竣工验收后无维修等质量、安全问题一年内全部付清。

九、付款方式:

甲方根据工程进度付款,基础结束付 ,主体结束付 ,粉刷结束付 ,工程竣工验收付 ,无质量问题一年后付清。

十、现场用电:

费用有甲方负责。

十一、施工用水:

费用有甲方负责。

十二、合同的解除、终止:

1、解除合同:乙方的劳动力安排和施工的工程质量、进度、安全不能满足甲方,经甲方书面通知,仍不能满足要求的,甲方有权向乙方发出通知解除合同,责令乙方退场,已完工程量按70%结算。年底结清。

2、合同的终止:甲、乙双方根据合同条款,事理行使了自己的权利,合理履行了各自的义务后,本合同终止。

3、以上合同条款未尽事宜双方可另行增加补充协议,补充协议与该协议具有同等效力。

4、本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份,甲、乙双方签字后生效。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

根据《^v^建筑法》及其他有关法律规定,经甲、乙双方协商同意,达成协议如下:

一、工程范围

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

4、承包方式:

二、工期要求:

1、自 年 月 日,从开工之日,楼房具备作业面后开工 个月交工。

2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排,必须无条件服从管理,不得以任何理由拖延工期,若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则,工期拖延一切直接或间接的后果自负。(注:施工中阴、雨天工期可顺延,5℃以下温度禁止施工,工期可顺延。)

三、施工质量要求:

四、工程验收:

此工程经甲方验收合格即视为合格。

五、合同价款与支付方式:

合同单价: /㎡,施工面积约 ㎡。合同总价款:工程款待工程竣工甲方验收后一次性给付总额工程款。

六、其他约定:由于任何一方的原因导致施工不能进行或不能顺利进行,人为不可抗力除外,责任一方应赔偿对方相应损失。

七、争议的处理:执行本合同中发生的问题,双方可协商解决,协商不成可诉讼至工程所在地法院。

八、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,具有同等法律签字盖章后生效。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

钢结构幕墙工程篇三十

甲方:

乙方:

按照《_合同法》、《_建筑法》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现就本建设工程具体施工事项,为明确双方的权利和义务,经友好协商一致,达成如下合同条款:

一、 工程概况

工程名称:秦皇岛北环加油站

工程地址: 河北省秦皇岛市

承包范围和内容:

屋面钢梁及次梁和钢檩条的制作及安装,天沟落水管的安装及屋面板安装刷漆(钢柱及基础除外);图纸gjg-1至gjg-9的全部内容,安装费、加工费、运输费、材料费、辅材费、设备费、人工费及各项管理费、规费及税金的全部费用。

二、 合同价款:

三、 金额(大写):人民币玖万柒仟元整(元)。

四、 双方一般权利和义务

(1) 发包人责任:

发包方:__设备安装工程有限公司

负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。

做好施工现场三通一平,保证做好供电、供水。

甲方应按时支付工程进度款,按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款%违约金。

(2)承包人责任:

严格按图施工,工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收,确保工程质量.

做好现场文明施工、安全生产。

组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

在施工过程中,乙方必须承担由自身原因造成的所有纠纷、安全、消防、治安等事故的全部责任(包括法律责任和经济责任)和全部善后处理工作的费用。具体标准参照工程所在地相关政策法规和要求。

服从甲方统一安排指挥。

由乙方原因造成工期拖延每天支付应付总工程款%违约金。

向甲方提供相关发票。单位名称:河北金品建筑工程集团有限责任公司合同工期

1、 本合同工期总日历天数15天。以合同签订之日起开始计算。

2、 如遇以下情况,工期相应顺延:

发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;

一周内非承包方原因停电、停水8小时以上,影响正常施工;

发包方原因造成影响下一道工序施工;

未按合同规定支付工程款而影响施工工期;

不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;

发包方代表同意工期顺延的其它情况。

五、 工程质量

1、 涂装材料要求按甲方代表提出的要求:钢构材料现场除油污除锈,防锈漆一道,调合漆二道。

2、 承包方必须严格按图纸、甲方、监理及总包方的要求组织施工,符合国家现行规范要求gb50205-20_钢结构工程施工质量验收规范及sh3507-1999石油化工钢结构施工及验收规范。

3、 承包方在施工中若发生质量问题,及时报告发包方代表,协同解决。

六、 工程款的支付和结算

本合同签订生效后,甲方即支付乙方合同价款:20%计人民币元作为材料款; 钢构材料进场付合同款40%计人民币:元;在工程竣工验收达到合格标准后十五日内付合同款35%计人民币元。工程竣工验收一年后无质量问题将5%计人民币4850元质保金付清。施工与设计变更

1、 经甲方确认的设计图纸和有关资料,作为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。

2、 甲方生产工艺需要变更设计的,必须作出设计修改通知书,乙方方可实施并组织施工,因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价,必须另行协商。

七、 纠纷解决办法

任何一方违反本合同规定,双方协商解决,如协商不成时,可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。

八、 附则

1、 本合同双方签字确认后即生效,工程竣工验收符合要求,付清工程款后终止,本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

2、 合同履行过程中,双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件,具有与合同同等的约束力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

______年______月____日______年______月____日

钢结构幕墙工程篇

发包单位(甲方):

承包单位(乙方):

甲方就华园小区b栋铝合金门窗工程事宜,与乙方协商后,决定将该项目工程交由乙方承包。为明确双方责任、权利和义务,确保工程顺利进行,根据《_合同法》及有关文件规定,结合本工程的具体情况,双方一致商定以下条款,双方共同遵守。

第一条工程项目、名称

1、工程项目:华园小区b栋

2、工程名称:华园小区b栋铝合金门窗、幕墙工程

3、工程地点:黄埔市黄埔区荔香路东侧

4、工程量:门窗幕墙约5400㎡,钢结构玻璃栏杆约918m

第二条承包方式

1、按双方认可的铝合金门窗工程综合单价包干的方式承包包材料、包制作、包安装、包设计、包施工质量、安全生产、文明生产、施工机具的承包方式进行承包。(不含税金、不含土建总包配合费、施工用水电费、施工用排栅和垂直运输费用及其他有关部门收取的管理费。)

2、由甲方提供现场施工用的水电、脚手架及临时仓库和现场办公室场地。

3、施工人员生活用水、用电费为每人每天1元。

4、不含门窗幕墙三项物理性能检测和其他所有相关试验及验收费用。(注:该费用由甲方承担,但由乙方负责经办申验的所有工作并保证合格)

第三条工程(预算)总造价

1、按甲方提供的施工图预算,按工程预算书施工范围内全部工程预算总造价约224万元(大写:贰佰贰拾肆万元整)。(工程结算以实际完成工程量结算为准)

2、工程单价及工程量:详见华园b栋铝合金门窗预算表。

注:表中“主材”含各项目中的玻璃、铝合金型材;“其它”含地弹簧、门夹、拉手、不锈钢拉索、拉索索头/固紧器、以及钢结构栏杆、屋面格栅等项目中的主钢材两点锁、不锈钢滑撑、连接件、胶、胶条、螺丝等各项目中主材未含的所有其它附件材料及制安人工费、运输费等。

第四条工程工期

一、根据土建工程进度,合同工期定为92个日历天(自20_年3月1日起至20_年7月10日)。确保20_年4月7日前安装窗框及钢结构,6月必须满足拆除综合脚手架的条件,20_年7月10日前全部完工。①、乙方需在20_年6月1日前完成天面装饰栏杆。②、乙方需在20_年6月20日前完成百叶窗安装(包括防水胶)。

③、乙方需在20_年6月30日前完成阳台落地门框安装。

④、乙方需在20_年6月30日前完成橱房门框安装。

⑤、乙方需在20_年6月30日前完成阳台栏杆安装。

⑥、乙方需在20_年7月10日前完成所有玻璃安装。二、工程工期乙方应严格按甲方项目要求及制定的《华园小区b栋塔楼20_年5月-20_年12月施工进度计划表》执行,否则按本合同第九条第二款严格执行。

三、在施工过程中,由于不可抗力的因素被迫停工,乙方应在三日之内以书面形式通知甲方,经甲方确认后工期顺延。

第五条材料及技术标准

一、乙方负责购买合同项目内的所有材料。工程铝合金型材选用:推拉门主受力杆件壁厚不小于,非主受力杆件不小于;推拉窗主受力杆件壁厚不小于,非主受力杆件不小于;平开门主受力壁厚不小于,固定部分不小于,压线不小于;平开窗受力壁厚不小于,非主受力杆件不小于,压线不小于;百叶窗主受力杆件、百页片、百页工字槽壁厚均不小于。

二、乙方承包项目之内工程质量,铝合金门窗幕墙工程质量必须符合现行国家标准和相关行业标准。

三、为了确保工程最终质量,甲方在选择铝型材和玻璃厂家时必须同乙方一起进行综合考查。根据质量、价格、服务的情况进行筛选优质价廉的厂家。

四、由乙方采购之附属材料的说明

()玻璃胶:采用广州市海珠区锐力粘胶厂或相同品质的国产中性玻璃胶和优质建筑防水胶。

()密封胶条:开启扇胶条和毛条采用:“固特”牌或“合和”牌或相同档次厂家生产的密封胶条和毛条()五金配件:

①、50系列平开窗采用“坚朗牌”或相同档次厂家生产的联动执手;国产优质不锈钢滑撑;②、50系列平开门采用优质球锁;铝合金合页;

③、90系列推拉门采用“坚朗牌”或相同档次厂家生产的双面勾锁;国产优质双轴滑轮。④、采用各种规格的螺丝、螺钉、自攻钉、射钉弹及拉钉;连接螺钉全部选用不锈钢件;铁码需镀锌处理。⑤、所有配件均为国产优质品。

第六条工程验收及保修办法

1、在施工过程中,双方应派出常驻技术负责人,甲方安排谢荣智(电话:)负责本工程质量监督、工程协调工作;乙方安排魏强(电话:)负责本工程技术质量,工程协调工作。以加强联系,加强技术质量监督,发现问题及时解决,以保证工程质量及进度。

2、工程竣工验收、以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、施工图纸、建设单位和双方确定的技术要求为依据。

3、乙方提供完整的验收资料一式五份交给(甲方必须将工程铝合金型材、玻璃材料合格及有关检测资料交给乙方)总承包单位盖章后统一报质检站进行竣工验收。

4、乙方在单项工程竣工前五日将以书面形式通知甲方转告业主,如甲方不能按期进行验收,须提前通知乙方,并取得乙方同意,另订验收日期,但须承认竣工日期,不得以不验收为由拖延办理结算;若甲方在另定验收日期后7天内仍未能组织验收则视甲方默认乙方工程通过竣工验收。

5、乙方严格按双方审定的图纸施工,未经过业主和设计部门同意,单方不得修改图纸。

6、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此发生的质量和其它问题,甲方须承担由此引发的一切责任和费用,乙方不承担任何责任。

7、保修办法

①、乙方承包施工的工程,凡因材料本身或制作加工、安装所造成的质量问题,自工程验收签证之日起免费保修壹年。

②、因甲方使用及保护不当,所造成的质量问题,一年内乙方有义务维修,但费用由甲方负责。

③、按国家规定保证建筑幕墙结构性能。

第七条工程设计变更

一、工程设计变更

1、乙方按审定图纸、说明中确定的铝合金门窗、幕墙为既定工程项目。数量、单价按双方认定的预算书所列的单价为依据,并按实际施工展开面积结算。若施工过程中需变更设计,以双方签字认可后,结算时调整。调整的办法是:增加的按实际增加,减少部分按实际减少。①、增加部分的项目单价在合同内有的,只需要双方确认增加的数量或在工程结算时按实际工程量结算;如增加部分的项目单价在合同内没有的,则由乙方申报工程签证单,甲方在接到签证单后7天内给予签字认可。

②、减少部分的项目如乙方已经制安完成,甲方应按减少工程量的制作费补偿。

2、因甲方的设计变更使工期发生延迟,工期顺延。因变更而造成乙方的损失,由甲方负责。

第八条付款办法

1、工程预付款:自本合同鉴订之日起7天内,甲方支付工程款总价的约20%,作为施工组织及材料的采购费用;

2、铝合金门窗框体、栏杆进场后支付工程总价的约20%;

3、铝合金门窗框体、栏杆全部安装完成后支付工程款总价的约20%;

4、铝合金门窗固定玻璃、栏杆玻璃及填缝等全部安装完成后支付工程款总价的约10%;

5、所有铝合金门窗固定门扇、窗扇等全部安装完成后支付工程款总价的约10%;

6、工程安装完毕,甲方应组织工程验收。通过竣工验收合格,在工程竣工验收办清工程结算后二个月内,甲方按审定工程结算价付至97%。

7、自工程竣工验收之日起保修期一年,工程结算价的为保修金在保修期满一年后。

注:乙方的请款均需以书面形式申请并在当月25日前提交甲方现场项目部审核,经甲方核准的款项于次月15日内支付予乙方。

第九条双方的权利和义务

一、乙方的权利和义务

1、深入研究、熟悉图纸,严格按照图纸及甲方的要求和相关工程规范施工。

2、加强现场管理,严格遵守施工技术操作规程,做好各项自检及验收记录,保证竣工时向甲方提交符合国家验评标准的技术资料。

3、做好施工安全工作,负责自资车辆和材料运送过程中的损失意外,自购设备机具的安全使用。

4、负责铝合金门窗框体内的水泥砂浆的填充,所用水泥和砂由甲方免费提供。

5、文明施工。每天负责做好现场的清理工作,做到工完清场。

6、保质保量,在规定的期限内,按合同的要求全面完成本工程的任务。

7、乙方必须做好安全、防火工作,遵守工地的一切规章制度,对安全防火工作负全部责任。

8、乙方不得转包或分包工程。

9、按国家有关门窗幕墙试验要求进行送验工作,并及时向甲方提交试验结果,由甲方负责所有试验费用。

二、甲方的权利和义务

1、向乙方提供本工程甲方认可的有关工程图纸一式两份及资料、说明书和施工进度计划,乙方根据甲方工期要求编制施工计划、材料供应计划。

2、在现场设施的基础上,甲方单位向乙方免费提供现场简易办公室,材料临时仓库及施工使用的脚手架、水电源、垂直运输和现场施工人员住宿工棚及就餐方便。

3、甲方负责提供合格的洞口尺寸及安装水平、垂直基准。

第十条违约责任

1、甲方未能按照合同的规定履行,出现以下情形的,工期顺延:①不按期交出施工场地、提供水、电源接驳②不按期支付工程款;③因工程设计变更,使已完成的工程拆改;④逾期组织验收;⑤其他甲方原因造成的原因。

2、乙方不按工期完工或因质量问题返工而逾期完工的,每段工期从逾期次日起每逾期一天,乙方须向甲方支付每天20_元违约金。

3、遇不可抗力的损失,报有关部门裁定。

第十一条附则

1、本合同正本两份,由甲、乙双方各执一份;副本两份甲、乙方各执一份。

2、本合同如有未尽事宜,在不违反合同原则的前提下可经双方协商后作合同补充条款。

3、合同一经签订,单方不能中途悔约、修改及提出不符合本合同精神的要求。如有违反,则由悔约方向守约方赔偿由此产生的一切实际损失。

4、本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工验收并付清工程款后,自然失效。

5、本合同内容如与国家、省、市有关规定和法律相抵触的,一律以国家、省、市有关规定和法律为准。

6、合同争议的解决:因本合同的履行发生的争议,由双方协商解决。协商不成的,任何一方可向乙方所在地的人民法院起诉。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

钢结构幕墙工程篇

甲方: 乙方:

根据《_合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将 工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称: 地点:

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、付款方式

六、总工期要求 个工作日。

七、甲方责任

1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款 元。

九、工程质量、安全及保修

1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法

未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

甲方: 乙方:

代表: 代表:

年 月 日 年 月 日

钢结构幕墙工程篇

甲方:_________

乙方:_________ 身份证号码:

鉴于豪明村集体经济发展的需要,需将甲方部分劳务承包给乙方,经甲乙双方协商一致,现订立正式《下老乡豪明村集体经济劳务合同书》如下:

一、承包总价

第一条:甲方将基地劳务(大肉姜种植)承包给乙方,承包价格:贰仟壹佰圆整(¥ 元 )。

二、合同期限

第二条:本合同自双方签订之日起生效日生效,合同工期为 20xx年 3 月 13 日至 20xx 年 3 月 28 日,甲方经代表会议讨论需将基地种植劳务(大肉姜种植)发包,但承包方从事的有关工作和业务尚未结束,则合同应顺延至有关工作业务结束。

三、甲、乙双方的义务和责任

第三条:乙方同意根据甲方工作需要,主要负责集体经济大肉姜种植基地砍草、耕地、打坎、排沟等,按照甲方要求完成每项工序,由村干部轮班监工。

第四条 :乙方工作应达到甲方规定的要求和甲方对之特别规定的标准,在施工中应确保自身生产安全工作。

第五条:甲方在乙方工作结束后30天内以转账形式向乙方一次性支付全部劳务承包费。

第六条:甲乙双方约定本合同增加以下内容:

(一)、 乙方有义务向甲方提供真实的个人信息与相关证明,否则甲方有权随时解除本合同,并且不给予支付劳务承包费。

(二)、 乙方在合同期内承担的甲方要求的工作及责任的,在该工作业务未结束前,乙方不得未经甲方同意擅自离职。

第七条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲 方: 乙 方(签字):

法人签字:

年月日 年月日

标签:

钢结构幕墙工程篇

发包方:________乡(镇)________村民委员会(以下简称甲方)

承包方:_________住址:________村____组(以下简称乙方)

根据《森林法》、《农村土地承包法》规定,为进一步明确甲乙双方的权利和义务,经村民大会讨论同意和甲乙双方充分协商,特订立本合同。

一、基本情况

甲方将______亩山林发包给乙方(具体地块见登记表)。承包林地的所有权属于集体,乙方在承包期内享有林地承包经营权,承包时间______年___月_____日起至______年___月_____日止。

二、乙方的权利

①依法享有承包林地使用、收益和林地承包经营权流转的权利,有权自主组织生产经营和处置产品;

②承包林地被依法征用、占用的,有权依法获得相应的补偿;

③法律、行政法规规定的其他权利。

三、乙方的义务

①维持林地的林业用途,不得用于非林建设;

②依法保护和合理利用林地,不得给林地造成永久性损害;

③依法依规自觉上缴税费;

④有责任保护承包林地上的林木及林业生产设施;

⑤法律、行政法规规定的其他义务。

四、甲方的权利

①发包本集体所有的林地;

②监督承包方依照承包合同的约定用途合理利用和保护林地;

③制止承包方损害承包林地、林木及林业生产设施的行为;

④法律、行政法规规定的其他权利。

五、甲方的义务

①维护承包方的山林承包经营权,不得非法变更,不得擅自解除承包合同;

②尊重承包方的生产经营自主权,不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动;

③依照承包合同约定为承包方提供生产、技术等服务;

④执行市、乡(镇)土地利用总体规划,组织本集体经济组织内的林业基础设施建设;

⑤法律、行政法规规定的其他义务。

六、合同变更

由甲乙双方协商解决,除发包方依法收回承包林地或承包方依法承包林地合同自动解除外,任何单位或个人不得随意变更、解除山林承包含同。

七、不履行合同义务或者履行义务不符合约定的,依照有关法律、行政法规的规定承担违约责任。

八、山林承包经营发生的纠纷,由双方协商解决,也可要求乡(镇)政府调解,协商或调解不成的,可以直接向法院起诉。

九、本合同从承包期开始之日起生效。未尽事宜由甲乙双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

本合同一式___份,甲乙双方及林业站各留存___份,申办林权证___份。

甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________

法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):___________

日期:_________年____月____日日期:_________年____月____日

钢结构幕墙工程篇

合同编号____________________

工程名称:__________________________

工程编号:__________________________

发包方:__________________________

承包方:__________________________

签订时间:__________________________

签订地点:__________________________

根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

一、工程名称:__________________________

二、工程地点:__________________________

三、工程项目批准单位:____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:

四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它:__________

五、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。

一、发包方:

1、 月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。

2、 月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

3、本合同签订后______天内提交建筑许可证。

4、合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。

5、组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图______份。

二、承包方:

1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

3、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。

二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

1、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

3、不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

4、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

5、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

7、人力不可抗拒的因素而延误工期。

一、本工程质量经双方研究要求达到:

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

2、由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;

3、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

4、承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

5、承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;

6、工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________________

工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

一、本合同签订后__日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款,计人民币__________万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的______%计人民币 万元,安装工程按人工费的______%计人民币__________万元;材料设备差价__________万元,分______次支付,每次支付时间、金额。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

相关的合同范本 ·弱电施工合同 ·消防工程施工合同 ·防水工程施工合同 ·爆破施工合同 ·电力建设工程施工合同 ·水利水电工程施工协议书 ·绿化施工合同 ·水利水电工程施工协议书 ·装修施工协议书

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

六、本合同造价结算方式:________________________________________

七、承包方在单项工程竣工验收后______天内,将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查,发包方在接到结算文件______天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办的银行审定后拨款。

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。

一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和_有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。

三、工程竣工验收后,方包方方可使用。

在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。

承包方的责任:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任:

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第()项方式解决:

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

二、向人民法院起诉。

一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办的银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

发包方(盖章):___________ 承包方(盖章):___________

法定代表人(签章):___________ 法定代表人(签章):___________

委托代理人(签章):___________ 委托代理人(签章):___________

单位地址:__________________________ 单位地址:__________________________

开户银行:__________________________ 开户银行:__________________________

帐号:__________________________ 帐号:__________________________

电话:__________________________ 电话:__________________________

邮政编码:__________________________ 邮政编码:__________________________

__________年_____月_____日 __________年_____月_____日

经办建设银行 建筑管理部门 鉴(公)证机关

(盖章) (盖章)(盖章)

鉴(公)证意见

经办人:

__________年_____月_____日 __________年_____月_____日

钢结构幕墙工程篇

发包方:

承包方:

为了顺利地保质、保量地完成施工任务,本着平等、自愿、互惠、互利的原则,依据《建设法》《民法典》等相关法律、法规,经双方共同协商,达成如下协议:

一、工程内容:xxx鸡舍搭建。

二、工程承包方式:实行包人工、材料、机械设备和工用具、包安全文明施工。

三、质量要求:基础预埋铁件,由乙方负责;立柱用直径100,壁厚,圆管;檩条长4米,最小头不小于60;顶板用30的隔热板,的彩钢单瓦。墙板用50隔热夹心板,窗子用铝合金玻璃窗。

四、工程承包单价:185元㎡,以滴水面积收方准。

五、付款方式:屋架搭建完工后付工程总造价的50%,即万元;总工程完工后付清全部工程款项。

六、本协议一式两份,甲乙双方执一份,协议经双方代表签字后生效,具有同等的法律效力。未尽事宜双方协商解决。

甲方:乙方:

年 月 日 年 月 日

钢结构幕墙工程篇

发包方(以下称甲方):__________________

承包方(以下称乙方):__________________

根据《_合同法》和《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

第一条 工程项目

1、工程名称:__________________.

2、工程地点:__________________.

3、承包方式:__________________.

第二条 工程期限

合同工期总日历天数______天。

第三条 工程价款、结算及付款方式

本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______元/组(一组______块电池板)。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。

4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。

第四条 甲乙方责任

1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。

第五条 安全施工

乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

第六条 奖惩责任

1、如______月______日前安装达到1mw光伏板安装,则按1mw=______元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条 纠纷解决办法

因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条 附则

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。

甲方:__________________

乙方:__________________

______年______月______日

钢结构幕墙工程篇

发包人:______身份证号码:______

______身份证号码:______

承包人:______身份证号码:_________

依照《_合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。

现甲方预算钢结构厂房约m2承包给乙方,包工包料,按竣工后厂房内实际面积每平方米人民币叁佰捌拾元承包给乙方。大体结构材料标准要求如下:

1、h型钢立柱:251mm,厚度5mm

2、大梁:251mm,厚度5mm

3、檩子:c型钢镀锌140mm,厚度

4、屋面钢瓦:产地宝钢,厚度

5、墙瓦:产地宝钢,厚度

以上准以实际尺寸、隔热层、风轮、铝合金窗标准承包单价以内。

1、经双方协商确定,工程期为30天,暂订于自年开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用电、用水、场地。

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监度检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工后安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除安全隐患,凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。

工程竣工验收以双方约定的材料标准,做工精致,如验收不合格依照《质量验收标准》为依据,乙方应负责无偿返工。

本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字后生效。

甲方:______

乙方:______

______年______月______日

钢结构幕墙工程篇

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

根据《_合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的准则,经甲乙双方友好协商,现就甲方委托乙方承担甲方的两个车间钢结构厂房除锈防腐工程等相关事项达成如下协议,以资共同遵守。

一、工程承包范围

1、工程名称:

2、施工地点:

3、工程内容:对甲方指定厂房的钢柱、钢梁、钢椽条、链接杆、流水槽进行除锈,油漆工程。

二、工程验收:由甲方自行组织人员,进行验收。

三、双方的权利与义务

(一)甲方的义务和责任

1、甲方指定一名负责人在现场负责工程施工和质量报检,甲方有权监督工程质量、安全、进度。

2、甲方按本合同约定按时结算工程费。

3、甲方尽量为乙方施工提供便利条件,及时做好配合协调工作。负责接通施工用水用电,负责组织对工程验收。

4、施工过程中,甲方按规定进行检查,不符合要求的,甲方有权要求乙方返工。乙方应在规定时间内完成整改直至质量合格。

(二)乙方的义务和责任

1、乙方应严格按照甲方提供的技术协议、油漆规格书、油漆配套表,涂装作业工艺说明书等资料及甲方的要求进行施工,按时、保质保量完成全程涂装工程。

2、乙方在施工中,甲方有权随时向乙方提出补充意见及修改意见,乙方应根据甲方要求立即调整施工。

3、未经甲方同意,乙方不得将工程私自承包给第三方。

4、乙方施工中的安全工作须服从和接受甲方的指导和检查,作业现场周围应做到警戒标识醒目,警戒线清楚,监护人员到位,随时整改安全隐患,加强自身队伍安全教育,接受甲方的三级安全教育,严格按规定穿戴好劳保用品,为施工人员办理人身安全等有关保险,乙方必须严格遵守甲方的安全操作规程,严格遵守各项安全管理制度。

5、乙方必须按要求对施工周围或现场采取有效保护。保持施工现场卫生干净整洁,现场的废弃物、垃圾日产日清,放置于指定处。

6、乙方施工如中途退场甲方将不负任何费用。

7、乙方施工质量问题造成甲方遭受经济损失的,由乙方赔偿责任。

8、工程施工中劳动人身保险、火灾保险、建筑工程保险,以及施工中劳动保护、安全事故均由乙方自行负责。

9、乙方在作业过程中,要安排专人负责现场施工作业现场的安全检查工作,在施工过程中由于乙方的责任,发生任何人身事故,甲方不承担任何责任。

四、施工工艺要求

1、乙方对每个车间单独进行打磨、油漆作业。

2、乙方先把一个车间进行满搭跳架,确认安全无误后,每个工人配备安全带,进行电动打磨除锈。甲方认可后,进行底漆两遍,甲方检验后,进行面漆两遍。完工报检后,拆除跳架,进行第二车间拾跳。

3、除锈要求:钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定:用工具除去旧漆、铁锈以及渍污、灰尘等。处理后的钢材表面应无灰尘、油污、浮锈、水和毛刺等。除锈达到级。

4、底漆漆膜厚度达到90微米,面漆漆膜厚度100微米。

5、油漆限定品牌:底漆:双虎环氧底漆;面漆:双虎环氧灰色面漆。

五、施工工期:从乙方进场第二日算起,三十个工日,雨天顺延。

六、合同总价及付款方式

1、 (整)。

2、本工程全部完工,通过双方现场防腐涂装验收合格后,甲方在三个工作日内一次性付给乙方合同价款的95%,余款5%作为质保金,两年后无质量问题一次性付清,乙方提供普通_用于结算。

七、违约责任

1、凡属乙方责任造成的质量缺陷,由乙方负责无偿处理。如果乙方不能进行返修,甲方将另选委托单位承修,其费用在乙方质保金中扣除。

2、乙方未按时完成工程,超过10个工作日时,扣款一万元。作为延误工期补偿费;应不可抗力所造成的工期延误,甲方将工期顺延。

八、争议的解决,本合同履行过程中发生的争议由双方协商解决,协商不成的可向当地人民法院起诉。

九、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,经甲乙双方代表签字盖章之日起生效,本合同未尽事宜,双方另行协商解决,执行完毕自动失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

钢结构幕墙工程篇

总承包单位:(以下简称甲方)

分包单位:(以下简称乙方)

按照《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程 具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容:

第 1 条 工程概况

工程名称:

工程地点:

工程面积:钢结构部分 平方米

工程内容:钢结构及维护和保温工程

承包范围:所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容

设计单位:

监理单位:

开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 日历天

质量等级:合格

合同价款: 万元 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。 本工程价款的计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。

第 2 条 合同文件及解释顺序

本工程合同由以下文件组成:

1、工程承包合同;

2、工程补充合同;

3、工程设计变更;

4、工程联系单;

5、工程签证

第 3 条 合同文件使用的标准适用法律 适用法律情况: 国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件, 国家 (包括部、 委) 与上海市对同一问题均有规定时,以上海市的规定为准;上海市无规定的,以国家的规定为 准。 适用标准、规范:本工程应执行的规范如下: 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定

第 4 条 图纸 甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。 图纸提供套数: 甲方应提供全套施工图 5 套, 其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还 甲方。 第 5 条 甲方驻工地代表 甲方委派 同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责; 乙方必须接受其指令。 凡甲方代表及其委派人员 在本工程施工中, 在其职责范围内所发出的书面指令和签证, 均应视为甲方意见的有效表达。

第 6 条 乙方驻工地代表 乙方委派 同志为驻工地代表 乙方委派 负责现场施工 上述乙方行使乙方的全部权力和职责, 凡乙方代表及其委派人员在工程施工中, 在其职责范 围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

第 7 条 甲方工作 甲方应在开工前清理好现场,做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺 利开工。 甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。 甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。 甲方负责进行脚手架的配合工作。 甲方负责提供乙方人员的生

第 8 条 乙方工作 乙方应在分阶段施工前 5 天向甲方提供分阶段施工进度计划,以后每月 1 日和 15 日向甲方 提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报,竣工前 15 天向 甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划,另见双方签定的补充合同 乙方应做好对工地内的材料、 设备、 设施等的防火、 防盗工作, 并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前,对房屋、各种构筑物,各类设施均应做好成品保护工作,如有损 坏,应予修复后方可交付甲方。 乙方应文明施工,按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施,使施工现场达到文明施工 的要求。 对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求, 工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

第 9 条 进度计划 乙方应在图纸出齐 7 天后,向甲方提供施工组织设计,如甲方分阶段提供施工图纸,乙方应 在下阶段工程施工前 5 天后提供施工方案。 甲方代表应在乙方提供施工组织设计后 2 天, 以书面形式批准上述文件或提出修改意见, 逾 期视为确认。

第 10 条 工期提前和延误 本工程甲方标书要求总工期为 天。 本工程乙方如按 75 天完成,甲方给予 万元人民币的奖励。 如乙方不能在 75 天内完工,则给予 万元人民币的处罚(付款方法及细则另见合同补充) 工期延误是指: (1) 外界因素对施工进度造成的影响, 如一周内停电水造成等工累计超过 8 小时甲方予以 顺延。 (2) 因甲方原因对施工进度造成影响。 如不能及时办理有关手续, 不能及时提供施工图纸, 设计变更而引起甲方返工, 变更手续办理不及时, 造成乙方等工及因违反本合同条款造成的 其他影响等,乙方在这类情况发生后 5 天内,就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延 误天数,向甲方代表提出报告,甲方应在 5 天内给予答复,逾期可视为确认。 (3) 非乙方原因造成的工期延误,由甲方代表在 5 天内签证认可,工期相应顺延。逾期视 作认可。

第 11 条 检查和返工 在工程竣工前 10 天,乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查,如发生有遗漏项目施工 质量等问题,甲方应立即通知乙方进行返工。 乙方在接到甲方的整改或返工通知后, 应及时予以实施, 待全部完成后, 方可作为正式竣工。

第 12 条 工程质量等级 本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

第 13 条 隐蔽工作验收 隐蔽工程验收按上海市有关规定执行,需验收的部位按验收规范确定。

第 14 条 合同价款及调整 本工程包干价为 万元人民币。图纸变更则相应调整。

第 15 条 工程预付款、工程款支付及结算 本工程工程款支付及结算方法根据工程进度,分段付款。 工程款支付,工程款分四阶段支付 (1) 工程开工前,支付备料款 万元 (2) 工程量完成至钢结构进场安装后 5 天内支付总价的 20% (3) 工程量完成至钢结构主体后 5 天内支付到总价的 60%; (4) 工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后 5 天内支付到总价的 80%;(5) 竣工后 30 天内支付到总价的 95%,其余作为预留保修金。 (6) 预留保修金在保修期后无息返还。

第 16 条 材料供应 本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外),乙方采购的主要成品及半 成品须先征得甲方认可,方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。

第 17 条 竣工验收 工程竣工时,乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套 乙方应提前 15 天通知甲方进行竣工验收,甲方应召集各有关方面人员参加验收。 工程竣工后, 乙方应向甲方提交二套竣工图。 竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理 办法执行。

第 18 条 保修 保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容,和其它确属乙方施工质量问题的均属乙 方保修范围。 保修期限:自竣工验收通过之日起一年。 在保修期限内, 乙方对施工质量问题免费维修, 在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理 由甲方支付费用。 有关保修

第 19 条 争议 双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争 议或纠纷。如果发生争议,按下列 原则处理: 1、双方发生争议,首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的 10 天内,双 方应保证合同的继续执行。 2、双方接受调解结果,应在调解作出后 2 天内执行。对调解的结果不能接受,或由于一方 不执行调解结果使调解结果无法执行, 任何一方可在调解作出 7 天后提请本工程所在地工商 行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁,可要求法院判决。

第 20 条 违约

如有违约,应按经济合同法的原则,由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

第 21 条 安全施工和文明施工 乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定,因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定, 否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负 责。

第 22 条 不可抗力 因不可抗力,工程造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。

第 23 条 合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后终止。

第 24 条 合同份数 本合同正本一式二份,双方各执一份。

本合同副本一式四份,双方各执二份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

钢结构幕墙工程篇

甲方姓名:_________ 住址:_________ 电话:_________

乙方姓名:_________ 住址:_________ 电话:_________

甲方将位于 房建设施工工程承包给乙方。甲方与乙方在真实、自愿、平等、互利的基础上经过充分协商,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:

一、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。即甲方负责提供建房所用的全部原材料,乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的等设备,其他由甲方提供。

二、被建房屋计划四层,建筑面积约为 平方米(最终结算以实测为准),甲方将地梁以上(+0以上)的房屋建筑主体工程的施工全部承包给乙方(其中包括),主体施工承包单价为每平方米 元,水电安装每平方米 元,工程总价款为最终实测面积乘以单价。

三、在整个施工过程中,乙方施工人员的伙食和交通由乙方自理,每层楼板现浇时甲方提供当天中午的伙食费 元。

四、甲方负责提供相应的拟建房屋图纸,乙方应按图纸施工,如施工问题有变更必须征得甲方的认可同意,因图纸为简图图纸中未尽事项,由甲乙双方协调解决。

五、甲方应提供建房所需原材料、场地等条件便利乙方施工(甲方负责将建筑材料运送至施工现场 米之内)。

六、乙方负责找工人,组织、指挥工人施工,乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系。

七、乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切事故赔偿责任。

八、工程工期为:开工之日起( 月 日开工) 个月内完工,按农历工期计算(因不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外)。

九、结算方式:开工后,每建好一层,支付该层工程款的 %给乙方;房屋工程全部完工,经甲方验收合格再付余款的 %,当年底付清剩余工程款。

十、施工要求:

1、层高:第一层

米,第二至四层 米;

2、所有门窗洞尺寸以甲方在具体施工前的要求为准;

3、外墙及内墙承重为

墙(如阳台等个别地方更改以甲方要求为准),其他以施工时甲方具体要求为准;

4、厕所(卫生间)为下沉式设计施工;

5、地板现浇厚度为 公分,所有水泥沙浆、混凝土材料比例和强度必须符合国家相关标准;梁和挑浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等,更不能出现钢筋外漏现象;

6、地面整体水平,立面整体垂直,房屋直角的地方不能纵角,最顶楼墙与一层墙偏差不大于20毫米。

7、乙方在使用原材料时要尽量节约,物尽其用,避免浪费,损耗不超过一般同类工程标准。

8、水电安装应该根据水龙头及开关插座位置尽可能节省材料,乙方更改安装位置时须征得甲方同意。

十一、乙方应按照甲方的要求保证工程施工质量。房屋完工后,由甲方按施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。

十二、违约责任:

1、如果一方擅自不履约,应向对方支付工程总价款

%的违约金,因违约给对方造成损失的,还应负相应的损失赔偿责任。

2、乙方应按约定工期完工,如因乙方原因造成工期拖延的,拖延15天以上,每天每平方米减少工钱

3、甲方应按约定期支付乙方工程款,每延长五天,按当期应付款的

%付给乙方滞纳金。

十三、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字之日起生效。

十四、如甲乙双方因施工过程中的实际情况变化致使施工发生改变,可以就改变的部分本着平等、自愿、互利的原则再行商议,但甲乙任何一方不能擅自做出实质性变更。

十五、因甲方工作原因,指定代理人为: ,代理人有权就施工提出意见和建议,代表甲方与乙方协商沟通。

十六、本协议一式三份。甲方、乙方各一份,见证人一份。

十七、其他未尽事宜双方再行协商约定,签订补充协议。

甲方签字(签章): 乙方签字(签章):

见证人签字(签章):

签约时间: 年 月 日(农历)

签约地点:

钢结构幕墙工程篇

甲方:_________

乙方:_________

为提高有机蔬菜种植的技术水平,保障蔬菜产品安全生产,推行科学种植,经甲乙双方协商一致,特签订本合作协议:

一、甲乙双方与20_年10 月 1 日就种植百果坝乡下家坝村蔬菜基地合作。经营范围为蔬菜,瓜果种植等。

二、乙方自愿向甲方提供农业种植服务,甲方将白果坝观音塘基地大棚40亩承包给乙方。承包费用为:租金为每年每亩1000元,租金租一年付一年.种植品种主要是瓜果葡萄种植。

三、合作期限为 3年 ,从 20_年___10__月___01__日至_20_年_10_____月___01___日止。

四、甲方为乙方开展服务工作提供方便,并已经前期聘请业技术专家在基地指导农业技术,乙方应认真学习并掌握技术要领,且应具备独立完成种植任务及技艺的服务能力,精心完成甲方指定的各项种植工作。

五、乙方必须履行的义务:

1、提供详细蔬菜瓜果种植方案;

2、负责棚室蔬菜生产种植工作,严格按照专家的标准方式方法进行全面指导工作;

3、负责有机蔬菜病虫、草害预测预报及综合防治指导,病虫、草害损失率控制在允许范围之内;

4、负责蔬菜基地工人管理和日常的流程工作。

5、种植所有的产品达到绿色蔬菜标准。

六、甲方必须履行的义务:

1、负责种植产品所有的物资购买工作。

2、配合乙方的产品的销售业务拓展工作。

3、配合品牌策划推广工作。

4、同等条件下,优先购买乙方的达标的种植产品。

5、乙方可自行销售所种植的蔬菜。

六、劳务报酬及分配方式:

甲乙双方协商决定,乙方的收益为自负盈亏,独立核算。

七、特别约定

1、如果乙方未能掌握专家授予的蔬菜种植技术、或怠于履行本合同义务,或严重损害甲方利益的,甲方有权随时解除本合同并不承担任何补偿,且乙方不享受任何奖励。

2、在合同期间,乙方应保守甲方的商业秘密及技术秘密,单独从事与甲方相竞争、相类似的相关项目合作或提供同类劳务行为;

否则乙方应向甲方承担违约金伍拾万元并双倍返还已经取得的利润等。

3、如果因为特殊原因双方终止、解除本合同的,在解除、终止合作关系后乙方五年内不得从事与甲方相竞争相类似的相关项目合作或提供同类劳务行为;

否则乙方应向甲方承担违约金伍拾万元并双倍返还已经取得的劳务费及各项提成、奖励等。

4、甲乙双方仅为合作关系,不构成劳动用工关系,甲方无义务为乙方承担社会保险等责任。

5、乙方如因自身原因发生的一切安全事故与甲方无关。

八、协议生效后,任何一方不得任意变更或解除,如遇人力不可抗拒的灾害造成协议无法履行或其他未尽事宜,由双方协商解决。

九、本协议自双方签字之日起生效。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

钢结构幕墙工程篇

甲方:

乙方:

根据《_经济法》和《建筑安装工程承包合同法》的有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商同意签订本合同,以便共同遵守。

工作概况:

1、工程内容:

2、工程地址:

二、承包范围及方式:

1、乙方对该项目的承包范围:

屋面钢结构围护系统的檩条材料及安装;夹心板的材料及安装;屋面的包边;屋面钢结构围护系统的配件。(不含土建部分,承包范围以报价清单为准)

2、承包方式:

a、由乙方一次性包工、包材料、包制作安装。

b、由甲方提供施工图纸,乙方根据甲方所提供的签名确认的图纸施工。

c、乙方只提供相关材料合格证,不负责提供其它相关与工程相关的资料。

三、工程的材料规格及相关要求:

1、本工程使用的材料及要求应符合施工图纸的标准,本工程的质量等级为合格。

2、本工程使用的主要材料规格以工程施工图以报价清单为准。

四、工期:

1、乙方收到甲方材料预备金开始算起, 天内乙方开始进场施工。

2、若遇到特殊情况或人力不可抗拒因素,工期顺延,如下雨、刮大风、停电、政府行政行为、甲方延付工程款等等。

五、工程的价格及结算方式。

1、价格:本工程实际建筑面积为: ㎡,每平方米单价 元,内容见报价清单),总金额为 元整(人民币)。此价格为工程直接费,不含税收、管理费及其它费用,若需要发票税收费由甲方负责。

2、结算方式:以实际的屋面建筑面积结算。

六、付款方式:

1、本合同签订生效时,甲方应付乙方工程总款 元,作为工程材料预备金;

2、屋面檩条安装完,进夹心彩板前,甲方应付乙方总工程款 元,给乙方作为材料款;

3、在工程完工后,甲方在5天内及时组织验收(如甲方没有及时组织人员验收,便擅自使用,则自动视本工程验收合格),确认无误时,甲方在3天内付工程总款的 元给乙方;余留总工程款 元作为工程的保修金,从验收合格后开始算起365天内为保修期,过后7天内付清保修金。

5、甲方未按合同约定支付乙方工程款导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担违约责任。

七、保修期及保修责任

1、乙方对本工程的保质期为 年。

2、本工程在保修期内,若因乙方施工不符合图纸要求所造成的质量问题,乙方应及时组织返修,并承担相关费用;若因甲方使用过程中使用不当,及受10级以上台风所影响造成的损坏,乙方可代为修复,但费用由甲方负责。

八、甲乙双方责任约定:

1、甲方应负责施工现场的三通一平工作,提供足够的施工场所给乙方,并协调好现场与其它施工单位的关系,负责土建工程、水电工程、相关内业资料等等;

2、甲方及时拔付工程款,如款项没有及时拔付,一切损失由甲方承担;

3、有变更工程的项目内容,甲方应提前通知乙方,并与乙方协商处理;

4、乙方严格按照甲方所确认的图纸要求及时间要求进行施工;

5、甲方负责工程施工过程中的临时设施及水电,并提供30平方米的住宿;

6、在施工过程中,乙方施工内容范围内的安全责任由乙方负责。

九、其他约定:

1、本合同若有未尽事宜,可另行补充合同;

2、本合同自双方签章之日起生效,到工程款全部付清后失效;

3、双方若发生合同争议,应本着平等、互利的原则协商解决,如协商不成,可在工程所在地的仲裁机构解决;

4、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

5、其他事项:

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

钢结构幕墙工程篇

发包人:______________(以下简称甲方)

承包人:______________(以下简称乙方)

经甲、乙双方友好协商,相互了解,本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下,甲方将工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方,具体协议如下,希双方自觉遵守,不得违约。

一、工程名称:

____________

二、工程地点:

____________________

三、乙方所承包内容:

采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积_____________元/m2(大写:__________________________m2)人民币计算(建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准)。

四、开工/竣工日期:

开工日期:20_____年_____月_____日

竣工日期:20_____年_____月_____日

五、承包范围:

工程施工图及设计图说明,图纸会审纪要及设计变更,甲方以包工包料发放给乙方,乙方在施工过程如有图纸改动,必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有:基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料,以室内清水房交工。(乙方不含图纸里面有的内容:消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门,室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责,一切由甲方自行负责施工)。

六、甲方内容:

1、甲方提供图纸、水电的来源处。

2、监理方的人员由甲方提供;

3、乙方需要各种手续,甲方必须配合提供。

4、如有更改、变动,所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。

七、乙方负责内容:

1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。

2、水电预埋和防雷预埋,预埋管和防雷的材料由乙方负责。

3、乙方不负责水电安装,只负责预埋。

4、乙方负责窗子安装,材料以图为准。

八、付款方式:

1、乙方进场后地梁起,甲方支付乙方工程款20万元。

2、主体封面,甲方支付乙方工程款60万元。

4、抹灰完工后,甲方支付乙方工程款:60万元。

5、综合验收合格后,甲方支付乙方工程尾款:98%。

6、其余2%作为保修金,在一年之内付清。

九、质量要求:

1、严格按照施工图施工,执行《建筑工程施工质量验收规定》做好施工放线工作、材料计划,自检及专用表格填写,达到竣工验收合格。

2、变更单等设计文件及规范要求,精化组织施工,加强现场这理及人员的技术管理工作,确保工程达到优质工程。经建设方、监理、项目部,甲方进行建筑规范验收。

十、安全文明施工:

1、乙方对承包项目的安全施工负责,严格执行国家、地方的政策、法规、规范、标准和制度、不得违章指挥,严格执行安全技术交底,必须让进场人员进行安全教育;三级教育,班前班后安全活动。

2、在施工过程中,安全事故责任及处理由甲乙双方共同调解处理,不得以任何理由推卸责任。

本协议未尽事宜,甲乙双方负责人友好协商解决,协商不成的依法向所在地致人民法院起诉。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效,具有同等的法律效力。

甲方签字:_____________

20_____年_____月_____日

乙方签字:_____________

20_____年_____月_____日

钢结构幕墙工程篇

发 包 人:(全称)

承 包 人:

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本安装工程施工事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、建筑面积:

4、工程技术参数及材料规格要求见附件1。

5、工程承包范围:包括不包括

6、合同工期:①开工日期:大约确定为 年 月 日。正式开工日期应在场地具备施工条件,经双方书面确认之日为准。

②竣工日期:经双方确认的开工日期的第三天开始总日历天数 天内完成。 ③如遇下列情况,经发包人现场驻工地代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。

a、发包人在合同规定开工日期前3天,不能向承包人交付施工场地,进场道路,施工用水或电源未按规定接通,影响承包人进场施工者。

b、在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。

c、发包人驻工地代表无故拖延手续而影响下一工序施工者。

d、未按合同规定支付预付款、工程进度款,而影响施工进度者。

e、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。

f、因雨天、下雪天、冬季无法施工而影响工程进度者。

g、因工程变更、增加工程量者。

h、因第三方原因造成(如土建方等)或因其他项目交叉施工等原因而影响工程进度者。

7、合同价款:本工程总造价计人民币(大写¥: 元。其中该工程总造价中由承包人生产钢结构系统造价为(大写) ¥: 元;提供钢结构工程安装劳务费造价为(大写) ¥: 元。该造价根据图纸和预算,采用包工包料的方式为一次性终定价。但如果发包人设计发生变更和在施工中新增加了工程项目,总价作相应调整。

8、发票开具:依据国税发[20xx]117号文件规定,由承包人生产钢结构系统造价开具增值税税务发票;提供钢结构工程安装劳务费总价开具建筑业统一发票。

第二条 合同价款变更、支付时间和方式

一、工程变更:

1、本合同的总造价经双方约定后,任何一方不得擅自改变。但发生图纸变更和发包人工程量增加时,以工程联系单形式,可作调整。

2、发包人需对原工程设计进行变更在承包人没有加工制作的前提下,应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照发包人代表发出的变更通知及有关要求,进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。

3、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。

4、合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。

5、承包人在工程变更确定后3天内,提出变更工程价款的报告,经发包人代表确认后调整合同价款。

6、发包人代表应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认,无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起3天后视为变更工程价款报告已被确定。

7、发包人代表确认增加的工程价款为追加合同价款,与工程款同期支付。

二、工程款支付:

1、本合同签订之日起3天内,支付合同价款总额的 %。

2、钢结构进场之日起3天内,支付合同价款总额的 %。

3、钢结构吊装完毕之日起3天内,支付合同价款合同总额的 %。

4、竣工之日起3天内,支付合同价款占合同总额的。 5、6、工程保修保证金万元,占合同总额的%,在保修期满后3天内由发包人支付给承包人。保修期计算方:从钢结构工程完工之日起1年。

7、发包人根据上述约定的时间支付工程款,如逾期,在5天内未付,承包人可向发包人发出要求付款的通知书,发包人在收到承包人通知书后仍不能要求支付,承包人可在发出通知之日起3天内停止施工,甚至有权单方终止合同,发包人承担从逾期日第6天起按日支付该笔逾期款项的滞纳金,及其他由于停工带来的经济损失。

三、工程款支付方式:

1、发包人支付承包人的所有工程款均以银行汇票或电汇方式汇至承包人指定在中国工商银行黄冈黄州支行东门分理处所开之帐户,帐号为: ,帐户名称为:湖北天鸿钢结构有限公司,所有付款日期均以发包人出具的银行汇票或银行盖章的电汇凭证日期为准。

2、发包人用其他方式支付给承包人工程款(如现金等),发包人必须凭承包人财务部门开具收款收据支付,否则承包人不予承认。

第三条 双方的权利和义务

一、发包人的权利和义务:

1、发包人委派同志为驻工地项目代表,具体行使下列权利和义务。 ①下达的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给承包人代表,承包人代表在回执上签署姓名和收到日期后生效。

②有权对承包人工程量的增减核实确认。

③有权代表发包人确认设计变更或工程洽商。

④有权代表发包人对承包人施工工程进行验收。

⑤发包人代表应按合同约定,及时向承包人提供所需指令,批准并履行约定的其他义务。发包人承担因指令错误发生的费用和给承包人造成的损失、延误的工期。未按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。

2、发包人如需要更换驻工地代表,至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。

3、除驻工地代表外,发包人派驻工地的其他人员圴无权向承包人发出任何指令。

4、发包人应先办妥国家及当地政府部门规定的一切手续,保证承包人的进场施工能顺利进行,在开工前做好建筑红线外的“三通”和红线内的场地平整,按审定的施工组织方案或施工方案,提供在红线图以内距建筑不大于5米的水、电(大于 千瓦)源联系结点,并保证施工期间的需要。按规定提供不少于承包合同建筑面积10%的施工用地,承担所发生的费用。并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。

如发包人未能履行应做的各面义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人应赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期。

5、合同签订后, 天内(以收签最后一张图纸为准)向承包人提供完整的建筑安装施工图 套。组织承包人和设计单位进行图纸会审,向承包人进行设计交底。该图纸经发包人或发包人代表签字确认后,作为承包人结算和施工的依据。

6、协调土建施工单位及其他专业承包单位同钢结构施工单位各按施工组织设计要求施工所带来的矛盾。

7、负责办理质量监督站的报监、验收工作,办理施工所需各种证件、批件及手续;将水准点与座标控制点以书面形式交给承包人,并进行现场交验;提供预埋地脚螺栓的测量数据,并保证数据的准确性。

二、 承包人的权利和义务:

1、承包人委派 同志为驻工地项目代表,具体行使下列权利和义务。

①承包人的要求、请求和依据合同发出的通知,以书面形式由承包人代表签字后送交发包人代表,发包人代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

②承包人根据发包人认可的施工组织设计(施工方案)和依据合同发出的指令组织施工。

2、承包人根据图纸合同的要求采购工程所需要的材料。并提供产品合格证及其他规定的验收资料,承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。

3、遵守地方政府和有关部门对施工场地文明施工和施工噪音等管理规定。

4、承包人按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,非承包人责任造成伤亡事故,由责任方承担有关责任和费用。

5、在发包人协助下办理施工手续。

6、负责及时与设计部门的联系,解决安装中的问题,对工程所需的材料、质量、进度把关。

第四条 质量、验收与结算

一、工程质量:

1、该工程的质量验收标准:

2、承包人必须严格按施工图纸,说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包人现场监理工程师或发包人驻工地代表的监督检查。

3、承包人应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,材料代用必须经过监理工程师或发包人代表同意后方可使用,承包人安装的每一道工序质量由监理工程师或发包人代表认可后进入下一道安装工序。

4、工程质量应当达到双方约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。

5、双方对工程质量有争议,由法定或双方同意的工程质量检测机构作为第三方鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任由双方根据其责任分别承担。

6、承包人对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。但不包括因发包人处置不当引致的产品损害问题,原材料之间接损失或随之发生的损害。对于此类情况,承包人也提供以收取材料成本费形式的维修服务。

二、承包人承建的钢结构工程竣工验收:

1、承包人承建的钢结构工程具备验收条件,承包人按国家工程验收有关规定,向发包人提供完整验收资料及验收报告,承包人承建的钢结构工程完工验收不受其他专业承包单位(如土建等)未完工的影响。

2、承包人承建的钢结构工程竣工验收,应以施工图纸、图说、技术交底、纪要,设计更改通知,国家颁发的施工验收规范和质量标准为依据。

3、发包人收到承包人竣工验收报告后5天内组织有关单位验收,并对验收结果在3天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求执行,并承担由自身原因造成修改的费用。

4、发包人收到承包人送交的竣工验收报告5天内不组织验收,或验收后3天内不提出修改意见,视为竣工验收报告己被认可。

5、工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的实际完工日期为实际竣工日期。

6、发包人收到承包人竣工验收报告后5天内不组织验收,从第6天起承担工程保

7、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,视同交验,达到合同约定质量标准。

三、工程结算:

1、工程竣工验收报告经发包人认可后10天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照约定的合同价款和工程变更调整内容,进行工程竣工结算。

2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后10天内进行核实,给予确认或提出修改意见,否则视为同意承包人的结算报告内容。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后3天内将竣工工程交付发包人。

3、发包人收到竣工结算报告及结算资料5天内无正当理由不支付工程结算价款,从第6天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。

4、工程竣工验收报告经发包人认可后10天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付;发包人不要求交付的,承包人承担保管责任。

第五条 违约和争议

一、违约:

1、发包人违约。当发生下列情况时:

①发包人不按时支付工程预付款

②发包人不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行;

③发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;

④由发包人原因造成工人误工、机械停滞累计超过8小时以上者;双方约定发包人赔偿给承包人损失的计算方法:误工费计人民币: 元/人,每天机械停滞台班费: 元/天。

⑤发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人按《合同法》规定承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。

2、承包人违约。当发生下列情况时:

①承包人原因不按照约定的竣工日期或同意顺延的工期竣工;

②因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准;

③承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人按《合同法》规定承担违约责任,赔偿因其违约给发包人造成的损失,双方约定承包人赔偿给发包人损失的计算方法:延误工期从约定完工之日第三天起,承担 元/天逾期违约金,但最高不超过合同总价的3%。

二、争议:

发包人、承包人在履行合同时发生争议,可以和解或友好协商调解。协商不成可向承包方所在地人民法院解决。

第六条 不可抗力、保险

一、不可抗力

1、不可抗力:指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾,以及灾害性的风、雨、雪、地震等对工程造成自然损害的自然灾害。

2、不可抗力发生后,承包人应在24小时内向发包人代表通报。如受害情况继续发生,承包人应每隔2天向发包人报告灾害情况,直到灾害结束。

3、工程本身的损害由发包人承担,人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。

4、承包人设备、机械的损坏及停工的损失,由承包人承担。

5、所需清理修复的工作,双方另签协议。

二、保险

1、由承包人负责本工程项目施工安装过程中的承包人所派的安装人员的人身保险。但承包人不负责安装现场第三方人身保险;

3、由发包人负责本工程的工程险。

第七条 工程停建或缓建

由于政策变化、不可抗力以及发包人,承包人双方之外的原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,承包人应妥善做好已完工程的移交工作;按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并支付承包人有关损失和承包人已完工程的工程款。

第八条 合同文件及解释顺序

1、合同文件应互相解释,互为说明,其组成和解释顺序如下:

1)、本合同条款;

2)、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;

3)、招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;

4)、工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

5)、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

2、当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决,双方意见不能一致,按第五条争议规定解决。

第九条 其它

一、合同份数:

本合同一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。

二、补充条款:

四、合同生效:

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点: 本合同双方约定: 生效,在竣工结算、发包人工程款除保险金外支付完毕,承包人将工程交付发包人后,除保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,保修条款终止。

发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)

年月日:

钢结构幕墙工程篇

甲方(发包方):

乙方(承包方):

根据《_合同法》、《建筑工程合同法》法律法规等,为明确双方在履行合同过程中的权利、义务、程度,经甲乙双方协商后,一致同意签定本合同,并依照履行。

一、工程技术条件

1.工程名称:

2.工程地点:

3.工程范围及技术要求:

工程范围:

甲方委托乙方进行轻钢结构部分的制造、安装(包括门、窗制作、安装)。

技术要求:

以施工图为准(水、电和消防另行报价)。

二、工程范围

1. 建筑面积:约______平方米。

2. 本工程运输由______负责。

3. 在工程实施过程中的所有文件,在与本合同没有冲突的前提下,具有同等法律效力;若与本合同有冲突,以本合同为准。

三、工程承包造价

1. 工程单价为_____元/平方米。

2. 工程承包总价为_____元;大写______元。

四、工期期限

1.本工程总工期,自甲乙双方签字和甲方支付预付款后起__个工作日完成。

2.如遇下列情况工期应顺延:

按施工准备规定要求,不能提供满足施工的场地、用水、用电、道路未能接通、障碍物未能清楚,影响进场施工时;

由甲方提供的技术资料、技术条件、验收文件不准或发生变动;

在现场施工中如因连续停电、停水八个小时以上或连续间歇性停水、停电三天以上(每次连续四个小时以上),而影响正常施工时;

因现场代表签证不及时而影响下一道工序施工,自未签证起,到消除影响止,工期顺延;

未按合同拨付定金款或工期进度款而影响施工,从应付款日起,到以款实际付后的实际时间,作相应的工期延长;

人力不可抗拒的因素而延误工期及国家法律并强制性技术规程,要求必须停止作业或停工的,自应停工或停止作业时起,到应复工之日止,工期顺延;

基础由甲方负责承担,由于甲方的延期或因基础工程质量不符合设计要求而影响乙方正常施工,或因甲方负责的其他工程项目因交叉而影响乙方正常施工,如有影响乙方要及时报告,如未报甲方不承担责任,不给乙方顺延工期,自影响开始日起,到影响消除日止,工期顺延。

五、工程质量

本工程质量要求要达到合格标准,力争优良。

六、工程价款的支付与结算

工程款的支付结算,结合钢结构的特殊情况进行如下的支付结算:

合同签定后,甲主先预付总工程款的30%,即____元;材料及施工人员进入工地后,甲方再支付总工程款的50%;即___元,彩钢瓦进入工地后,甲方再支付总工程款的10%,即___元,余款___元,待工程完工后,七天内一次性付清。

工程结算方式:________。

如因甲方原因造成难以支付的情况发生,即预期不付款,乙方有权单方将合同顺延,直至终止合同的履行。

确因甲方拖欠工程款而影响工程进度,造成乙方的停工、窝工损失的,应由甲方承担相应的经济损失,对延误工期做相应的延长。

七、违约责任

乙方的责任:

1.合同签定甲方支付定金后,乙方应严格履行合同,如果出现延期施工、停止施工等现象的,乙方应承担给甲方造成的一切损失。

2.工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工、改建,经过修理或返工、改建后,造成逾期交付的,乙方应承担违约责任。

3.如甲方为按合同规定支付进度款,乙方在权停止施工,并在工程进度款收到后十日内在开工,工期顺延。

甲方的责任:

1.因甲方的原因造成工程中途停建、缓建或由于要变更设计而造成的停工、返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,工期作中断并赔偿乙方由此停工、窝工、返工、材料构件、倒运、人员和机械设备调迁、材料或构件积压的实际损失。

2.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而失去工程质量异议权并工期异议权,依法视为验收合格。

3.乙方验收通知书送达甲方十日后不组织验收,视为工程验收合格。

4.不按合同规定拨付工程进度款,则按银行有关预期付款办法的规定以其所延付金额每年按万分之五偿付给乙方,并允许乙方停工,工期相应延期。

八、附则

1.本合同一式贰份,甲、乙双方各执正本壹份,本合同所属的合同条款、协议条款、方案图纸,履行本合同通过中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等都具有法律效力,但合同具有最高效力。

2.本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章并收到预付款后即生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款支付完毕后终止。

3.本合同签定后,甲、乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签定补充合同或协商作为本合同的补充合同,并与本合同一并具有法律效力。

4.本报价不包括土建及土建总、承包服务管理费,不包括水电部分和相关的社会福利,劳保统筹等,不包括报建产生的各种费用。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

年 月 日 年 月 日

钢结构幕墙工程篇

发包单位(简称甲方):

承包单位(简称乙方):

工程名称及地点:

本工程经甲乙双方友好协商,并根据国家经济合同法条例规定,同意订立合同如下条款,共同遵守执行。

第一条:承包方式及内容

(一)、承包方式:总价包干

(二)、承包内容:乙方包钢结构、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。

第二条:工程总造价:

工程总造价:(_____元,含总包费3%);未含税收,如要乙方提供发票,在总造价的基础上加作为税金。

第三条:工期:

工期初定为_____天,从_____到_____。

第四条:付款方式与结算方式:

(一)、合同签订后两天内,甲方支付给乙方合同总额的30%作为预付款;即人民币::_____元整(_____元)

(二)、钢结构到货两天之内,甲方支付给乙方合同总额的30%作为到货款;即人民币:_____元整(_____元)

(三)、屋面材料到货两天之内,甲方支付给乙方合同总额的30%作为到货款;即人民币:_____元整(_____元)

(四)、工程进度达到80%时,甲方支付给乙方合同总额的5%作为进度款,即人民币:_____整(_____元)

(五)、工程完工验收合格后三天内,一次性付清合同总额的5%的余款,即人民币:_____整(_____元)

第五条、工程技术条件:(详见图纸)。

第六条、工程质量

(一)钢结构工程乙方应按照(钢结构设计与施工规程)

(二)钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计,生产和安装。

(三)乙方应严格保证材料质量,加工产品严格检验,检验记录留厂内备查,出厂产品附备查验文件。

(四)乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。

(五)所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。

(六)乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。

第七条、验收和资料:

(一)验收

(1)工程竣工,乙方自检通过后报甲方组织验收,并以竣工验收为准。

(2)验收方法采用国家标准及本合同的质量要求进行质量验收。

(二)资料

(1)验收前乙方向甲方提交工程有关的产品合格文件及有关质检评定资料一式三份,作为整体工程资料备案,资料按gb(jgj17-88)整理。

(2)本工程一切来往文件、通知、请示等资料均需有对方工地代表签字方为有效,如有发生争执当以有效文件为依据。

第十一条、双方责任:

(一)甲方责任

(1)按合同规定,及时支付工程款和进行结算.

(2)及时组织审核乙方的设计、施工等有关图纸和工程竣工验收。

(3)组织钢结构安装用工作面的验收,工作面不合格乙方有权拒绝安装并顺延工期。工作面(主要指基础平面等)不属于乙方承包内容,甲方必须提供合格工作面,不得推卸责任。

(4)协调本工程施工过程中业主、土建等方面的关系。

(5)组织有关单位检查和处理四边建筑物情况,做好防护和善后工作,因此发生一切费用由甲方负责。

(6)协调本工程施工过程中与各方面的关系。负责与有关方面协调,提供本工程水电接驳以及生产临时场地,提供安装人员住宿。

(二)乙方责任

(1)严格按照设计施工图纸组织材料,生产和安装。并做好自检工作,确保质量和进度。

(2)接受甲方工地代表的质量监督和管理,发现问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故,由乙方负责,返工费用自理。

(3)严格遵守安全操作规程,劳动保护等有关规定,严格遵守治安条例,做到文明施工,并对施工的可靠性、安全性负责。

(4)负责所有进场材料的保管及未验收的成品保护。

(5)指派专门工地代表或负责人,以便联系工作。

(6)工程竣工验收后,清理现场(包括生产,生活的材料和临时设施)。三日内全部退出现场。

(7)乙方负责自工程验收之日起一年内因工程质量达不到要求,而出现的问题进行及时免费保修。

第九条、其它

(1)本工程为专业较强的工程,乙方不得转包给第三者。

(2)本工程以总价包干,竣工后按合同不变总价结算。

(3)甲方由于资金不足或其它原因没有按期支付工程款,工程竣工曰期可相应顺延。

(4)由于不可抗拒因素影响工期,可根据甲方工地代表签证后顺延。

第十条:因一方不履行合同而造成对方经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。

第十一条:本合同未尽事宜,双方友好协商签订补充协议,与原合同具有同等法律效力。

第十二条:在合同执行中双方发生争执,经协商不能调解时,由广州仲裁委员会裁决。

第十三条:本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,经双方签字、盖章后生效,至工程竣工验收日起一年保修期满自行失效。

第十四条:本合同任何一项条款禁止单方改动,如需改动,双方代表人同时签字,并盖双方合同章(或公章)方可生效,否则视为无效条款。

甲方:乙方:

甲方代表:乙方代表:

电话:电话:

地址:地址:

签订日期:_____年_____月_____日签订日期:_____年_____月_____日

钢结构幕墙工程篇

发包方:

承包方:

一、工程概况

工程名称:工程地点:

建筑面积:工程内容:屋面檩条、墙面檩条、屋面板、墙面板、门、窗、天沟、落水管等工期:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

二、承包方式、单价及付款方式

1、屋面、墙面、门窗、檩条及天沟,按400元/t计算。

2、屋面板、拉钢丝、铺棉、现场压板,11元/m2。

3、墙面板、拉钢丝、铺棉、现场压板,13元/m2,包括门窗、雨棚。

4、落水管安装,按6元/m计算。

以上按实际工作量结算

5、付款:作业队进入工地开始安装,付5000元进场费,其余按照接点按工作总量的80%付款。

三、工程质量、安全责任

1、乙方必须确保承包范围内的质量要求(按图施工),如未达要求返工,乙方自行承担,并接受甲方代表的监督,目标合格。

2、乙方一定要遵守甲方制订的各项安全规章制度,杜绝一切伤亡事故,如发现隐患及时整改,出了事故乙方自己承担。

3、甲方不能及时提供材料,导致乙方停工等损失由甲方负责。如乙方原因造成停工、延误工期,按总价的日予以处罚。

四、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,签字后生效。未尽事宜,双方协商解决。

甲方:乙方:

代表:

年_____月_____日年_____月_____日

钢结构幕墙工程篇

发包人:________大学(以下简称甲方)。

承包人:________建设公司(以下乙方)。

甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

工程名称:____大楼。

工程地点:____市____路____号。

施工面积:____m2

工程造价:____万元。

图纸施工,其质量标准必须达到市建委有关施工验收的规定要求。

________年____月____日起至____年____月____日止。

自本合同生效之后五天内,甲方按工程造价的30%预付________万元给乙方作备用款,以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后,甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的99%,即达________伍仟元。其余l%,即________仟元,作为保修期一年的预留款。保修期满后,甲方在十天内付清给乙方。

乙方工程竣工后,由市质量监督部门负责验收,签收合格即交付甲方。

由于工程质量问题造成的损失,由乙方负责;乙方如未按期完工,每逾一天处以工程款l%的罚金;如由甲方迟付备用款而造成误工,则处甲方以工程款l%的罚金;如因连续停水、停电八小时以上造成损失,则由甲方负责。

甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方;甲方负责施工所需的“三通”(路通、电通、水通);乙方负责施工所需“三大材”(钢筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工过程中若发生工伤事故,由乙方负责,甲方概不负责。

副本一份,送交监证处。本合同自双方盖章之日(____年____月____日)起生效。

发包人:________________

____大学(公章)___________

法定代表人:________(签章)

地址:____市____路号

承包人:________________

建筑公司(公章)__________

法定代表人:(签章)_____

签约时间:____年____月____日

钢结构幕墙工程篇

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方友好协商就神华神东煤炭集团万利一矿灌浆站主体钢结构工程(主要施工内容包括:灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料),基础预埋钢结构地脚螺栓,主体外围护结构岩棉夹芯板;钢结构外刷底漆及防火涂料,屋面排水天沟,主体门窗,配电室及值班室屋顶结构、屋面板,配合其他工种施工等。

一、承包范围

甲方提供施工图纸,但不提供施工机具,乙方包工包料施工(包括施工机械、辅料)。乙方施工范围包括灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料),基础预埋钢结构地脚螺栓,主体外围护结构岩棉夹芯板;钢结构外刷底漆及防火涂料,屋面排水天沟,主体门窗,配电室及值班室屋顶结构、屋面板,配合其他工种施工等。至工程完工验收,交付甲方。施工期间乙方负责与甲方协调关系(包括甲方提出的临时系统方案等)。

二、承包价款 (柒拾叁万捌仟圆整)万元,乙方进场之日起,主体施工工期为15天(主体包括钢结构、岩棉夹芯板围护),至合同全部内容施工完毕工期为20天,不能按时完成罚款5000元。

本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

三、开工日期自乙方进场开始计算,工期为15天。乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

四、付款方式

工程竣工后由甲方组织建设单位、监理单位对乙方工程进行验收,工程质量达到现行国家工程验收标准合格后,运行正常。签合同后付乙方首付款5万,乙方工程材料进入灌浆站施工现场后甲方付乙方工程款50%。工程验收合格后,甲方付给乙方工程款95﹪,剩余5﹪作为质保金,一年后付清。

五、甲方责任

1、甲方向乙方提供设计图纸、变更图纸及施工有关资料、文件。甲方提供临舍,其它生活设施和人工费用均由乙方负责。

2、甲方监督乙方使用合格施工材料。

3、甲方向乙方指派施工技术员进行技术交底,监督检查乙方在施工中存在的问题。

4、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

5、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

6、协助乙方办理现场施工人员出入证件(到当地派出所办理暂住证,其费用由乙方自理)。

六、乙方责任

1、乙方应严格按图施工,确保工程质量及进度。遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。乙方要严格按照设计文件和_颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

2、乙方在施工过程中遇到施工现场与设计图纸不相符之处,应与甲方协商征得甲方同意后方可继续施工。在施工中乙方不按图纸施工造成材料浪费返工,一切由乙方承担。

3、乙方施工人员进入工地后应遵守工地纪律,文明、安全施工。甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。

4、因乙方安全措施不利及违规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关。

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:

6、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

7、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和50岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,禁止使用回族人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

8、乙方必须确保施工时的规范用电,晚上加班必须派专人值班。

9、乙方做到施工现场文明施工、管理施工人员文明施工,在施工现场不打架、斗殴。

10 、乙方要严格按照设计文件和_颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

11、质量缺陷的经济责任

12、凡乙方所承包的工程项目,出现质量不合格或质量缺陷,均由乙方负责返工或修复工作,其费用(人工、材料、机械)由乙方承担。

13、乙方四个工种的作业队带班长,参与项目部安全质量责任制考核并进行同样的奖惩,享受同样的福利待遇;具体考核情况,见相关责任考核制度。

七、 施工验收

1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

八、 工程保修

1.保修范围、期限:____壹年____

2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。

九、 保险

1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

十、 争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;

单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

调解要求停止合同工作,且为双方接受;

仲裁机构要求停止合同工作;

法院要求停止合同工作。

十一、 不可抗力

1.按照标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。

2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。

3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

十二、 合同解除

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。

2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。 十三、 合同终止

双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

十四、本合同一式三份,甲方两份、乙方一份具有同等法律效力。

十五、 合同生效

本合同双方约定 签字 后生效。

合同签订时间:______________ 合同签订地点:______________

甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________

甲方电话:______________ 乙方电话:______________

钢结构幕墙工程篇

合同编号:金华合字(20xx)0308

发包单位:

承包单位:公司

工程名称:铝合金工程

签订日期:20xx年6月日华园小区b栋铝合金门窗幕墙工程施工合同

发包单位(甲方):

承包单位(乙方): 公司

甲方就华园小区b栋铝合金门窗工程事宜,与乙方协商后,决定将该项目工程交由乙方承包。为明确双方责任、权利和义务,确保工程顺利进行,根据《^v^合同法》及有关文件规定,结合本工程的具体情况,双方一致商定以下条款,双方共同遵守。

第一条 工程项目、名称

1、工程项目:华园小区b栋

2、工程名称:华园小区b栋铝合金门窗、幕墙工程

3、工程地点:黄埔市黄埔区荔香路东侧

4、工 程 量:门窗幕墙约5400㎡,钢结构玻璃栏杆约918m

第二条 承包方式

1、按双方认可的铝合金门窗工程综合单价包干的方式承包包材料、包制作、包安装、包设计、包施工质量、安全生产、文明生产、施工机具的承包方式进行承包。 (不含税金、不含土建总包配合费、施工用水电费、施工用排栅和垂直运输费用及其他有关部门收取的管理费。)

2、由甲方提供现场施工用的水电、脚手架及临时仓库和现场办公室场地。

3、施工人员生活用水、用电费为每人每天1元。

4、不含门窗幕墙三项物理性能检测和其他所有相关试验及验收费用。(注:该费用由甲方承担,但由乙方负责经办申验的所有工作并保证合格)

第三条 工程(预算)总造价

1、按甲方提供的施工图预算,按工程预算书施工范围内全部工程预算总造价约 224万元(大写:贰佰贰拾肆万元整)。(工程结算以实际完成工程量结算为准)

2、工程单价及工程量:详见华园b栋铝合金门窗预算表。

注:表中“主材”含各项目中的玻璃、铝合金型材;“其它”含地弹簧、门夹、拉手、不锈钢拉索、拉索索头/固紧器、以及钢结构栏杆、屋面格栅等项目中的主钢材两点锁、不锈钢滑撑、连接件、胶、胶条、螺丝等各项目中主材未含的所有其它附件材料及制安人工费、运输费等。

第四条 工程工期

合同工期定为 92 个日历天(自20xx年3月1日起至20xx年7月10日)。确保20xx年 4 月 7日前安装窗框及钢结构,6月必须满足拆除综合脚手架的条件,20xx年7 月 10日前全部完工。 ①、乙方需在20xx年6月1日前完成天面装饰栏杆。 ②、乙方需在20xx年6月20日前完成百叶窗安装(包括防水胶)。

③、乙方需在20xx年6月30日前完成阳台落地门框安装。

④、乙方需在20xx年6月30日前完成橱房门框安装。

⑤、乙方需在20xx年6月30日前完成阳台栏杆安装。

⑥、乙方需在20xx年7月10日前完成所有玻璃安装。

乙方应严格按甲方项目要求及制定的《华园小区b栋塔楼20xx年5月-20xx年12月施工进度计划表》执行,否则按本合同第九条第二款严格执行。

,由于不可抗力的因素被迫停工,乙方应在三日之内以书面形式通知甲方,经甲方确认后工期顺延。

第五条材料及技术标准

一、乙方负责购买合同项目内的所有材料。

工程铝合金型材选用:推拉门主受力杆件壁厚不小于,非主受力杆件不小于;推拉窗主受力杆件壁厚不小于,非主受力杆件不小于;平开门主受力壁厚不小于,固定部分不小于,压线不小于;平开窗受力壁厚不小于,非主受力杆件不小于,压线不小于;百叶窗主受力杆件、百页片、百页工字槽壁厚均不

小于。

二、乙方承包项目之内工程质量,铝合金门窗幕墙工程质量必须符合现行国家标准和相关行业标准。

三、为了确保工程最终质量,甲方在选择铝型材和玻璃厂家时必须同乙方一起进行综合考查。根据质量、价格、服务的情况进行筛选优质价廉的厂家。

()玻璃胶:采用 广州市海珠区锐力粘胶 厂或相同品质的国产中性玻璃胶和优质建筑防水胶。

()密封胶条:开启扇胶条和毛条采用: “固特” 牌或“合和” 牌或相同档次厂家生产的密封胶条和毛条 ()五金配件:

①、50系列平开窗采用“ 坚朗 牌”或相同档次厂家生产的联动执手;国产优质不锈钢滑撑; ②、50系列平开门采用优质球锁;铝合金合页;

③、90系列推拉门采用“ 坚朗 牌”或相同档次厂家生产的双面勾锁;国产优质双轴滑轮。 ④、采用各种规格的螺丝、螺钉、自攻钉、射钉弹及拉钉;连接螺钉全部选用不锈钢件;铁码需镀锌处理。 ⑤、所有配件均为国产优质品。

第六条 工程验收及保修办法

1、在施工过程中,双方应派出常驻技术负责人,甲方安排 谢荣智(电话:13808898522) 负责本工程质量监督、工程协调工作;乙方安排 魏强(电话:13138606138) 负责本工程技术质量,工程协调工作。以加强联系,加强技术质量监督,发现问题及时解决,以保证工程质量及进度。

2、工程竣工验收、以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、施工图纸、建设单位和双方确定的技术要求为依据。

3、乙方提供完整的验收资料一式五份交给(甲方必须将工程铝合金型材、玻璃材料合格及有关检测资料交给乙方)总承包单位盖章后统一报质检站进行竣工验收。

4、乙方在单项工程竣工前五日将以书面形式通知甲方转告业主,如甲方不能按期进行验收,须提前通知乙方,并取得乙方同意,另订验收日期,但须承认竣工日期,不得以不验收为由拖延办理结算;若甲方在另定验收日期后7天内仍未能组织验收则视甲方默认乙方工程通过竣工验收。

5、乙方严格按双方审定的图纸施工,未经过业主和设计部门同意,单方不得修改图纸。

6、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此发生的质量和其它问题,甲方须承担由此引发的一切责任和费用,乙方不承担任何责任。

7、保修办法

①、乙方承包施工的工程,凡因材料本身或制作加工、安装所造成的质量问题,自工程验收签证之日起免费保修壹年。②、因甲方使用及保护不当,所造成的质量问题,一年内乙方有义务维修,但费用由甲方负责。

③、按国家规定保证建筑幕墙结构性能。

第七条 工程设计变更

1、乙方按审定图纸、说明中确定的铝合金门窗、幕墙为既定工程项目。数量、单价按双方认定的预算书所列的单价为依据,并按实际施工展开面积结算。若施工过程中需变更设计,以双方签字认可后,结算时调整。调整的办法是:增加的按实际增加,减少部分按实际减少。 ①、增加部分的项目单价在合同内有的,只需要双方确认增加的数量或在工程结算时按实际工程量结算;如增加部分的项目单价在合同内没有的,则由乙方申报工程签证单,甲方在接到签证单后7天内给予签字认可。

②、减少部分的项目如乙方已经制安完成,甲方应按减少工程量的制作费补偿。

2、因甲方的设计变更使工期发生延迟,工期顺延。因变更而造成乙方的损失,由甲方负责。

第八条 付款办法

1、工程预付款:自本合同鉴订之日起7天内,甲方支付工程款总价的约20%,作为施工组织及材料的采购费用;

2、铝合金门窗框体、栏杆进场后支付工程总价的约20%;

3、铝合金门窗框体、栏杆全部安装完成后支付工程款总价的约20%;

4、铝合金门窗固定玻璃、栏杆玻璃及填缝等全部安装完成后支付工程款总价的约10%;

5、所有铝合金门窗固定门扇、窗扇等全部安装完成后支付工程款总价的约10%;

6、工程安装完毕,甲方应组织工程验收。通过竣工验收合格,在工程竣工验收办清工程结算后二个月内,甲方按审定工程结算价付至97%。

7、自工程竣工验收之日起保修期一年,工程结算价的为保修金在保修期满一年后。

注:乙方的请款均需以书面形式申请并在当月25日前提交甲方现场项目部审核,经甲方核准的款项于次月15日内支付予乙方。

第九条 双方的权利和义务

1、深入研究、熟悉图纸,严格按照图纸及甲方的要求和相关工程规范施工。

2、加强现场管理,严格遵守施工技术操作规程,做好各项自检及验收记录,保证竣工时向甲方提交符合国家验评标准的技术资料。

3、做好施工安全工作,负责自资车辆和材料运送过程中的损失意外,自购设备机具的安全使用。

4、负责铝合金门窗框体内的水泥砂浆的填充,所用水泥和砂由甲方免费提供。

5、文明施工。每天负责做好现场的清理工作,做到工完清场。

6、保质保量,在规定的期限内,按合同的要求全面完成本工程的任务。

7、乙方必须做好安全、防火工作,遵守工地的一切规章制度,对安全防火工作负全部责任。

8、乙方不得转包或分包工程。

9、按国家有关门窗幕墙试验要求进行送验工作,并及时向甲方提交试验结果,由甲方负责所有试验费用。

1、向乙方提供本工程甲方认可的有关工程图纸一式两份及资料、说明书和施工进度计划,乙方根据甲方工期要求编制施工计划、材料供应计划。

2、在现场设施的基础上,甲方单位向乙方免费提供现场简易办公室,材料临时仓库及施工使用的脚手架、水电源、垂直运输和现场施工人员住宿工棚及就餐方便。

3、甲方负责提供合格的洞口尺寸及安装水平、垂直基准。

第十条违约责任

1、甲方未能按照合同的规定履行,出现以下情形的,工期顺延:①不按期交出施工场地、提供水、电源接驳 ②不按期支付工程款;③因工程设计变更,使已完成的工程拆改;④逾期组织验收;⑤其他甲方原因造成的原因。

2、乙方不按工期完工或因质量问题返工而逾期完工的,每段工期从逾期次日起每逾期一天,乙方须向甲方支付每天20xx元违约金。

3、遇不可抗力的损失,报有关部门裁定。

第十一条附则

1、本合同正本两份,由甲、乙双方各执一份;副本两份甲、乙方各执一份。

2、本合同如有未尽事宜,在不违反合同原则的前提下可经双方协商后作合同补充条款。

钢结构幕墙工程篇

甲方(发包方):_________ 村 组 法定代表人:_________

身份证号: 住 址:

乙方(承包方):_________ 村 组 户 主:

身份证号: 住 址:

甲、乙双方根据《^v^农村土地承包法》、《^v^森林法》等有关法律、法规和国家政策的的规定,经双方平等协商一致,订立本合同。

一、承包经营标的

甲方同意将下表所列的林地使用权承包给乙方。由乙方负责造林,树木归乙方。

二、林地承包经营期限

乙方承包林地经营期限为 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。

三、林地使用费标准及给付方式

乙方在本合同签订之日向甲方交纳林地使用费 元人民币(大写) 。

四、承包林地的用途

经同甲方协商,承包的林地用于林业生产和发展林下经济。乙方承包的林地需改变林地用途(建筑、开矿等)时,应同甲方签订补充协议,明确双方权益。乙方应落实管护措施,林木采伐应按法律法规规定的程序办理。

五、双方的权利和义务

(一) 甲方享有的权利和义务

1、依法享有林地所有权,监督乙方依照合同约定合理利用和保护林地,经营保护好森林、林木;

2、维护乙方的林地承包经营权和林木所有权,不得非法变更、解除承包经营合同;

3、尊重承包方的林业生产经营自主权,不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动;

5、为乙方提供生产、经营、技术、信息等服务;

6、协助乙方做好护林防火和森林病虫害防治等工作;

7、法律、法规所规定的其他权利和义务。

(二)乙方享有的权利和义务

1、依法享有承包林地的使用权和本合同约定的林木所有权、收益权,有权依法自主组织林地、林木生产经营,有权依照有关规定进行流转,享有在法律规定内及合同约定内的处臵权;

2、有权享受国家优惠政策扶助金;

属于公益林的享有生态补偿权。如遇国家征用林地,享有林木补偿费、安臵补偿费、地上附着物补偿费,享有林地补偿费的%。

3、有权制止破坏林地和毁坏林木等违反林业法律、法规的行为,并及时向林业主管部门汇报;

4、依法保护、管理好承包的林地和林木,合理利用林地,承包的荒山、采伐迹地、小片荒和其他无立木林地应及时造林。

不得因发展林地经济而对林地造成永久性损害和水土流失,要依法经营;

5、承包期内林地承包经营权采取转包、出租、互换方式流转的,当事人双方应签订书面合同并报甲方备案。

采取转让方式流转的,须经甲方同意后按法定程序方可进行;承包期内可以继承。

6、乙方应依法采伐林木,采伐后应及时造林更新。

不得擅自转租他人改变林地用途非法牟利。

7、依法保护好野生动、植物资源,做好护林防火和森林病虫害防治工作,一旦发生火灾和森林病虫害及林木盗伐事件,应积极采取措施,并及时向有关部门报告。

8、法律、法规规定的其他权利和义务。

六、合同的变更或解除

有下列情况之一者,本合同可以变更或解除:

1.经当事人双方协商一致,又不损害国家、集体和第三人利益的;

2.订立的本合同所依据的国家政策发生重大变化的;

3.一方违约,使合同无法履行的;

4.因不可抗力(重大自然灾害)使合同无法履行的。

七、违约责任

(一)本合同经双方签字后具有法律效力,任何一方违约,须承担相应的法律责任和经济赔偿责任;

(二)甲方无正当理由擅自终止合同的,应向乙方赔偿损失并支付林木价值 %的违约金;

(三)乙方没有按林业相关法律、法规及技术规程经营,应造林而未造林或造成林地破坏的,应按规定向甲方赔偿林地损失费,情节严重的甲方有权终止承包合同。

(四)在承包的林地上进行建筑、开矿等改变林地用途的,必须依法办理有关手续。对乙方私自进行改变林地用途的行为,甲方有权终止合同,并视情节交由相关部门依法处理。

(五)本合同约定的受让的林地应及时造林而乙方未造林的,甲方有权终止合同。

八、本合同自签订之日起生效,不因甲方法定代表人或乙方(户主)的变更影响合同的法律效力。

九、本合同到期时如乙方林木继续存在,双方应续签合同,具体条款按当时情况重新制定。本合同未尽事宜由发包方和承包方双方共同协商解决,达成的书面补充协议与本合同具有同等效力。

十、本合同一式四份,甲乙双方、县林业局、乡镇林业站各一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

钢结构幕墙工程篇

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》的原则,为明确双方责任,保证本工程顺利进行,经过友好协商,双方成达下列条款,以兹共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称:

2.工程地址:

3.工程内容:包工包料,固定单价。

4.工程造价:

5.钢结构工程建成后,土建砌体完工。

第二条付款方式

1.本合同签订生效三天内甲方预付工程总价款的给乙方。

2.在主钢梁钢柱加工完毕后甲方付工程总价的给乙方。

3.在主钢架钢梁檩条安装完毕后甲方付工程总造价的

4.在屋面瓦完成工程总造价的 %给乙方。

5.剩余在工程竣工验收合格15日内,甲方必须一次性付给乙方,预留 %为本工程保修金。在工程竣工验收合格三个月后第一周内付清。

6.若本项目竣工后,乙方提出验收,三日内甲方必须组织验收,若甲方无组织验收,则视为验收合格,应按本合同第二条第5款付清合同款项。

第三条工程质量和验收标准

乙方严格按照设计规范和设计图纸要求进行施工,严把质量关,并接受甲方的监督。在施工过程中,甲方代表全权负责处理此合范围内事务,现场施工员全程在场负责技术处理相关施工日志需双方签字确认,工程质量为合格。工程保修期为12个月,在12个月内,若因乙方施工原因造成质量不合格,由乙方维修合格,维修费由乙方负责承担。

第四条安全生产

乙方严格按照安全生产操作规程组织施工,并接受甲方工地负责人的安全监督。若因乙方原因造成的安全事故,由乙方负责;若因甲方或单位无关人员(社会人员及政府有关部门)擅自闯入施工现场,或其他非乙方的原因造成的安全事故,则由责任方自行负责。

第五条甲方提供条件

1.甲方应无偿为乙方提供施工及生活用电、用水。

2.乙方进入工地前甲方必须具施工条件,即三通一平(通水、通电、通路,厂地平整)甲方应保证地面运输道路的通道畅通。

3.甲方应为乙方留有足够的场地用于材料堆放。

4.出现甲方未按约定付款情形,乙方停工后甲方如另行组织人员安装,因此情况出现基于甲方违约造成,不影响乙方按合同总价款向甲方主张合同总价款的权利,甲方明确放弃以此理由的抗辩主权。

第六条争议,违约

1.甲乙双方若发生争议,可提请有关部门进行调解,调解不成时,任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

2.乙方在无甲方造成其他原因的情况下,不能按合同工期竣工,或施工有问题经返修仍达不到设计规范要求,应赔偿因此给甲方造成的实际损失。

3.甲方不能按合同约定付款,应按《经济合同法》有关规定向甲方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失,工期顺延。

4.工程中途因甲方的原因停建,缓建造成的停工、窝工、返工,倒运人员和机械设备调迁等,所造成的经济损失由甲方承担。

5.工程未经验收,甲方提前或擅自动用,发生的质量问题或其他的问题,由甲方承担责任。原则上安装三日内甲方不提出书成异议即视为订可安装及质量问题,即视为验收合格。

第七条其他条款

1.本合同自定立之日起生效,本工程竣工验收合格后甲方付清全部款项后终止。甲方首批合同款到乙方帐户后,甲方将派一方监理到乙方加工车间进行监理,施工日志双方签字。

2.本合同一式两份,双方各执一份,每具有同等效力。未尽事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

钢结构幕墙工程篇

甲方(发包人):

乙方(承包人):

第一条工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

第二条工程承包范围及承包方式

承包方式:甲方提供材料,乙方负责安装。

承包范围:钢结构、维护板的安装,包括天沟、檩条(屋面及墙面)安装,屋面板及附件安装,墙面及附件安装,大门、雨篷、雨水管安装等图纸所有钢结构、维护板的安装。

第三条工程期限

合同工期总日历天数天。开工日期:年月日,竣工日期:年月日,遇不可抗力工期顺延。

第四条工程质量

合格,按图纸要求及国家现行钢结构施工验收规范要求执行。乙方对所施工的工程自双方验收合格之日起一年内免费保修,发生费用由乙方承担,保修期满后乙方对该工程负责终身维护,基本材料费用及人工费由甲方负责。

第五条合同价款及付款方式

1、合同价款:总面积平方米(,每平方米元,共计(大写)元。

2、付款方式

(1)合同签订后乙方施工人员进入施工现场开始施工后,甲方向乙方支付总合同价款的10%_______________元。

(2)根据乙方的施工进度,中期甲方支付乙方总合同金额的30%_________________元。

(3)檩条及屋面全部安装完毕后甲方向乙方支付总合同金额的30%_______________元。

(4)工程全部完工验收合格且乙方向甲方移交完相关资料、材料等后甲方向乙方付至总合同金额的95%,扣除已付金额,应付___________元。质保期为壹年,总合同金额的5%作为质保金,保修期满工程无质量问题后付清。

(5)结算方式,采取以下第种结算方式。

①乙方公户账号: ,开户行:

②乙方授权___________为收款人。

第六条双方的义务

1、甲方义务

(1)办理建设报批手续。

(2)向乙方提供安装工程材料。

(3)向乙方提供图纸及说明。

(4)按合同约定支付工程款。

2、乙方义务

(1)乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的相应资质,乙方不得将承包的工程转包和分包。

(2)乙方应认真熟悉本工程钢结构的安装图纸,编制切实可行的施工方案(包括安装人数、设备、工具数量等)及材料进场计划。

(3)乙方应向甲方提交经签字盖章确认的进场施工人员名单,并附上所有施工人员的身份证复印件,制定规范的制度,对人员、设备等进行管理。乙方人员如有变更,需向甲方发出书面通知并进行变更登记。

(4)乙方必须完善保险,为所有施工人员购买相关保险(工伤保险,人身意外伤害险等)并提交甲方备份。

(5)乙方指定为本工程项目经理,负责负责施工管理、合同履行、各项手续的办理及文件的签收等,如需变更,乙方需向甲方出具加盖公章的书面通知。

(6)乙方应对甲方发到工地上的所有材料进行保护,确保甲方发到工地上的所有材料不受损坏。

①乙方卸车时轻吊轻放,不能把梁、柱等成品件有砸弯现象;②屋面板、墙面板进入工地现场乙方更要注意保护,不要让板表由划痕现象,不允许有折板现象。

③如甲方材料受到损坏,甲方有权在工程款中进行相应的扣除或通过其他途径向乙方索赔。

第七条施工安全及责任承担

1、乙方应按规范施工,加强安全管理,乙方人员在施工过程中受到人身损害或财产损失的,由乙方负责处理及赔偿。

2、乙方应在施工现场设安全标志、安全设施,施工现场发生事故造成第三人人身损害或财产损失的,由乙方负责处理及赔偿。

3、甲方如因乙方施工过程中发生的安全事故承担责任或遭受损失,有权在乙方工程款中扣除或通过其他途径向乙方追偿。

4、乙方应保证工程的质量符合国家有关建筑工程安全标准的要求,如因工程质量不符合标准造成人员伤亡或财产损失的,由乙方承担全部责任。

第八条工程验收

1、乙方安装钢构件、维护板,自检合格后应通知甲方,进行预验收。如需整改,乙方应按甲方提出的整改要求进行整改。

2、甲方在收到乙方要求竣工验收报告后组织有关单位进行验收,在验收后给予认可或提出修改意见。

第九条违约责任

1、乙方如未能按期竣工,每逾期一日乙方按总合同价款的1%向甲方支付违约金,乙方逾期七日时,甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

2、甲方如未能按合同约定支付工程款,每逾期一日甲方按总合同价款的1%向乙方支付违约金。

第十条附则

1、未尽事宜由双方签订补充协议,与本合同具有同等效力。

2、因本合同发生争议,由甲方所在地人民法院管辖。

3、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。

4、本合同经双方签字盖章后生效。

甲方:乙方:地址:

甲方代表:

年 月 日

钢结构幕墙工程篇

甲方:_________

乙方:_________

经甲乙双方协商,甲方自愿将自己私人建房工程承包给乙方施工,为使甲乙双方明确各自责任,特签订以下协议:

一、承包内容:

1、本工程基础挖孔桩由甲方自行负责。

2、本工程包含的所有砼的浇筑,主体工程的砖砌体,木模板的制作,钢筋的制作邦扎,砌体的内外抺灰工程,排面贴面砖(天花板不抹灰)。

第二层贴地板砖,厕所贴墙砖。

3、室内楼梯间扶手制作,由甲方负责。

4、本工程排污工程由甲方负责。

5、本工程为砖混现浇结构,所需木模板钉子,铁线由乙方自行负责。

6、本工程所使用水、电由甲方提供,机具由乙方自行负责。

二、工程造价:

本工程为单包工,工程计价以滴水为界按每平方米200元计算。另外加工程如后墙贴条砖按每平方米20元计算,室内贴内墙砖按每平方米18元计算,贴楼梯踏步按每平方米40元计算,另本工程负一层不砌砖,柱子不抹灰,按每平方100元计算。

三、付款方式:

本工程按进度付款,甲方在乙方完成负一层砼浇筑付甲方元,其余两层每浇筑完一层砼,甲方付款60%,完成每层内粉水付10%,外墙贴砖完成付15%,其余15%在工程完工后付清。

四、工程质量,按本地修建房屋普遍质量为准。

五、安全问题在20_元以内由乙方负责。

六、本合同一式二份,甲乙双方签字生效。

甲方:

乙方:

在证人:

钢结构幕墙工程篇

甲方:

乙方:

经双方充分协商为明确双方责任,本着互利互惠的原则现将钢结构厂房车间承包给乙方施工,特订本协议如下望共同遵守:

一、 承包方,包工包料;

二、 承包范围:根据简易图和双方约定施工内容范围内的钢结构工程,进行施工。檐口高度规格为—5米之间;

三、 总造价按建筑实有面积计算:长138米*13米=1794平方米,每平方按125元计算。

四、 质量按照简易图纸标准验收,原材料按照提供的施工要求材料表进行施工,保质保量。

五、 双方工作

甲方负责水、电、路三通;

自合同签之日起付给乙方工程预付金;甲方按工程进度发给乙方的承包金,不得拖延,工程竣工验收后付给乙方全部工程款。

六、本工期工程定于20xx年 月 日开工,于20xx年 月 日交工,如遇到风雨不能按时交工,其它特殊情况等不能按时交工,双方协商可顺延。

七、安全问题

在乙方施工中,因乙方自己原因所造成的事故,均由乙方全全负责;

八、其它未尽事宜双方协商;

甲方签字: 乙方签字:

日 期:

钢结构幕墙工程篇

发包方:临泉县韦臣大地农业发展有限公司(甲方)

承包方:(乙方)

甲方现将1#牛棚及栏杆、牛床 钢结构工程钢结构焊接安装劳务发包给乙方,为了明确双方的权利和义务,经甲乙双方协商,特订立如下条款:

一、承包方式:劳务清包即包工不包料(含小型工具、钢构加工制作、吊装用工、除锈刷漆等)

二、包工内容:

1、劳务清包钢结构安装,包括牛棚框架、栏杆、牛床及屋面彩钢瓦等即牛棚内全部钢构内容。

2、工期:有效工期为三十个日历天。自甲方通知乙方开始施工时计算。

三、工程款结算办法:

本合同为固定价格合同,乙方不得依任何理由调整价格,即乙方完成合同项下的全部施工内容,甲方按每平方米贰拾元(¥20。00)向乙方支付工程款。

面积的计算:以屋面瓦水平投影面积计算。

四、付款方式:

乙方进场施工,甲方预付工程款壹万元整;工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的95%,余款5%作为工程质量保证金,一年后付清。

五、施工质量要求:

1、乙方严格按施工图、技术交底、规范及甲方要求施工。

2、乙方必须接受甲方和监理部门的监督管理。

3、所有焊缝均应满焊焊接,且焊缝必须均匀饱满达到二级焊缝要求。

3、每步工序经甲方验收合格后方可进行下道工序施工,不合格的坚决返工,所造成供料损失由乙方承担。

六、施工进度:

1、按合同约定的工期完工,每延误工期一天,须向甲方支付本合同总价款5%的违约金。

2、乙方在合同约定的时间内完成施工任务,若因甲方供料不及时,导致工期延误的,经甲方代表确认,工期可以顺延,但甲方不承担由此引起的责任。

七、安全:

1、乙方人员进入施工现场必须遵守安全操作规章制度,严格按操作规程作业。

2、施工期间的安全由乙方负责,若施工期间发生事故,造成人员伤亡的,由乙方承担全部经济责任。

八、乙方在施工中要珍惜甲方的材料,爱护机械设备;现场材料归类堆放整齐,已完工序要清扫归堆,对三次警告仍不听者,甲方派人清理,乙方按1。5倍的工资支付甲方。

九、乙方及乙方保证所聘用的人员必须遵守甲方的规章制度,保证所有员工不能偷盗甲方的财物或其他人的财物,此情况每出现一次,乙方须按所涉财物价值的10倍向甲方支付违约金,同时甲方有权单方解除本合同,未付的工程款不再支付。施工期间,若乙方人员不遵守劳动纪律和甲方的规章制度,如酒后作业,打架斗殴等,每发生一次,乙方须向甲方支付违约金500元,该事件若发生三次以上,甲方有权单方解除合同,未付的工程款不再支付。

十、乙方需编制施工组织设计或施工方案,施工总进度计划,材料和机械设备,成品,半成品等进场计划,送发包方。

十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。

甲方: 临泉县韦臣大地农业发展有限公司乙方:

委托人(签字): 委托人(签字):

20xx年月日20xx年月日

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服