在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
附属合同义务 主合同和附属合同篇一
乙方：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：院内地面、排水沟、电缆沟、围墙、厕所等。
二、合同价款及支付方法
1、合同总价款：大写： 小写：( )元。 其中：
① 地面硬化共m2，共计： 元
② 排水沟 米，共计： 元
③ 电缆沟 米，共计： 元
④ 潜水井、渗井各一眼，共计： 元
⑤ 围墙xx平方米，共计： 元
⑥ 厕所2个，共计： 元
2、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算。材料价格执行施工期间市当月信息价;信息价无的材料单价需由甲方核价确认后才能进入决算。
3、工程款拨付：本工程不付预付款，工程完工并经验收达到质量标准后，甲方于15日内一次性付给乙方合同总价款的95%，下余的5% 保修金待保修期满后3日内支付。
三、承包方式
乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全。
四、开竣工日期
开工日期：
竣工日期：
总工期 日历天。
五、工程质量
乙方所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。
六、双方责任和义务
1、甲方负责与其他各施工方协调工作。
2、负责及时组织对以上工程的验收工作。
3、甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。
4、乙方应遵守各项规章制度，保证安全生产、文明施工，保质保量如期完成施工内容。
5、工程完工后乙方负责编制竣工资料并及时汇总给总承包单位。
6、乙方应组织安全生产，搞好施工过程中的各项安全工作，若发生安全事故由乙方全权承担。
7、工程交付后，由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。
七、保修
本工程保修期为两年，从竣工验收之日起开始计算，保修金额为本工程价款的5%;保修期间，如发生质量问题，甲方向乙方发出维修通知三日内，乙方必须到现场进行维修，若超出三日，甲方有权组织维修，维修费在保修金中扣除。
八、其它
1、本合同一式两份，双方各执一份。
2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。
3、本合同自签字盖章后生效，保修期满余款结清后本合同自行失效。
甲 方：法人定代表人：委托人 ：年 月日
乙 方： 法人定代表人： 委托人： 年 月 日
附属合同义务 主合同和附属合同篇二
甲方：
乙方：
经石场中心完小校务会研究决定，为改善学校办学条件，确保校园安全及学校教育教学正常进行，根据学校实际情况，经甲乙双方协商，达成如下协议：
一、工程内容：
1.校园内破损场地平整。
2.下操场到上操场路段路面防滑施工。
3.新建清洗卫生工具小水池5个。(长米、宽米、高米)
4.学校两个的厕所粪坑清理。
二、工程地点：石场乡中心完小校园内。
三、质量要求及价格：
1.破损场地平整：用水泥砂浆平整。
2.路面防滑施工：用电钻将施工路面打毛、起到防滑作用。
3.新建清洗卫生工具小水池：要求工艺精细、平整光滑。
4.厕所粪坑清理：将学校两个厕所的粪坑清理见坑底。
四、施工安全：乙方严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工,确保施工安全，施工过程中的一切安全事故均由乙方自行负责，甲方概不负责。
五、工程款：经双方协商、所需工程材料由乙方提供。各项工程单价如下：
1.校园内破损场地平整、按每处30元单价计算。共计12处、合计需360元。
2.下操场到上操场路段路面防滑施工。此项工程工资300元。
3.新建清洗卫生工具小水池5个。包工包料每个200元、共计1000元。
4.学校两个的厕所粪坑清理。此项工程工资600元。
四项工程共2260元。
六、付款方式：合同签订生效后，预付工程材料款叁百元整(元)，余款待工程验收结算后支付。
七、开工日期：二○一四年五月一日。
八、竣工日期：二○一四年五月三日。
九、组织验收：由甲方、施工方、学校共同验收。
本合同共贰页，一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。 甲方：石场乡中心完小 乙方：
法定代表人：
授权代理人：
合同订立时间：
附属合同义务 主合同和附属合同篇三
甲方：
乙方：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同：
一、工程概况
1、工程名称：星河城小区一期工程
2、工程地点：滁州市来安县
3、工程内容：
1)检查井施工，浇筑垫层、砌筑检查井、检查井内粉刷、井盖安装等(检查井砌筑高度按照设计要求，)
2)管道井预埋施工，管下面铺设细砂、管顶面铺设细砂
3)雨水排水路边水口，包括铺设过水横管
注：如有设计变更需按照设计变更后图纸施工。
二、合同价款及支付方法
1、工程计量单价：
1)检查井砌筑150元/个
2)管道井预埋12元/米
3)雨水排水路边水口60元/个
2、工程款支付：
本工程不付预付款，年底付工程量的40%，工程竣工验收合格后，甲方于一个月内一次性付给乙方剩余的款项。
三、承包方式
乙方采取半包方式承包，负责全部工程范围内的人工、质量、工期、安全。
四、工程质量
乙方需安排技术负责人在现场管理施工的质量、安全及进度并配合好甲方的工作，服从甲方的管理制度;所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。
五、双方责任和义务
1、甲方负责与其他各施工方协调工作。
2、负责及时组织对以上工程的验收工作。
3、乙方应遵守各项规章制度，保证安全生产、文明施工，保质保量如期完成施工内容。
4、乙方应组织安全生产，搞好施工过程中的各项安全工作，若发生安全事故由乙方全权承担。
5、工程交付后，由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。
六、其它
1、本合同一式两份，双方各执一份，合同自签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。
甲 方： 乙 方：
年 月 日 年 月 日
附属合同义务 主合同和附属合同篇四
建设单位(甲方)：______
施工单位(乙方)：______
甲方承建盐田希望小学新增化粪池、公共卫生间、门卫水电安装工程，现委托乙方采取包工包料包机械设备包安全生产及安全设施等大包干方式进行施工，为了明确工程内容以及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。
一、 工程内容及施工质量要求。
1、新增5#化粪池1个。
2、水电安装按水电图纸施工。
3、工程量清单价格为准。
4、合同造价：约8万(具体已财政审核为准)。
二、付款方式。
工程验收合格后一次性付清。
三、工程期限。
从签订合同书日起50天内完工。
四、未尽事宜可经甲乙双方协商解决。
五、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。望双方共同执守，自签订即日起生效，至乙方负责施工项目验收交接并竣工验收工程款付清后，除保修条款依然有效外，即告终止。
甲方：
乙方：______
法人代表：
法人代表：______
签订日期:______年____月____
附属合同义务 主合同和附属合同篇五
甲方：
乙方：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同：
1、工程名称： 小区门岗、办公用房、围墙及地坪
2、工程地点： 城里社区蓝湖绿城玫瑰园回迁房
3、工程内容：小区门岗、办公用房、围墙及地坪。
1、合同总价款：大写：叁拾捌万玖仟贰佰柒拾贰元玖角整小写：（）元。 其中：
① 小区路面共2000m2，共计：94090元
② 水沟φ600波纹管91米、φ400波纹管120米、φ300波纹管130米，共计：86210元
③ 围墙米，共计：22633元
2、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算。材料价格执行施工期间市当月信息价；信息价无的材料单价需由甲方核价确认后才能进入决算。
3、工程款拨付：本工程不付预付款，工程完工并经验收达到质量标准后，甲方于15日内一次性付给乙方合同总价款的95%，下余的5% 保修金待保修期满后3日内支付。
乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全。
开工日期：
竣工日期：
总工期60日历天。
乙方所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。
1、甲方负责与其他各施工方协调工作。
2、负责及时组织对以上工程的验收工作。
3、甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。
4、乙方应遵守各项规章制度，保证安全生产、文明施工，保质保量如期完成施工内容。
5、工程完工后乙方负责编制竣工资料并及时汇总给总承包单位。
6、乙方应组织安全生产，搞好施工过程中的各项安全工作，若发生安全事故由乙方全权承担。
7、工程交付后，由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。
本工程保修期为两年，从竣工验收之日起开始计算，保修金额为本工程价款的5%；保修期间，如发生质量问题，甲方向乙方发出维修通知三日内，乙方必须到现场进行维修，若超出三日，甲方有权组织维修，维修费在保修金中扣除。
1、本合同一式两份，双方各执一份。
2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。
3、本合同自签字盖章后生效，保修期满余款结清后本合同自行失效。
甲 方：
乙 方：
法人定代表人：
法人定代表人：
委托人 ：
年 月 日
委托人：
年 月 日
附属合同义务 主合同和附属合同篇六
甲方：
乙方：
依照《xxx合同法》及其他有关法律、法规，双方就宁强县保障性住房汉源新居住宅小区1、2号楼附属工程协商一致，订立本合同。
一、 工程建设内容：砼地面、砼路面、砼化粪池、砼管道铺设、检查井等零星工程。
二、 承包方式：包工包料大包干。
三、 双方责任：
（一） 甲方责任：
1、 负责处理施工过程中涉及相关单位的协调工作为乙方创造良好的施工条件。
2、 按确定的工程规模，负责建设资金的拨付。
3、 现场进行指导和质量监督检查。
（二） 乙方责任：
1、 严格遵守有关施工技术规范和标准，保证工程质量按期完成建设任务。
2、 服从甲方派驻代表指导和监督。
四、 质量要求：工程施工质量达到国家验收合格标准
五、 工期要求：该工程项目于月日开始动工， 年 月 日完工，总历时天数为 天。
六、 安全要求：
乙方在施工中要加强安全生产责任制，做好安全防范，规范操作。做好现场工地安全警示标牌的设置，一旦发生安全事故，责任和损失全部由乙方承担，甲方概不负责。
七、 价格及付款办法：
1、 工程总价款：按完工后的实际工程量（工程签证单）结算。
2、 该项工程完工验收后，一个月内付清全部价款。
3、 施工过程中发生工程量或项目增减，经甲、乙双方签字认可，进入工程结算。
八、 双方未尽事项，可在施工过程中协商处理。
九、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方代表签字盖章之日起生效。
甲方：
代表：
乙方：
代表：
附属合同义务 主合同和附属合同篇七
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
甲方承建盐田希望小学新增化粪池、公共卫生间、门卫水电安装工程，现委托乙方采取包工包料包机械设备包安全生产及安全设施等大包干方式进行施工，为了明确工程内容以及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。
一、 工程内容及施工质量要求。
1、新增5#化粪池1个。
2、水电安装按水电图纸施工。
3、工程量清单价格为准。
4、合同造价：约8万(具体已财政审核为准)。
二、付款方式。
工程验收合格后一次性付清。
三、工程期限。
从签订合同书日起50天内完工。
四、未尽事宜可经甲乙双方协商解决。
五、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。望双方共同执守，自签订即日起生效，至乙方负责施工项目验收交接并竣工验收工程款付清后，除保修条款依然有效外，即告终止。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
签订日期
附属合同义务 主合同和附属合同篇八
甲方：________________
乙方：________________
依照《xxx合同法》及其他有关法律、法规，双方就宁强县保障性住房汉源新居住宅小区1、2号楼附属工程协商一致，订立本合同。
砼地面、砼路面、砼化粪池、砼管道铺设、检查井等零星工程。
包工包料大包干。
（一）甲方责任：
1、负责处理施工过程中涉及相关单位的协调工作为乙方创造良好的施工条件。
2、按确定的工程规模，负责建设资金的拨付。
3、现场进行指导和质量监督检查。
（二）乙方责任：
1、严格遵守有关施工技术规范和标准，保证工程质量按期完成建设任务。
2、服从甲方派驻代表指导和监督。
工程施工质量达到国家验收合格标准
该工程项目于________年____月____日开始动工，________年____月____日完工，总历时天数为________天。
乙方在施工中要加强安全生产责任制，做好安全防范，规范操作。做好现场工地安全警示标牌的设置，一旦发生安全事故，责任和损失全部由乙方承担，甲方概不负责。
1、工程总价款：按完工后的实际工程量（工程签证单）结算。
2、该项工程完工验收后，一个月内付清全部价款。
3、施工过程中发生工程量或项目增减，经甲、乙双方签字认可，进入工程结算。
1、双方未尽事项，可在施工过程中协商处理。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方代表签字盖章之日起生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
________年____月____日
附属合同义务 主合同和附属合同篇九
甲方： (建设单位) 乙方： (施工单位)
甲方将坐落在焦河小区住宅楼的室外附属土建、安装工程承包给乙方施工。经双方协商制定以下条款，供双方共同遵守：
第一条 工程内容：
住宅小区室外道路硬化、污水管道、暖气管沟及管道安装工程，二层住宅楼主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) 。
第二条 工程造价决算方式：
1. 工程造价计算公式：工程造价=(×× 定额直接费+材料差价)×(1+ %)。即按实际完成工程量，套用《××××定额》计算直接费，加上施工期间相对应的《××市建设工程造价治理信息》信息价计算出的材料差价，另外取 %综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整)。与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。本工程辅助的水电安装工程按 (约定套用的定额与费率) 结算。
2. 工程量计算依据为：设计图纸、设计变更图纸或联系单、隐蔽工程量签证、其他工程量增减联系单、本工程辅助工程联系单。
第三条 工程款支付：
甲方通知乙方开工后，乙方一周内拿出预算。甲方接到预算后一周内完成预算审核，凭审核后的预算造价付备料款30%，以后按实际完成工程量的70%比例付进度款，并扣回备料款。实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场治理员确定，如乙方有严峻异议的，双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行
第四条 工期：
1.本工程自接到甲方开工通知的次日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期。工期为 天。工期每延误一天处罚 元(从履约金中扣除)。遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。
2.乙方在签定合同时，应该按照合同的总工期要求，制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件。由于乙方施工治理不力，施工进度缓慢，分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同第三条的相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的，每延误一天处罚 元，不抵扣总工期处罚。
第五条 工程质量监督
1. 甲方委派一人为本工程治理负责人，委派一人为本工程现场治理代表，并代表甲方进行现场施工治理和监督，二人共同负责隐蔽工程的验收签证、隐蔽工程量的签证、工程图纸变更的签证、工程量增减的签证。未经上述二人共同签字，所有签证无效。
2. 乙方委派一人为项目经理，指派一人为现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工治理，并全权代表乙方进行现场施工治理和所有签证手续的签字。乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不听从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得拒绝。乙方必须严格按设计
3.钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调、施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80作为应付工程款,其余20作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金.
第六条 施工现场管理责任：
乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙方自负.如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同、并按本合同
第三条的相关条款结算并处罚.
第七条 合同履约金及违约处罚：
合同签订时乙方向甲方交履约金万元、工程竣工验收合格一周内退还乙(剔除处罚款).在履行合同过程中、乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同、并没收履约金.乙方在施工过程中、不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.
第八条 前期要求:
乙方在开工前、必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》。
第九条 本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.
第十条 本合同一式六份,甲乙双方各执三份.
甲方(盖章):委托代理人：合同签订日期:合同签订地点:
乙方(盖章) : 委托代理人：
合同签订日期:
附属合同义务 主合同和附属合同篇十
甲方：_________
乙方：_________
经石场中心完小校务会研究决定，为改善学校办学条件，确保校园安全及学校教育教学正常进行，根据学校实际情况，经甲乙双方协商，达成如下协议：
1.校园内破损场地平整。
2.下操场到上操场路段路面防滑施工。
3.新建清洗卫生工具小水池5个。(长米、宽米、高米)
4.学校两个的厕所粪坑清理。
石场乡中心完小校园内。
1.破损场地平整：用水泥砂浆平整。
2.路面防滑施工：用电钻将施工路面打毛、起到防滑作用。
3.新建清洗卫生工具小水池：要求工艺精细、平整光滑。
4.厕所粪坑清理：将学校两个厕所的粪坑清理见坑底。
乙方严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工,确保施工安全，施工过程中的`一切安全事故均由乙方自行负责，甲方概不负责。
经双方协商、所需工程材料由乙方提供。各项工程单价如下：
1.校园内破损场地平整、按每处30元单价计算。共计12处、合计需360元。
2.下操场到上操场路段路面防滑施工。此项工程工资300元。
3.新建清洗卫生工具小水池5个。包工包料每个200元、共计1000元。
4.学校两个的厕所粪坑清理。此项工程工资600元。
四项工程共2260元。
合同签订生效后，预付工程材料款叁百元整(元)，余款待工程验收结算后支付。
______年____月____日。
______年____月____日。
由甲方、施工方、学校共同验收。
本合同共贰页，一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
________年____月____日
附属合同义务 主合同和附属合同篇十一
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定，经过双方友好协商，为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任，特订立本合同，望双方共同遵守。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建设单位：
4、承包范围：
1、承包方式：
2、总价暂定万元，计价规则参见总包合同，最终以审计审核为准。
（一）、结算方法
1、工程预算编制依据：同总合同条款。
2、乙方按建设方最终审计结算价为依据，向甲方上交结算总价 ，税金甲方代缴，工程决算编制由乙方负责。
（二）、付款方式及形式
1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格，甲方收到建设单位结算总价款的95%时，甲方支付乙方应得到结算款（工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣）。结算时，乙方提供总价的40%人工工资清单，开具劳务发票，剩余部分以材料发票抵充。
2、本工程质量保修金为结算总价的5%，保修期二年；在保修期内，由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责；保修期满后15天内无息返还。
本工程施工工期要求为：工程年月底竣工（具体满足业主要求），工期延误按元/天处罚。
1、乙方在施工中，应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行，安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行，切实做到安全生产。
2、如由乙方原因造成的安全事故，一切责任与费用均由乙方自负。
3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例，做到文明施工，场外保证交通安全以及道路清洁等。
（一）、甲方职责
1、参与质量、进度等管理监督工作；
2、参与资料整理验收、盖章工作；
3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作；
（二）、乙方职责
1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工，接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改，施工时不得任意更改，确保工程质量满足设计要求。
2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排，反之，甲方有权终止合同，由此引起的经济损失和工期延误，乙方应承担所有责任。
3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程，因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。
1、乙方施工人员进场施工时，应做到三证齐全，严禁无证上岗。
2、本合同未尽事宜，各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成，由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。
3、本合同壹式陆份，其中甲方执肆份，甲方执贰份，双方代表签字后生效，款项付清同时合同终止。
甲方（盖章）：
代表（签字）：
乙方：
代表（签字）：
签订日期： 年 月 日
附属合同义务 主合同和附属合同篇十二
发包方（甲方）：_________________
承包方（乙方）：_________________
依照《xxx合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就_________________工程施工事项协商一致，特订立本协议。
1、工程名称：_________________
2、工程地点：_________________
3、工程内容：详见招标文件。
4、工程期限：日历____日
工程施工工期：自甲方通知进场施工开始计算工期，总工期60天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日_________________元违约金。
在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期限通过双方及时协商，并以书面形式确定：
因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
因甲方提出的工程变更以至延长工期者；
因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。
5、工程承包方式：本工程采用施工总承包，并采用固定总价包干，包工包料。工程量如有变更，按照投标文件中的单价进行合同价调整（详见招标文件和投标报价书）。
6、工程价款：通过公开竞标本工程价款（大写）_________________元人民币。
1、工程施工合同协议条款；
2、甲乙双方协商一致确定的其他相关书面协议或纪要；
3、招标文件；
4、投标报价书；
5、施工图纸；
6、工程变更通知单；
7、国家关于工程施工的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
1、甲方驻工地代表：_________________
2、乙方驻工地代表：_________________
3、监理方代表：_________________
1、甲方工作。
施工场地具备开工条件；
外部施工环境协调，内部工程质量、安全、进度管理；
按节点支付工程款；
2、乙方工作。
工程成品保护、施工场地周围建筑物、地下管线保护；
保证施工场地整洁，遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，如发生安全事故，其一切责任及费用，包括事故处理费用，均由乙方自负；
服从甲方项目部和现场监理工程师的监督、管理，及时提供进场材料设备出厂证明、合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等的报验。
1、付款方式（以招标文件为准）
根据施工图，实行总价包干，单价不调整，施工时工程量有变动的，按规定调整。
工程量完成_________________％，付合同造价的_________________％,；
工程量完成_________________％，再付合同造价的_________________%；
工程竣工验收再付至合同造价的_________________％；
工程结算办理完毕再付总结算造价的_________________％；
2、工程竣工验收合格后，双方按合同约定办理结算。
1、乙方应有关规范施工，并确保验收；
2、乙方应确保所提供的材料满足图纸和投标书中材料清单中注明的规格、品牌、产地要求的合格品；
3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的，甲方有权要求
乙方停工整改、缓发工程进度款，情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场，并承担由此造成一切损失。
1、保修内容：所施工的全部内容；
2、保修期：土建工程保修一年；水电设备保修二年；苗木绿化管护期一年。
3、保修责任：在保修期间发生由于乙方施工质量或绿化苗木出现的问题由乙方负责维修，并赔偿造成的损失，如使用不合格材料，乙方承担造成所有经济损失。
1、在乙方提请竣工验收后，甲方无正当的理由不组织工程验收，每日支付延迟验收违约金______元。
2、甲方无正当理由拒付工程款的，每月赔偿_________________元迟延付款违约金。
3、乙方未按清单所示的产品（苗木）名称、型号、规格、品牌、产地等提供，私自变更的，甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值%的违约金。
4、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的，甲方有权要求乙方偿付工程款总值________%的违约金，并承担由此造成的相关损失，乙方偿付了违约金后和损失费后，不免除其他其继续按甲方要求完成工程的义务。
5、如乙方施工拖延导致甲方交房延期的，由此造成的延期交房损失由乙方予以赔偿。
1、合同一式四份，甲乙双方各执贰份；
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同约定的全部工程竣工验收并结清余款后自行失效。
1、如有特别情况或未尽事宜，双方根据实际情况拟定附则条款，作为本合同之附件。
2、根据需要，甲方有权进行设计变更，若因变更给乙方造成损失，乙方应在接到变更通知后7日内书面提出赔偿报告，否则甲方视为乙方无损失。
3、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，解决不成交由甲方所在地判决。
4、其他未尽事宜双方可另行商定。
甲方：_________________（盖章）
乙方：_________________（盖章）
________年____月____日
附属合同义务 主合同和附属合同篇十三
建设单位： 以下简称甲方
承建单位： 以下简称乙方
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：室外主排水、道路及花园广场、部分水系施工
二、承包方式
除道路面包砖、草坪砖、路牙由甲方提供外，乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全
三、合同价款及计价方式
1、合同总价款(暂定总价)：大写 ：元整(小写：元)。
2、具体分项工程量见附件(**小区室外附属工程及水系工程量清单)
3、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算，结算的工程量由双方现场测量及竣工图纸相结合的方式确定工程量。材料价格需由甲方核价确认后才能进入决算。
4、本合同室外主排水、道路套用定额为：按《江苏省安装工程计价表》20xx版，同时参考《江苏省建筑与装饰、安装、市政工程补充定额》20xx版。如定额缺项，本合同又未约定，按市场价双方协调确定。
5、本合同中央花园广场、水系施工套用定额为：按《江苏省建筑与装饰工程计价表》20xx土建定额，定额缺项部分可参照《江苏省园林工程计价表》。
6、本合同所有工程量土建三类工程取费。
四、合同工期
1、开工日期：本工程工期以甲方书面确认的日期为准。
2、竣工日期：20xx年11月20日
3、施工中如遇下列情况造成工期延误，经甲方代表确认，报建设单位批准后，工期相应顺延。
(1)重大设计变更;
(2)非乙方原因停水、停电造成连续停工超过8小时;
(3)不可抗力及特殊风险;
4、发生上述情况，乙方应在三天内就延误的情况、内容，书面形式向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后二天内报建设单位，并按工程合同条款的规定督促建设单位在收到报告后五天内予以确认。
5、本合同签定后，乙方进场施工的时间以甲方书面通知为准，乙方在收到甲方书面通知后必须在三天内进场施工。
五、工程质量
乙方所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。
六、工程款支付方式
该期工程完成经甲方验收合格后付合同总价的50%，20xx年年底付至合同总价的70%，结算审核结束六个月内付至结算价的90%，其余结算价的10%为质保金，质保期满一年后七日内无息付给对方。每次付工程款时，乙方需开具符合国家税务部门规定的正规有效的等额发票。
七、工程保修
1. 承包工程保修期按照国家保修方面的现行有关法律、法规的规定执行。保修期自工程验收合格之日起计，保修期为12个月。
2. 保修期内因材料、设备质量、工程质量造成的工程的任何部位出现
3. 保修期内发生保修事项，乙方应在接到甲方通知后48小时内派人赶赴现场进行处理，否则，甲方有权雇用第三方处理，由此发生的一切费用由乙方承担，如保修金不足以补偿所发生的费用，甲方有权向乙方追偿。如确属质量问题应在《工程质量缺陷责任书》上记录。
八、 甲方责任
1、配合做好使乙方施工范围内的场地具备开工条件的工作。
2、向乙方提供现场临时用水用电。
3、配合乙方做好乙方承包范围外的各方联系、协调工作。
九、 乙方职责
1、严格执行国家建筑安装工程的规范、规定、精心组织施工，确保工
2、加强对施工人员的管理与教育工作，进入现场施工人员严格按国家、
3、贯彻“谁施工，谁负责”安全生产的原则。施工期间全面负责施工区
4、组织强有力的管理班子，及时策划施工准备工作，不失时机地组织人
5、竣工工程交付甲方之前，乙方负责对已完工程的成品保护工作，保
6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施
工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
十、 争议
甲乙双方如在合同履行中发生争议，应本着友好协商方式解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、相关事宜及附言
1、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
2、本合同甲、乙双方签章后生效。
3、附言：(1)本工程包工包料的所有材料必须是国标产品
(2)工程量按实计算，审计为准。
十二、本合同签订地点：
甲 方： 乙 方：
法人定代表人： 法人定代表人：
委托人 ： 委托人：
年 月 日 年 月 日
附属合同义务 主合同和附属合同篇十四
发包人：（简称甲方）
承包人：胡忠元 （简称乙方）
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本协议：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：平土、地面硬化、围墙等
二、工期
开工日期：2012年7月26日，竣工日期：2012年8月25日，如工期每延误一天按工程总造价的5%收取延期费。
三、质量标准和施工要求：质量合格
施工要求：垫层10公分压实，15公分c20混凝土捣实找平压光。院内12公分c20捣实找平压光。围墙地梁240×300，围墙高3米，上面插碎玻璃（具体见施工说明）。
四、合同价款：12万元
工程按2006年消耗量定额和实际工程量为依据结算。
五、工程付款方式“
1、经审计结算后。由乙方开具税务发票，待按规定留足质保金5%外，工程款一次付清。
2、审计费由乙方承担。
六、保质期一年
七、乙方在施工过程中必须保证安全，并办理相关手续、保险，如发生安全事故一切责任均由乙方承担。
八、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，在施工过程中
如有什么争议，双方协商解决。
甲方：
乙方：
二0xx年七月十一日
