在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!
空调购买合同 空调购销合同协议书篇一
乙方(供货方):___
合同编号:___
本合同由甲(采购方)乙(供货方)双方友好协商,甲方向乙方购买 格力电器 产品一事达成购销协议,为明确双方在合作过程中的责任、义务、权益,双方本着诚信、平等互利原则,按照《xxx合同法》中的有关规定,结合该项目的具体情况,合作双方特订下条款,以资共同遵守。
一、 产品名称、型号、数量、金额
二、交货时间:签订合同后十五个工作日(防爆空调需二十个工作日) 。
三、交货地点、方式: ,收货人: 。
四、运输方式和运保费用:物流运输,运保费用由乙方负责 。
五、包装标准、包装物的供应及回收:满足运输要求为宜 。
六、随机附件:产品出厂合格证。
七、除原厂配置4米铜管后,空调安装铜管以现场实际用量为准,其余辅材实用实计。
八、合理损耗及计算方法: 无 。
九、 质量要求、验收标准、供方对质量负责的条款和期限:按国标,质量三包及厂家规定期限免费保修 。格力空调普通机型整机保修六年:防爆机型整机保修18个月:抽湿机整机保修六年。因使用、维护、保管和因不可抗拒的自然灾害或使用坏境恶劣造成损坏的不属于保修范围。
十、结算方式:合同签定后,货到安装验收合格后; 乙方开具发票给甲方 。
十一、 付款方式:乙方空调安装调试完毕,甲方验收后,二十个工作日内付款乙方开户行:_______。
十二、违约责任:按《xxx合同法》相关条款执行 。
十三、解决合同纠纷的方式:双方协商;协商不成,由签订地经济仲裁委员会仲裁 。
十四、合同有效日期:__年 月 日至合同执行完毕。
甲方:
代表人:
乙方:
代表人:
_年_月_日
空调购买合同 空调购销合同协议书篇二
购买方(以下简称甲方):
销售方(以下简称乙方):
根据《xxx合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方经友好协商,就购买设备事宜达成如下协议(包括本合同附件),共同遵守。
一、工程概况及名称
工程名称:
工程地址:
二、产品名称、规格型号和数量:(见附表)
注:设备材料款、安装费及其他费用详见《工程报价清单》
三、合同款的结算方式及期限:
本合同总价款为(人民币):
1、付款方式:
第一期付款:签定合同当天,甲方支付乙方总合同总款的,计人民币¥元整,
第二期付款:设备进场后2天内甲方支付乙方合同总款的,计人民币¥元整;
第三期付款:工程完工,安装调试后7天内一次性付清所有工程余款,计人民币¥元整;
2、甲方在乙方执行合同过程中,如要求变更合同内容,需出具书面变更联系单或在乙方出具的工程联系单上签字认可,因此而产生增加或减少的费用,在工程结算时合并计算。
3、甲方必须在签订合同时,用支票或现金方式向乙方财务人员支付合同款,不得将此款私自交给乙方所属施工人员,否则后果甲方自负。特殊情况,必须经乙方财务人员同意,甲方依照乙方财务人员开出的公司财务专用收据支付合同款。
四、工程期限:本工程期限为:____天。
工程安装工期为(在甲方没有拖欠乙方工程款的情况下)根据甲方与乙方协定的期限内完工。
甲方提出更改方案的,工期需重新确定。
五、安装配合事项:
乙方工程施工人员在进场前,甲方应做以下准备:
1、清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。提供施工临时用电和临时用水。
2、完成电力入户前电线,电表增容,并将电源线、水管接至主机预定位置。
3、施工工程中,如遇需报质检、消防、环保、物业、政府等有关部门确认,则由甲方负责办理,并由甲方承担相关费用。
4、提供装潢施工图纸,以便对接。如已开始装潢,甲方应派人在现场,随时协调相关事宜。
5、设备安装调试合格后,乙方提供指导正确的操作使用方法,甲方因违反正确的操作程序,对设备的影响、损坏导致机组无法正常运行,由甲方承担一切责任。乙方可以提供有偿服务。
六、产品质量责任和售后服务:
1、产品质量保证期:以设备安装调试验收合格之日起计算,产品保质期整机为30个月。
2、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的,乙方负责免费维修,若损坏原因不属于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
3、质保期结束后,乙方为甲方提供终身有偿维护服务。
七、违约责任:
1、如甲方未按合同规定时间付款超过10个工作日,每天向乙方支付合同款总额1%的违约金,由此导致工期延误责任由甲方承担。
2、如因乙方原因导致工程未能如期完工超过10天,乙方向甲方支付合同总额1%的违约金。
3、如因甲方原因导致工程未能如期完工或验收超过30天,甲方仍需按合同付款方式向乙方支付合同款。
4、本合同签订后,若甲乙双方单方毁约,毁约者应向对方支付合同总额5%的违约金;工程设备款未付清前设备所有权归乙方所有。
八、合同争议解决方式:
合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,不能友好解决的,可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定条款:
十、附则:
1、本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
2、本合同自甲、乙双方签字(盖章)之日起生效。
3、本合同一式两份,甲方、乙方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
甲方签约代表:
乙方签约代表:
空调购买合同 空调购销合同协议书篇三
供方:,以下简称*方。
地址:
需方:,以下简称乙方。
地址:
根据《中华*共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定,*乙双方本着平等互利的原则,就乙方购买*方产品一事达成如下协议。
一、产品的名称、规格、数量和价格:
产品名称:
规格:
数量:
单价:(以订货单价格签字为准)
总价:
合计**金额(大写)
二、产品质量要求及技术标准:
产品质量要求标准按照标准执行。
三、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、交(提)货期限:
1.产品的交货单位:
2.交货方法,按下列第()项执行:
(1)*方送货(国家主管部门规
空调购买合同 空调购销合同协议书篇四
委托方:(以下简称*方)
设计方:(以下简称乙方)
根据有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,*乙双方就该工程*空调施工图纸深化设计事宜达成如下协议:
一、工程概况
工程地点:
建筑面积:
使用*质:
房屋结构:
二、设计程序
1.*方提供装潢图纸。
2.方案设计参考依据
《采暖通风与空气调节设计规范》、《民用建筑暖通空调技术措施》及《实用供热空调设计手册》。
3.图纸类型
cad图(□原始结构图,□结构改造图,□平面布置图,)。
4.图纸检阅时间
自协议签订之日起个工作日,即年月日检阅。
三、收费标准:双方协定按以下方式收费。
图纸深化后满足*方要求按双方协定一次*收取¥元。
四、图纸分歧解决:
1.若乙方设计图纸不符合*方的设计要求,乙方无偿为*方修改一次。
2.若*方需要变更设计要求则在原有收费标准的基础上增加30%的设计费。
五、图纸交付:*方完成以下其中一项工作乙方须将图纸交付给*方。
1.按协议第三项收费标准付清设计费。
2.与乙方签订施工合同。
六、其它事宜:
1.若*方未与乙方签订施工合同,需要乙方现场解释设计的费用另计。
2.若*方自行施工而未与乙方现场交底会审产生错误,乙方不承当责任。
3.本协议书在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。
4.本协议书未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
5.本协议书一式两份,*乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
*方名称(签字盖章):乙方名称(盖章):
*方代表:乙方代表:
法定人:法定人:
电话:电话:
签订日期:
空调工程合同
发包方(*方):保利房地产(集团)股份有限公司
承包方(乙方):
工程名称:空调工程
合同编号:
工程地点:
签约日期:年月日
*方:保利房地产(集团)股份有限公司
乙方:
依照《中华*共和国合同法》、《中华*共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经*、乙方充分协商,双方签定本合同,以资共同遵守。
第一条工程项目
工程名称:保利项目空调安装工程
工程地点:市区
承包内容:保利空调安装工程。其中。
承包范围:*方提供的保利空调系统施工图中的全部内容(不包括有关消防*的防排*通风系统)。
承包方式:乙方按施工图总价包干,即:包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收、包所有的检测费用。
第二条双方权利和义务
*方权利和义务
开工前向乙方提供施工场地及施工用水、用电接驳点。
协助乙方解决材料仓库、工人宿舍及现场办公场所。
组织对设计施工图纸会审及工程交底工作。
及时办理有关进度工程款项的审定与支付工作。
及时协调乙方施工范围与非乙方施工范围的交接联系工作。
对现场实际发生的增减工程量进行签认。
组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
委派监理公司对本工程进行施工进度、质量和安全文明施工等的监理。
有权对乙方施工现场任何不满意人员进行撤换,乙方接到通知后三日内应按*方
要求进行撤换,被撤换人员不得再进入施工场地,否则*方有权每日向乙方收取_500_元违约金,直至解除合同。
有权按照现有国家相关规范,要求乙方增加或修改任何工程项目,由此带来的费用变化按条执行。
乙方权利和义务
负责接通乙方需要的水电,并装表计量。
收到图纸后,在开工前3天内完成施工图会审,在7天内编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送*方。
工程开工后,做好施工原始记录,每月25日或季末3天向*方报送月(季)度施工计划和完工报表。如不按时报送,*方可不予支付工程进度款。
负责办理验收工作,参加施工图纸会审。
工程开工时,乙方指定项目负责人并报*方批准,项目负责人持有与工程项目相适应的资格*书;乙方项目负责人易人,须提前一周书面报*方认可,否则需支付违约金_3000_元。乙方项目负责人在施工期间须按时参加工程监理例会和各种专题会议,一次不到,支付违约金500元。
乙方项目负责人在工程施工期间(包括准备和收尾阶段),均需专职在岗,不得兼任其它项目。乙方以下人员,经*方要求,必须在24小时内调离本工程范围,否则每天每人次乙方支付违约金500元。同时,乙方应尽快用*方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。
空调购买合同 空调购销合同协议书篇五
甲方:
乙方:
经双方友好协定,就甲方采购乙方海尔空调,特订立本合同,以共同遵守。
一、品名与规格:
二、数量和价款
三、付款方式
1. 从签合同起,甲方付给乙方订金100000元(壹拾万元整)。
2. 货到甲方指定地方后再付100000元(壹拾万元整)。
3. 安装完毕,验收合格,付乙方23500元(贰万叁仟伍佰元整)
4. 乙方提供国家正式税务发票,税务费用由乙方承 担。
四、安装
1.在榆次区范围内空调安装运费全免。
2.超出榆次区范围内运费由甲方承担,安装免费。
3.空调自带3米长连接管,在安装过程中加1米加100元,挂架免费。
五、供货期限
从签合同起,20天内到货。
六、售后服务承诺
1.整机六年保修(免费)
2.保修期过后终身维护,只收材料费,不收工本费。
3.处理结果100%进行回访。
4.如遇空调有故障时,接到报修后市内30分钟内准时到达现场,2小时内必须修复(除等配件原因外)
七、甲方违约责任
如果甲方未按合同如期支付货款,则从逾期之日起以未付金额每日5%向乙方支付违约金。
八、乙方违约责任
未按合同规定时间内交货,应以延期交货部分货款总额按每日5%的违约金支付甲方。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
空调购买合同 空调购销合同协议书篇六
发包人(全称); (以下简称甲方)
承包人(全称); (以下简称乙方)
按照《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、郑州市《建筑安装合同实施细则》的原则,结合本工程具体情况,双方就要建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:郑州市中心医院外科病房楼空调设备采购及安装工程
工程地址:郑州市桐柏路中段195号 建筑面积:54000 ㎡
二、承包工程范围
工程范围和内容:外科病房楼室内中央空调安装工程设备的采购、供应、安装施工、调试运行与验收和招标文件要求的其他内容。
1.本项目包括招标文件所含设备的供货。
2.本项目包含中央空调设备的材料供应、工程施工。
3.承包方式:包工包料、包运输、包工期、包质量、包协调、包安全生产、包文明施工、包调试、包劳保、包验收。
三、合同工期:总工期120日历天
开工日期:20xx年09月26日
完工日期:20xx年01月24日
四、质量等级、标准 质量标准:合格
质量目标:争创优质工程
五、合同价款
总价金额(大写):捌佰柒拾伍万元整
本合同总价包含合同工程承包范围和合同约定工作内容所发生的全部费用。
六、材料及设备供应
甲方须在空调等设备运到后当日对设备的品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等予以验收并在验收单上签字确认。甲方在验收时发现乙方所供设备的品种、规格、型号、数量或质量不符合合同约定,应代为妥善保管,并须在收到设备之日起3日向乙方提出书面异议;必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备,甲方须在安装运转后7日内向乙方提出书面质量异议。如乙方所提供设备确有质量问题,乙方应及时解决。甲方在上述期限内未进行验收或进行验收后未提出任何书面异议的,视为默认所交设备符合合同规定。甲方因使用、保管、保养不善等原因造成产品质量下降的,不得提出异议。
七、工程造价结算方法:
1.本合同签订后,乙方向甲方支付合同保证金贰拾万元整人民币。该保证金于乙方中标交易服务费后退还。
2.在甲方通知乙方进机房设备时间前3个月甲方向乙方支付设备总造价的20%订货款。
3.其他工程款按月进度工程量结算,25号报单月工程量,次月5号之
4.工程验收后10日之内甲方向乙方支付到全部工程总造价的85%。
5.工程完工验收后3个月内甲方向乙方支付全部工程总造价的95%。
6.留工程总造价的5%为质保金,质保期到期7日内甲方一次性支付给乙方。
八、双方责任
甲方责任
1)设方及其他施工队伍关系的协调,处理好现场遇到的具体问题。
2)、对乙方生产的产品及安装质量现场签认。
3)、甲方免费提供水、电等施工便利。
4)、如因甲方工程款项不到位导致乙方无法施工或暂停施工的一切损失由甲方承担,拖欠严重时乙方有权解除合同,解除合同时甲方应付与乙方已完工的工程款项以及违约金。(违约金:消防工程总造价的20%)
乙方责任
1)、 严格按图纸设计要求施工,做到严把四关:
材料供货关:所供材料必须出具材质书、合格证、消防检测报告等资料。
文明施工关:确保安全生产、严格操作规程、规范安装。施工全过程确保安全。按照有关行业标准、规范施工,做到安全第一、质量第一,不准随意改变操作规程及降低施工标准。
环境卫生关:进场材料合理堆放,妥善管理。施工现场不准杂乱无序。搞好施工现场的环境卫生,做到人离场净,对安装垃圾及时处理、清运。
安全施工关:乙方应做好现场施工人员的安全教育工作,保证不出现任何安全事故,施工过程中做好成品保护的工作,在工程完工验收合格交付使用前由于设备、材料的任何损失损坏均由乙方承担。
2)、在协调员的协调下,积极搞好与其它施工队伍的配合关系。
3)、坚决做到安全第一,坚决杜绝任何事故的发生。若出现人身伤亡事故,由乙方承担一切经济损失。
4)、委派为项目经理,全权负责施工现场一切事宜。
5) 、质量实行跟踪服务,保修期一年,从竣工验收之日起开始计算。 1年内免费维修。
九、 合同的生效
合同订立时间:20xx年9月20日
合同订立地点: 郑州市中心医院
十、共同约定
乙方应严格按设计图纸及现场实际变更进行施工,如因不符,乙方必须无条件按图纸设计要求及相关国家规范在甲方规定的时间内进行整改,如果达不到工期进度要求影响工期每天按工程总造价的1%赔偿损失,甲方不能按期付款,按总造价的1%赔偿。(大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况下造成的工期延误甲方应酌情考虑赔偿事宜)
十一、本合同如有未尽事宜,双方可另行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲、双方因合同发生争议时由双方协商解决。
以上合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
空调购买合同 空调购销合同协议书篇七
空调购销及服务合同
买卖双方在平等、自愿、互利的基础上根据之规定,为明确买卖双方在履约过程中的权利和义务,经买卖双方充分协商一致,订立本合同。
一、合同的范围、数量、价款 (一)合同数量、型号、价款:
注:1.因设备安装需要,柜机空调需加长管道,按 元/米计算。
2.具体的型号、参数及售后服务要求见<2010年度格力电器家用空调售后服务管理手册>。
(二)合同总价(大写): (小写):¥ 以上价款均已包括供货及运输费、安装费、风险费、以及售后服务等所有费用。
1.生产商: 生产的产品( 品牌),由于乙方是经销商,乙方需提*品经销商授权书,见附件。
空调购买合同 空调购销合同协议书篇八
本合同无预付款。
双方特别约定:遵循“先开票、后付款”的原则,甲方支付前,乙方应按双方确认的当期应付金额向甲方提供增值税专用发票,并于发票开具后 日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后,按合同约定向乙方付款。因乙方如未能及时提供上述发票,甲方付款时间将相应顺延。
设备运抵甲方指定地点后, 甲方支付到货设备总价的 %(即人民币: )。
设备经实物验收合格后 个工作日内,甲方支付到货设备总价的 %(即人民币: )。
设备通过最终验收后 个工作日内,甲方支付设备总价的 %(即人民币: )。
本合同总价的 %作为质保金,在设备质量保证期满后 个工作日内无息付清。
各阶段付款由乙方出具收款收据,甲方在收到乙方出具的正式票据和相关文件后,按上述条款规定的条件和进度付款。
如甲方出现资金困难,乙方同意给予 3 个月的付款宽限期,在此宽期间内不视为甲方违约且不计息,乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。
空调购买合同 空调购销合同协议书篇九
甲方:
乙方:
甲方因工程需要,安装中央空调工程。乙方愿承接该项工程。为了明确责权,保证工程质量,根据《xxx经济合同法》,结合本工程具体情况,经双方充分协商达成如下协议,以资共同遵守。
工程名称:
工程地点:
工程内容:中央空调冷冻机房及末端安装
1、工程方式
a)根据甲、乙方认可的空调施工正式图纸,空调流程图纸进行施工。乙方保证制冷、采暖达到国家行业规范。
b)根据设计图纸和相关规范要求,乙方负责中央空调系统设备材料的提供、安装、调试、交验全过程的总承包。
2、设备质量要求
a)乙方根据中央空调系统要求,负责所有设备、主材和辅材的购置。
b)设备到甲方工地后,甲方配合乙方对设备外观进行检查,并核对装箱单及物品。
c)主要材料须符合国家相关标准。
1、工程的开工、中验及竣工验收均按国家相关标准进行。
2、施工中发现工程质量不符合规范和合同要求,乙方在甲方要求时间内,在保证质量情况下予以返工。
3、验收合格后,乙方应向甲方提供完整的技术资料和说明书。
4、甲方接乙方验收通知单一周内未进行验收,应视为默认工程合格。
5、本工程保修期为十二个月,自交验之日计。保修期内非人为原因引起的质量问题,乙方负责修理,如因操作不当造成损坏,乙方有义务帮助解决修复,并根据具体情况收取工料费用,本设备乙方终身维修,根据维修量收取相应费用。
1、本合同承包总价(大写)(¥元)
2、土建开工,施工人员进入工地,甲方付合同总价款的50%,即元。
3、风机盘管吊装完成后甲方付合同总价款的30%,即元。
4、安装调试正常,验收合格后甲方付合同总价款的17%,即元。
5、合同总价款的3%(即元)质保金待一年质保期满后14日内一次性付清。
1、甲方的权利和义务
a)提供乙方施工用水、用电,提供材料堆放及人员食宿场地。
b)协商解决施工现场多方面关系,以便工程顺利进行,尽力协助解决乙方在施工中遇到的困难。
c)甲方有权对工程进度、工程质量、设备和材料进行监督,及时检查与验收、隐蔽工程合格并及时给予签字,以便工程顺利进行。
2、乙方的权利和义务
a)乙方施工所需的各类手续,可由甲方协助乙方办理。
b)乙方应认真按照国家相关标准与本工程设计图纸要求进行施工,确保风管不漏风,水管不漏水,设备噪音不超标。
c)施工所选用材料,须向甲方提供合格证或鉴定书,并经甲方认可后方可使用。如原材料涨价,甲方应做相应补偿。
d)乙方施工人员进入现场后,应做好与其他工程队的配合工作,服从甲方管理,做到安全、文明、规范施工,一切由乙方引起的安全问题,由乙方自行解决。
1、合同签订后,甲方必须按合同及时付款,若违约必须承担所欠款额的5%罚款。
2、合同履行过程中若发生争议,由甲、乙方双方进行友好协商解决,如协商不成则由乙方所在地法院管辖,并按有关法律执行。
1、乙方进入工地,按照双方确定方案照图施工,如甲方在原设计方案上提出增项、改项、增补及追加工程量,由甲乙双方充分协商后补签协议或增补通知单为准,双方签字后生效,追加款甲方及时拨付到位。否则,乙方保留不予施工的权力,补充协议具有与本合同同等的法津效力。
2、如出现上述增补情况或因其它工程队施工原因导致工程不能正常施工,还有如果遇上不可抗拒的原因,甲方应在工期上予以顺延。
本合同一式肆份,双方各执贰份。经双方代表签字盖章生效,本合同在保修期满,工完款清后自行失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
空调购买合同 空调购销合同协议书篇十
甲方在宽限期后,仍逾期支付货款的(乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外),甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向乙方支付违约金。违约金按中国人民银行同期活期存款利率计算,计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准,不包括前期逾期但现已支付部分的货款,违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款(不含增值税)的1%。除此之外,甲方不再承担其他任何违约责任。
如乙方未能在合同规定的时间内交付全部设备,或由于乙方的设备、配件、质量及售后服务等方面原因影响安装调试时间,导致设备在合同约定时间内仍无法达到正常使用要求的,按每误期一天扣减合同总价的 %的标准核计,累计扣减金额最多不超过合同总价的 % 。一旦误期损失赔偿达到了合同价的 %,甲方则有权解除合同,由此给甲方造成的一切损失由乙方赔偿。
本设备的主要技术性能指标达不到技术设计要求,致使本设备无法投入使用,甲方有权退货,乙方应按照合同总价的 % 支付甲方违约金,并承担由此造成的一切损失。
本设备的主要技术性能指标达不到技术设计要求,影响正常使用的,乙方应按本合同条约定派人维修,经两次维修后仍影响正常使用的,甲方有权退货,乙方应按照合同总价的 % 支付甲方违约金,并承担由此造成的一切损失。
乙方未按合同条约定向甲方相关人员提供技术培训的,乙方应向甲方支付 元违约金。
在质保期内,乙方未按甲方要求在 小时内调派维修人员赶赴甲方现场进行维修,或在合理期限内无法修复的,乙方应向甲方每次支付 元违约金,甲方有权找第三方进行维修的,由此产生的费用和损失由乙方承担。
(提示:时间约定与款保持一致)
乙方保证本合同中的设备无权属瑕疵,不涉及到与第三方的知识产权争议等,否则除产生的任何风险和费用均由乙方承担外,乙方还应向甲方支付 元违约金,乙方的此项义务规定在本合同终止后仍有效。
乙方不得将本合同义务全部或部分转让,包括不得转包与分包,否则甲方有权退货,乙方应按照合同总价的 % 支付甲方违约金,并承担由此造成的一切损失。
乙方未能提供增值税专用发票的,甲方有权暂停支付相应款项,且乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
乙方应按合同约定及时向甲方提供增值税专用发票,逾期提供的,每逾期一天,乙方应向甲方支付违约金 元。因乙方开具的增值税专用发票不及时,造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的,乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票,如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票,甲方有权拒收或退回,乙方应负责无偿更换,并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的,乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
乙方其他违约责任: 。
空调购买合同 空调购销合同协议书篇十一
本合同暂定总价(含增值税) 元(大写:人民币 元)。其中,不含税价款为 元(大写:人民币 元),增值税税率为 %,增值税 元(大写:人民币 元)。
本合同单价包含由乙方工厂至甲方交货地点的运杂费、随机配件及工具费、包装费、装车费、资料费、培训费、整机安装费、调试费、报验取证费、税金、保险费等一切费用。
(提示:上述包含费用项目可能并不全面,具体项目在合同签订中予以增减。如果此设备为进口设备,应约定进口报关等费用的承担方。)
设备的主要零部件配置详见《设备主要零部件配置表》;随机配件、工具详见《随机配件、工具清单》。
设备的主要技术参数详见《 》。
设备制造商: 。本合同中的设备不得交由第三方制造完成。
空调购买合同 空调购销合同协议书篇十二
甲方(采购方):
乙方(供货安装方)
根据《xxx合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:
第一条 甲方订购及设备规格型号及数量,以及工程概况:
1、设备情况(详见报价表,设备型号以报价清单为准,安装材料以现场施工为准):
2、 安装工程概况:本工程乙方承包范围
(1)工程地点:
(2)预计开工日期: 20xx 年 月 日;
(3)预计竣工日期:与装修同步
第二条 乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条 产品的安装、调试、验收:
1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,须经双方洽商加以确认。
第四条 付款方式:
1、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款
2、本合同工程总价款为人民币¥ 元;(大写 );为不含税
3、合同签定后1个工作日内,甲方支付给乙方合同总价的30%为工程定金计人民币¥ 元;(大写: );乙方即进场开始施工.
4、乙方设备到达现场后,甲方验收合格后支付给乙方合同总价的40%为工程进度款,计人民币¥ 元,(大写: 圆整); 5,乙方将空调安装完毕后,室内机可以出冷或热风后,甲方付清全款, 计人民币¥ 元,(大写: 圆整)
6、以上价款不含物管费、不含外机高空吊装费、空调内外机系统电源、检修口及空调主机水泥基座费用、与空调相关的所有土建及装饰费用.
7、甲方未将全部货款付清以前,其采购产品的所有权归乙方所有,甲方将全部货款付清后,其所有权实时转移归甲方所有。
8、甲方未按期付清货款前,所采购产品的所有权归乙方,乙方有权通过各种形式将标定物进行合法拍卖、转让或以其它方式保留其所有权,因此造成的经济损失由甲方承担民事责任。如发生纠纷由乙方选择诉讼地点。
第五条 双方责任
一、乙方责任:
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;
2、 除洽商外,如乙方延期交工,应向甲方支付违约金,但违约金总额不得超过价款总额的2%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、 乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任
1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的协调配合工作;
2、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
3、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
4、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的3‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,一个月内,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备及附属材料,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、 甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、 对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
(1) 工程量变化或设计变更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条 产品质量责任和售后服务条款
1. 自验收之日起,空调机器设备保修12个月,管线系统保修期为 12个月.在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
2. 质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条 本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
第十三条 合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十四条 其它约定:
甲 方: 乙 方:
代理人: 代理人:
电 话: 电 话:
日 期: 日 期:
空调购买合同 空调购销合同协议书篇十三
空调购销及服务合同
买卖双方在平等、自愿、互利的基础上根据之规定,为明确买卖双方在履约过程中的权利和义务,经买卖双方充分协商一致,订立本合同。
一、合同的范围、数量、价款 (一)合同数量、型号、价款:
注:1.因设备安装需要,柜机空调需加长管道,按 元/米计算。
2.具体的型号、参数及售后服务要求见<2010年度格力电器家用空调售后服务管理手册>。
(二)合同总价(大写): (小写):¥ 以上价款均已包括供货及运输费、安装费、风险费、以及售后服务等所有费用。
1.生产商: 生产的产品( 品牌),由于乙方是经销商,乙方需提*品经销商授权书,见附件。
二、 付款方式:
买方验收合格后,由卖方提供正式*,买方在十个工作日支付全额价款。
三、质量标准及质量保*
(一)卖方所*品须同时符合或高于以下标准和要求: 1.中华*共和国国家及有行业(部)现行最新标准(技术、安全、环保标准)。
2.设备主机及各组件国家行业标准、产品说明书。 (二)质量保*:
1.卖方应保*其提供的货物是全新的,未使用过的,并在各个方面符合合同规定的质量、规格和*能。在卖方承诺的质量保*期内,卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷或故障负责。保*该机组能通过本*相关管辖部门的验收。
2.卖方保*按iso9001系列标准或相应的质量管理和质量体系的保*,对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
3.卖方设备整机免费保修6年,保修期自设备调试运行正常验收合格并交付使用之日起算。保修期外提供终身维修和备件服务,卖方适
当收取成本费。卖方提供24小时服务,并在接到报修电话后2小时内到达现场,一般维修故障应在4小时内排除。
4.在产品质量保*期内,对于产品设计、工艺、材料、配套件等的缺陷而造成的任何产品质量问题,由卖方负责维修或更换部件,由此产生的一切费用由卖方承担。
5.因产品质量瑕疵致第三人人身、财产损害,卖方负责赔偿责任。 四、技术资料及技术服务
(一)卖方应随机提供设备相符的技术资料,例如:产品合格*、质量保*书、产品质量检测报告、中文使用说明书等。如果本条款所述资料寄送不完整或丢失,卖方应在收到买方通知后30天内免费另寄。
(二)卖方负责对设备的全程安装和调试。
(三)设备质保期外,卖方承诺以市场同类产品最优惠价提供终身维修服务和零件配件,响应服务时间见合同第三条款。
(四)设备质保期内,卖方每季度对系统进行一次维护保养,保修期满后为买方提供保养记录。
(五)卖方必须严格按照买方供货计划的数量及供货时间供货。 五、包装标准、包装物的供应与回收 按出厂标准包装,包装物由卖方供用不回收。
六、卖方的供货数量及规格型号、参数必须与签订合同相符合。 七、标的物所有权经买方验收合格后转移,但买方未履行支付价款义务的,标的物属于供方所有。
八、交货方式、地点
(一)卖方需在 年 月 日之前安装交付所有标的物。卖方应在货物到达现场前24个小时把到货情况通知买方。
(二)交货地点: ,买方指定位置。 九、运输方式
卖方负责并承担运输费、保险费、装卸(含吊车或叉车运到安装位置的费用)、搬运等一切费用、以及承担在运输、安装过程中的安全责
十、检验标准、方法、地点及期限
买方根据附表中列明的数量、型号、规格等技术参数、配置要求进行验收;卖方提供相应的检验、检测报告、产品合格*等相关资料。
十一、空调的安装与调试
所供标的物到场后,卖方负责指派专人进行现场安装、调试。 十二、货物验收及期限
(一)货物验收:买方有权在设备生产过程或发货前到生产厂监督(但不代替验收)。设备到货后,卖方通知买方进行装箱数量和包装外观情况验收;对不符合规定的应在货到后两个工作日内由买方书面通知卖方,逾期验收或怠于通知卖方的视为验收合格。
(二)安装验收:安装完成后,买方组织卖方进行系统初检,不准单方独自调试。
(三)卖方出售的产品为冒牌货、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的,卖方应按此等产品价款双倍向买方赔偿。
十三、本合同解除的条件
参照规定执行。 十四、违约赔偿
除不可抗力外,如卖方发生不能按期交货或提供服务,买方发生中途退货等情况,按下列规定承担违约责任:
(一)逾期交货与逾期付款
卖方逾期交货,每逾期一天,按合同总价的1%支付违约金;买方逾期付款,按照应付货款同期银行存款利率支付违约金。
(二)卖方不能交货或买方中途退货
1.卖方不能交货,应向买方支付合同总额的30%违约金; 2.买方中途退货(因卖方产品质量问题除外),向卖方支付合同总额的30%违约金;
3.经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货不在此
十五、权利保*
卖方应保*买方在使用标的物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。
十六、风险转移
标的物自安装验收合格交付使用之时起,标的物灭失、毁损的风险由卖方转移到买方,运输途中标的物灭失、损毁的风险由卖方承担。
十七、 合同争议的解决方式
如发生争议由双方协商解决,协商不成时,提交铜陵仲裁委员会仲裁。
*、投标文件关于卖方应提供货物数量及其技术参数、配置以及应履行的义务、责任、保*、承诺等是合同的组成部分。
十九、合同的文件组成及解释顺序 (一)本合同;
(二)附件一<2010年度格力电器家用空调售后服务管理手册>; (三)附件二; (四)投标文件。 二十、其它事项
1.本合同一式两份,买卖双方各执一份。经双方盖章之日起生效。 2.本合同未尽事宜,由双方友好协商解决 。
买方(章): 法定代表人或委托人:
年 月 日
卖方(章):
法定代表人或委托人:
年 月 日
空调购买合同 空调购销合同协议书篇十四
需方代表(甲方):
供方代表(乙方):
依照《xxx合同法》所确定的原则,因需方的工程需要,本着平等、诚信的原则。经供、需双方友好协商,达成如下协议:
一、货物清单
二、双方的责任和义务
(一)供方应尽的责任
1、在年月
2、设备在运输过程中所造成的损坏或遗失由供方自行承担;
3、货物到达目的地后,由供方通知需方(或需方指定代理人)共同进行货物的验收,需方验收合格后必须支付合同款项,供方收到款项后24小时内进行安装。
4、供方负责设备安装、调试(但不负责设备外的装饰,如吊顶装饰、雨篷装饰等);
5、在安装、调试完毕后,供需双方共同进行试机验收,并交付需方使用;
6、安装调试完毕后供方应向需方交付竣工验收表,使用说明书及提供空调产品使用及维护常识,同时供方免费为需方提供其它必要的安装、调试、维护条件。
(二)需方应尽的责任
1、供方进场前2天需方负责对室外机的基础(水泥部分)完善并将设备电源线放到供方指定处,并按照厂家要求对空调总开关进行配置;空调涉及的开槽作业由装修方负责,以上项目如产生费用与供方无关!
2、沟通有关人员对空调安装位置进行定位并确认;设备安装后发生位置变更,由需方支付相应费用;如需要进行吊车或钢架作业,费用由需方支付;风口/检修口尺寸由空调安装方提供,但具体作业由装修方木工负责,如产生费用与供方无关!
3、对所购设备等进行现场验收,如有异议当场提出并反馈于供方负责人,现场验收后必须按照合同约定付款,收到款项后供方才提供安装服务,已安装上后即视为需方已验收合格;
4、设备进行安装后的待工期间,由需方或所属装饰公司对设备进行保护。如在此期间发生损伤,应由需方及所属装饰工程公司向造成设备损伤的人员进行索赔后补偿于供方;
5、需方保证如果非供方原因导致工程安装延期,需方在3个月内支付所有合同款项,收到款项后供方必须积极配合后期安装及为客户办理保修事项。
三、质量和安全
1、严格按照厂家规范化安装作业,确保施工人员的安全;
2、安装人员必须严格按照厂家安装工程规范和标准进行施工,设备布管走向及位置最终由安装负责人与需方/装修方负责人直接沟通确认即可。
3、供方对其所提供的产品质量保证严格按照国家标准及厂家保修承诺进行,具体保修期限以品牌的保修单为准;由于厂家产品的不断更新变化,产品参数、尺寸及附件以厂家提供的实物产品为主,厂家产品宣传资料仅供参考。
四、付款方式
收到定金后,供方保证在15个工作日内(或按照客户约定时间)将设备运输到指定地点,大写:____元整);需进行装风口及调试前需方须将尾款(大写:______24小时内提供调试及办理保修服务,所有的收款金额以据条(必须加盖财务公章才有效)或银行打款凭证为准。
五、违约责任
1、需方没及时按合同规定时间付相应款项,供方有权收到相应款项后才开始安装作业,延迟付款的后果是供方有权取消一切服务承诺及质量保证,同时需方将按照合同总款项的2%/每天支付违约金给供方,由于未收到相应款项而导致工程延期等相应责任则由违约方承担,供方不承担一切责任;
2、供方如未能按本合同规定时间交货,需方可从应付给供方的金额中直接扣除违约金,该笔违约金按延迟交货每天需支付(需方实际支付货款部分)1%计算。
六、争议的解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。如不能解决,则按《合同法》办理。
七、其它约定事项
1、本合同一式贰份,供需双方各执壹份,具有同等的法律效力;
2、签订本合同后,若有一方违背本合同中的任何条款及未及时支付合同款项,按照违约责任承担相应违约金;
3、本合同如需要增加补充条款及其它说明,补充条款及其他说明内容需要另行加盖公章才有效,否则视无效合同,务必请需方(甲方)重视!
4、本合同金额均不含税,需要发票需缴纳税费5%。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
空调购买合同 空调购销合同协议书篇十五
甲方(采购方):
乙方(供货安装方)
根据《xxx合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:
第一条 甲方订购及设备规格型号及数量,以及工程概况:
1、设备情况(详见报价表,设备型号以报价清单为准,安装材料以现场施工为准):
2、 安装工程概况:本工程乙方承包范围
(1)工程地点:
(2)预计开工日期: 20xx 年 月 日;
(3)预计竣工日期:与装修同步
第二条 乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条 产品的安装、调试、验收:
1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,须经双方洽商加以确认。
第四条 付款方式:
1、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款
2、本合同工程总价款为人民币¥ 元;(大写 );为不含税
3、合同签定后1个工作日内,甲方支付给乙方合同总价的30%为工程定金计人民币¥ 元;(大写: );乙方即进场开始施工.
4、乙方设备到达现场后,甲方验收合格后支付给乙方合同总价的40%为工程进度款,计人民币¥ 元,(大写: 圆整); 5,乙方将空调安装完毕后,室内机可以出冷或热风后,甲方付清全款, 计人民币¥ 元,(大写: 圆整)
6、以上价款不含物管费、不含外机高空吊装费、空调内外机系统电源、检修口及空调主机水泥基座费用、与空调相关的所有土建及装饰费用.
7、甲方未将全部货款付清以前,其采购产品的所有权归乙方所有,甲方将全部货款付清后,其所有权实时转移归甲方所有。
8、甲方未按期付清货款前,所采购产品的所有权归乙方,乙方有权通过各种形式将标定物进行合法拍卖、转让或以其它方式保留其所有权,因此造成的经济损失由甲方承担民事责任。如发生纠纷由乙方选择诉讼地点。
第五条 双方责任
一、乙方责任:
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;
2、 除洽商外,如乙方延期交工,应向甲方支付违约金,但违约金总额不得超过价款总额的2%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、 乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
二、甲方责任
1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的协调配合工作;
2、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
3、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
4、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的3‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,一个月内,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备及附属材料,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、 甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、 对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
(1) 工程量变化或设计变更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条 产品质量责任和售后服务条款
1. 自验收之日起,空调机器设备保修12个月,管线系统保修期为 12个月.在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
2. 质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条 本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
第十三条 合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十四条 其它约定:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
空调购买合同 空调购销合同协议书篇十六
本合同项下的债权不得转让,也不得用于担保。
乙方积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续。乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失,乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供该发票的存根联复印件,以及乙方所在地主管税务机关开具的《丢失增值税发票(专用发票/普通发票)已报税证明单》,如因乙方拒绝履行配合义务,造成甲方经济损失的,应由乙方承担。
在涉及到设备质量问题的退货行为时,如果退货行为涉及到开具红字增值税专用发票的行为,乙方应当履行相关协助义务。
在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时,如果甲方取得增值税专用发票尚未认证抵扣,乙方应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请,并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣,乙方就合同增加的金额补xxx,就减少的金额甲方负责办理红字增值税专用发票开具申请,乙方开具红字增值税专用发票。
在本合同履行过程中,如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项,应在重大信息变更后的 日内书面通知对方变更情况,并提供相关信息资料。
双方确定双方所预留的以下地址为双方送达通知等文件的有效地址,任一方按照该地址向对方送达的通知、纪要等文件均为有效送达。任一方变更送达地址必须在变更地址之日起三日内向对方书面通知,否则不发生送达地址变更的法律效力,对方按原地址送达仍然为有效送达。
甲方送达地址: 。
乙方送达地址: 。
本合同如有未尽事宜,须经双方共同协商后签订补充协议。
本合同自双方签章之日后生效。本合同一式_ _份,双方各执_ _份。
(以下无合同正文)
(提示:公章系签订合同单位的单位公章或合同专用章;地址、电话系增值税发票列明的联系地址、电话,而非合同经办人的联系地址、电话)
空调购买合同 空调购销合同协议书篇十七
*方:
乙方:
按照《中华*共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,以资共同信守。
第一条工程概况
1、工程名称:
工程地点:
工程内容:格力商用空调设备销售及安装
2、开工日期:定货__天设备到达施工现场。
安装施工工期:__天
3、技术指标:建筑面积为___平方米,制冷面积为___平方米。
a、制冷、制热运行室外环境温度范围为:-15℃—+43℃。
b、冬季室内温度达到16℃,夏季室内温度达到26℃-28℃。
4、设备及材料如下
a、设备表如下:
序号设备规格名称产地
c、施工、安装、调试。
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
1、合同语言:中文。
2、适用法律法规:《中华*共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华*共和国合同法》及有关法规。
3、验收标准、规范:按国标、部标有关标准和审核验收规范。
第三条合同总造价:
第四条付款方式及期限
1.预付款数额为供货合同签订后7日内付__%;
2.货到工地现场经验收后付__%;
4.安装调试验收合格后,经监理方会同*方签字认可后付__%;
5.质保金:_%(质保期满后一次*付清)。
第五条*方工作及责任
1、确认施工场地具备开工条件;
2、水、电等施工管线进入施工场地;
3、授权委托现场监理公司,负责协调现场及乙方工作。
4、*方将室外机的电源提供至室外机旁。
5、提供施工用电。
第六条乙方工作。
1、该工程为乙方总包模块水冷式*空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。
2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。
3、按格力厂方提供的施工图纸施工。
4、施工防护工作的要求:按__省建筑工程施工防护措施规定执行。
5、成品保护的要求:做好安全防护措施,负责设备、材料及系统的看护管理。
6、施工场地清洁卫生的要求:按工段进行清理打扫卫生。工程竣工验收前彻底清除一切垃圾并将垃圾送至到指定垃圾场。
7、乙方应服从工程总包单位的现场管理和监理部门的质量监理督。
8、乙方应严格遵守和执行招标原件和投标承诺的各项条款。
9、乙方应加强施工人员的安全教育,在施工中若发生人身伤亡事故,责任由乙方全部承担。
第七条检查和返工:按工段计划要求进行初检试压验收,如不符合安装质量,必须返工达到验收合格,返工责任及经济损失一律由乙方自负。
第八条、隐蔽工程中间验收
中间验收部位和时间:按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行,验收所有隐蔽系统合格后,再进行明工程施工。
第九条试机:*、乙双方派员共同参加试机,试机时间*乙双方共同商定。
第十条验收:工程验收日期双方协商而定。*乙双方共同派员参加现场验收,验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。
第十一条设计变更:乙方根据*方提供的方案及图纸进行施工,如施工中*方对施工方案进行较大的调整,需根据工程量及材料用量追加增减工程款(所有变更需经*方施工负责人及监理部门签字认可)。
第十二条确定变更:根据变更的具体情况,双方确定后再补充协议。
第十三条保修
1、保修内容、范围及时间:整个空调系统保修期为__个月。
2、_年内免费上门保养服务。
3、终身维修,并按成本价格随时提供格力设备的备品备件。
第十四条安全施工:财产安全、施工环境安全保护,施工人员安全等,一切由乙方负责,如发生安全事故,一切直接经济损失和间接损失由乙方自理。
第十五条不可抗力:不可抗力的自然灾害认定标准:6级以上地震;7级以上持续4天以上的大风。
第十六条争议
1、未尽事宜的解决:本合同未尽事宜和工程量调整,可经双方协商一致后达成补充协议,补充协议与本合合同有同等法律效力。
2、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议时,由当事人双方协商解决。如协商不成,可通过仲裁委员会进行仲裁,也可通过法律诉讼解决。
第十七条合同生效与终止
1、合同生效的日期:本合同自签定之日起生效。
2、合同终止的日期:本合同至本工程无质量问题,双方办理完所有经济手续后,自行终止。
第*条合同份数
合同文件共计两份。*乙双方各持壹份。
第十九条合同签订日期和地点
1、本合同签订的时间:__年12月31日
2、合同签定的地点:
第二十条双方需要说明的事项
1、本合同签定的依据为设计图纸,如设计图纸发生变更,合同也将随之发生变更。
2、乙方提供的产品样本做为合同附件,与合同具有同等法律效力。
*方(章)乙方(章)
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
空调购买合同 空调购销合同协议书篇十八
甲方(采购方):
乙方(供货安装方):
根据《xxx合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲、乙双方就空调采购安装达成如下协议:
第一条 甲方向乙方采购空调规格型号、数量及价格:
以上商品总价 元( 大写).
第二条 本合同签订后日内甲方一次性支付给乙方 元,乙方收款当时向甲方提供 发票。
第三条 乙方保证甲方购买的空调质量及能耗等级符合国家规定的标准。
第四条 甲方采购全部空调按照标准保护措施进行包装,内附出厂标准配置的有关质量、技术、三包等资料。
本合同签订后日内乙方派人将甲方采购的全部空调免费送货至甲方指定的地点并安装完毕。
第六条 乙方将空调送货至甲方指定地点,甲方按照约定的品牌、质量、数量等进行清点,清点无误后,乙方进行安装,乙方安装完毕,
经甲方验收合格,方视为乙方的空调合格。
对空调数量不足或表面瑕疵,甲方应在验收时当面提出;对质保期内的质量问题甲方及时向乙方提出。乙方负责补足、更换、退还,并承担由此发生一切费用。 售后服务
乙方承诺按照国家相关规定向甲方提供售后服务。
甲方提出问题后 日内,乙方应派人上门维修;情况紧急,乙方应立即派人上门维修。
质保期内维修服务免费,质保期满后维修费用双方另行协商。 违约责任
甲乙双方均应按照本合同约定时间完成相关事宜,如有任何一方违约,违约方须向守约方支付 元为违约金。 第十条 其它事项
本合同甲乙双方签字盖章后生效。 本协议一式四份,甲乙各执两份。
甲方:
乙方:
_年_月_日
_年_月_日
空调购买合同 空调购销合同协议书篇十九
甲方(发包人):
乙方(承包人): 签约地点:
根据《xxx合同法》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定,并结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,将山水半岛一期,38#楼样板房、售楼处、二套别墅中央空调采购、安装工程,甲乙双方经友好协商,签订本合同。
1.产品数量、价格
产品清单:
甲方采购乙方代理的大金vrv3型号中央空调贰套,合同总价: 人民币280000元,详细价格,详见大金空调报价表(售楼处、样板房各一份),乙方凭税务发票结算,总计(大写)贰拾捌万元整(含税价)。
该价格为固定价格,在合同有效期内,甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。
该价格中包括设备生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试(包括配合调试)及验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。
专利:
乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、外观设计或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。如因乙方原因,甲方收到政府职能部门或第三方合法追诉或指控的,造成的所有损失由乙方承担,包括但不限于处理此事所生的律师代理费用。
2.交货地点:山水半岛一期工地。
乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货,本合同为“交钥匙工程”,货物的卸货、保管等由乙方负责,甲方负责协调卸货场地,因甲方原因到货15日后仍不能安装,超出15日部分的保管费用由甲方承担。交货地点甲方必须保证乙方机动车可以到达的位置,否则乙方有权拒绝卸货。
产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理,并由乙方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。
3.合同期限
.交货时间
乙方收到甲方支付的定金20日内交货至甲方指定的地点,甲方延期付款,交货期予以相应顺延。
.安装时间
(1) 乙方7月30日必须派技术人员进场安装管道、做吊顶标高、电源插座位置、平面布置
(2) 现场安装技术人员要与装修公司技术人员密切配合,规划管道定位。
(3) 甲乙双方认为已具备安装条件后,乙方在10日内安装完毕。
4.产品质量要求
乙方必须保证所供设备是原厂生产的、全新的、未使用过的完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求;设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一:中央空调技术参数的内容一致,产品质保书、合格证、使用说明书等技术资料要求齐全,否则,乙方支付甲方合同总价的30%作为违约金。
必须达到或超过的国家、行业标准。
履约期间,甲方可以任意抽取一台中央空调配置进行检验,如果检验质量达不到相关标准要求,甲方有权认为其产品不合格,乙方应向甲方支付违约金,违约金为货款的30%.
5.产品的交货验收及保管方式
乙方应在交货前5日,以书面形式发送《发货确认函》给甲方,通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求,甲方须在收到确认函后2个工作日内给予答复,经甲方确认同意后乙方可发货,甲方逾期不作答复的,则视为默认同意。
货物到货时,包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等,货物在
到货后,甲方负责组织工程监理方、乙方到现场进行验收,清点货物数量及验收货物质量,若货物数量与清单数目不相符,货物有丢失或损坏,或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同规定,甲方有权要求乙方收回或补齐货物,乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字,并填写交货验收合格证明,此合格证明为乙方交货的凭证。
乙方产品通过交货验收后原则上视为本批次的产品质量为合格产品,但在安装及使用过程中发现质量问题乙方有承担其产品质量的责任和义务。
交货后,甲方提供设备存放地点,乙方或其委托的设备安装承包方保管货物,货物如有丢失或损坏的情况,由乙方负责照价赔偿。
乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、产品检验报告、质量信誉卡等相关单证和资料,否则,甲方有权拒验货物。
6.安装、调试及售后服务
安装过程中,乙方服从甲方相关人员的管理,确保安全施工和工程质量,确保达到安全文明工地,乙方按有关规定采取严格的安全措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。安装期间乙方人员发生的一切违法和安全事故及给第三方造成损害均由乙方全部负责。如因乙方原因,甲方受政府职能部门或其他合法追诉或罚款的,在甲方受追诉或赔偿后,乙方承担全部损失。施工过程中的用水用电, 乙方根据计量和收费标准向甲方交纳全部费用。
安装过程中,因乙方原因造成设备配件短缺、损坏,乙方应及时安排换装、换件,其相关费用由乙方承担,并不得因此而降低整机使用性能。
乙方有责任对合同项下的设备进行调试,并出具现场调试检测报告,同时出具现场噪音检测报告。
乙方为甲方免费培训操作人员2名,主要内容为中央空调设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等;免费提供
产品保修期为安装调试合格后两年,故障响应时间不超过半小时,到达现场时间不超过 3小时,保修服务方式均为上门保修,即由乙方派员到甲方设备使用现场维修,由此产生的费用均由乙方承担,但由甲方原因造成的除外。
下列情况乙方维修收取相应的费用:
甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏;
擅自改装设备;
人为因素或天灾等外来因素造成的损坏;
质保期满后的维修服务, 乙方可以根据甲方的需要提供全包、半包或者定期服务,终身提供零配件。
设备安装过程中不得随意破坏房屋结构。如确有必要需提前与我公司工程部技术人员联系,进行技术处理。
7.付款方式 甲方向乙方支付合同总价的30%作为设备定金。货到工地现场经甲方、监理方的综合验收合格后5日内付至该批货款总额的50%,安装结束并经调试合格后7日内付至本合同款总额的95%(若自设备安装结束之日起超过六个月因甲方原因不能调试,甲方在最迟六个月届满后一周内付至本合同总价的95%),余款5%做为质保金,6个月后付清,即从乙方调试结束经甲方验收合格之日起算,期满后无质量问题一周内无息一次性返还。
8.合同的变更与解除
合同履行中,如甲方要求变更合同,则应于合同规定交货日30日之前以书面形式通知乙方,因合同变更而增加的成本和费用由甲方承担,合同变更后需重新确定交货期,合同变更的事项双方需另签合同补充协议,并经双方签字盖章后生效。
甲、乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同,须向另一方偿付合同总金额10%的违约金。
9.违约责任
除本合同另有规定外,合同双方必须完全履行本合同,否则,应承担相应的违约责任。
乙方逾期交货的,须每天向甲方支付逾期部分货款总额的为违约金,并赔偿因此给甲方造成的一切损失;逾期交货超过30 日的,甲方有权单方面终止本合同,并且乙方须向甲方支付未供货部分货款总额的5%作为违约金。
乙方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的,甲方有权拒验货物,乙方对此承担一切责任。
甲方未按合同规定期限支付货款的,应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。
因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货验收的,视为没有交货,因此造成逾期交货的,按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。
因为产品质量问题致使没有通过验收的,乙方应立即无偿换货并在15日内向甲方交送本合同规定的合格产品,并向甲方支付未通过验收部分产品价款的5%作为违约金,赔偿因此给甲方及第三方(施工方)造成的损失;乙方逾期15日未交送合格产品的,或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的,乙方应向甲方退还所有已收款项,并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。
乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切直接和间接经济损失。
10.产品保修约定
质保期自甲方验收合格之日起算,质保期为两年,质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现,乙方将负全部责任,并向甲方支付合同总价5%作为违约金。
乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话,以便通知乙方确认保修,乙方提供的维保人员、通讯地址或电话有变更的,须书面通知甲方,否则因此造成损失的,由乙方承担。 乙方应保证保修的及时性,在收到甲方或甲方委托人(物业公司)的书面或其他有效通知后,应及时作出响应。
乙方须在甲方通知后应立即做出答复,乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态,甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方殆于维修,经甲方书面通知后,乙方仍存在殆于维修或不及时维修的情况,此类情况发生三次以上并给甲方造成损失的,甲方可扣除相应金额质保金并且甲方有权另行选择维修单位,解除乙方整个项目维修权利,此后发生的维修费用,全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题,须派员在3小时内赶到现场,并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修;
当乙方在确属产品质量问题而未在规定时间解决的情况下,甲方有权委托他方处理,因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除;
当乙方质量保修金不能满足需要的情况下,由双方协商解决,协商无效时,可按有关法律程序向乙方追回;
乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度,若在户内则应接受业主的监督,并做到现场文明施工,举止礼貌,工完场清。
11.不可抗力
因不可抗力致使完全不能履行合同的,本合同终止,双方无须承担任何责任,但本合同另有规定的除外。
因不可抗力致使部分不能履行合同的(包括导致延期履行),根据不可抗力的影响,免除相应的责任,但本合同另有规定的除外。
因发生不可抗力影响合同履行的,遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方,并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明,否则,不能免除相应责任。
本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况,不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。
因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任。
12.争议处理方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时,采取向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉的方式解决。
13.其他事项
以下为合同附件,是合同不可分割的一部分。附件一: 中央空调技术参数;附件二:空调主机及标准配置清单;附件三: 售后服务体系;附件四: 售后服务承诺。
甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件,各文件不一致之处,以形成时间在后的为准。
合同双方应指定两名授权代表,分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。乙方指定技术代表: ,商务代表: ;甲方指定技术代表: ,商务代表:胡宣林。
本合同一式捌份,甲乙双方各执贰份,具同等法律效力。未尽事宜,协商解决。
本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效,合同签订日期:20xx年7月29日。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
空调购买合同 空调购销合同协议书篇二十
甲方: 公司(需方)
乙方: 公司(供方)
甲乙双方经协商,就甲方向乙方采购空调设备及安装事宜达成以下条款:
第一条:采购商品清单及协议价格
乙方保证提供如下内容的合格产品: 金额单位:元详见采购清单
以上产品总金额 万元(大写: 元)
第二条:质量标准和要求
乙方保证本协议中所供产品质量符合国家规定的标准,并通过iso9001国际质量管理体系认证以及通过3c中国强制性产品认证。
第三条:权利瑕疵担保
1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留臵权等。
3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4、如使用该货物构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。
5、乙方负责安装,并承担验收合格前发生的安全责任,验收合格前该货物的财产所有权归乙方所有,验收后归甲方所有。
第四条:包装要求
1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,以确保货物安全无损地运抵指定现场。
2、每一个包装箱内应附有出厂标准配臵的有关技术、质量、三包等资料。
第五条:交货时间
乙方应在签署本合同后 30 个工作日内派人免费送货至甲方指定地点并安装完毕。
第六条:验收
乙方将空调送货至甲方指定地点后,由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准,对货物进行清点,清点后由乙方进行安装,在安装完毕且经乙方验收后,方视为验收合格,由甲方签署验收意见及加盖单位公章。货物的数量不足或表面瑕疵,甲方应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。
甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后,无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的,应承担由此而造成的乙方直接损失。
第七条:售后服务
1、乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。
2、在非正常工作时间,应能为甲方提供紧急维修服务(在质量保证期内)。
3、对所有空调每年至少进行1次免费保养,并确保空调的制冷、制热效果达到国家有关标准。
第八条:货款的支付
按甲方议定的货物采购清单及单价,本合同货款总金额为 万元(大写: 元)
1、合同签订之日起 个工作日内,甲方向乙方交付总合同款的 %作为定金,并于货物验收合格之日起 个工作日内,将货款付清;
2、乙方交货后,并收回全部货款前,应与甲方签署一份质量保证协议,并向甲方交付质量保证金 元,该协议有效期为 年,协议期满后,如无任何质量问题或纠纷,甲方应全额退还质量保证金,如有售后维修或质量问题,甲方有权在通知乙方后,扣除相应质量保证作为损失补偿。双方签署的《质量保证协议》并不影响本合同第11条、12条的效力。
第九条:质量保证
乙方所供产品应严格履行产品质量保证承诺。
在质量保证期内,如果货物的质量或规格与协议不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本协议第13条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。
第十条:补救措施和索赔
1、甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2、在质量保证期内,如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
(1)乙方同意退货并将货款退还给甲方,由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
(2)根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失,经过甲乙双方商定降低货物的价格。
(3)乙方应在接到甲方通知后1天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和(或)更换件的质量保证期。
3、如果在甲方发出索赔通知后7天内乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后7天内或甲方同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措施,甲方有权从应付货款中扣除索赔金额,如不足以弥补甲方损失的,甲方有权进一步要求乙方赔偿。
第十一条:履约延误
1、乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。
2、在履行本合同过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时,应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3、如乙方无正当理由而拖延交货,每逾期1日乙方向甲方支付 5000 元违约金,逾期15日以上,甲方有权解除本协议并追究乙方的违约责任。
第十二条:不可抗力
1、如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务,不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。
2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。
3、在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。
第十三条:争议的解决
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时,甲方有权直接向乙方索赔,签订必要的书面处理协议。如双方调解不成,任何一方有权在甲方所在地法院诉讼解决。
第十四条:协议生效
1、本协议经甲乙签字并加盖双方公章后生效。
2、本协议一式三份,甲乙方各执一份,
3、本协议若有修改,必须双方签署书面修改协议,修改内容成为本协议不可分割的一部分。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
空调购买合同 空调购销合同协议书篇二十一
设计方:(以下简称乙方)
根据有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程中央空调施工图纸深化设计事宜达成如下协议:
工程地点:
建筑面积:
使用性质:
房屋结构:
1. 甲方提供装潢图纸。
2. 方案设计参考依据
《采暖通风与空气调节设计规范》、《民用建筑暖通空调技术措施》及《实用供热空调设计手册》。
3. 图纸类型
cad图(□原始结构图,□结构改造图,□平面布置图,)。
4. 图纸检阅时间
自协议签订之日起个工作日,即 _年_月_日检阅。
图纸深化后满足甲方要求按双方协定一次性收取¥元。
1. 若乙方设计图纸不符合甲方的设计要求,乙方无偿为甲方修改一次。
2. 若甲方需要变更设计要求则在原有收费标准的基础上增加30%的设计费。
1. 按协议第三项收费标准付清设计费。
2. 与乙方签订施工合同。
1. 若甲方未与乙方签订施工合同,需要乙方现场解释设计的费用另计。
2. 若甲方自行施工而未与乙方现场交底会审产生错误,乙方不承当责任。
3. 本协议书在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。
4. 本协议书未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
5. 本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。
甲方名称(签字盖章):
乙方名称(盖章):
甲方代表:
乙方代表:
法定人:
法定人:
电话:
电话:
签订日期:______年____月____日
空调购买合同 空调购销合同协议书篇二十二
甲方: 公司(需方)
乙方: 公司(供方)
甲乙双方经协商,就甲方向乙方采购空调设备及安装事宜达成以下条款:
第一条:采购商品清单及协议价格
乙方保证提供如下内容的合格产品: 金额单位:元
第二条:质量标准和要求
乙方保证本协议中所供产品质量符合国家规定的标准,并通过iso9001国际质量管理体系认证以及通过3c中国强制性产品认证。
第三条:权利瑕疵担保
1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留臵权等。
3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和
4、如使用该货物构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。
5、乙方负责安装,并承担验收合格前发生的安全责任,验收合格前该货物的财产所有权归乙方所有,验收后归甲方所有。
第四条:包装要求
1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装,这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,以确保货物安全无损地运抵指定现场。
2、每一个包装箱内应附有出厂标准配臵的有关技术、质量、三包等资料。
第五条:交货时间
乙方应在签署本合同后 30 个工作日内派人免费送货至甲方指定地点并安装完毕。
第六条:验收
乙方将空调送货至甲方指定地点后,由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准,对货物进行清点,清点后由乙方进行安装,在安装完毕且经乙方验收后,方视为验收合格,由甲方签署验收意见及加盖单位公章。
甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后,无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的,应承担由此而造成的乙方直接损失。
第七条:售后服务
1、乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。
2、在非正常工作时间,应能为甲方提供紧急维修服务(在质量保证期内)。
3、对所有空调每年至少进行1次免费保养,并确保空调的制冷、制热效果达到国家有关标准。
第八条:货款的支付
按甲方议定的货物采购清单及单价,本合同货款总金额为 万元(大写: 元)
1、合同签订之日起 个工作日内,甲方向乙方交付总合同款的 %作为定金,并于货物验收合格之日起 个工作日内,将货款付清;
2、乙方交货后,并收回全部货款前,应与甲方签署一份质量保证协议,并向甲方交付质量保证金 元,该协议有效期为 年,协议期满后,如无任何质量问题或纠纷,甲方应全额退还质量保证金,如有售后维修或质量问题,甲方有权在通知乙方后,扣除相应质量保证作为损失补偿。双方签署的《质量保证协议》并不影响本合同第11条、12条的效力。
第九条:质量保证
乙方所供产品应严格履行产品质量保证承诺。
在质量保证期内,如果货物的质量或规格与协议不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本协议第13条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。
第十条:补救措施和索赔
1、甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
2、在质量保证期内,如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
(1)乙方同意退货并将货款退还给甲方,由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
(2)根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失,经过甲乙双方商定降低货物的价格。
(3)乙方应在接到甲方通知后1天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和(或)更换件的质量保证期。
3、如果在甲方发出索赔通知后7天内乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后7天内或甲方同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措
施,甲方有权从应付货款中扣除索赔金额,如不足以弥补甲方损失的,甲方有权进一步要求乙方赔偿。
第十一条:履约延误
1、乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。
2、在履行本合同过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时,应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
3、如乙方无正当理由而拖延交货,每逾期1日乙方向甲方支付 5000 元违约金,逾期15日以上,甲方有权解除本协议并追究乙方的违约责任。
第十二条:不可抗力
1、如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务,不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。
2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。
3、在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。
第十三条:争议的解决
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时,甲方有权直接向乙方索赔,签订必要的书面处理协议。如双方调解不成,任何一方有权在甲方所在地法院诉讼解决。
第十四条:协议生效
1、本协议经甲乙签字并加盖双方公章后生效。
2、本协议一式三份,甲乙方各执一份,
3、本协议若有修改,必须双方签署书面修改协议,修改内容成为本协议不可分割的一部分。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
空调购买合同 空调购销合同协议书篇二十三
甲方:
乙方:
上述甲、乙双方现订立本合同,由甲方购进乙方售出的以下多联机空调机组(下简称货物或设备)和部分服务,按照下列条款执行:
1. 组成合同的文件及解释顺序
组成本合同的文件及解释优先顺序依次如下:
⑴ 本采购合同及其附件、双方签字或盖章的补充协议和文件 ⑵ 招标书及招标补充文件
⑶ 相关技术标准、规范及技术、经济文件
⑷ 投标书及其附件
如合同文件内容含糊不清及双方理解上有歧义,乙方应在不影响工程正常进行的前提下,与甲方协商解决。
2设备名称、品牌、产地、数量及规格
主机设备
以上设备详细型号、技术规格、标准及有关说明见本合同附件一。
本设备将安装于天津津南区双桥河镇小韩庄村华盛寺工地(以下简称“华盛寺工地” )。
本设备交货地点: (乙方应在设备抵达前3天通知甲方)。
联系及通知
与本合同有关事项的联系、通知应以书面的方式进行,双方确认具体如下:
甲方:联系人及职务: (经理),传真: ,邮寄地址: ;
乙方:联系人及职务: (经理)、传真: 地
址: ;
3. 价格
本合同总价(以下简称合同总价)共计: 元(大写: 元整),以上货物(按照本合同款所列明的规格型号及全批数量)运往并运到 项目施工工地,包括一切设备价、营业税、包装费、运费、装卸费、保险费、安装费、脚手架费、调试费、现场操作人员培训费等。
4. 付款方法
⑴ 合同签定7日内支付合同价款的25%为工程预付款;
⑵ 设备全部进场后支付合同价款的60%为工程进度款;
⑶ 设备安装完成,经甲方验收合格,结算完成后付至工程结算总价的95%;
⑷ 剩余工程结算总价的5%为工程质保金,保修期为贰年,保修期满贰年后一次性付清(无息),保修期自开具分项工程验收完工之日开始计算。
5.设备基本要求(详见招标书中的技术要求部分)
每台机组出厂前都应进行整机全性能测试和运行试验,提供报告和部分性能曲线,其中合同附件中提供的相应技术性能参数不得低于5%。
额定工况下的主要技术性能参数要求:按投标报价的图纸要求,图纸设计完成后需要经过甲方认可。
机组颜色按厂家标准样本提供。
6. 权利、质量、服务保证及附随服务
乙方保证本合同的全部货物是制造厂家采用最新技术,最好工艺,最优质的、全新的、全套齐全的、无损的,符合本合同规定的技术规格型号、质量的产品;保证合同项下提供的全部货物无设计、材料或工艺上的缺陷,保证对合同项下设备拥有无任何权利负担的完整物权;并保证甲方在使用本设备时免受第三方提出任何形式的侵权起诉。
如果乙方收到甲方发出的设备缺陷通知后5天内没有以合理的速度弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用应由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
乙方向甲方提供本设备以及相关设备安装和验收过程中的技术指导,还须提供本设备所有的相关技术资料和使用操作说明,其费用已包含在设备采购总价中。
在全部空调系统安装完毕具备调试条件时,乙方应及时派技术人员对设备进行调试,并配合安装单位对系统进行不少于8小时的联合运转,调试费用已包含在设备总价中,甲方无须另行支付。设备安装调试完毕验收合格后,乙方正式将设备转交给甲方。
设备质量保证(保养)期:全部设备安装调试完成后,经甲方对全部空调工程验收合格后,乙方免费提供24个月的质量保证(保养)期。乙方在本合同中的维护义务不因设备安装的物业权利人的变更而免除或者减轻,乙方应按照本合同的约定响应设备安装的物业的业主或者物业管理人提出的维护要求。
保证(保养)期内设备如发生故障,乙方维修人员应在接到故障通知后4小时内赶到故障现场对设备进行维修,如需更换部件,应在接到故障通知后24小时内更换维修完毕;如要更换笨重大部件;应在接到故障通知后2天内更换维修完毕,如不能按上述约定时间,将按每次20xx元进行处罚。
在质量保证(保养)期内,乙方免费并及时向甲方供应一切在正常情况下自然磨损的设备零件。但属人为造成的事故和不正当使用引起的零、部件损坏而需更换零、部件,甲方应支付材料费。
7.货物的验收
包装要求和运输方式
常规包装,在每件货物的包装外表以不褪色的颜料标明箱/件号、毛重、尺码、净重、货物名称、到货地址。运输方式由投标人自定。由于不
甲方或其代表有权检验或测试货物,以确认货物能符合合同规格的要求,并且不承担额外的费用。如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求或货物品牌与合同约定不符,甲方可以拒绝接受该货物,乙方应更换被拒绝的货物,或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。甲方在货物到达华盛寺工地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在从货物产地启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。在交货前,乙方应核对货物的质量、规格、铭牌、性能、数量等。
.供货时间:
合同签订后 30 天内交付完毕(具体时间以甲方书面通知为准)。(中标人在接到中标通知书后在规定时间内必须与招标人签订采购合同)
8.不可抗力
如在制作或装运过程中发生不可抗力因素,如火灾、地震、水灾等致使货物不能按时交付,乙方应将已发生的情况及时通知甲方,并在此后的三天内将事故发生所在地政府相关部门或者公证机构开具的证明书航寄或传真给甲方,以便甲方认可;经书面认可后可免被视为违约。此时,乙方仍有义务采取一切措施加速货物成交。如因不可抗力影响设备交付延迟达二个月时,甲方有权书面通知解除合同,乙方必须即时退还甲方已付款项并支付银行利息。
a、自然灾害(风暴、水灾、火灾、地震等事故)
b、罢工、战争
c、其它人力不可控制范围之事件
9.索赔
如果乙方对合同执行过程中的偏差负有责任,甲方在检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔,乙方应按照甲方同意的下列一种
1)乙方同意退货并将已支付的货款退给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所发生的实际费用以及其他相关费用。
2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受的损失金额,经买卖双方商定降低货物价格。
3)在七天内用符合本合同规定的产地、铭牌、规格型号、数量、质量和性能要求的新零件、部件或(和)设备来更换或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接和间接损失费用。同时,乙方应同意延长所更换货物的质量保证期。
如果在甲方发出索赔通知后30天内,乙方未作答复,则索赔应视为被乙方接受,如乙方未能在甲方发出索赔通知后30天内或甲方同意的延长期限内,按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方将从应付货款中扣回索赔金额,并保留进一步追索的权利。
10.误期赔偿费
除本合同第8条所列情形及甲方同意延期交货和提供服务外,如果乙方没有按照合同规定的甲方通知的时间交货和/或提供服务,甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下,从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费为人民币伍千元,直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之十(10%)。一旦达到延误赔偿费的最高限额,甲方有权解除合同。
11.合同的修改、转让、终止和解除
甲乙双方可以在任何时候商定变更合同某项内容,并签定书面修改书。甲方在交货期30天前以书面形式提出变更合同(增加数量、增大容量等除外),不应承担额外费用,但可根据买卖双方协商更改交货期。
除非征得甲方书面同意,乙方不得全部或部分转让其应履行的合同义务。
在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,甲方可向乙方发出书面违约通知,提出解除或终止部分或全部合同:
a.如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部货物;
b.如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
c. 合同签约后任何时候发现乙方不具备履行合同所必须的资格、资质或者是投标文件中有严重虚构信息。
因破产而终止合同:如果乙方破产或无清偿能力,甲方可在任何时候以书面形式通知乙方,提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
因甲方的便利而终止合同:甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知全面或部分终止合同,终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利,合同终止的程度,以及终止的生效日期。乙方在收到终止通知十天内已完成并准备装运的货物,甲方应按照原合同价格和条款予以接收,对剩下的货物,甲方可选择:
a.任一部分按照原来合同价格和条款来完成和交货;
b.取消该剩下的货物,并按双方商定的金额向乙方支付部分完成的货物和服务以及乙方以前已采购的材料和部件的费用。
12.争端的解决
本合同适用xxx法律。合同实施或与合同有关的一切争端应通过友好协商解决。如果友好协商还不能解决,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
13.合同签约地点:
本合同双方代表签字盖章后生效。本合同一式4份,甲方执2份,乙方执2份,具有相同法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
空调购买合同 空调购销合同协议书篇二十四
购买空调合同范本
购买空调合同范文一
买卖双方在平等、自愿、互利的基础上根据之规定-为明确买卖双方在履约过程中的权利和义务-经买卖双方充分协商一致-订立本合同。
一、合同的范围、数量、价款(一)合同数量、型号、价款:
注:鞘1。因设备安装需要-柜机空调需加长管涤道-按元/米计算。
2。具体的型号 、参数及售后服务要求见<2010年度 格力电器家用空调售后服务管理手册>。
(二)合同总价(大写):(小写):榄,以上价款均已包括供货及运输费、安装瘼费、风险费、以及售后服务等所有费用。
1 / 21
1。生产商:生产的产品(品牌)-由馐于乙方是经销商-乙方需提*品经销商,授权书-见附件。
二、付款方式:
买方验禹收合格后-由卖方提供正式*-买方在驼十个工作日支付全额价款。
三、质量淫标准及质量保*
(一)卖方所*品叙须同时符合或高于以下标准和要求:
超1。中华*共和国国家及有行业(部)券现行最新标准(技术、安全、环保标准)杩。
2。设备主机及各组件国家行业标饵准、产品说明书。
(二)质量保*:
1。卖方应保*其提供的货物是全新的-未使用过的-并在各,
2 / 21
个方面符合合同规谤定的质量、规格和*能。在卖方承诺的质?量保*期内-卖方应对由于设计、工艺或村材料的缺陷而发生的任何缺陷或故障负责亚。保*该机组能通过本*相关管辖部门 的验收。
2。卖方保*按iso90踯01系列标准或相应的质量管理和质量体您系的保*-对所供设备的设计、采购、制培造、检验、涂装、包装、运输等各个环节醑进行严格的质量管理和质量控制。
3曰。卖方设备整机免费保修6年-保修期自 设备调试运行正常验收合格并交付使用之蒌日起算。保修期外提供终身维修和备件服孩务-卖方适当收取成本费。卖方提供24?小时服务-并在接到报修电话后2小时内 到达现场-一般维修故障应在4小时内排玄除。
4。在产品质量保*期内-对于蒡产品设计、工艺、材料、配套件等的缺陷岍而造成的任何产品质量问题-由卖方负责颥维修或更换部件-由此产生的一切费用由橐卖方承担。
5。因产品质量瑕疵致第巢三人人身、财产损害-卖方负责赔偿责任 。四、技术资料及技术服务
3 / 21
(一)卖讪方应随机提供设备相符的技术资料-例如垤:产品合格*、质量保*书、产品质量 检测报告、中文使用说明书等。如果本条炱款所述资料寄送不完整或丢失-卖方应在杲收到买方通知后30天内免费另寄。
唯(二)卖方负责对设备的全程安装和调试 。
(三)设备质保期外-卖方承诺以胎市场同类产品最优惠价提供终身维修服务 和零件配件-响应服务时间见合同第三条 款。
(四)设备质保期内-卖方每季喑度对系统进行一次维护保养-保修期满后寅为买方提供保养记录。
(五)卖方必免须严格按照买方供货计划的数量及供货时嗝间供货。五、包装标准、包装物的供应与屑回收按出厂标准包装-包装物由卖方供用堂不回收。
六、卖方的供货数量及规格 型号、参数必须与签订合同相符合。
七、标的物所有权经买方验收合格后转移汪-但买方未履行支付价款义务的-标的物 属于供方所有。
4 / 21
八、交货方式、地点
(一)卖方需在年月日之前安装交付聿所有标的物。卖方应在货物到达现场前2庶4个小时把到货情况通知买方。
(二氘)交货地点:-买方指定位臵。
九、泰运输方式
卖方负责并承担运输费、保光险费、装卸(含吊车或叉车运到安装位臵 的费用)、搬运等一切费用、以及承担在铴运输、安装过程中的安全责
十、检验嫡标准、方法、地点及期限
买方根据附 表中列明的数量、型号、规格等技术参数炉、配臵要求进行验收;卖方提供相应的检谐验、检测报告、产品合格*等相关资料。 砰
十一、空调的安装与调试
5 / 21
所供标 的物到场后-卖方负责指派专人进行现场 安装、调试。
十二、货物验收及期限 帮
(一)货物验收:买方有权在设备生嫣产过程或发货前到生产厂监督(但不代替矢验收)。设备到货后-卖方通知买方进行δ装箱数量和包装外观情况验收;对不符合焱规定的应在货到后两个工作日内由买方书紊面通知卖方-逾期验收或怠于通知卖方的迹视为验收合格。
(二)安装验收:安诿装完成后-买方组织卖方进行系统初检-同不准单方独自调试。
(三)卖方出售疔的产品为冒牌货、以次充好、以不合格产纾品冒充合格产品的-卖方应按此等产品价贬款双倍向买方赔偿。
十三、本合同解 除的条件
参照规定执行。
十四、违约赔偿
6 / 21
搐除不可抗力外-如卖方发生不能按期交货 或提供服务-买方发生中途退货等情况-轷按下列规定承担违约责任:
(一)逾掠期交货与逾期付款
卖方逾期交货-每 逾期一天-按合同总价的1%支付违约金岐;买方逾期付款-按照应付货款同期银行:存款利率支付违约金。
(二)卖方不沐能交货或买方中途退货
1。卖方不能 交货-应向买方支付合同总额的30%违锇约金;
2。买方中途退货(因卖方产籍品质量问题除外)-向卖方支付合同总额 的30%违约金;
3。经双方协商同终意延期交货和经双方友好协商同意退货不他在此
十五、权利保*
卖方应保*,买方在使用标的物的任何部分不受第三方袈关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工尉业设计权等的指控。
7 / 21
十六、风险转移 ?
标的物自安装验收合格交付使用之时咔起-标的物灭失、毁损的风险由卖方转移散到买方-运输途中标的物灭失、损毁的风应险由卖方承担。
十七、合同争议的解众决方式
如发生争议由双方协商解决-阄协商不成时-提交铜陵仲裁委员会仲裁。
*、投标文件关于卖方应提供货物数 量及其技术参数、配臵以及应履行的义务摸、责任、保*、承诺等是合同的组成部分胎。
十九、合同的文件组成及解释顺序
(一)本合同;
(二)附件一<2眷010年度格力电器家用空调售后服务管峤理手册>;
8 / 21
(三)附件二;
(四)投标文答件。
二十、其它事项
1。本合同璁一式两份-买卖双方各执一份。经双方盖诽章之日起生效。
2。本合同未尽事宜莎-由双方友好协商解决。
买方(章) :法定代表人或委托人:
年月日
潘卖方(章):
法定代表人或委托人:
年月日
9 / 21
购买空调合同范文二
*钥方(采购方):xxx
乙方(供货方痧):xxx合同编号:xxx
本合同蛙由*(采购方)、乙(供货方)双方友好盱协商-*方向乙方购买格力电器产品一事?达成购销协议-为明确双方在合作过程中享的责任、义务、权益-双方本着诚信、平懑等互利原则-按照中的有关规定-结合该项目的具体情肃况-合作双方特订下条款-以资共同遵守 。
一、产品名称、型号、数量、金额 赙
二、交货时间:签订合同后十五个工睛作日(防爆空调需二十个工作日)。
昴三、交货地点、方式:,收货人:。
棚四、运输方式和运保费用:物流运输-运骶保费用由乙方负责。
五、包装标准、鞍包装物的供应及回收:满足运输要求为宜蚁。
10 / 21
六、随机附件:产品出厂合格*。
七、除原厂配臵4米铜管后-空调安装痘铜管以现场实际用量为准,其余辅材实用式实计。
八、合理损耗及计算方法:无撤。
九、质量要求、验收标准、供方对蟛质量负责的条款和期限:按国标-质量三峄包及厂家规定期限免费保修。格力空调普酋通机型整机保修六年:防爆机型整机保修鲵18个月:抽湿机整机保修六年。因使用筚、维护、保管和因不可抗拒的自然灾害或 使用坏境恶劣造成损坏的不属于保修范围 。
十、结算方式:合同签定后-货到裸安装验收合格后;乙方开具*给*方。 镅
十一、付款方式:乙方空调安装调试鸶完毕-*方验收后-二十个工作日内付款枚乙方开户行:xx。账户:xx银行户名,:xx
十二、违约责任:按相关条款执行。
11 / 21
十 三、解决合同纠纷的方式:双方协商;协妯商不成-由签订地经济仲裁委员会仲裁。 廷
十四、合同有效日期:2013年月辗日至合同执行完毕。
*方::代表人美:
乙方:代表人:
年月日:
购买空调合同范文三
工程发包方:(憎以下简称*方)
采购安装方:(以下逅简称乙方)
根据及其他相关法规的规定-结合格力赶空调系统安装特点-对*方工程确定采用陲*空调机组-以达到办公环境舒适*要?求的空调技术方案-以及空调设备的采购 与现场安装工程-经双方友好协商-就*哿方委托
12 / 21
乙方承包进行设备的采购、安装施噫工及售后服务等相关事宜-达成如下一致莓并共同遵守。
一。乙方是本合同经济流与法律责任的唯一承担者-乙方是本合同耐设备采购、安装施工与售后服务的具体执 行者。
二、工程内容及范围
1。砺工程名称:舒适*空调系统工程;
2鬯。工程地址:;
3。工程范围:详见璃本项目双方确认的空调平面图。
4。 采购与安装量价:附后;
5。工程内容及质量要求:乙方负责按卵清单明确的空调机组、以及安装材料的规虬格、型号、数量与质量-进行采购、安装 、调试运行直至整个空调系统的最终竣工莜验收-并达到合格标准。
6。施工中妓需要*方协调其他*配合的工作如下:
13 / 21
a。*方的水电工需按乙方的要求将空貊调所需电源送到空调设备处-乙方负责设若备接线;
b。空调检修口、出风口的簸位臵及尺寸按施工图设计图纸执行;
锑c。凡遇到需要在结构梁、结构墙开孔的八必须经*方认可-开内隔断墙孔洞的数量劈不得超过室内机的台数-乙方负责具体的脏实施;
d。以上配合不到位而造成的盥乙方工程量的增加-增加部分的费用较大,时由*方承担。
7。施工中-因*方桀原因而造成的变更-不在本工程范围内。淳*乙双方另行商议。
三。工程包干总队价
按报价单采购及设计图纸施工安装遴的包干总价为,元-即**大写:-不 含税金-如有其它一切费用由乙方承担。 燕
14 / 21
四。本工程总承包经费分期支付-具歧体付款方式如下:
1。第一期;合同羸签订后的三个工作日内,*方即向乙方支 付工程款,元(即**大写:)作为定岔金。
2。第二期;空调设备到达*方般施工现场-*方即向乙方支付合同工程款蛭,元(即**大写:)-年月日前支付匣。
3。第三期;空调隐蔽工程安装调什试完毕-经*方验收合格后-*方即向乙泸方支付剩余的工程款,元(即**大写秽:)-年月日前付清。
五。工期要求
1。本项目自年月日起至年月日止完成』隐蔽工程的安装与验收。
2。二次装红修工程结束前-进行空调系统运转调试-死并进行竣工验收。
3。如遇下列情况 -工期可作相应顺延:
15 / 21
a。*方未按策照合同约定支付工程款项;
b。因房琰屋的天花吊顶等装修变更而引起空调方案,的变更;
c。因停水、停电或限制施芑工时间等限制安装施工的情形;
d。症*方未能把电源接到室内、外机组所需的诞电源位臵;
e。因遇人力不可抗拒的腴因素(如:恶劣天气、疫情、临时*重大显突发事件等)。
六。双方责任
1 。*方责任
a。*方应在乙方安装工搜具及材料进入安装现场后为乙方提供指定 堆放区;
b。*方应提供乙方施工所 需电源和水源、以及安装人员的休息场所梭;c。*方应对空调安装要求事先告知乙县方施工人员(包括空调外机的位
16 / 21
臵规厚定);
d。*方负责空调设备及附属椤材料的进场验收、工程竣工验收-在验收?完后负责保护好进场材料及安装后的设备招-防止被盗及损坏;
e。*方应协调鹆其他*施工单位(如装潢的水电工、泥,工、木工、油漆工等)与乙方的配合工作 ;
2。乙方责任
a。乙方负责空谇调设备机组的订制与采购-所采购的空调播设备机组必须是符合当前国家或行业相关蹩*空调设备生产制造技术规范的、相关喇质量认*与许可标志、以及产品质量合格?*齐全的空调设备;
b。乙方需按照渍双方商定的设计方案进行安装并保*施工 质量和施工进度;
c。乙方施工期间 应遵守*方的工地管理的各项规定-文明没、安全生产;d。乙方负责空调设备机组 及配套附件的运输、加工、制作、安装及簋交付*方正常使用;
17 / 21
e。乙方施工期 间应保护好材料、设备不受损坏-乙方原ц因造成工程延期应由乙方负责。
f。[因乙方原因出现的安全事故由乙方承担全ˉ部责任-乙方应及时妥善处理-不得拖延猎。
h。承担因产品质量和施工质量造 成的一切责任和损失。
3。本合同签嘴订后-若一方单方面毁约导致合同不能继蛔续履行的-毁约者除退还已收取或已支付淝的工程款外-另按工程款总金额的%赔偿筚对方。
七。工程验收及保修
1。 本工程应符合空调设计及安装技术标准;
2。隐蔽工程完工后-填写-并报*方确认;
3。狺装修工程完工前-*方应提前2天内通知 乙方进行空调系统的运转调试;乙方应在 接到通知天内组织机组的调试并填
18 / 21
写;如因*方原因而不能验僳收-则视同验收合格-*方需履约!
轻4。本工程保修期:
a本工程空调设蟆备保修期为年-保修期从空调设备安装调嘻试完毕之日起计算;
b本工程安装工※程保修期为年-保修期从调试验收合格之э日起计算;
5。在保修期内-因乙方讼安装工程质量引起的故障-由乙方负责维伴修-费用由乙方承担-乙方保*在24小軎时内派*技术人员到场开展维修工作。酉因*方*作失误等人为因素引起的故障-ね乙方负责排除-费用由*方承担。
八凤。合同争议解决方式
合同执行过程中你如发生争议-双方应友好协商解决-不能短协商解决的-向本工程所在地的*法院菩起诉。
九。其它
19 / 21
1、未尽事宜-决经双方协商一致可另行补充约定。补充约元定为本合同组成部分-与本合同具有同等斜法律效力。
2、本合同自双方签字盖 章之日起生效。本合同一式贰份-*乙双琵方各执壹份-具有同等法律效力。
*鼷方:(签章)
法定代表人:(签字)
(或授权代理人)
乙方:(签章谩)
法定代表人:(签字)
(或授葙权代理人)
签订日期:年月日
20 / 21
21 / 21
空调购买合同 空调购销合同协议书篇二十五
购买方(以下简称甲方):
销售方(以下简称乙方):
根据《xxx合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方经友好协商,就购买设备事宜达成如下协议(包括本合同附件),共同遵守。
一、工程概况及名称
工程名称:
工程地址:
二、产品名称、规格型号和数量:(见附表)
注:设备材料款、安装费及其他费用详见《工程报价清单》
三.合同款的结算方式及期限:
本合同总价款为(人民币):
1、付款方式:
第一期付款:签定合同当天,甲方支付乙方总合同总款的 ,计人民币¥ 元整,
第二期付款:设备进场后2天内甲方支付乙方合同总款的 ,计人民币¥ 元整;
第三期付款:工程完工,安装调试后7天内一次性付清所有工程余款,计人民币¥ 元整;
2、甲方在乙方执行合同过程中,如要求变更合同内容,需出具书面变更联系单或在乙方出具的工程联系单上签字认可,因此而产生增加或减少的费用,在工程结算时合并计算。
3、甲方必须在签订合同时,用支票或现金方式向乙方财务人员支付合同款,不得将此款私自交给乙方所属施工人员,否则后果甲方自负。特殊情况,必须经乙方财务人员同意,甲方依照乙方财务人员开出的公司财务专用收据支付合同款。
四、工程期限:本工程期限为: 天。
工程安装工期为(在甲方没有拖欠乙方工程款的情况下)根据甲方与乙方协定的期限内完工。
甲方提出更改方案的,工期需重新确定。
五、安装配合事项:
乙方工程施工人员在进场前,甲方应做以下准备:
1、清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。提供施工临时用电和临时用水。
2、完成电力入户前电线,电表增容,并将电源线、水管接至主机预定位置。
3、施工工程中,如遇需报质检、消防、环保、物业、政府等有关部门确认,则由甲方负责办理,并由甲方承担相关费用。
4、提供装潢施工图纸,以便对接。如已开始装潢,甲方应派人在现场,随时协调相关事宜。
5、设备安装调试合格后,乙方提供指导正确的操作使用方法,甲方因违反正确的操作程序,对设备的影响、损坏导致机组无法正常运行,由甲方承担一切责任。乙方可以提供有偿服务。
六、产品质量责任和售后服务:
1、产品质量保证期:以设备安装调试验收合格之日起计算,产品保质期整机为30个月。
2、在质量保证期内由于产品质量问题而造成产品损坏的,乙方负责免费维修,若损坏原因不属于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
3、质保期结束后,乙方为甲方提供终身有偿维护服务。
七、违约责任:
1、如甲方未按合同规定时间付款超过10个工作日,每天向乙方支付合同款总额1%的违约金,由此导致工期延误责任由甲方承担。
2、如因乙方原因导致工程未能如期完工超过10天,乙方向甲方支付合同总额1%的违约金。
3、如因甲方原因导致工程未能如期完工或验收超过30天,甲方仍需按合同付款方式向乙方支付合同款。
4、本合同签订后,若甲乙双方单方毁约,毁约者应向对方支付合同总额5%的违约金;工程设备款未付清前设备所有权归乙方所有。
八、合同争议解决方式:
合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,不能友好解决的,可依法向被告方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定条款:
十、附则:
1、本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
2、本合同自甲、乙双方签字(盖章)之日起生效。
3、本合同一式两份,甲方、乙方各执一份。
甲 方(盖章): 乙 方(盖章):
甲方签约代表: 乙方签约代表:
空调购买合同 空调购销合同协议书篇二十六
发包人(全称)
承包人(全称)
按照《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、郑州市《建筑安装合同实施细则》的原则,结合本工程具体情况,双方就要建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地址:
二、承包工程范围
工程范围和内容:外科病房楼室内中央空调安装工程设备的采购、供应、安装施工、调试运行与验收和招标文件要求的其他内容。
1.本项目包括招标文件所含设备的供货。
2.本项目包含中央空调设备的材料供应、工程施工。
3.承包方式:包工包料、包运输、包工期、包质量、包协调、包安全生产、包文明施工、包调试、包劳保、包验收。
三、合同工期:总工期120日历天
开工日期:_年_月_日
完工日期:_年_月_日
四、质量等级、标准质量标准:合格
质量目标:争创优质工程
五、合同价款
总价金额(大写):捌佰柒拾伍万元整(小写):元
本合同总价包含合同工程承包范围和合同约定工作内容所发生的全部费用。
六、材料及设备供应
甲方须在空调等设备运到后当日对设备的品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等予以验收并在验收单上签字确认。甲方在验收时发现乙方所供设备的品种、规格、型号、数量或质量不符合合同约定,应代为妥善保管,并须在收到设备之日起3日向乙方提出书面异议;必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备,甲方须在安装运转后7日内向乙方提出书面质量异议。如乙方所提供设备确有质量问题,乙方应及时解决。甲方在上述期限内未进行验收或进行验收后未提出任何书面异议的,视为默认所交设备符合合同规定。甲方因使用、保管、保养不善等原因造成产品质量下降的,不得提出异议。
七、工程造价结算方法:
1.本合同签订后,乙方向甲方支付合同保证金贰拾万元整人民币。该保证金于乙方中标交易服务费后退还。
2.在甲方通知乙方进机房设备时间前3个月甲方向乙方支付设备总造价的20%订货款。
3.其他工程款按月进度工程量结算,25号报单月工程量,次月5号之前甲方向乙方支付上月工程总造价的80%进度款。
4.工程验收后10日之内甲方向乙方支付到全部工程总造价的85%。
5.工程完工验收后3个月内甲方向乙方支付全部工程总造价的95%。
6.留工程总造价的5%为质保金,质保期到期7日内甲方一次性支付给乙方。
八、双方责任
甲方责任
1)设方及其他施工队伍关系的协调,处理好现场遇到的具体问题。
2)对乙方生产的产品及安装质量现场签认。
3)甲方免费提供水、电等施工便利。
4)如因甲方工程款项不到位导致乙方无法施工或暂停施工的一切损失由甲方承担,拖欠严重时乙方有权解除合同,解除合同时甲方应付与乙方已完工的工程款项以及违约金。(违约金:消防工程总造价的20%)
乙方责任
1)严格按图纸设计要求施工,做到严把四关:
材料供货关:所供材料必须出具材质书、合格证、消防检测报告等资料。
文明施工关:确保安全生产、严格操作规程、规范安装。施工全过程确保安全。按照有关行业标准、规范施工,做到安全第一、质量第一,不准随意改变操作规程及降低施工标准。
环境卫生关:进场材料合理堆放,妥善管理。施工现场不准杂乱无序。搞好施工现场的环境卫生,做到人离场净,对安装垃圾及时处理、清运。
安全施工关:乙方应做好现场施工人员的安全教育工作,保证不出现任何安全事故,施工过程中做好成品保护的工作,在工程完工验收合格交付使用前由于设备、材料的任何损失损坏均由乙方承担。
2)在协调员的协调下,积极搞好与其它施工队伍的配合关系。
3)坚决做到安全第一,坚决杜绝任何事故的发生。若出现人身伤亡事故,由乙方承担一切经济损失。
4)委派为项目经理,全权负责施工现场一切事宜。
5)质量实行跟踪服务,保修期一年,从竣工验收之日起开始计算。1年内免费维修。
九、合同的生效
合同订立时间:_年_月_日
合同订立地点:
十、共同约定
乙方应严格按设计图纸及现场实际变更进行施工,如因不符,乙方必须无条件按图纸设计要求及相关国家规范在甲方规定的时间内进行整改,如果达不到工期进度要求影响工期每天按工程总造价的1%赔偿损失,甲方不能按期付款,按总造价的1%赔偿。(大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况下造成的工期延误甲方应酌情考虑赔偿事宜)
十一、本合同如有未尽事宜,双方可另行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲、双方因合同发生争议时由双方协商解决。
以上合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签字之日起生效。
发包人:(公章)
法定代表人(签字):
委托代理人(签字):
_年_月_日:
空调购买合同 空调购销合同协议书篇二十七
委托方:(以下简称*方)
设计方:(以下简称乙方)
根据有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,*乙双方就该工程*空调施工图纸深化设计事宜达成如下协议:
一、工程概况
工程地点:
建筑面积:
使用*质:
房屋结构:
二、设计程序
1.*方提供装潢图纸。
2.方案设计参考依据
《采暖通风与空气调节设计规范》、《民用建筑暖通空调技术措施》及《实用供热空调设计手册》。
3.图纸类型
cad图(□原始结构图,□结构改造图,□平面布置图,)。
4.图纸检阅时间
自协议签订之日起个
空调购买合同 空调购销合同协议书篇二十八
发包人(全称);
承包人(全称);
按照《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》、郑州市《建筑安装合同实施细则》的原则,结合本工程具体情况,双方就要建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:郑州市中心医院外科病房楼空调设备采购及安装工程
工程地址:郑州市桐柏路中段195号 建筑面积:54000 ㎡
二、承包工程范围
工程范围和内容:外科病房楼室内中央空调安装工程设备的采购、供应、安装施工、调试运行与验收和招标文件要求的其他内容。
1.本项目包括招标文件所含设备的供货。
2.本项目包含中央空调设备的材料供应、工程施工。
3.承包方式:包工包料、包运输、包工期、包质量、包协调、包安全生产、包文明施工、包调试、包劳保、包验收。
三、合同工期:总工期120日历天
开工日期:20_年09月26日
完工日期:20_年01月24日
四、质量等级、标准 质量标准:合格
质量目标:争创优质工程
五、合同价款
总价金额(大写):捌佰柒拾伍万元整(小写):元
本合同总价包含合同工程承包范围和合同约定工作内容所发生的全部费用。
六、材料及设备供应
甲方须在空调等设备运到后当日对设备的品种、规格、型号、数量、外观质量、包装等予以验收并在验收单上签字确认。甲方在验收时发现乙方所供设备的品种、规格、型号、数量或质量不符合合同约定,应代为妥善保管,并须在收到设备之日起3日向乙方提出书面异议;必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备,甲方须在安装运转后7日内向乙方提出书面质量异议。如乙方所提供设备确有质量问题,乙方应及时解决。甲方在上述期限内未进行验收或进行验收后未提出任何书面异议的,视为默认所交设备符合合同规定。甲方因使用、保管、保养不善等原因造成产品质量下降的,不得提出异议。
七、工程造价结算方法:
1.本合同签订后,乙方向甲方支付合同保证金贰拾万元整人民币。该保证金于乙方中标交易服务费后退还。
2.在甲方通知乙方进机房设备时间前3个月甲方向乙方支付设备总造价的20%订货款。
3.其他工程款按月进度工程量结算,25号报单月工程量,次月5号之前甲方向乙方支付上月工程总造价的80%进度款。
4.工程验收后10日之内甲方向乙方支付到全部工程总造价的85%。
5.工程完工验收后3个月内甲方向乙方支付全部工程总造价的95%。
6.留工程总造价的5%为质保金,质保期到期7日内甲方一次性支付给乙方。
八、双方责任
甲方责任
1)设方及其他施工队伍关系的协调,处理好现场遇到的具体问题。
2)、对乙方生产的产品及安装质量现场签认。
3)、甲方免费提供水、电等施工便利。
4)、如因甲方工程款项不到位导致乙方无法施工或暂停施工的一切损失由甲方承担,拖欠严重时乙方有权解除合同,解除合同时甲方应付与乙方已完工的工程款项以及违约金。(违约金:消防工程总造价的20%)
乙方责任
1)、 严格按图纸设计要求施工,做到严把四关:
材料供货关:所供材料必须出具材质书、合格证、消防检测报告等资料。
文明施工关:确保安全生产、严格操作规程、规范安装。施工全过程确保安全。按照有关行业标准、规范施工,做到安全第一、质量第一,不准随意改变操作规程及降低施工标准。
环境卫生关:进场材料合理堆放,妥善管理。施工现场不准杂乱无序。搞好施工现场的环境卫生,做到人离场净,对安装垃圾及时处理、清运。
安全施工关:乙方应做好现场施工人员的安全教育工作,保证不出现任何安全事故,施工过程中做好成品保护的工作,在工程完工验收合格交付使用前由于设备、材料的任何损失损坏均由乙方承担。
2)、在协调员的协调下,积极搞好与其它施工队伍的配合关系。
3)、坚决做到安全第一,坚决杜绝任何事故的发生。若出现人身伤亡事故,由乙方承担一切经济损失。
4)、委派为项目经理,全权负责施工现场一切事宜。
5) 、质量实行跟踪服务,保修期一年,从竣工验收之日起开始计算。 1年内免费维修。
九、 合同的生效
合同订立时间:20_年9月20日
合同订立地点: 郑州市中心医院
十、共同约定
乙方应严格按设计图纸及现场实际变更进行施工,如因不符,乙方必须无条件按图纸设计要求及相关国家规范在甲方规定的时间内进行整改,如果达不到工期进度要求影响工期每天按工程总造价的1%赔偿损失,甲方不能按期付款,按总造价的1%赔偿。(大规模设计变更或遇人力不可抗拒的灾害等特殊情况下造成的工期延误甲方应酌情考虑赔偿事宜)
十一、本合同如有未尽事宜,双方可另行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲、双方因合同发生争议时由双方协商解决。
以上合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签字之日起生效。
发包人:(公章)
法定代表人(签字):
委托代理人(签字):