当前位置:网站首页 >> 作文 >> 工程采购合同税率 工程采购合同结算书(十四篇)

工程采购合同税率 工程采购合同结算书(十四篇)

格式:DOC 上传日期:2023-03-16 19:48:17
工程采购合同税率 工程采购合同结算书(十四篇)
时间:2023-03-16 19:48:17     小编:zdfb

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

工程采购合同税率 工程采购合同结算书篇一

乙(水泥厂):

经双方协定一致,签订水泥购销合同条款如下:

一、数量、计量单位、单价、金额

品 名 规 格 单 位 数 量 单价(元) 金额(元) 备 注 价金总额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 $

二、质量标准:水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。

三、袋重合格率达到国家规范。

四、交货方式、地点和运杂费负担:甲方组织运输工具到乙方仓库提货,运费、上、下车费等均由甲方自理,乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车,甲方可以代运,其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项,随同水泥价款一并结算。

五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货

年 月 日前提(供)×吨。其中:×吨。

年 月 日前提(供)×吨。其中:×吨。

年 月 日前提(供)×吨。其中:×吨。

年 月 日前提×吨。其中:×吨。

甲方逾期提(收)货的,乙方有权处理该货,并不免甲方责任。

六、付款办法和期限:

1、甲方在 年 月 日前付定金 元;

2、采取先汇款后结算方式:甲方按购水泥总金额分期先汇款。

年 月 日前电汇××元;

年 月 日前电汇××元;

年 月 日前电汇××元;

年 月 日前电汇××元。

3、采取托收承付方式:按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月 日- 日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

七、乙方的违约责任

1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的 %(通用产品的幅度为1—5%,专用产品的幅度为10%—30%)的违约金。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的'具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的,乙方应当负责赔偿。

4.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。

6.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。

7.乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。

八、甲方的违约责任

1.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

2.甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

九、本合同一式 份。经法定代表人签章后生效。有效期从 年 月 日起至 年 月 日止。

甲 方: 乙 方:

地 址: 地 址:

代 表 人: 代 表 人:

经 办 人: 经 办 人:

开户银行: 开户银行:

帐 号: 帐 号:

签订时间: 签订地点:

工程采购合同税率 工程采购合同结算书篇二

买方(甲方):江苏西团建筑有限公司大丰港瑞安名邸(医院)项目部 卖方(乙方):胡昔桃

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就建筑工程防水材料(以下简称为货物)采购事宜协商订立本合同。

1.工程名称:大丰市大丰港瑞安名邸

2.工程地点:大丰市大丰港南阳中学对面

本合同签订后甲方增加采购量的,双方应当签订补充协议;未签订补充协议的,以甲方实际签收确认的货物数量为准,并按照本条约定的单价执行。

1.双方约定按以下方式付款:自第一批货物送达工地点验完成,甲

方在一个月内付清该批货款,以此类推。

2.甲方逾期付款的,应当每日按逾期付款的千分之 壹 向乙方支付违约金,且乙方有权暂停供货。

1.运输费用:由乙方负责。

2.货物交接地点:大丰市大丰港瑞安名邸工地。

3.收货人:彭池生、石诗文。

1.甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实,并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的,甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后 3 日内向乙方提出书面异议,经双方核实确属乙方责任的,甲方有权退货。

2.甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的,视为对货物的认可。

1.甲方义务

(1)甲方应当提前3 日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认,并提供必要的协助。

(2)甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。

(3)甲方应当按照乙方提示的方法,对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的,由甲方承担相应责任。

2.乙方义务

(1)乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。

(2)乙方应当对货物的'保管及使用方法进行技术交底。

3)乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。

1.甲方违约责任

(1)甲方无正当理由拒绝收(提)货的,应当比照乙方逾期交货承担违约责任。

(2)由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的,甲方应当承担由此给乙方造成的损失,交货期限顺延。

(3)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约责任

(1)乙方逾期交货的,应当每日按逾期交货价款的百分之 5 向甲方支付违约金;逾期交货超过 7 日的,甲方有权解除合同。

(2)乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的,乙方应当承担逾期交货的违约责任。

(3)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。

本合同项下发生的争议,双方可以协商或向有关部门申请调解解决;协商或调解不成的,可向供货方人民法院提起诉讼(任何一方违约导致通过诉讼方式解决的,败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用,包括违约方承担诉讼中诉讼费、律师费、交通费,财产保权费等费用)。

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式2 份,甲方1 份,乙方 1 份,具有同等法律效力。

2.未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议。

甲方:乙方:

代表人: 代表人:

电话:电话:

帐号:帐号:

签订地点: 签订时间:

工程采购合同税率 工程采购合同结算书篇三

需方:_________(以下简称甲方)

供方:_________(以下简称乙方)

一、供货范围、数量、金额及交货时间货币:人民币

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按用户签字确认图纸和相关国家标准生产,并指导需方安装调试(派1名技术或售后服务人员到现场进行口头指导);质保期为两年,自交货之日起计。设备质量不符合本合同的规定,需方有权要求更换不合格的部件或者整台设备,直至取消本合同,供方应对此承担全部责任并应赔偿需方因此造成的损失。

三、交货时间、地点

供方所提供货物的时间应满足需方要求,高压环网柜及低压开关柜在20xx年12月1日前生产完毕,集中表箱及商业表箱在20xx年12月15日前生产完毕,接到需方通知后三日内到货;交货地点为项目施工现场地面。

四、运输方式及到达站港和费用负担:汽车运输,费用由供方承担。设备在运输过程中发生损坏和丢失时,供方应在双方协商确定的补货期限内尽快补货。

五、合理损耗及计算方法:无。

六、包装标准、包装物的`供应与回收:简易包装。

七、验收标准、方法及提出异议期限:按照供应图纸和国家相关标准,提出异议期限为需方签收货物后十五日内。

八、随机样品、配件、工具数量及供应方法:配件及专用工具按合同及公司规定,随设备供应。

九、结算方式及期限:需方在合同生效后5日内付给供方合同总金额10%的预付款,货到现场并验收合格后15日内支付合同总金额的30%;本工程竣工验收合格后15日内支付合同金额的55%;余款(即:合同金额5%)作为质保金,两年质保期满后内全部付清。

十、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件:无。

十一、合同的更改:本合同的任何变更、修改均须双方同意并签署书面意见方为有效,合同的变更部分构成合同的有效组成部分,与合同具有同等效力。

十二、违约责任:按合同法相关规定执行。

十三、解决合同纠纷的方式:双方协商解决。

十四、其它约定事项:无。

十五、本合同一式肆份,供需双方各执贰份,双方签字盖章后生效。

十六、技术条件

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程采购合同税率 工程采购合同结算书篇四

甲方:__________

乙方:__________

依照《中华人民共和国民法典》有关规定,结合本工程具体实际情况,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。

乙方受甲方委托,承担甲方___________250kva变配电受电工程,具体事宜双方明确如下:

一、甲方委托给乙方的工程项目和内容:

1、250kva变配电受电工程的设计、设备购置、安装调试

二、有关技术及服务要求:

1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作,协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

2、乙方采购所有电气设备和原料,应从国家定点厂家采购,并符合国家有关质量、技术标准。

3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行,符合质量要求。

4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

三、工程款项及费用的结算:

1、工程款结算按执行。

2、工程预算款总计:_______元;

(高压电缆、10kv线路部分按实际耗材在决算中计收)

3、本工程款分_____次结清,其中:

(1) 、合同签订______天内应付工程款的______%(计________元)

(2) 、工程竣工验收合格决算审核后,送电前工程款全部付清。

4、工程款的`结算以审计决算为依据。

四、施工及竣工验收:

1、根据工程施工要求,甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续,设备进场道路畅通等),并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

2、乙方应在______年____月_____日工程竣工,遇特殊情况双方另行协商,时间顺延。

3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工,如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失,由乙方自负。

5、乙方在工程结束时,甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

五、合同未尽事宜,双方协商解决。

六、合同双方代表签字盖章后生效。

七、合同一式____份,甲方执____份,乙方执_____份。

甲方(签章):________________

时间:____________________

乙方(签章):_________________

时间:____________________

工程采购合同税率 工程采购合同结算书篇五

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就采购相关服务达成如下协议。

1、 本合同标的为 采购。

2、 材料名称、规格、数量:

名称:

规格:

数量: 片单价:

3、 凡乙方供应的货物应是全新的、技术先进、实用的并且是成熟可靠的。

4、 乙方提供合同货物的供货范围按技术规范。

5、 乙方应按照经设计单位批准的深化设计图纸、样品、技术要求制作、安装上述货物。

1、交货期: 年 月 日(如甲方要求提前,则以甲方书面通知为准); 甲方将在双方正式确认图纸后向乙方发出起始交货日期及开工日期的通知。

2、质量标准:国家规定的质量标准。

3、质保期:贰年。

(一) 本合同价格即合同总价为人民币:(大写) (小写:( rmb )。

(二)合同价格调整

1、本合同为固定综合单价合同(见报价单),除设计变更及双方确认的价格调整外,清单综合单价固定不变;按实际完成的工程量(净量、损耗不计)结算。

2、在合同有效期内至此后的三个月内,原料价格的变动和政府政策变动等将不会导致本合同单价的涨落,即一方无权以任何理由要求对方接受高于或低于本合同单价的同类型产品;

1、合同签订且生效后3日内甲方预付合同总价的%;即(rmb: 元)

2、出货前3日内甲方支付至合同总价 %的货款,此笔款项到帐或应当到账后乙方立即安排发货。即(rmb:元)

3、全部货到工地二周内验收完成,检验清点完好无损后,甲方支付给乙方合约总价%验收款。即(rmb: 元)

1、本合同货物的交货期及交货顺序应满足工程建设货物安装进度和顺序的要求,应保证及时和完整性。

2、交货地点: 项目施工现场。

收货人:

3、合同交货日期以到货时间为准。此日期即本合同计算迟交货物违约金时的根据。

4、乙方负责合同货物从乙方到现场交货地点的运输及装卸。乙方应在发货前两天以快递或传真将该批货物的发货批次、名称、规格型号、发运日期、数量等通知甲方。

5、乙方应向甲方提供满足设计、安装、试验、检验、培训和修缮所需的技术资料。

1、乙方应及时提供与本合同货物有关的设计、检验、安装、验收、维修等相应的技术服务。

2、乙方需派代表到现场进行技术服务,按照技术资料负责安装,并负责解决合同货物在安装中发现的制造质量等有关问题。

3、乙方须对一切与本合同有关的供货、安装、技术服务等问题负全部责任。

1、由乙方供应的所有合同货物,在生产过程中都须进行严格的检验和试验,合格者才能出厂发运。乙方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

2、货物到达目的地后,乙方在接到甲方通知后应及时到现场,与甲方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后,由乙方处理解决。如检验时,乙方人员未按时赴现场,甲方有权自行开箱检验,检验结果和记录对双方同样有效,并作为甲方向乙方提出索赔的有效证据。

3、现场检验时,如发现货物由于乙方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、缺少或不符合合同中规定的质量标准和规范时,应做好记录,并由双方代表签字,各执一份,作为甲方向乙方提出修理、更换或索赔的依据;如果由于甲方原因,发现损坏或短缺,乙方在接到甲方通知后,应尽快提供或替换相应的部件,但费

用由甲方自负。

4、乙方所供产品质量应符合国家规范,满足合同报价所述,满足业主的要求,并以对其要求最高者为准。若产品有破损或验收不合格,乙方负责无条件接受换货或退货。

5、乙方施工质量应达到优良标准且符合甲方服务的业主—— 公司的要求,最终验收以通过业主的验收为准。

6、本合同产品的选型、款式、用材由乙方提供小样并负责与业主——*公司确认,由此产生的图样偏差而无法获得业主的认可,其责任由乙方承担,甲方不承担任何责任,由此类推得知,合同报价中的图样仅为示意,不作为乙方供材的依据,实际由乙方和业主方确认,乙方不得因此对抗甲方。

7、材质及相关品牌要求:

8、质量要求:

1、因乙方原因达不到合同文件及相关技术资料约定的货物质量标准时,乙方应向甲方赔偿质量缺陷货物价款10%—30%的违约金。

2、因乙方原因致使工程质量达不到最终验收标准,必须在甲方的监督下完成整改,整改费用由甲方承担,且工期不予顺延,若整改达不到要求的,乙方承担违约责任。甲方有权扣除合同总价20%的质量罚金。

3、工期违约责任:

1)因乙方原因延期交货的,乙方应按延期天数每天向甲方支付延期交货货物价款千分之三的违约金(但违约金累积最高不超过货物总价款的10%)。如乙方无理由延期交货达15天或以上的,除继续计算上述违约金外,甲方还有权决定是否解除合同;

2)因甲方原因未能按期交货、完工的,交货期、工期相应顺延。

1、乙方供货送货前,应向甲方提供准确的电子送货单数据(标的物的净重、毛重、包装方式、包装体积、报关hs.码等)并自行持电子送货单通关进区,办妥进关送货单盖章及出关扫描工作。因乙方工作的缺陷导致甲方退税不成,造成的'损失由乙方承担。

2、本合同执行期间,在乙方供货及开票前,甲方有权指定第三方(外贸公司)和乙方另行缔约一份协议,则本协议将自动作废。除缔约方(即甲方名称)外,协议的所有内容将与本合同完全相同,乙方无权拒绝。新协议缔约后,如存有甲方已经支付给乙方部分或全部合同款的情形的,就甲方已支付的款项,乙方须向上述第三方出具甲方有权代收的承诺,并向上述甲方指定的第三方开具全额增值税发票,且发票的品名、单位、数量、价款于开票前必须经过甲方的书面同意。

1、乙方:须按合同内容提供产品,并保证所供产品符合国家、地方、行业的相关制造及验收规范(规定)。在保修期内,如出现故障,须在8小时内提供备品和完成维修。

乙方供货时,随产品一并提供产品的合格证和检测报告等质量证明资料. 乙方须在甲方规定的时间内向甲方提供报关所需的一切相关资料(如标的物的净重、毛重、包装方式、包装体积、报关hs.码等)。

2、甲方:须按产品规格和说明书中的使用环境使用,按产品规格和说明书中的安装方式安装。否则,责任自负。

1、本合同价格为含增税价。乙方提供的货物、技术资料、服务(包括运输)等所有税费(包括保险费)已全部包含在合同价格内,由乙方承担。

1、合同报价单、图纸作为本合同的附件。

2、合同报价中的条款与本合同不符之处以本合同条款为准,除非双方另作书面说明。

3、本合同发生纠纷双方应及时协商解决,协商不成的任何乙方有权向有管辖权的人民法院起诉。

4、本合同经双方代表签字盖章生效,合同一式二份,双方各执一份。

甲方:乙方:

代理人: 代理人:

电话:电话:

传真:传真:

地址:地址:

签订日期:年 月 日

工程采购合同税率 工程采购合同结算书篇六

甲方(建设单位):______________________________________________

乙方(供货单位):______________________________________________

丙方(施工单位):______________________________________________

为确保工程质量、材料质量为根本,施工工艺是关键。目前建筑材料市场鱼龙混杂,材料质量、价格悬殊太大的情况,甲、乙、丙三方根据平等互利、等价有偿、协商一致的原则,就甲方指定的材料及清单暂定价的材料事宜,经协商达成如下协议:

一、材料使用工程名称:_________________________________________

二、材料类别:

1、一类:甲方指定及代付款材料。

2、二类:清单暂定价及代付款材料。

3、三类:甲方指定及清单暂定价不代付款材料。

三、订货、运输、验收:

1、首先丙方与乙方根据甲方有求签订材料供货表(附表一),注明材料名称、品牌、规格、型号、质量、数量、单价、合价等。

2、丙方与乙方签订材料供货表后,报甲方认证签字,同时报材料合格证,检测报告及样品一份。

3、丙方用货应提前通知乙方,说明用货数量、规格、型号、到货日期等,乙方承担运输相关费用,运至丙方所在工地现场。

4、验收:丙方收到货后,即进行验收,对不合格或不符合要求的材料应退换。需监理进行检查的材料,丙方应通知监理检查。

5、材料价格包括储藏、运输、装卸、保险、利润、税金、售后服务等费用。如与市场或政策性价格调整,应及时通知另两方协商作相应调整。

四、结算:建筑材料采购合同

1、属于一、二类材料为丙方委托甲方代为支付乙方材料费(乙方开据材料发票给丙方,丙方开据工程发票给甲方,结算时甲方从乙方工程款中扣除)。属于三类材料,丙方直接给乙方付材料费。丙方不得将三类材料列入一、二类材料。

2、三方认定的清单暂定价材料价格,作为丙方竣工决算时材料调整的依据。

3、付款方式:甲方根据丙方与乙方收货数量清单和丙方委托付款凭证直接向乙方支付货款。有质保期的材料,甲方根据丙方委托,付款至95%,剩余5%质保期满___年后无质量问题,15日内一次无息付清。未经乙方同意,甲方不得将货款交给乙方其他任何商务人员。

五、乙方的责任与义务

1、乙方向丙方提供符合国家质量及符合附表1质量要求及品牌的原产地合格产品、合格证。

2、乙方保证其提供的所有产品均为按国家标准的原产地合格产品,若甲方发现乙方提供的产品不是原产地和套牌生产的产品,甲方将对乙方该批产品价值50%的罚款处罚。

3、如因乙方材料质量问题给丙方造成损失,丙方应第一时间通知乙方和甲方,并保护好现场,乙方负责对所造成的损失向甲方进行赔偿。如因丙方施工工艺造成损失,其责任自行承担。

4、乙方有义务及时对产品的.质量、用户意见等信息对甲方进行反馈;5、乙方应配合丙方工程进度的实施,向甲方提供合理的优化方案安装技术支持。

六、丙方的责任和义务

1、丙方应为乙方提供材料的存放地,并给予妥善的保管。

2、丙方应对每次所到材料进行质量抽检。如发现质量等情况及时向甲方、监理通报。

3、丙方应及时把所到现场并验收的管材清单(复印件)交甲方负责人。

4、丙方未事先书面对非应用环境或特殊使用要求做出说明和非正规操作及人为破坏所成的损失,全部责任由丙方承担,乙方将不承担责任。

5、丙方收到乙方产品,应立即验收,如对货物验收有异议,第一时间内通知甲方和乙方,否则视作货物无误。

6、丙方所收到材料只能用于本工程,不得销售或用于其他工程。

七、甲方的权利和义务

1、甲方对乙方提供与本合同有关的技术上及交易的商业情况予以保密。 2、甲方应监督乙、丙方,保证所需材料及配件全部用于该工程,不得流入其他销售渠道及其他工程,否则,一切后果均有甲方、丙方承担。

3、甲方有权随时对货物进行第二次抽检(合格产品检测费由甲方承担)。

八、其他责任:

乙方违反本合同条款规定或因供货不及时、质量等问题,丙方应以书面的形式通过信函或传真的方式通知乙方,乙方应在三日内书面答复,否则视为承认该通知书的要求,购销合同关系自动解除,甲方有权取消乙方供货资格,并终止合同。

九、履行期限:

本合同有效期为“_______________________________________”项目结束。

十、纠纷的解决:

三方在合同履行过程中如产生纠纷,由三方协调解决。协商不成,在合同签订地法院诉讼。

十一、本合同(共四页)壹式六份,甲方四份、乙方一份,丙方一份,甲、乙、丙三方签订盖章之日起生效,同时起法律保护作用。

十一、合同未尽事宜,由三方协商签定补充协议作为附件,附件与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章):____

乙方(盖章):____

丙方(盖章):____

法人代表:____

法人代表:____

法人代表:____

委托代理人:____

委托代理人:____

委托代理人:____

电话:____

电话:____

电话:____

____年____月____日

____年____月____日

____年____月____日

工程采购合同税率 工程采购合同结算书篇七

xxx建筑工程有限公司

建 筑 工 程 材 料 采 购 合 同

采购方:xxx建筑工程有限公司 供应方:

根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定,经甲乙双方协商一致,特订立本合同,以便共同信守。 第一条、 材料价格清单及总价 1、 材料名称;数量;单价;金额:

总价: 元人民币(小写) 总价:

第二条、 交货地点:

第三条、 付款方式:

第四条、 材料质量:乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的

规格、质量和性能(保质保量)

第五条、 验收方式:当材料运至施工现场时,由甲方负责人现场验

收。如发现材料不合格,乙方应自费运出现场,并以尽可能快的速度重新提供。

第六条、 违约责任:

1) 乙方所提供的.材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场,甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实,甲方有权退货,乙方必须重新提供合格材料,并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。

2) 乙方必须按照甲方的要求,按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误,乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。

3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故,均有乙方自行承担责任。

第七条:合同执行: 1)

本合同未尽事宜,双方应友好协商。协商不成可提交法院解决

处理。 2) 本合同字双方签字盖章之日起生效。 3) 本合同一式两份,甲乙双方个执一份。

采购方签字(盖章):法定代表人: 联系电话:开户银行:帐号: 年月日

供应方签字(盖章): 法定代表人: 联系电话: 开户银行: 帐号: 年月日

工程采购合同税率 工程采购合同结算书篇八

供方:(以下简称甲方)

需方:(以下简称乙方)

供需双方本着平等、互利等价有偿,诚实信用的原则,在协商一致的基础上签订本合同。需方向供方订购下货物货物,经双方协商一致,特签订本合同,具体内容如下:

一、供货清单

供货总金额(大写):叁万捌仟贰佰伍拾陆元整,(小写):38256.00元。

二、运输方式及费用

1、运输方式:汽运。

2、运输费用:由供货方承担。

需方货运详细地址:____;

三、结算方式:

货款在供方供货后一个月内结清,供方开具普通发票。

四、交货方式

1.交货日期:需方在签定合同后3个工作日内供货。

2.由供方负责发货,交货日期以需方签字的送货单日期为准。

五、货物验收

1.验收标准:提供检测报告、产品合格证。

2.需方收到货物后经现场验收合格后进入工地。

六、保修条款:

按照国家规定

七、所有权:

货物所有权在需方未全部支付货款前仍属于供方,如需方未能在合同规定的付款期限内履行付款义务,供方有权将货物收回,同时需方须承担因此给供方造成的`一切经济损失,包括但不限于支付违约金、货物收回所产生的运费及其他相关费用。

八、风险转移:

货物损毁的风险自到货之日起转移到需方。

九、违约责任:

1.供方责任:供方如不能如期交货,供方须按照供货金额的10%/日向需方支付违约金,并赔偿由此给需方造成的损失。

2需方责任:需方未能按时履行其付款义务,应承担违约责任,须按照未付款部分的10%/日向供方支付违约金,并赔偿由此给供方造成的损失。

十、不可抗力:因台风、地震、水灾以及其它非需、供方责任造成的,不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况为不可抗力。遇有不可抗力的一方,应立即将事件情况通知对方,并在15天内提供事件详情以及合同不能履行,或部分不能履行,或需要延期履行的理由的有效证明文件,按事件对履行合同的影响程度,由双方协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的责任或延期履行。

十一、解决纠纷的方式:

如履行本合同发生争议,双方应首先协商解决。如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。通过法律程序予以解决。

十二、合同担保:

如需提供担保,另签订担保合同作为本合同附件。

十三、合同变更:

合同履行中,如一方需要修改,必须在供方发货前3日提出,在双方同意后签订补充协议作为本合同之附件。

十四、双方约定的其它事项

十五.本合同附件为本合同不可分割的组成部分。

十六、本合同一式两份,供方执壹份,需方执壹份。未尽事宜,依照《中华人民共和国合同法》的规定处理。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程采购合同税率 工程采购合同结算书篇九

发包人:

住所:

法定代表人

或有权签字人:

委托代理人:

电话:

传真:

承包人:____________________有限公司

住所:

法定代表人:____________________

或有权签字人:

委托代理人:

电话:

传真:

发包人:中国银行崇左工行

承包人:____________________有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修工程的有关事宜,达成如下协议:

1.1工程地点:

1.2工程内容及做法:

1.3双方商定采取承包人包工、包料的承包方式。发包人指定施工所需的瓷砖、铝扣板、人造石、涂料、木地板等五项装修主材,承包人施工所需装修主材须在发包人指定主材供应商处提货,价格不能高于发包人指定的最高限价;其他装修材料应使用发包人指定品牌,材料质量达到合格且符合国家标准。

1.4工程工期天,开工日期:____年____月____日,竣工日期:_____年____月____日。

1.5合同价款:本合同工程造价为人民币:壹拾肆万柒仟叁佰肆拾肆元伍角伍分。

本工程发包人代表为。

本工程由发包人设置工程现场质量监督员,具体负责工程现场质量管理工作,本工程现场质量监督员为。

双方商定施工图纸采取下列第种方式提供:

发包人自行设计并提供施工图纸;

发包人委托承包人设计施工图纸,设计费元,由发包人支付。

5.1开工前天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则。

5.2提供施工期间的水源、电源:

5.3负责协调好施工队与邻里之间、装修施工队与录像监控等其它专业施工队之间的关系。

5.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。

5.5施工期间发包人如仍需部分使用该场所的,负责做好施工现场的保卫及消防等工作。

5.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

6.1承包人必须按要求:在合同签订二个工作日内将报公安部门申请开工的材料报甲方办公室;

6.2施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工图纸和招标文件要求、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

6.3严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保护好原居室内的家具和陈设,保护好居室内上下水管道的畅通;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

6.4及时协助配合发包人做好监控、空调等相关设备或设施的安装;依据工程进度适时通知材料供应商备货送货及消防、110联动报警、科技等工种进场施工。

6.5未经发包人同意及有关部门批准,承包人施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6.6工程竣工未移交发包人之前,由承包人负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

双方商定工程变更采取下列第方式进行:

在施工过程中,因施工图纸标注工程量与实际工程量不一致的,或发包人实际需求变化对工程量进行增减的,并按实际增减工程量和工程项目单价相应增减工程总价,增减的工程项目单价按承包人投标的综合单价执行。

在施工过程中,由于发包人实际需求变化对工程量进行增减,按照发包人规定的工程变更审批程序办理,并按实际增减工程量和工程项目单价相应增减工程总价,增减的工程项目单价按发包人工程综合单价、承包人投标价、当地公布的市场价孰低执行。发包人在施工中未对工程量提出增减,而施工图纸标注工程量与实际工程量不一致的,以施工图纸标注的工程量为准,发包人不再增减工程总价。

承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验,待发包人验收同意后方可使用。承包人对材料的使用负最终责任,不按规定使用发包人指定材料的.,造成损失由承包人负担。

9.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人书面确认后,工期相应顺延:

工程量变化和设计变更;

不可抗力;

发包人同意工期顺延的其它情况。

9.2因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;

9.3因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

10.1双方约定本工程施工质量标准:合格。

施工过程中双方对工程质量发生争议时,由当地质量监督站对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证费过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证费过程支出的相关费用由发包人承担。

11.1双方约定本工程在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

安防、消防部门进行安防、消防项目竣工验收;

公安、消防部门验收合格后发包人进行装饰工程竣工验收。

承包人应提前三天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收表。

11.2工程竣工后,承包人应书面通知发包人验收,发包人应在接到验收通知后三天内组织验收,经发包人验收合格后,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。

11.3由于工程存在隐性暇疵,发包人在工程验收时未发现质量问题,但经使用后出现质量问题或达不到发包人设计标准,影响发包人正常使用等情况的,发包人有权要求承包人修复和更换相关符合发包人质量要求的设备和材料,费用由承包人自行承担。经维修和更换仍无法满足发包人质量要求的,发包人可要求承包人赔偿损失的相关内容。

11.4本工程自验收合格双方签字之日起,保修期按附件4《房屋建筑工程质量保修书》执行。验收合格签字后,填写工程保修单。

12.1本工程合同生效后,待工程竣工,验收合格,发包人将在30个工作日内将工程款支付给承包人。

12.2工程款结清前,承包人应向发包人开具正式统一发票。

12.3工程款支付方式:银行转账,所有工程价款必须转到承包人在__银行开立的账户。

13.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。

13.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

13.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

13.4发包人未按期支付工程款的,每延长一天向对方支付违约金按合同金额千分之计元/天。

13.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责返工修理和更换符合发包人质量标准的设备和材料,返工费用由承包人负担,工期不顺延。

13.6由于承包人原因导致工期延误,每延长一天向对方支付违约金按合同金额千分之计_____元/天。延误的工期超过累计30天,发包人有权单方面解除合同并且不承担任何违约责任。

14.1本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决。

提交仲裁委员会仲裁。

依法向发包人所在地人民法院提起诉讼。

15.1因工程施工产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,费用由承包人承担。

15.2施工期间,承包人每天的工作时间为:上午正至点;下午点至点。

16.1本合同自双方法定代表人或有权签字人签字并加盖单位公章之日起生效,合同履行完毕后终止。

16.2开工日期以发包人实际通知进场时间为准。

16.3竣工日期以承包人通知发包人验收且通过发包人的检查验收为准,因质量不合格的返工日期也包含在内。

16.4发包人协助承包人做好施工安全管理工作,若因承包人原因导致发生安全事故损害第三人权益的,由承包人承担赔偿责任。

16.5

17.1本合同签定工程不得转包。

17.2本合同一式份,发包人执份,承包人执份。

17.3合同附件《房屋建筑工程质量保修书》为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

发包人:

负责人或有权签字人:

委托代理人:

____年____月____日

承包人:

负责人或有权签字人:

委托代理人:

____年____月____日

工程采购合同税率 工程采购合同结算书篇十

买方(甲方):

项目部卖方(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就建筑工程防水材料(以下简称为货物)采购事宜协商订立本合同。

1.工程名称:大丰市大丰港瑞安名邸

2.工程地点:大丰市大丰港南阳中学对面

本合同签订后甲方增加采购量的,双方应当签订补充协议;未签订补充协议的,以甲方实际签收确认的货物数量为准,并按照本条约定的单价执行。

1.双方约定按以下方式付款:自第一批货物送达工地点验完成,甲方在一个月内付清该批货款,以此类推。

2.甲方逾期付款的,应当每日按逾期付款的千分之壹向乙方支付违约金,且乙方有权暂停供货。

1.运输费用:由乙方负责。

2.货物交接地点:大丰市大丰港瑞安名邸工地。

3.收货人:彭池生、石诗文。

1.甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实,并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的,甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后3日内向乙方提出书面异议,经双方核实确属乙方责任的,甲方有权退货。

2.甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的,视为对货物的认可。

1.甲方义务

(1)甲方应当提前3日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认,并提供必要的协助。

(2)甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。

(3)甲方应当按照乙方提示的方法,对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的,由甲方承担相应责任。

2.乙方义务

(1)乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。

(2)乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。

(3)乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。

1.甲方违约责任

(1)甲方无正当理由拒绝收(提)货的,应当比照乙方逾期交货承担违约责任。

(2)由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的,甲方应当承担由此给乙方造成的损失,交货期限顺延。

(3)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的`,应当承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约责任

(1)乙方逾期交货的,应当每日按逾期交货价款的百分之5向甲方支付违约金;逾期交货超过7日的,甲方有权解除合同。

(2)乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的,乙方应当承担逾期交货的违约责任。

(3)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。

本合同项下发生的争议,双方可以协商或向有关部门申请调解解决;协商或调解不成的,可向供货方人民法院提起诉讼(任何一方违约导致通过诉讼方式解决的,败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用,包括违约方承担诉讼中诉讼费、律师费、交通费,财产保权费等费用)。

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式2份,甲方1份,乙方1份,具有同等法律效力。

2.未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议。

甲方:乙方:

代表人:代表人:

电话:电话:

帐号:帐号:

签订地点:签订时间:

工程采购合同税率 工程采购合同结算书篇十一

采购方:________________________建筑工程有限公司

供应方:_________

根据《中华人民共和国民法典》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定,经甲乙双方协商一致,特订立本合同,以便共同信守。

第一条、 材料价格清单及总价

1、 材料名称;数量;单价;金额:_________

总价:_________ _________元币(小写)

总价:_________ _________元整(大写)

第二条、 交货地点:_________

第三条、 付款方式:_________

第四条、 材料质量:_________乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)

第五条、 验收方式:_________当材料运至施工现场时,由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格,乙方应自费运出现场,并以尽可能快的速度重新提供。

第六条、 违约责任:_________

1) 乙方所提供的'材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场,甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实,甲方有权退货,乙方必须重新提供合格材料,并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。

2) 乙方必须按照甲方的要求,按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误,乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。

3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故,均有乙方自行承担责任。

第七条:_________合同执行:_________

1) 本合同未尽事宜,双方应友好协商。协商不成可提交x解决处理。

2) 本合同字双方签字盖章之日起生效。

3) 本合同一式两份,甲乙双方个执一份。

采购方签字(盖章):_________

供应方签字(盖章):_________

法定代表人:_________

法定代表人:_________

联系电话:_________

联系电话:_________

开户银行:_________

开户银行:_________

帐号:_________

帐号:_________

_________年 _________月 _________日

_________年 _________月 _________日

工程采购合同税率 工程采购合同结算书篇十二

甲方:xxxxxxxxxx

乙方:xxxxxxxxxxxxx

经甲乙双方依法友好协商达成协议,甲方目地块所需钢材委托乙方供应,为了明确甲、乙双方的责任和义务,特订立此合同,双方共同遵照执行。

一、 合同履约地点:xxxxxxxxxx

二、 合同标的:本工程范围内所需钢材φ6-φ32及冷扎钢共约5000吨,具体以实际需用数量现场验收为准。

三、 合同供货时间:按甲方通知为准。供货时间计划由甲方提前二(或一天)天通知乙方,乙方必须按甲方指定时间位置供货到场。如因乙方原因接通知后二天内货不能到场,超过一天,每天按所供材料金额的1%从应付钢筋材料款中扣除。

四、 质量标准:乙方所供钢材质量必须符合国家现行标准,并得到甲方现场认可,材质证明资料齐全。如果货到工地经检验后,因质量检验和外观检测不合格等问题所造成的退货损失都由乙方负责。

五、 供货安全:乙方应自行保证采购供货运输、卸货、搬运、退场等相关人员和车辆的安全,如因此造成的.损失由乙方负责。

六、 单价:甲乙双方根据市场行情按甲方当天提供的提货数量商定钢材供货单价并在乙方相关送货单据签名确认,本协议最终结算金额以乙方开具的经甲方收货经手人签字确认的相关送货单据为准。双方确认的价格含运送该工程现场指定位置的全部费用和卸车及按品种、规格和项目部要求分类堆放的费用,但不包含发票税金。材料供完合同即行终止。

七、 本工程所需冷扎钢及φ6mm-φ8mm线材,经双方监督采取过磅验收方式验收,螺纹钢φ10mm-φ32mm实行点条按理论依据计算重量。

八、 结算及付款方式:按每批货结算方式:每批货到达工地当日起30日内双方结算确认,并在每批货结算确认后15日内付清该批货款。

九、 双方责任和违约处罚:

乙方:

1、必须保证材料按合同约定的时间进场,否则视为违约;

2、质量保证符合验收标准,抽检不合格自行退货,费用自理,造成损失视为违约;

3、质保资料齐全并按时送达,如三次要求无法送达视为违约。

甲方:

1、提前二天提供材料供货计划;

2、按时办理验收结算,否则视为违约;

3、按合同支付材料款,否则视为违约。

如因以上原因或其他原因乙方私自中止履行合同,乙方应当支付进场材料的3%材料价款违约金给甲方,甲方有权直接从应付钢筋材料款扣除。如因甲方原因和资金不能保障,由此造成所欠货款按日利率千分之一计违约金给乙方。

十、 甲方委托 为本协议钢材收货经手人,其权限为:确认收货及收货的品种、规格、数量、金额,甲方如有人事异动,须及时通知乙方,否则,如有损失均由甲方负责。

十一、 甲方收货人签字样本 。

十二、 本合同只限 工程,材料结算款支付完毕,合同自行失效。

十三、 本合同未尽事宜由甲、乙双方协商,签署补充协议解决。双方协商不成,由深圳市人民法院裁决。

十四、 本合同经甲、乙双方签字盖章之日起生效,本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。

甲方:xxxxxxxxxxxxxxxxx 乙方:xxxxxxxxx

有权签字人: 有权签字人:

年 月 日 年 月 日

工程采购合同税率 工程采购合同结算书篇十三

甲方:xx

乙方:xx

经双方协定一致,签订xxxx购销合同条款如下:

xxxxxxxxxx

xxxx标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送xxxx出厂质量通知单。甲方凭单验质。

xx

甲方组织运输工具到乙方仓库提货,运费、上、下车费等均由甲方自理,乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车,甲方可以代运,其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项,随同xxxx价款一并结算。

xxxx年xx月xx日前提(供)xx吨。其中:xx吨。

xxxx年xx月xx日前提(供)xx吨。其中:xx吨。

xxxx年xx月xx日前提(供)xx吨。其中:xx吨。

xxxx年xx月xx日前提(供)xx吨。其中:xx吨。

甲方逾期提(收)货的,乙方有权处理该货,并不免甲方责任。

1、甲方在xx年xx月xx日前付定金xx元;

2、采取先汇款后结算方式:甲方按购xxxx总金额分期先汇款。

xxxx年xx月xx日前电汇xx元;

xxxx年xx月xx日前电汇xx元;

xxxx年xx月xx日前电汇xx元;

xxxx年xx月xx日前电汇xx元;

3、采取托收承付方式:按《xxxx银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月xxxx日至xxxx日凭实发xxxx开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

甲方责任:

1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值xxxx%的违约金。逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值万分之xxxx的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。

2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之xxxx的违约金。

3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。

乙方责任:

1、不能交货的.。偿付不能交货部分货款总值xxxx%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付万分之xxxx的违约金。

2、所交xxxx质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。

3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。

甲方:xx乙方:xx

代表人:xxxxxxxxxx代表人:xx

电话:xx电话:xx

日期:xxxx年xx月xx日日期:xxxx年xx月xx日

工程采购合同税率 工程采购合同结算书篇十四

合同编号:

甲方:___________________乙方:___________________

法定代表人:_____________法定代表人:_____________

联系电话:_______________联系电话:_______________

依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就建筑工程门窗(以下简称为货物)采购事宜协商订立本合同。

第一条使用货物工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、建设单位:

4、施工单位:

5、监理单位:

6、使用部位:

第二条货物的基本情况

货物名称等级强度单价(元/吨)数量(暂估)合计备注

总价款:人民币(大写)(¥元)

货物质量执行标准。

包装标准:

本合同签订后甲方增加采购量的,双方应当签订补充协议;未签订补充协议的,以甲方实际签收确认的货物数量为准,并按照本条约定的单价执行。

第三条付款方式

1、双方约定按以下第方式付款:

(1)按月付款:

甲方于本合同签订之日起日内支付合同总价款%计元的预付款,每月日前支付上月供货货款的%,本合同约定的货物全部供应完毕后日内甲方支付剩余货款的%,余款于年月日前付清。

(2)按供货量付款:

甲方于本合同签订之日起日内支付合同总价款%计元的预付款,乙方每供货达到后日内,甲方支付该批货物价款的%,本合同约定的货物全部供应完毕后日内甲方支付剩余货款的%,余款于年月日前付清。

(3)其他方式:

2、甲方无正当理由超过约定的交(提)货最后时限日仍未通知乙方交付剩余货物的,应当在日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。

第四条交(提)货方式、时间和地点

1、交(提)货方式:

2、交(提)货时间:

3、运输方式:

4、运输费用:

5、货物交接地点:

6、收货人:

7、甲方指定的货物签收人:

姓名电话身份证号

8、其他约定:

第五条货物的验收及检测

1、乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告,出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件;实行生产许可管理的,应当出示生产许可证;提供原材料质量检测报告,具体检测项目应当包括:;

进口货物还应当提供报关单等进口凭证。乙方未能提供上述资料的,甲方有权拒收。

2、甲方应当在货物交接时对货物的品种、规格、尺寸、数量当场查验核实,并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的,甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后日内向乙方提出书面异议,经双方核实确属乙方责任的,甲方有权退货。

3、甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的,甲方有权退货。

4、双方对于封样以及复检的办法,按《建筑节能施工质量验收规范》、《干混砂浆应用技术规程》、《预拌砂浆应用技术规程》等相关规定执行。

5、双方约定的复检检测鉴定机构为,检测费由甲方承担;但经检测质量不符合合同约定的,检测费由乙方承担。

6、甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的,视为对货物的认可。

第六条双方其他义务

1、甲方义务

(1)甲方应当提前日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认,并提供必要的协助。

(2)甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。

(3)甲方应当按照乙方提示的方法,对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的,由甲方承担相应责任。

2、乙方义务

(1)乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。

(2)乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。

(3)乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。

第七条违约责任

1、甲方违约责任

(1)甲方逾期付款的`,应当每日按逾期付款的千分之向乙方支付违约金,且乙方有权暂停供货;逾期付款达到应付货款的%以上并超过日的,乙方有权解除合同。

(2)甲方无正当理由拒绝收(提)货的,应当比照乙方逾期交货承担违约责任。

(3)由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的,甲方应当承担由此给乙方造成的损失,交货期限顺延。

(4)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。

2、乙方违约责任

(1)乙方逾期交货的,应当每日按逾期交货价款的千分之向甲方支付违约金;逾期交货超过日的,甲方有权解除合同。

(2)乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的,乙方应当承担逾期交货的违约责任。

(3)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。

第八条合同的解除

1、经双方协商一致,可以解除本合同。

2、依法律规定或合同约定请求解除合同的一方,应当自解除事由发生之日起日内,以快递签收、公证送达等方式通知对方,否则丧失解除权。

第九条通知与送达

1、双方因履行本合同发出的通知、文件、资料,均按下列地址送达:

甲方:

乙方:

一方变更地址,应当及时书面通知对方,否则以原地址为准。

2、以邮寄方式送达的,寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。

第十条争议解决方式

1、本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

2、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第种方式解决:

(1)将争议提交仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院提起诉讼。

第十一条其他约定

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份,甲方份,乙方份,具有同等法律效力。

2、未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议。

3、双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本,并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人,应当提交授权委托书。

4、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应当及时向对方通报不能履行合同的理由,并在日内提供书面证明。

5、其他事项:

甲方(盖章):

住所:

法定代表人:

电话:

委托代理人:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

税务登记证号:

乙方(盖章):

住所:

法定代表人:

电话:

委托代理人:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

税务登记证号:

签订地点:

签订时间:

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服