在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
实用施工合同篇1
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)
为完成有线电视系统工程，统一规范，加强管理，经双方友好协商，由甲方委托乙方承担有线电视系统安装工程，为了明确双方职责，特签订如下合同。
一、 工程名称：XX地块有线电视系统工程
二、 工程地点：
三、 工程价款：
1、根据有关文件规定（锡价服（20xx）132号），按建筑面积每平方米19元计算合同金额。建筑面积暂按《建设工程规划许可证》（副本）核定的面积计算，即 42624m×19元/m= 809856 元，共计（大写捌拾壹万捌仟肆佰捌拾贰元整人民币）。
2、本工程的最终价款按《建设工程规划许可证》（正本）核定的建筑面积计算确定。在未取得《建设工程规划许可证》（正本）之前，按本合同预收配套建设费。信号开通前，开发商需提供《建设工程规划许可证》（正本），按文件确定的收费面积签订正式协议。
四、 工程方式：包工包料。
五、 工程期限：与建筑工程及其配套工程同步竣工并交付使用。
六、 技术要求：本系统为乙方所属网络系统的一部分，乙方按有线数字电视传输技术标准进行设计安装，区内不送有线模拟电视信号。
七、 双方责任：
1、 乙方负责工程范围内的系统设计；负责室外管道、井、缆线的施工，落地箱、电视设备的安装、调试及信号开通（住宅及底商部分，乙方负责穿线至用户室内多媒体盒，做好接头，用户室内其余部分由甲方负责）。
2、 乙方负责本系统室外管道的设计，甲方按照乙方的设计要求做整体的综合管线平衡，在满足甲方规划设计的同时必须符合乙方设计的技术标准和要求。
3、 甲方负责按照乙方的设计要求埋设室内管线（范围为进户管、楼道管、出墙管、弱电桥架、暗埋箱、明装箱、桥架与明装箱连接的金属软管等），管内预穿铁丝并确保管线畅通。如室内管线的管径、位置变动，应事先征得乙方书面同意。系统内所有室内公共部分明装及暗埋箱体由乙方于施工前免费提供。
4、 进户管及地下室出墙管由甲方负责与室外井位沟通，并做好防水措施以防雨水倒灌。室外井位由乙方负责施工。乙方在室外穿线结束后应及时盖紧井盖并做好外墙穿线管的防水封堵工作。
5、 开工前甲方应提供乙方施工材料堆放间；施工中甲方应派专人协助，提供施工方便。
6、 甲方应尽早依据《建设工程规划许可证》（正本）与乙方签订正式合同，乙方须在正式合同的款项结清后10日内开通信号。
7、 工程竣工交付使用后，乙方需要检修、更换器材和扩容，甲方有责任提供必要的场所和设施配合解决。
八、 付款方式：在合同签订之日起15个工作日内按本合同预付 409241元（50%），余款在工程竣工调试完成并验收后，按正式合同确定的金额一次性付清。
九、 相关事项：
1、 乙方按本行业要求进行验收，验收合格后由乙方负责维修、管理。但因甲方或用户自身原因造成系统损坏或发生故障等，乙方不承担维修责任。
2、 该小区所有室内外有线数字电视管道资产所有权归乙方所有。
3、 甲方在房屋交付用户使用时，应配合乙方做好宣传工作，督促用户在适当时候到乙方办理有线电视入网手续。
4、 乙方在施工时应文明施工，服从甲方协调管理。
十、 违约责任：
1、未经甲、乙双方协商，若有一方违约，则违约方将承担相关违约责任，负责赔偿因违约给对方造成的损失。
2、如因甲方未按照乙方要求埋设室内管线或甲方擅自变动管线的管径、位置或其他甲方自身原因造成工程存在问题的，责任由甲方自行承担。如需乙方维修，应另行支付费用。
十一、争议：本合同未尽事宜或因履行本合同发生争议的，双方另行协商解决，协商不成的，则提交乙方所在地法院诉讼解决。
十二、其它：
1、本合同附件或补充协议与本合同同样具有法律效力。
2、本协议一式四份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执二份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
代表（签字）： 代表（签字）：
实用施工合同篇2
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包工包料、包质量，包工期，包安全生产。
四、工程范围及单价：
（一）科技活动室（按图纸施工）
（1）填方2142㎡，合同单价25元/㎡，合价53550元
（2）科技活动室主体砖混结构一层总计90㎡，合同单价 860元/㎡，合价 77400 元（含基础包干施工，阳台部分单价430元/㎡）。
（3）深3m，直径0.8m,基桩8颗，合同单价600元/颗，合价4800元。
（4）公厕（18平方米，男3女2，砖木带10立方化粪池），合价7500元。
五、项目工程实施期限： 年 月 日 开始动工，至 年 月 日前所有项目全部竣工
六、相关要求说明：1、乙方在施工过程中，涉及的水、电及材料搬运费，全部由乙方负责；2、路基调平及砂石铺好后，通知甲方相关人员进行验收；3、浇砼路面时，必须通知甲方相关人员到场监督浇砼路面；4、乙方在施工工程中，必须严格遵守安全生产操作过程，如施工过程中发生安全生产事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责；5、乙方在施工中，必须严格按照甲方提供的道路施工图纸或在甲方指定的技术员指导下进行施工，如有工程变更增减的必须有管理人员签字双方认可的记录，凡涉及增减的工程量按报价单价结算，涉及报价及合同未界定的分项内容，由双方认可的单价结算。原定工程量不准确的按实际发生工程量和单价结算。
一、竣工验收：乙方在工程具备竣工验收条件前 5 天通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
二、工程结算：本工程采用分项单价进行结算，本合同单价涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。分项单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
三、工程款支付：施工合同签定后，先期划拨项目启动资金（占项目投资的20%），剩余工程款根据工程建设进度分三次划拨。工程完工经甲方和上级管理部门验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 95％；其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付。
一、甲方的权利和义务。1、负责协调线型调整涉及用地；2、组织乙方到有关村组开展现场踏勘；3、进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；4、按合同约定支付工程款。
二、乙方的权利和义务。1、本合同签订后 5 天内，进场完成施工准备；2、严格按照甲方合同规定的技术标准进行施工；3、负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；4、做好现场设备、材料的管理工作；5、负责所施工工程的验收通过，包括工程实体和验收档案资料等。
一、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。
二、合同签订后，未经甲、乙双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。
三、在施工过程中，乙方必须按工程进度进行施工建设，如乙方不能按合同期限竣工，逾期一天，处违约金为工程总投资额的1‰（除自然天气造成不能正常施工外）。
四、施工完毕后，如未能通过相关部门的验收，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到整改至验收合格后支付。
本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。甲、乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。本合同一式 贰 份，甲、乙双方各壹份。
甲方法人：（公章） 乙方法人：（公章）
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
签订地点：
签订时间：
实用施工合同篇3
建设单位（以下简称甲方）：
施工单位（以下简称乙方）：
经甲、乙双方协商，本工程由乙方负责为甲方进行泰和·福地水岸项目园林绿化工程施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。
1、工程名称：泰和·福地水岸项目园林绿化工程
2、工程地点：保定市三丰东路泰和、福地水岸小区内
3、施工范围：沥青路面及园路铺装及室外照明工程，具体范围以中标清单及甲乙双方确定的施工图范围为准。
1、工程内容包括：土方整理、沥青路面及园路铺装及室外照明等工程。
2、承包方式：采用大包干式承包。即包工、包料、包质量、包验收合格、包安全、包工期。
3、乙方所使用的材料、数量、规格以配置方案以工程清单及图纸要求为准。
1、本工程中标总价为3801862元（大写：叁佰捌拾万壹仟捌佰陆拾贰元）。
2、工程价款调整：依据工程量清单、图纸、暂估价材料认价单双方确认的工程变更资料，执行河北20xx年相关定额及其他相关文件。
1、工程施工按月进度完成后，甲方支付当期所完工程量的80%工程款，每期付工程款乙方需提供正式发票。
2、工程完工后一周（七天）内组织竣工验收，验收合格后七日内甲方支付总工程量的95%工程款。同时进入质保期（一年）。
3、待质保期满，无质量问题，甲方支付尾款5%，合同终止。
1、本工程总工期为180日历天。
2、开工日期为20xx年月日。
3、竣工日期为20xx年月日。
如遇以下情况，工期相应顺延。
1、开工前甲方不能按时提供施工场地，清理障碍，接通水电。
2、甲方原因或设计变更。
3、甲方应付款项不能按合同约定的期限支付。
本工程施工质量要求达到国家有关规范合格标准。
甲方责任
1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证。
2、组织工程施工并按合同规定办理结算。
3、为确保工程进度，应及时按合同约定付款。
乙方责任
1、按图纸及有关技术规范进行施工。
2、按图纸施工规范保质、保量，安全完成施工任务。在甲方验收合格后12个月内为质保期。
3、保证工程进度，严格按约定工期完工，如未按期完工，每拖延一天乙方需向甲方支付合同总价的2‰的违约金。
1、本合同未尽事宜由双方协商解决。
2、因不可抗力或第三方的原因造成合同无法履行，由双方协商解决。
3、本合同双方签字盖章后生效。
4、本合同一式陆份，具有同等效力，并自签订之日起执行。
建设单位盖章（章）：施工单位盖章（章）：
法人或法人或
委托代理人：委托代理人：
联系电话：
签约日期：联系电话：签约日期：
实用施工合同篇4
承建单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰装修合同示范文本》的规范，结合工程具体情况，双方本着平等诚信、互惠互利的原则达成如下协议：
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、建筑面积：
2、工程地点：
3、结构类型：
第二条 施工方式及范围
4、施工方式：
5、施工范围：
第三条 合同工期
6、合同工期：自 年 月 日起进厂做施工准备工作，从 年 月 日开工至 年 月 日止竣工，共计 天，保温系统施工的合同范本。工程竣工按主体施工单位的施工计划进行，但不得影响主体施工单位的工程进度。设计变更引起的工期按规定进行调整。具体每栋楼的开工日期按工程部出具开工令为准。
第四条 质量标准
8、工程质量：按照主体施工单位工程质量验收标准等级标准。
9、结算方式：按保温面积 ㎡估算，最终以实际保温面积展开结算。
10、合同施工价款：本外墙保温以单价 元(不含税金)计算。外墙真实漆以单价 元(不含税金)计算。
11、本工程包工包料。双方如对工程量存在争议，以审计为准。(按后期实测实量的面积计算)。
第五条 甲方工作
1、开工前五天，向乙方提供经甲方确认的施工图纸及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。主体交接，需修整另行计算，为乙方无偿提供临时设施、施工中所需的水、电及材料堆放简易场地。施工用脚手架由 方承担。
2、指派 为甲方驻工地代表，负责监督合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续(变更必须经公司盖章生效)和其他事宜。
第六条 乙方工作
1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。
2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按照要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，确保施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题与周围单位(住户)的关系。
4、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。需要变更的部分及图纸以外的签证必须经甲方认可盖章，否则无效。
5、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对所完成的工程成品进行保护(乙方竣工后甲方应及时组织验收，原则上从竣工之日起不超过10天)。
6、乙方服从甲方和监理监督，施工质量应符合甲方设计要求。
第七条 关于工期变更及逾期竣工的约定
1、如因甲方未按约定完成前期工作，影响工期，工期顺延。
2、如因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致连续停工12小时以上工期相应顺延。
4、因大风、下雨不良天气影响施工质量的情况下，不能施工;室外温度低于5℃的时间段不允许施工，工期相应顺延。
第八条 关于工程质量及验收的约定
1、乙方承诺确保用于工程的所有材料符合国家及当地建设主管部门规定的标准要求，承诺聚苯板厚度不小于 cm，单位容重不小于 kg/m3。(按工程设计要求)。
实用施工合同篇5
废砂浆回收利用项目的产生源于近几年来光伏产业的发展。 本项目生产中所用的“废砂浆”原料及生产出来的产品“碳化硅”、正是来源于和应用于光伏产业中的单、多晶硅棒切片工序。
在光伏产业链中，硅片切割是光伏电池生产中一个十分重要的工序，切割出的硅片质量直接影响到整个产业链后续电池的生产以及电池的性能质量。
在实际生产中，硅片生产厂家一般先将废砂浆进行简单的离心或沉降分离，液体部分返回工序再使用一次，其它的难以分离的部分或将其作为垃圾废弃掉，或将其处理给专业废砂浆回收利用厂家。作为一种十分重要的资源被当做垃圾处理掉，不仅会对环境产生严重的污染，而且浪费了大量的资源，令人惋惜。
随着国家节能降耗，保护环境等可持续发展政策的实施，从废砂浆中回收价值较高的碳化硅项目应运而生，并且越来越受到人们的重视。近两年中，相关单位和团体都投入了许多精力，对废砂浆回收利用做了大量的研究工作，产生出一些新技术和新工艺，取得了一定的成果。
废砂浆回收处理产生的“碳化硅”产品或再行回用于硅晶片的生产切割过程，或应用于其它工业领域，都会产生出巨大的经济价值和社会效益，对国家、对环境、对个人都是一件十分有意义的事情。
本项目生产时的原料为“废砂浆”，另外还需要“烧碱”、“硫酸”等化工原料。生产的产品是 “碳化硅”等，下面分别对我们生产中接触到的主要物质进行一下简单介绍。
废砂浆是硅光伏产业或半导体工业在硅锭（硅棒）切割生产硅片时产生的一种工业废料，它的组成成分并不十分固定，主要成分有：碳化硅、聚乙二醇和金属硅粉，另有水分、金属颗粒以及少量表面活性剂、金属螯合剂等。含碳化硅较多的称为“废砂浆”，一般由65%左右的碳化硅、6%左右的硅粉、1.5%左右的铁等金属颗粒、15%的聚乙二醇和10%左右水份组成。
碳化硅的化学成分是碳化硅，因为它的硬度十分高，人们俗称碳化硅颗粒为碳化硅。碳化硅在自然界少量伴生于岩石中，没有利用价值。工业碳化硅的生产是一种高耗能、高污染产业。碳化硅的制备合成是通过将石英砂（SiO2）与石油焦(C)等原料按一定比例混合后，在隔绝氧气的条件下利用电弧产生的高温反应烧结而成，这一反应过
程需要消耗大量的能源，平均每合成一吨碳化硅需消耗高达8000千瓦时的电能，同时上述反应过程会释放出大量的一氧化碳（CO）,一氧化氮（ NO）,二氧化硫（ SO2）等有害废气，会对大气环境造成十分严重的污染。根据碳化硅的生产方式的不同，又可将其分为绿碳化硅和黑碳化硅两大类，绿碳化硅的纯度和硬度较黑碳化硅略高，市场价格也相对较高。
碳化硅的分子式为SiC，是典型的共价键型化合物。有立方型和六方型两种晶型，立方型称为β—SiC，它是在1800～20xx℃温度下形成，属低温产物，硬度稍小，主要用于微型轴承的超精研磨。六方型称为α—SiC，它是在20xx℃以上形成的，硬度较大，一般常用的都是α—SiC。碳化硅在一个大气压下的分解温度为2400℃，无熔点。α—SiC碳化硅理论密度是3.18g/cm3，碳化硅粉的自然堆积密度在
1.2～1.6g/cm3之间。碳化硅的莫氏硬度仅次于金刚石，在9.2～9.3之间，威氏显微硬度3300kg/mm2 。由于碳化硅具有相当优异的特性，所以它的应用领域十分广泛。
碳化硅（碳化硅粉）用于制作砂轮、砂纸、砂带、油石、磨块、磨头、研磨膏等。由于碳化硅的性质特点，最适合半导体工业材料及压电晶体材料方面的切割、研磨抛光等。尤其是在太阳能电池硅片切割中，国际上绝大多数生产厂家都要用到碳化硅。
利用它具有的高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性、高的高温强度及导热性能良好、抗冲击等特点，碳化硅可用于各种冶炼炉衬等构件、碳化硅坩埚等。可用于制作耐磨、耐蚀、耐高温等高级碳化硅陶瓷材
料。在航空航天工业碳化硅材料还可以制做火箭发动机喷管、燃气轮机叶片等。
光伏产业中所用的碳化硅主要在硅片切割工序。由于光伏产业对硅片有特别严格的要求，并且在切割效率和质量方面与碳化硅的选用有着密切的关系，所以，在碳化硅的选择使用方面都十分苛刻。
硅片切割用碳化硅多为绿碳化硅，在粒度选择上相对于不同机型的线切割机来说一般常见的有两种：1200与1500目（极少数采用800和20xx目），且它的粒径范围要求狭窄，晶角要尖锐锋利，绝不能混入大颗粒物质，避免划伤硅晶片。为了防止金属离子对硅片的玷污，要求碳化硅的纯度要高。硅片切割用碳化硅国内没有统一标准（有的企业采用日本JZS工业标准）。
废砂浆中的碳化硅含量在65%左右，根据工艺水平提取率在80%左右总收率为50%左右。
生产一吨碳化硅，需要浓硫酸（98%）、烧碱的费用为300元。
3、 水、电的消耗量
实用施工合同篇6
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及相关规定、条例，遵循平等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。
戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程
温州市鹿城区藤桥镇
劳务承包，按综合单价以图纸尺寸计算承包费用。
A型结构混凝土底板、C、D型结构挡土墙钢筋混凝土片石、混凝土垫层
1、 L挡土墙及A型结构底板采取综合单价方式，施工费单价135元/，单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用，合同期内单价不做调整。
2、 片石及混凝土垫层采取单价承包，施工内容包括基础面清理、排水、片石垫层铺设、C15砼垫层施工;按照图纸尺寸以平方米为单位计算，片石垫层(厚15cm)单价为4元/,混凝土垫层(厚10cm)单价以4元/。计量方式采用按月计量，与甲方同建设单位计量同步。 甲方：戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目部 以下简称甲方
：100日历天
甲方职责：
1、 负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。
2、 协助乙方完成施工报审报批及备案手续。
3、 根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。
4、 负责在温州设立工程账户便于乙方结算。
5、 监督管理乙方开展各项施工生产活动。
乙方职责：
1、 负责组织人员、材料、设备进行施工生产，负责现场的施工管理等相关事宜。
2、 负责编制施工方案，完善施工过程控制资料及质量保证资料。
3、 按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。
4、 协调当地关系，保证施工生产的顺利进行。
5、 在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。
工程款结算采取按月结算方式，甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后2日内支付乙方工程款，支付金额为建设单位下拨进度款的96%，其余4%作为管理费用甲方收取。甲方总管理费用的最高限额为中标金额的4%，若工程造价达不到中标金额，则按照实际完成造价的4% 计取。甲方收取的费用中，2%为甲方驻温州分公司的管理费用，另外2%为材料发票税金及外经证使用等费用，甲方收取此项费用后，材料发票由甲方开具，乙方不再提供材料发票等完税证明材料。
此合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份，自双方签字之日起生效，工程结束款项付清后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
实用施工合同篇7
xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程
工程量增加补充协议
建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方）
施工单位：xx建设管理股份有限公司xx分公司（乙方）
xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
以上增加工程量概算金额：元
2. 工期要求：按原来合同工期不更改
3. 承包方式、双方权力责任同原合同
4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同
5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。
6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。
7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
建设单位：（公章）施工单位：（公章）
负责人：负责人：
订立日期：20xx年12月6日
建设单位： （甲方） 施工单位： （乙方）
xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
以上增加工程量概算金额： 元 二)工期要求：
按原来合同工期不更改
三)承包方式、双方权力责任同原合同
四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同
六)在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。
七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
建设单位：（公章）施工单位：（公章）
负责人：负责人：
订立日期：
20xx年12月6日
