在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
游泳池承包经营合同 游泳池承包合同篇一
乙方(承包方):
为确保甲方与建设单位 签订的 工程工作项目《建设工程施工合同》全面、按期、保质完成,明确甲乙双方的权利义务,依据国家相关法律、法规,双方就该工程项目联营承包事项经平等互利协商一致订立本合同,以资共同遵照执行。
第一条 授权委托
甲方将本公司与建设单位签订的 工程《建设工程施工合同》全部内容授权委托乙方具体履行。乙方作为甲方派该项目的委托代理人,代表甲方同建设单位全面履行。
第二条 承包原则
严格执行公司关于确保工程质量和安全的方针,保证工期按时完成,遵守甲方各项工程项目管理规定和本合同约定并全面贯彻执行,确保《建设工程承包合同》各项义务得到全面履行。乙方违反上述原则经甲方指出不能纠正的,甲方有权随时解除本合同。
第三条 委托承包工程项目情况
1、工程名称: 。
2、结构类型: 框架 结构。
3、建筑面积: m。2
4、工程总价(合同价款):约 万元大写:
6、质量要求:见甲方与建设单位签订的合同
7、合同工期:见甲方与建设单位签订的合同
8、承包范围:见甲方与建设单位签订的合同
9、结算方式:见甲方与建设单位签订的合同
第四条 承包方式
乙方按工程总造价的2%上缴给甲方,作为甲方项目管理费;另外在签定本合同之日缴纳合同总价的 作为乙方的保证金(无重大质量事故、安全事故、文明施工、管理到位、不拖欠农民工工资、技术资料完善等)待工程竣工验收合格后,无上述现象发生,甲方无息退还给乙方。税金、劳保、交易费、保险等需施工单位承担的费用均由乙方承担,详见第六条第1款。
第五条 乙方承包义务
乙方保证完成以下承包指标:
1、工期:开工日期以甲方通知为准
2、工程质量标准:见甲方与建设单位签订的合同
3、工程施工期间,乙方依据甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》、建设单位工程管理细则、关于质量、成本、工期控制指标和安全文明施工等各条款,代表甲方逐项全面履约。对经甲方同意并与业主增补的协议,乙方也要全面履约。乙方必须配备持证上岗的专业技术人员(包括技术员、安全员、施工员、质检员)。甲方对项目另有要求标准的,以双方签订的补充协议为最终责任依据。
4、安全、文明施工要求:依据甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》及建设单位工程管理细则。
5、技术档案与合同有关的经济整理与移交:为了完善工程技术资料,乙方所承包的工程技术资料按照统一地标格式制作,由乙方完成,乙方必须按时报送所需要送检的试验报告,如逾期不报或试验报告达不到标准要求的,所发生的一切费用由乙方承担。
6、工程债权、债务的清理:该工程的债权、债务由乙方全面负责进行清理,该工程的所有债务由乙方负责偿还。
第六条、管理费上交及税费缴纳
1、乙方应缴纳的费用:
①项目管理费:2%;
②税金:工程总价的 5.365 %(税金如乙方缴纳,甲方不扣除),其中:地方所得税按照工程所在地税务部门规定执行;
2、工程款根据甲方与建设单位签订的建设工程合同确定的工程进度款支付比例,必须由甲方财务开具发票或收据向付款单位直接收款,进入甲方指定的专用帐户:开户行户名: ,开户行为: ,帐号为: ,甲方按每次实际收取工程款(进度款)金额扣除乙方应缴的第1条所列各项费用后,其余全部向乙方转付并由乙方支配使用。
3、税金的缴纳:乙方按进度款的5.365%(含税金、外经证)向甲方缴纳后甲方负责配合乙方开具外经证及税票。
4、该工程施工成本的帐务处理由乙方完成并于每季度向甲方交账一次,如乙方不能按要求完成,工程施工成本所需发票(例如原材料、劳务费等所有)甲方有权按国家规定税率从乙方工程款中扣除。
第七条、甲方的权利和义务
1、负责监督、检查乙方对本承包合同的履约情况 。
2、负责检查项目部的经营过程,严格进行施工过程中质量、安全、文明施工的监督,检查各项技术方案的归档及报送,对不按时报送的项目,按规定给一定的经济制裁。
3、项目完工后,通过五方认证,无安全事故、无质量隐患,质量达到合格,按国家质量保修规定进行结算。
4、尊重并维护承包人依本合同取得的承包经营权,保证承包人在不违反国家施工规范规定的情况下正当行使管理权力。
5、乙方如果签订劳务分包合同,甲方积极配合给予盖章。
6、负责向乙方提供项目部技术专用章壹枚。
第八条、乙方的权利和义务
1、依据本工程承包经营合同中的内容、权限范围和各项指标,进行自主经营管理,确保上交,全面履行《建设工程施工合同》各项义务。
2、按规定建立健全各种原始记录,向甲方报送有关报表。
3、实行安全生产,加强安全管理。必须为现场所有施工购买意外伤害保险。如施工过程中发生现场人员人身伤亡事故,应当立即向甲方书面报告,由乙方负责处理并承担所发生的医疗、赔偿等全部费用。
4、乙方未经甲方同意,不得擅自以甲方的名义对外签订合同,禁止将本工程转包,如发生转包,甲方可随时与乙方解除本合同,同时乙方因安全、文明生产、质量给甲方造成声誉影响和工程进度滞后,建设方罚款,甲方有权追究一切责任,并赔偿甲方的经济损失。
5、 严格管理工程技术、经济资料,做好施工过程中的变更签证和技术核定工作,按要求组织施工,并做好资料收集、整理、立卷、归档工作。
6、乙方在履行甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》时,有权代表甲方同建设单位签订不损害甲方利益的会议纪要、变更签证、补充协议、有关通知、工程结算。但因此可能给甲方造成损失或影响甲方信誉的,必须事先得到甲方的同意,否则,甲方有权向乙方全额追偿损失。
7、不得拖欠农民工工资,乙方在项目管理中应建立农民工工资支付保障机制,在收到劳务队提交的上一期农民工工资发放表并核实确经本人签字后,方可支付下一期劳务费,以确保农民工工资按时发放。如乙方不能按时支付农民工工资,甲方有权从工程进度款中直接拨付,乙方无条件配合。
8、负责工程拖欠的清理、对停、窝工损失的索赔。需甲方出具手续的,由甲方出具,其后果、费用均由乙方负责。
9、工程承包经营期间所欠的材料、劳务、租赁等费用,由乙方自行负担。如因乙方违约给甲方造成损失的,乙方应予赔偿。如乙方不能按时及时足额支付各项费用,甲方有权从工程款中直接拨付,乙方无条件配合。
10、甲方积极配合乙方完成招投标工作,所发生的费用均由乙方承担。
11、乙方应承担工程施工过程中发生的所有税费,与甲方无关。
12、所有工程结算均由乙方同建设单位完成,甲方配合。
第九条 有下列情形之一,甲方有权解除合同,并且乙方承担相应违约责任。
1、乙方未按时足额向甲方交纳项目管理费,经甲方通知后仍然不上交的。
2、乙方未按约向甲方交纳保证金。
3、乙方未经过甲方直接从建设单位领取工程款,经甲方通知后拒不改正,并拒不按比例向甲方交纳管理费。
4、乙方擅自将本工程转包或分包。
5、乙方发生严重质量问题或重大安全事故。
6、乙方擅自以甲方名义进行对外活动。
第十条 违约责任
1、双方严格履行合同约定的权利、义务,如单方违约,造成的损失由违约方负责并承担因违约后果所发生的费用,并处罚相应金额10%的罚款。
2、甲方对乙方违反本项目工程质量、安全管理规定造成事故的,或经甲方指正拒绝整改的,甲方应追究乙方责任,情节严重者解除本合同,罢免乙方的项目经理职务。
3、乙方在承包过程中违反本合同约定的义务,由乙方向甲方按合同总造价的3%向甲方支付违约金。
第十一条 工程印鉴的刻制和使用
甲方提供给乙方的项目技术专用章,由甲方备案,乙方领用。该专用章乙方仅限于工程资料使用,不得用于对外任何经济合同,否则追究乙方法律责任,乙方需加强对印鉴的管理,专人保管,并做好每次的用章登记管理,以供甲方备查,如发现乙方违规使用,甲方有权随时收回印鉴。
第十二条 争议的解决
双方约定:如本合同在履行中双方发生争议时,由双方协商解决,并就协商结果订立补充协议,本合同具有同等法律效力。协商不成的,通过甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十三条:合同生效条件
本合同一式四份,甲方两份,乙方两份,自双方签字盖章、保证金交纳后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
游泳池承包经营合同 游泳池承包合同篇二
甲方:
乙方:
一、承包经营管理范围
1.游泳池:共计 亩。(附平面图)
2.上述各项在承包期内的所有权归甲方所有,但经营管理权、使用权归乙方。乙方有权根据经营需要对其改造、转租(除公共市政设施外)等方式处臵。甲方如有需要,须征得乙方同意,并另行协商解决。
二、承包期限
自201x年1月1日起至201x年12月31日止。
三、承包金及其支付
1.201x年属承发包双方交接期及乙方承包筹备期,不计承包金。
2.201x年期间承包款为每亩每年人民币500元整。从201x年开始,每年的承包款在上年的基数上递增10%。
3.乙方应在201x年1月10日前一次性付清当年承包款,甲方应按国家有关规定出具正式票据给乙方。
4.乙方在生产经营过程中发生的一切费用均自行负责,甲方除收取承包款外,不承担任何费用。
四、甲方的权利义务
1.甲方必须按本合同的约定及时将本合同项下的承包标的交与乙方经营,并保证其合法有效性。
2.凡涉及乙方需要新建房屋、维修改造设施、增加用电能力等与承包经营有关事项时,甲方必须予以配合。
3.甲方必须保证乙方拥有完整有效的承包经营权,并承诺其职工将不会干扰乙方正常的生产经营秩序,否则,甲方得承担所有法律责任。
4.甲方应在其职责范围内帮助协调解决乙方生产经营中的困难。
5.甲方有权对乙方的承包经营活动提出意见。
6.甲方有权按合同的约定收取承包金。
五、乙方的权利义务
1.乙方享有国家法律、法规、政策和本合同规定的经营管理自主权。
2.乙方必须本着科学、负责的态度开展经营管理活动。
3.乙方有权对游泳池的设施进行整理、改造。
4.因生产经营需要而添臵设施的,乙方可自行采购;所有权归乙方所有,承包期满或本合同解除后由乙方处臵。
5.乙方对游泳池拥有管理权,并拥有优先取水权,其他单位和个人如需用水,应征得乙方书面同意,在水量不足的情形下,乙方有权在甲方管辖的范围内开渠引水。
8.承包经营范围内的电力设施由乙方负责管理使用,如因电力不足而需增容的,甲方应配合乙方办理相关手续。
9.乙方必须做到安全生产,事故责任自负,同时建立健全财务制度,按国家有关规定上报各项报表,并接受各有关职能部门的检查监督。
10.在本合同生效之日起三个工作日内,乙方须向甲方支付保证金500元,如乙方无违约行为,承包期满或本合同提前解除后,该保证金应退还给乙方。
11.乙方必须按本合同的规定支付承包金。
六、违约责任
1.如乙方未能按合同约定支付承包金的,则每逾期一天按未交部分的万分之二承担违约责任,如超过四十天仍未全部支付,则甲方有权单方面解除合同,同时,甲方已收取的保证金无需退还。
2.如因甲方的原因导致乙方无法开展正常的经营活动,则乙方可提前解除本合同,同时,甲方应对乙方的所有投入予以赔偿,并支付乙方违约金1万元。
七、其 它
1.承包期内如遇不可抗力等自然灾害,甲方同意对承包金进行调整,具体标准由双方另行协商。
2.凡涉及承包范围内的产权事项,由甲方负责处理,但当其与乙方的利益冲突时,事先应征得乙方同意后方可实施。
3.本合同未尽之处由双方另行协商,形成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.甲方的债权债务与乙方无关,但如因甲方债务的原因导致乙方利益受到损害(如种植面积和设施、房屋的减少)的,除按比例调整承包金及首先用承包金冲抵后,不足部分仍需对乙方赔偿。
5.为确保乙方完整的经营自主权,甲方不得随意处臵(包括但不限于转让、出租、抵押等)土地使用权,在此,甲方同意将土地使用权证交与乙方保管,直至本合同终止。
6.合同期满后,乙方有权优先续签合同,但须提前30天通知甲方。
八、合同的终止
有下列情形之一的,甲、乙双方可以解除合同:
1.因不可抗力致使不能实现本合同目的。
2.本合同第六条约定的情形。
3.国家法律、法规、政策出现重大变化,致使乙方无法经营的。
4.甲、乙方破产或被工商管理部门吊销营业执照的。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,并在甲、乙双方签字盖章后生效。
甲 方:石柱村村民委员会 乙 方:_________
代表盖章:__________ 代表签字:_________
20xx年1月5日 20xx年1月5日
游泳池承包经营合同 游泳池承包合同篇三
根据劳动局、民政局的有关法规条文,经甲、乙双方友好协商,一致同意签订本协议书,以供共同信守执行。
一、甲方食府,根据食府经营需要,现聘请乙方任厨师长,并做技术管理及厨房日常管理,有效期为20xx年 9月29日至20xx年9月29日。
二、甲方每月付给乙方税后工资人民币 元(大写: )
。每月16号前支付上月工资。为便于管理, 甲方付现金给乙方厨师长 先生,由其统一发放工作,乙方按条款第九条正常离店时,甲方须足额、按时发放全部工资,不得以任何理由拖欠、克扣工资。乙方签定本协议后需交纳人民币 元作为保证金,正常离店时保证金全部退还。
三、乙方与甲方共同协商组织安排有一定技术级别职称和熟练操作技能的厨师担任厨房内炒锅、打荷、砧板等技术岗位工作。按目前营业情况,上述工资含厨师长在内的 人薪酬。
四、在工作期间,乙方人员要做到:遵守甲方的规章制度及国家法律法规,乙方保证厨房内工作人员的储备,保证在少数人请假、休息时不影响酒店正常经营。同时既要保证菜肴质量,又要不断推出新品种、新花样,力求做到让客人满意,尽心尽力为甲方的发展创造财富。
五、在合作期间,甲方须为乙方提供必需的工作条件和约定的生活待遇。如对乙方人员安排有异议,可及时向乙方提出,乙方应及时改进,达到双方满意。
六、甲方不得命令、诱导乙方做违背国家任何法律之事,否则责任由甲方负责;乙方所带人员在外出、下班后不得做出有违反任何法律、法规,违害酒店利益之事,否则后果自负。
七、若出现工伤事故,应分清责任后处理。在情况紧急时店方可先出50%以上资金用于救急。然后按国家有关法规处理。
八、甲方承诺营业收入达到人民币壹拾壹万奖励给乙方人民币伍佰圆,在此基础上营业收入每增加人民币壹万圆奖励人民币伍佰圆,厨房人员增加此奖励酌情考虑。另外乙方需保证毛利率(包括煤气)达到46%--50%之间,46%以下每低1%扣罚乙方200元人民币,50%以上每高1%奖励乙方200元人民币,最高不得高于56%,同时乙方必须保证菜品的份量及主辅料的合理搭配。
九、甲、乙双方欲解除本协议,一方应提前向另一方提出,以便安排工作,如乙方先提出解除本协议需等甲方聘请到厨房人员后方可离店。如乙方未保证菜肴质量,未做到推陈出新及未做好成本控制,甲方对乙方提出,乙方未认真改进,甲方可随时提出解除本协议。
十、本协议未尽事宜,甲、乙双方按照有关规定,本着互相谅解的精神共同协商处理。
十一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。双方签名盖章后生效。
甲方: (签名盖章)
乙方:
游泳池承包经营合同 游泳池承包合同篇四
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
经甲乙双方协商一致,特制定本合同,以明确双方的权利和义务,便于双方共同遵守。
一、承包经营土地的期限:
(一)甲方将亩净种植面积土地承包给乙方依法进行生产经营活动。乙方承包的土地和土地范围内的水利设施的所有权属于甲方,乙方只有土地种植使用权和经营权,不得买卖、荒芜、不准转作他用。
二、土地承包期限:土地承包期限为 年,自 年 月 日 起至 月 月 日止。
三、承包土地经营的用途:种植棉花各种经济作物或粮食。
维护承包土地农业用途,不能用于非农业建设。
四、土地承包形式:
(一)年内生产资料费用全部自理,在上年 之前交清土地租金,其他一切费用全部自理。(包括自己新建任何设施费用自付,与甲方无关)
(二)上交指标方式:
年亩上交 元,年累计上交 元。
前 年免交利费,第 年上交 元,第 年上交 元,第 年至 年上交 元,以后不再调整上交指标。
(三)房租:按房改办规定,每月没平方米 元,按建筑面积计算。每年11月付清。
(四)在签定承包土地合同时,乙方应每亩交 元押金,合同期满从租金中扣减,如违约押金不退。每年 月至 月冬灌水放完,否则棉花不准出售。
五、产品销售:一切产品自销。
六、水泵处理办法:水泵甲方购买,共同使用,乙方以后发生的所有费用按照亩数分摊。折旧每年每亩 元。
七、甲方的权利和义务
(一)甲方享有如下权利
1.依法发包国家所有由甲方管理使用的土地;
2.有权监督乙方依照土地承包合同约定的用途,合理利用和保护土地;
3.合同期内,甲方有权对弃耕、破坏性、掠夺性种植行为予以监督并制止;
4.对乙方未按期交纳租金或拖欠租金的,甲方有权收回土地,并依法追回应交费用;
5.有权安排乙方种植林带及道路维修工作,树苗由甲方一次性承担, 年内条田四周林带到位。
(二)甲方承担下列义务:
1.维护乙方的土地承包经营权,不得非法变更、解除承包合同;
2.尊重乙方的生产经营自主权,不得随意干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。但承包的土地每年必须种植,否则每年 。
3.在承包期内,甲方代收水资源费,如上级政策变动,按上级政政策执行。如水不够,乙方自己解决,与甲方无关。
八、乙方的权利和义务:
(一)乙方承包经营土地享有下列权利:
1.依法享有承包土地合同期内使用的权利;
2. 享有土地经营权、依法、自愿的权利。
(二)乙方承包经营土地承担下列义务:
1.维护承包土地的用途不能用于非农业建设;
2.依法保护和合理使用土地,确保土地永续利用。凡造成土地污染、沙化、盐碱化等损坏,并由此造成土地等级下降及其他损失的,由乙方承担责任;
3.承包义务:植树五年内成活率不低于 ,否则自行承担树苗款,五年内条田四周林带到位。
4.守法、信守合同,不损失周遍团场职工的利益,在计划生育、社会综合治理、安全生产等方面自觉遵守,违反乙方自负责任。
九、合同变更和终止:
(一)如遇国家政策调整,合同需要变更的,乙方依照国家政策和有关法律进行调整。任何一方不得擅自变更合同条款;
(二)合同期满,自动解除。
十、违约责任:
(一)甲方的违约责任:
如甲方擅自变更或解除合同的,应向乙方承担违约责任,并赔偿经济损失,赔偿金按每亩 元计算。
(二)乙方的违约责任:
1.因乙方随意改变土地用途或者对承包经营的标物进行破坏或者掠夺性生产经营,或毁坏承包土地上的林木、水利设施,甲方有权要求乙方对造成的损失给予经济赔偿;
2.乙方如荒芜土地,甲方有权收回土地。乙方如擅自出租变卖或转让承包土地,不按时足额交纳租金,甲方可宣布买卖和租让的土地无效,有权解除合同收回土地,并由乙方承担违约责任;
3.乙方如拒不履行义务的,甲方有权收回承包的土地;
4.乙方擅自解除承包合同,应向甲方承担违约责任,并赔偿经济损失,赔偿金按每亩 元计算。
十一、解决争议的方法:
在执行本合同的过程中发生争议,由甲乙双方协商解决,如协商不成,可由合同实际履行地人民法院裁决。
十二、本合同自双方签订之日起生效,合同如有未尽事宜,应由甲乙双方协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
十三、本合同与国家法律、法规和政策相抵触的,按照国家法律、法规和政策办理。
本合同一式三份,甲乙双方各一份。
甲方: 乙方:
身份证号码: 身份证号码:
游泳池承包经营合同 游泳池承包合同篇五
甲方:市体育中心
法定代表人:
地址:
电话:
乙方:
法定代表人:
地址:
电话:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方在平等互利的原则下,现就位于体育中心1、2号网球场承包事宜进行共同协商一致并达成如下协议。
一、承包项目
甲方同意将位于体育中心 1、2号网球场及办公用房承包给乙方自主经营,面积约 平方米。
二、承包期限
自20__年_月_日至20__年_月_日止;共贰年。
三、承包金及支付方式
1、乙方每年缴付的承包金为人民币肆拾捌万伍仟元整,两年共计人民币玖拾柒万元整,逐月支付。
2、缴付方式。乙方应于每月5日前上缴上月承包金于甲方(每月4万元),每季度决算一次,承包费用每三个季度递增一次,每次递增额度为伍仟元即__年第三季度上缴人民币不低于壹拾贰万元,第四季度上缴人民币不低于壹拾贰万元,__年第一季度上缴人民币不低于壹拾贰万元,第二季度上缴人民币不低于壹拾贰万伍仟元。(__年第三季度至__年第二季度各季度的承包金以此循环)。
四、保证金
乙方于本合同签订之日起三日内向甲方支付履约保证金人民币玖万柒仟元整(按年承包额20%)。承包期届满,乙方如无违反本合同之义务并将网球场完好地交接于甲方后,甲方将保证金无息全额退还乙方。
五、承包物交付
自乙方向甲方支付保证金之日起三日内,甲方将承包项目交付乙方,双方签订交接书,对房屋现状及附属设施一一列明,由双方签字确认作为本合同附件。
六、承包方式
承包期间乙方自主经营,自负盈亏并自行办理相关手续,在此期间所发生的债权债务关系均由乙方自行负责。
七、甲方的权利和义务
1、保证承包项目的权利无瑕疵,若有第三人主张权利,责任由甲方自行承担。
2、按本合同的约定收取承包金和其他收益,并承担前述收益之税负。
3、负责承包场地大项目(一次性费用万元以上)的维修。
4、负责管理甲方在职员工,并协助乙方处理与甲方员工之间的纠纷。
八、乙方的权利和义务
1、按法律规定办理相应的经营证照,合法经营,不得违反法律法规的相关规定。
2、按合同约定准时向甲方支付承包金和应属甲方的相关收益。
3、乙方在承包期间所获的收益在足额缴纳承包金后剩余部分归乙方所有。并应自行承担前述收益所发生的税负。
4、甲方原网球场使用的办公用房交由乙方使用。乙方承担承包期间所产生的所有水、电、电话、日常小项目维修费等日常经营开支和费用。
5、承包期间可以制作优惠卡、消费卡或采取其他的优惠措施,但前述优惠措施的有效期截止于承包合同期限届满前。因此而引发的争议,乙方应负责解决并不受承包期满的限制。
6、乙方应严格爱护球场内的所有公共设施、设备,有责任保持设施设备的完好率。在合同期满并交付甲方时,设备的完好率应保证达到100%。因乙方及其员工或在乙方消费的顾客造成的公共设施设备的损坏,乙方应自行修理或进行赔偿。
7、经营期间应严格遵守中心大院内所有管理制度和规定,加强安全管理工作,落实各项安全防范措施,特别注意防火、防盗,杜绝一切事故的发生。如因乙方原因导致事故发生,乙方应当负责因此产生的一切法律后果和赔偿责任。
8、合同期满或提前中止合同,承包期间的所有债权债务由乙方自行清理,乙方不得以甲方名义进行任何保证、抵押等担保行为或任何借贷行为。如乙方违反约定造成的一切法律后果由乙方承担。给甲方造成损失,乙方应当负责赔偿。
9、未经甲方书面许可乙方不得以任何方式改变球场、办公用房的名称、用途、结构或将其转租、转包他人,包括但不限于以合作经营、融资参股等变相转租、转包方式等。经营期间若对球场的固定设施结构进行改造,必须事先征得甲方的书面同意,否则不得施工。
10、承包期间乙方以甲方网球场名义所开展的促销活动,由乙方制作方案报甲方核准实施,即实行个案处理方式。
九、员工聘用
1、乙方应优先使用甲方的在职员工,另行签定劳动合同,并每月向甲方缴纳管理费600元/人。该部分员工工资、福利及年度考核奖金(年终双薪)由中心支付。员工超时工作或节假日的加班,由乙方自行制定并与受聘员工协商。
2、乙方自行制定员工管理、奖惩等相关制度,自行与聘用员工签订劳动合同,由此产生的权利和法律责任,均由乙方自行承担。
十、双方合作项目
1、甲方有关接待任务以及竞赛、训练任务的场地费用,由甲方书面授权甲方代表签订认可,以场租七折结算费用,并在承包金中抵扣。
2、体育中心内的广告权属体育广告公司,场内允许发布一次性比赛广告,所得收入归乙方享有。
3、除前述第2款外,乙方所有的常年广告,扣除固定、必要性费用外,所得利润由乙方与甲方平分。乙方所签之广告合应报甲方备案。利润每半年结算一次。
4、大型活动的广告赞助及省级以上的体育比赛,由甲乙双方共同筹办,利润、费用由双方平均负担和分配。
十一、违约责任
1、乙方逾期支付承包金,每逾期一日,应按支付金额的 %支付逾期违约金,如给甲方造成了其他损失,乙方应当另行赔偿。
2、甲方的其他收益,乙方应在双方核算后七日内支付,逾期未付的,应按日 %向甲方支付逾期付款违约金。
3、甲方违反本合同第七条约定的,应向乙方支付违约金元人民币;乙方违反本合同第八条约定的,应向甲方支付违约金元人民币,该违约金从保证金中抵扣,不足部分,由乙方另行支付。
十二、合同解除
双方均不得以任何不正当理由解除合同,当事人一方如有正当理由要求解除合同时,须提前一个月通知对方,经对方同意后方可解除合同。如一方无正当理由提前解除合同,须赔偿另一方的损失及预期利润。但在承包期间如乙方有下列行为,甲方可以单方随时解除合同,并扣除乙方交纳的保证金作为补偿。如仍不能弥补甲方损失乙方应当再行赔偿:
1、乙方延期交纳承包金超过30天;
2、乙方出现违反合同禁止性规定行为;
3、乙方未能依法纳税受到税务机关处罚;
4、乙方未能完善经营手续,致使违规或违法经营;
5、乙方违反承包合同义务条款经警告后未有改正。
十三、不可抗力
由于不可抗力的原因,使合同无法完全履行或无法履行的时候,经双方协商一致,可以变更或解除合同,双方互不负违约责任。
十四、其他事项
合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,另拟定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十五、争议管辖
双方因合同发生纠纷时应及时协商解决,协商不成,可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
十六、本合同一式两份,双方各执一份,经双方有权代表签字盖章后生效。
甲方:
签定时间:
乙方:
签定时间: