随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧
建材合作合同篇一
身份证号:
手机:
乙方:
法定代表人:
住址:
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与_________有限公司电缆产业园______厂房工程项目施工达成如下协议条款:
本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对_________有限公司电缆产业园______厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。
本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方______签订的《_______工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。
合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
该工程项目位于______工业园区内,工程为厂房土建及钢结构,混凝土框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由__________结构有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各______名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。
在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定账户(银行账户名:____________,账号:__________________)。
乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资格审查及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等),以上费用应在资格审查递交前和开标前支付,开标时由甲方递交建设方。工程中标后,乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用,并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行账户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。
甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。
乙方向甲方支付工程有效标价______%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。
管理费用支付方式:甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后,按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的`管理费按比例付给甲方指定账户。乙方所管理使用的资金为工程总款的______%。
甲方负责以乙方名义与建设方签订《____________工程项目建设工程合同》,协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。
甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作,乙方为甲方提供所必须的资质文件。
甲方必须保证所承揽的工程为合法项目,且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。
乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。
甲方应协助乙方整理工程竣工资料。
乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程,并为其出具委托书。
乙方保证具备投标人资格要求,即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业,且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目负责人。
乙方在本项工程建设期间,支付工程所需全部费用,全面履行甲方与建设方签订的本项工程合同中的各项要求,同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。
乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。
乙方负责所承担工程的竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。
乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方应对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用,并赔偿甲方相关的名誉损失费用。
甲方以乙方名义中标并与乙方签订建设工程合作协议后,如乙方不能完成本项工程内容,不仅要承担建设方索要的赔偿金,还需向甲方支付建设方索要赔偿金的______%作为补偿。
如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务,违约方应当承担应付款______%的违约金,并继续承担本合同义务。
双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决。
协商不成,由______方所在地人民法院管辖。
本协议一式______份,具有同等效力,由甲乙双方各持______份。
本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力,补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其他条款效力。
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。
甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作协议书。
本项工程实施过程中,双方应信守各自在协议中的承诺,遵守诚信原则。
本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务。
双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则,给对方提供最大的便利,使工程顺利圆满完成。
甲方:(盖章)
法人代表或授权人:
地址:
电话:
______年______月______日
乙方:(盖章)
法人代表或授权人:
地址:
电话:
______年______月______日
建材合作合同篇二
食品销售公司销售业务操作规范为规范管理、加强控制,特制定本销售业务操作规范,本公司各级销售人员必须严格遵照执行。
一、业务基本流程资金回笼-----内勤报站------产品调度------分厂发货-----市场销售。
3、 操作规范资金回笼:
论客户采取何种回款方式,资金必须到达公司帐户后方能报站发货。
应尽量建议客户通过*工商银行回款,以加快资金进帐速度。
3.户要求打承兑汇票必须事先征得公司同意且须内勤通过银行查询确认无误后方可报站发货。
拿到客户汇票应仔细检查以下项目必须有两联,且为第、3联;应盖有银行结算章并且印章应当清晰可辨,否则须退回重盖;大小写金额应一致,缺一不可,否则须退回重办;出票期应正确且不能超过一个月,否则须重办;收款人全称和帐号必须正确,否则须重办;汇票大写金额前不能有xxx现金xxx两字,否则不能入公司帐,须重办;城市商业银行汇票收款人台头需开xxx杭州____保健食品有限公司销售公司xxx全称,不能少xxx销售公司xxx;汇票签发银行密押必须正确且必须要有银行标示码,否则需要银行通过电报更正;若客户借用他人帐户向公司汇款,应要求客户提供被借用帐户明确同意入客户帐证明并签字盖章,与汇票一同寄回,否则须重办。
汇票一律用特快专递寄回公司。
一旦发生退票,内勤将电话通知客户经理并将汇票特快专递退回重办,客户经理应要求客户尽早(可在收到退票前)重办汇票并特快专递寄回公司。报站
站前应查询客户的可用资金,没有资金不能报站。
站前应查询所报产品是否紧缺,紧缺产品不能与其它可正常供应的产品拼车报站,以免影响销售。
3.报站单应经客户签字或盖章确认,报站单上以下信息必须正确无误;品种、规格、数量、是否拼车货运方式(铁路还是公路)、发运时间;铁路到站站名、地址或公路送货地址(不得跨区发货);配送或促销品的品种和数量。
报站后无正当原因不允许更改。
产品不允许自提,特殊情况经批准后执行。
铁路发货客户每月发货量超过一个车皮,须报车皮发货,不得分批报集装箱。
增加或修改送货地址或提货客户,需出具盖有公章的书面凭证,经批准执行。
公路到站客户:要在出库单回单上填写清楚实收产品名称、数量及随带的包装材料,促销品等,而且需签字盖章。否则出现问题,我方概不负责。货物短少的处理
客户提货时发现车皮铅封破损和货物短少,应立即要求铁路部门出具记录,客户经理要敦促客户将铁路大票原件、出库单及发票原件、短少货物品名、数量清单寄回公司内勤报损(必须在10天内寄出),内勤确认无误后计算报损金额并按程序通过核准后抵销客户的已发生货款,同时向保险公司理赔。
短少货物数量超出20箱时,客户经理必须到站清点确认,并通知杭州销售公司办公室,待公司派人核实后按公司处理意见执行。
3.客户提货时发现车皮铅封完整但货物短少,应立即通知客户经理,客户经理应尽快到站清点确认,并通知销售公司办公室,待公司派人核实后按公司处理意见执行。开户、终止及变更客户资料:
开户新开户必须上报开户原因及市场情况,经公司核实批准后实施;同意开户后提供联销体协议和联销体实施细则(各2份),禁止商业贿赂的协议(3份),开户登记表(省级经理签字),营业执照副本复印件,全年计划表,合同评审表。营业执照上的法人或负责人不是协议上的签署人的,需同时提供由法人或负责人签署的授权委托书。协议加盖公章或合同章,所盖章与营业执照,合同抬头相符,签名与营业执照上的负责人相符。开户资料经法律办、办公室审核批准后款到即可报站。集团消费售价按经销商出货价的实际款到发货,若实行出厂价的需提供相关说明。
终止业务若因一个月以上不进货而终止业务往来的经销商必须经销售公司办公室核实批准,其他原因要申报公司批准;中止业务经销商必须在当月报批并通知内勤,否则发生问题由客户经理和省级经理负责。
3.客户资料更改更改抬头,需经销单位出具盖有新老单位两个公章的更改函寄内勤后执行;更改原签协议上的重要内容则要求补签联销体补充协议交法律办审核;更改帐号,税号等其它内容必须发更改函方可更改。联销体客户因实际需要有第期分为每月一次或二次。一次为每月30日,二次为每月15日和30日。
返息返息按资金回笼截至日保证金余额计算。返息额每月结算一次,次月10日前务必结算到位转入客户帐户,并将结算清单发给客户。承付利息的收据要求经销商开具税务部门正式收据,5日前抵达我公司。若客户开具非正式税务收据,我公司按代扣
%所得税后付给客户。若客户不开任何收据的,我公司直接在发货发票中折扣,并开具返息通知单给客户。
3.转帐客户之间转帐要有转出单位的许可证明,转入单位的收据,分管客户经理确认。客户退款一般在终止业务往来的次月办理,需客户提供:终止业务往来申请清帐退款的证明,正规收款收据,客户经理的签字认可。退款抬头要与我公司开户抬头一致。退款不得汇入个人储蓄帐号。相关业务
按照公司要求,做好各级销售人员的每日、每旬、每月工作手册。如果公司检查发现销售员没有认真填写工作手册,公司将予以重罚。
公司的有关销售政策,要及时传达到规定的级别范围。
3.内勤每天将有关当日资金回收,报站、实发、可用资金,报站未发,销售日报表,移库产品库存及未发等信息发邮件给各办事处和省级经理。
每天将货源情况提供给各省级经理。要了解以下信息,可向办事处查询。
建材合作合同篇三
甲方:__________________装饰工程有限公司
乙方:____________________________________
根据《xxx经济合同法》及其它相关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,本着互利互惠、共同发展的原则,经过友好协商,就合作_________样板房装饰工程的项目进行的相关事宜,达成如下协议:
工程地点:_________a栋804室、c栋802室、c栋604室。
工程内容以甲方批准。
工程承包方式:
(1)包工、包全部材料及窗帘;
(2)开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。
工程期限_________天。
开工日期____年___月___日。
竣工日期____年___月___日。
协议价款:本协议工程造价为(人民币)______________元,金额大写:_____________________元整。
甲乙双方各承担开发项目25%的费用______________元。(因有四家合作,所以每家按25%承担)
甲方负责设计、施工,与开发商的协议签定。
乙方可以为样板房提供主材,主材可以作为出资费用(须成本价),计入成本核算,如不够,另行补费。
恒森阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到____年___月___日。
利润定义:卖掉样板房后所产生的利润。
分配方式:甲乙双方按利润各按25%分成。(因有四家合作,所以每家按25%分成)
如因第三方原因或不可抗拒因素,导致项目终止,甲乙双方不负法律责任,经济责任各承担25%。
本协议生效后甲乙双方应严格履行协议所规定的各项条款,任一方不得擅自变更或解除协议,否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
因一方原因,造成协议无法继续履行时,应及时通知对方,协商协议终止,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
因协议双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规,受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
工程验收合格后,开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
本样板房成本价:
(1)a栋804室以万元作为本工程的成本价;
(2)c栋802室以万元作为本工程的成本价;
(3)c栋604室以万元作为本工程的成本价;
在此期间:
(1)若开发商将样板房售出,开发商按工程协议价支付款项;
(2)若售出价格高于协议价格,开发商按实际售出价格支付款项;
(3)若开发商未售出或售出价格低于约定成本价,则开发商按约定成本价支付款项。
(4)甲乙双方在样板房未售出期间,享有向开发商优先购买权,享受开发商优惠价格,优惠价格为___________________元,购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。
具体合作项目进行期间,所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
本协议经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
甲、乙双方直接签定协议的,本协议一式贰份,甲乙双方各持壹份,协议履行完成后自动终止。
本协议双方共同遵守,未尽事宜经双方协商解决,协商不成,双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
甲方:_________________装饰工程有限公司
乙方:________________________________
____年___月___日
建材合作合同篇四
业务员申请编号:_________
甲方:________有限公司
电话:________
乙方:________________
身份证号码:_________
甲方聘用乙方成为________有限公司(以下简称甲方)系列化产品及企业文化理念传播的正式业务人员,就聘用事宜,双方达成如下协议:
1、双方本着真诚合作,共谋发展的原则,友好协商共同订立本协议。
2、乙方须为具备法定年龄,年满18周岁系法律允许从事销售工作的合法公民,如境外人员必须持有合法有效的身份证件。
3、乙方须提供准确的个人资料,如实认真填写甲方的会员申请表,并办理甲方相关手续,经甲方核实无误后方可成为甲方业务人员,取得会员卡一张,并获得销售奖励编码。
4、乙方须详细阅读本协议并了解甲方的一切相关规定,对甲方的经营理念须有较高的认知度及忠诚度,并自愿维护和遵守甲方的一切规章制度。
5、甲方按乙方销售业绩的大小给予不同的奖励,详见《会员市场消费计划书》,并按其规定发放奖金,甲方不承担乙方其它任何费用。
6、如乙方直接开拓甲方区域管理中心或服务站,甲方均给予乙方一次性奖励,按各联盟店在公司首次进货pv值给予的奖励,个人所得税由乙方自行负责。
7、为便于乙方拓展市场,甲方须向乙方提供有效的证件及公司宣传资料、公司系列化产品的详细说明书,并配合乙方作好销售服务工作。
8、乙方可享用甲方提供的各种促销方案、促销品、招商政策及各项奖励政策,并接受甲方专业化市场培训,营销心态、技巧、理念等课程培训。
9、乙方有责任为甲方收集并分析当地的市场信息,并及时准确的提供给甲方。
10、甲、乙双方必须遵守国家劳动部门及法律的相关规定,不能作违法乱纪的行为,并严格执行甲方的市场保护政策,严禁恶意降价、抬价、扰乱市场,否则甲方将取消乙方资格。
11、如乙方个人资料有任何更改,应及时通知甲方,否则由此而造成的乙方业绩收入减少或未能取到奖金等损失均由乙方自行承担,与甲方无关。
12、如因不可抗拒力、不可预测因素造成公司不能正常运作时,甲方当尽力补救,但不承担任何责任。
13、以上条款如有未尽事宜,双方可协商而定。
14、本协议有效期为一年,期满后可续签。
15、本协议一式叁份,甲方、乙方及当地联盟店各执一份,自签字后生效,并具有同等法律效力。
甲方:________有限公司乙方签字:________________
公司签章/代表人签字:________________
日期:________________日期:________________
建材销售业务合作协议 (菁华1篇)(扩展6)
——销售业务员雇佣合同 (菁华1篇)
建材合作合同篇五
甲方: (以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了充分发挥甲乙双方各自优势,开拓市场,共同发展,为明确双方的职责、权力和义务,根据《xxx合同法》的相关精神,结合本工程实际,双方本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议,共同遵守执行。
1、工程名称:。
2、工程地点:。
3、施工内容及范围:。
4、工程质量:合格 。
5、工期: 。
6、合作方式:
由乙方负责提供社会信息资源和资金,并配合甲方投标,中标的建筑工程项目,在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后,双方共同组建该工程项目部,由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等,按甲方项目管理要求组织施工,经济独立核算、自负盈亏。
一、项目合同管理
1、乙方必须服从甲方的统一管理,协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。
2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议,承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约,乙方应承担全部违约责任。
3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐,要求使用有用工主体资质的独立法人企业(劳务公司),报甲方审批。未经甲方许可,乙方不能将工程分包,更不允许进行转包和违法分包活动。
二、项目班子管理
1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足施工要求的项目班子。
2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证,并将相关资料交甲方审核备案。
1、乙方按工程结算总价的 % 向甲方缴纳管理费(不含税金及有关部门规费),由甲方统收统支。
2、管理费支付时间:甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认,工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。
3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。
4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。
5、甲乙双方约定:乙方按合同总价2%(特殊情况可根据工程规模请示后调整)向甲方缴纳保证金(含。建账保证金,质量、环境、职业健康安全、进度保证金),可按工程进度分阶段缴纳。
1、甲方委派 为甲方项目管理代表,其余项目管理人员为。
2、甲方派驻项目人员工资标准分别为:(含五类保险): 元/月; 元/月(通讯费由乙方解决),乙方提供食宿,乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方,由甲方负责发放。
3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训,乙方应该无条件支持,工资照常发放。
4、乙方委派 为乙方项目管理代表,其余项目人员为。
一、资金管理
1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后,由乙方拟定资金支付计划,经甲方派驻项目主管人员签字后,上报甲方审批,并由甲方财务人员监督支付。
2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方,乙方须专款专用,不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可,乙方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用,否则甲方有权立即终止合同。
3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。若因拖欠而收到建设行政主管部门处罚或通报,由此造成的一切后果均由乙方负责,而且甲方有权追究经济赔偿。若有上访,一次处罚壹至伍万元。
二、财务管理
1、工程开工前、乙方必须按照工程承包合同价的万分之七缴纳建帐保证金。
2、工程开工后,乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求,建立健全符合甲方规定的财务核算体系,负责核算工作,按时报送会计报表,工程竣工后,项目会计核算资料经甲方验收合格后、返还建账保证金。
3、乙方必须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算、否则,乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求,直至申请人民法院支持。在工尾款支付前,乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺,并将工程相关财务资料(原件)送交甲方财务部门存档后,方可根据具体情况支付。
4、工程在办理完结算后,甲、乙双方应履行财务决算手续,以保障双方的经济利益。
三、税收管理
1、依法纳税是每个公民单位义务。乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建费、教育费,以及其他应缴纳的税金(所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳)。工程资金到帐后,甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金,如由业主代扣代缴的,需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续,并提供有效的完税凭证。
2、甲方每次拨付工程进度款时乙方必须出具等额的与工程相对应的成本发票,(建筑工程成本发票不得低于工程款70%,装饰装修工程成本发票不得低于工程款60%)。
3、工会经费按四川省人民政府川办(2006)187号《关于经费和工会筹备金有地税部门统一代征的实施意见》工会筹备金、残疾人保障金 %等有关规定交甲方,由甲方统一缴纳。
4、合同印花税按的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。
一、工程质量管理
1、甲乙双方约定:乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后,甲方将质量保证金返还乙方,否则予以扣罚。
2、工程未达到质量要求,乙方应及时整改,并承担由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故情况,并作出相应处罚。
二、工程职业健康安全管理
1、甲乙双方约定:乙方达到职业健康安全目标要求(无重大伤亡事故,轻伤频率低于。)后,甲方将职业健康安全保证金返还乙方,否则予以扣罚。
2、乙方在施工现场须设置专职安检人员,落实安全生产责任制,施工前做好安全技术交底工作,杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患,有权纠正、罚款或立即停止其工作。
3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中,因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的,甲方视其情节轻重进行处罚。
4、乙方在施工中发生安全事故,应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。
5、按规定应办理保险的,由乙方负责办理,费用由乙方承担,保险单据原件交甲方。
三、环境、标化管理
1、甲乙双方约定:乙方达到甲方要求的标化工地标准,则甲方将该保证金返还乙方,否则,予以扣罚。
2、乙方应按甲方要求,统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。
3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作,若施工过程中出现安全责任事故,不文明施工行为,造成一切所示和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切损失。
四、进度管理
1、甲乙双方约定:乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求,则甲方将保证金返还乙方。否则,予以扣除。
2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚,其所有的经济损失由乙方承担。
五、工程资料管理
乙方应按甲方要求,做好施工过程中资料收集、整理工作,根据公司川四建发[20xx]21号要求实行押金制度,本工程竣工资料押金数额为 万元整,押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后,将全部完整档案资料移交份到甲方档案室后,方可将押金返还给乙方,如不能按规定上交竣工资料,没收其押金。
六、生产要素管理
乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等,不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同,若确需签订,必须事先征得甲方同意,并按合同优先支付,不得拖欠。凡乙方涉及合作项目签订的所有合同,须交甲方备案。
七、违约责任
1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议,甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程,不予返还履约保证金,并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。
2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资。环境保护等原因,受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚,且承担行政处罚,若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的 1 %进行处罚。同时,若乙方无故拒付农民工工资,甲方有权按乙方结账的余额直接代扣代付。
3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查,其检查评定结论必须在合格以上,若不合格视其情节轻重予以处罚。
4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格,按结算总价的 1 %进行处罚。
5、乙方因劳动力合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等原因引起的劳动纠纷,以及经济费用均由乙方承担。
6、若因乙方原因,引起法律纠纷等,造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
第八条、争议解决方式
在履行合同过程中,甲乙双方若产生争议,双方应协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日