当前位置:网站首页 >> 作文 >> 项目委托书的 项目委托书的法律效力(12篇)

项目委托书的 项目委托书的法律效力(12篇)

格式:DOC 上传日期:2024-03-20 18:32:47
项目委托书的 项目委托书的法律效力(12篇)
时间:2024-03-20 18:32:47     小编:zdfb

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

项目委托书的 项目委托书的法律效力篇一

由贵司负责设计和工程总承包的xxxxxx有限公司超白光伏玻璃生产线已进入设备安装阶段,即将投产。我司根据光伏玻璃市场情况决定在原片成品库地段建设两条光伏玻璃深加工生产线。为了实施项目建设,现特委托贵司进行深加工项目设计,同时,因布置两条深加工线所引起的厂区功能分区变化和设计调整也在委托之内。具体情况如下:

xxxxxx有限公司光伏玻璃深加工生产线项目。

利用原片成品库和碎玻璃堆场地段,请另外规划碎玻璃堆场。

新建。

生产线

两条深加工生产线

规模

2×14000o/天

总产能

一千万平米/年

产品品种

超白压延玻璃

产品厚度

2.5~ 4mm

1、玻璃原片:原片从冷端经叉车转运至深加工车间;

2、供水:采用城市自来水或厂区自备深井水,并根据深加工工序要求设计超纯水制备系统;

3、供电:厂区开闭所10kv供电,需设计深加工车间变电所;

4、排污:设计磨边污水处理系统;

5、运输:深加工成品均按汽车运输考虑,装车同时考虑行车和叉车两种方式。

1、磨边:如无更合适的.建议采用佛山保特罗磨边机;

2、镀膜:如无更合适的建议采用意大利赛福徕进口滚涂机;

3、钢化机组:如无更合适的建议采用北玻或兰迪产品;

4、上下片机:如无更合适的建议采用国产机械手;

5、其它设备:选用国产主流厂家产品;

1、绿色环保:污水排放必须达标;

2、产品品质:高档多晶硅太阳能电池用光伏玻璃。深加工总成品率大于90%;

3、工艺流程尽量合理,减少运行费用。

1、厂区功能分区变化调整设计7月底完成;

2、深加工车间建筑结构施工图8月15日前提交;

3、深加工系统主要设备表7月20日前提交;

4、各专业施工图8月底前分批提交。

感谢贵司对我司工作的大力支持!顺颂商祺!

委托人:

20xx年xx月xx日

项目委托书的 项目委托书的法律效力篇二

兹授权xxx同志为我公司承建的xxxx工程项目经理,其在公司授权职责范围内行使下列职权:

1、作为公司委派施工现场的法定代理人,是工程质量、进度、安全、成本、人力资源管理的第一责任人。

2、组建项目经理部,主持项目经理部的日常管理工作。

3、严格执行国家有关法律、法规及各级建设主管部门和公司的各项规章管理制度,对违反国家(或行业)有关规范、标准、规程及强制性标准条文的.行为予以纠正。

4、参与民工队组、材料供应商、专业分包队伍的选择及合同谈判,在合同签订前报项管中心审批,并根据施工需要与民工队组、材料供应商、专业分包商签订管理责任书,有权对不服从指挥的民工队组、不合格材料以及专业分包队伍作出清退的决定。

5、组织工程各阶段的质量验收工作,确保工程质量一次验收合格。

6、保证安全文明费用专款专用,对安全生产、文明施工不达标的项目,有权通知公司财务部门直接划拨资金用于整改,有权对各民工队组的违章行为作出处罚决定。

7、有权对工伤事故按有关规定进行处理,在工程发生紧急事故时,有权采取紧急措施避险。

8、根据《工程施工合同》有关条款,及时做好工程进度报量和结算工作,在存在拖欠工程款时,有权向建设单位催收。

9、是项目部技术资料专用章保管、使用的唯一指定责任人,在工程建设设期间对项目部技术资料专用章的雕制、保管、使用负全面责任。

本授权书自签发之日起生效。

授权单位(盖章): 北京爱普电力工程有限公司

法定代表人(签章):

签发日期: 20xx年 x月 12 日

被授权项目经理姓名: xxx

项目委托书的 项目委托书的法律效力篇三

工程委托书(gc-10)

编号:[0.x]-x-(x)-委-xxxx

致:深圳########团股份有限公司

兹委托贵单位承建 海南儋州########沙盘模型底座 施工,具体工程委托约定如下:

1. 工程范围: 海南儋州########沙盘模型底座

2. 施工依据: 配合营销部顺利开放

3. 工 期: (填写工期及开工日期)

4. 工程质量验收标准:按照国家现行的施工质量验收标准执行。

5. 工程结算依据:本工程计价办法采用全费用总价包干:82293.16元(人民币:捌萬贰仟

贰佰玖拾叁点壹陆);计价项目及单价见报价单。

6.保 修: 按照合同第五条有关条款

7.付 款:工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%,办理完毕结算后14天

内支付至结算造价的95%,余款待保修期满后14天内一次付清。(如无保修时,办理完毕

结算后14天内一次付清。)

8.违 约:由于被委托单位原因导致工期延误的,按违约金 200 元/天处罚,处罚总金额

不超过本委托工程造价10 %;由于委托单位原因造成工期延误的,工期相应顺延。

9.其 他:本工程竣工经验收合格后,被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料,

28天内提交工程结算资料;否则,视为被委托单位经济权利放弃。

委托单位: 儋州恒########有限公司工程部被委托单位:深圳######集团股份有限公司

签约代表(盖章):(工程部经理或主管领导签字) 签约代表(盖章):(被委托单位签字)

日 期: xxxx 年 xx月 xx日 日 期: xxxx 年xx月xx日 工程量清单

工程名称:(填写工程名称,同上)

编号:

(填写委托编号,同上)

项目委托书的 项目委托书的法律效力篇四

兹授权___为我公司(广州市__限公司)签订经济合同,其权限是参加闭路电视监控安装与监控服务合同代签订及后续服务事宜。

授权单位:(盖章)

法定代理人:(签名)

授权期限:__年__月__日至__年__月__日。

签发日期:__年_月_日。

1、超越授权地域范围使用本《法人授权委托书》均属无效使用。

2、授权事项范围内,被授权方通过合法方式代表授权方从事活动的,其法律后果方由授权方承担,否则被授权方任何超越授权事项行事或以不合法的方式行事的,产生的一切后果概由被授权方自行承担。

3、授权期限到期或授权被授权方提前撤销后,被授权方仍以授权方名义行事的,对授权方不产生任何法律效力,一切后果由被授权单位自行承担。

项目委托书的 项目委托书的法律效力篇五

委托人(单位):

受委托人:

我公司因业务需要,特委托,身份证号码:等同志为我公司练习承接工程项目承建事宜。

一、工程项目名称:

工程项目地址:

工程项目造价及方量:

二、工程收费标准及付款方法等相关条件以我公司与业主(中标方或发包方)签订的合同为准。

三、上诉一到四条的内容,我公司全部认可接受,待我公司与业主(中标方或发包方)签订正式承包施工合同时,当天支付受委托人,我公司皆视为受委托方完成了我公司的委托要求。同时,受委托方不介入业主(中标方或发包方)与我公司的任何合作关系,更不承担任何风险及任何责任。

四、我公司按承接的工程项目总造价的%(百分之)支付共计人民币大写提取给受委托方,作为受委托人的人力资源、关系及前期费用的投资回报:工资、劳务差旅费、通讯、招待费、福利资金等综合服务费用(税金全部由我公司承担),其支付办法为:按工程进度提取支付,直到全款过完为止,该委托承诺自动作废。

五、以上承诺保证如期兑现,如有违约,受委托方可凭此件向我公司或委托人要求索赔,并由我公司或委托人按实际工程项目总造价3%的违约金赔偿给受委托方。

六、本承若书一式贰份,我公司签到工程承包合同有效,视受委托方完成了我公司的委托要求,我公司承诺自愿支付以上款项,如没有签到工程承包合同,本委托承诺自动作废。

七、如双方有违约,发生争议不能解决,可向法院申请仲裁。

八、备注:如委托方违约不支付受委托方的劳务等综合服务费,受委托方有权将我公司承包的工程项目转给其他第三方,也可凭借此委托承诺阻止工地施工,直到应该得到的

及总造价3%的违约金全款过完为止,该委托承诺自动作废。

特此承诺

公司名称:

及劳务队,债权、债务由乙方负责,乙方自主经营,自负盈亏,工地发生的一切事务及纠纷甲方概不负责。

4、委托协议一经生效,乙方自觉与************建筑安装工程有限公司沟通协商相关问题(包括拨款、现场技术及安全等),甲方不再参与。

5、地下室封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方,否则由此造成的损失由甲方负责。

6、本委托书自签字之日起生效。

7、委托书一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(签字):

身份证号码:

联系方式:

__________年__________月__________日

乙方(签字):

身份证号码:

联系方式:

__________年__________月__________日

项目委托书的 项目委托书的法律效力篇六

甲方:_________________________

乙方:_________________________

为保证xxxx房地产有限责任公司开发的xxx楼项目的.顺利实施,经甲乙双方协商同意,达成以下一致意见:

1、项目名称:xxxxxx楼及地下车库

2、项目地点:xxx市xxx路

1、甲方承包的xxxxxxxx楼及地下车库工程全权委托乙方,由乙方全面负责xxxxxxxxxx工程的一切事务。

2、xxxxxxx工程实施细则及程序以xxxxx房地产有限责任公司与xxxxx建筑安装工程有限公司签订的《建筑安装工程施工承包合同》各项条款为准。

3、乙方负责xxxxxx工程的现场技术与安全,组建项目部及劳务队,债权、债务由乙方负责,乙方自主经营,自负盈亏,工地发生的一切事务及纠纷甲方概不负责。

4、委托协议一经生效,乙方自觉与xxxxx建筑安装工程有限公司沟通协商相关问题(包括拨款、现场技术及安全等),甲方不再参与。

5、地下室封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方,否则由此造成的损失由甲方负责。

6、本委托书自签字之日起生效。

7、委托书一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(签字):xxx

身份证号码:xxxx

联系方式:xxxxxx

20xx年x月x日xxxx

乙方(签字):xxxx

身份证号码:xxx

联系方式:xxxx

20xx年x月x日

项目委托书的 项目委托书的法律效力篇七

本授权委托书声明:我 王德 系 中得建设集团有限公司 的

法定代表人,现授权委托 中得建设集团有限公司 的` 张列虎 为我

梅岭壹号花园洋房及别墅 工程的 项目经理 ,我承认代理人全权

代表我所签署的本工程的所有内容。

代理人无转委托权,特此委托。

代理人:(签字) 性别 :男 年龄: 38岁

身份证号码:4222222 职务:项目经理 投标人:中得建设集团有限公司(盖章)

法定代表人: (签字并盖章)

授权委托日期: 年 月日

法人身份证复印件 项目身份证经理复印件

项目委托书的 项目委托书的法律效力篇八

委托方(甲方):

受托方(乙方):

甲方委托乙方工程项目为xxxxxx工程,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:

(一)在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的工程项目施工要求及说明。

(二)委托授权内容:

1、材料要求:腻子粉、潭涂、底面漆全部为邱氏;

2、施工流程:满刮腻子一遍→打磨→潭涂→底漆一遍→面漆二遍;

3、所有外墙涂料工程造价为每平方米 元。

4、工程款结算:工程完工后甲方及时组织验收,验收合格后由新七集团相关部门出具工程量,经三方(新七集团、甲方、乙方)确认后按每平方米 元结算。

5、安全文明:施工现场如发生安全文明事故所产生的费用在 元以内由乙方负责。

(三)双方的责任和义务

1、甲方的责任和义务

1.1甲方负责考核工程进度,并按进度拨付工程款。

1.2甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。

2、乙方的责任和义务

2.1乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工,并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务。

2.2乙方负责按照有关技术规范进行施工,并服从甲方技术人员的现场指导及质量监督。

2.3除不可抗拒自然灾害以外,乙方责任工程质量,确保顺利通过验收。

2.4乙方必须严守信誉,确保按时完成。若乙方不按时、按质、按量完工,甲方有权终止合同。

2.5工程竣工及时向甲方申请收验。

2.6乙方必须为施工工人办理工伤保险后方可施工。

2.7因工程需要而变更本协议时,甲乙双方协商解决。

2.8甲方需满足乙方的施工要求,因甲方原因未达到乙方施工要求所产生的`费用全部由甲方承担。

2.9委托期限为签订该协议起至该工程竣工验收止,此委托书中被委托人不得再次委托。

(四)付款方式

甲方支付乙方该项目的全部费用为 元。施工期间甲方需要支付乙方日常生活费,完工后工人退场需支付人工费的80%,xx年春节(即xx年1月18日)前支付工程款总额的95%,工程验收合格后一年内结清所有工程款。

(五)本协议一式两份,甲乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法人代表(签字):_________

法人代表代表(签字):________

_________年____月____日

_________年____月____日

项目委托书的 项目委托书的法律效力篇九

委托人:

受委托人:

委托人因与____买卖合同纠纷案需要,特委托受委托人作为其诉讼代理人。

受委托人林律师、廖律师的代理权限为:代为办理立案起诉手续,代为申请诉讼保全,代为参加开庭、发表代理意见、举证、质证,签收法律文书,代为放弃变更诉讼请求、代为和解、代为领取退回的诉讼费用、代为执行,代为执行和解、放弃变更执行请求、代为领取执行标的等一般代理事项。

受委托人的代理权自本授权委托书签署之日起至该案法院执行终结日止。

委托人签字:

受委托人签字:

______年______月______日

______年______月______日

项目委托书的 项目委托书的法律效力篇十

项目印章使用授权书

致:鹤山市鼎丰房地产有限公司 (建设单位)

鹤山市工程建设监理有限公司(监理单位)

我司承建的凤凰湾一期3、4座,5、6座,7、8、9、10座工程,为便于项目部开展组织管理工作,公司拟于20xx 年2月12日启用“凤凰湾一期3、4座,5、6座,7、8、9、10座”项目印章。该项目印章仅限用于施工技术资料,不可用于签订任何经济合同或协议。

特此函告!

甘肃第四建设集团有限责任公司

(公章)

20xx年2月12日

抄送:鹤山市建设工程质量安全监督检测站

项目委托书的 项目委托书的法律效力篇十一

授权人:

被授权人:

甲方委托乙方工程项目为xxxx工程,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:

一、在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的工程项目施工要求及说明。

二、委托授权内容:

1、材料要求:腻子粉、潭涂、底面漆全部为邱氏;

2、施工流程:满刮腻子一遍→打磨→潭涂→底漆一遍→面漆二遍;

3、所有外墙涂料工程造价为每平方米元。

4、工程款结算:工程完工后甲方及时组织验收,验收合格后由新七集团相关部门出具工程量,经三方(新七集团、甲方、乙方)确认后按每平方米元结算。

5、安全文明:施工现场如发生安全文明事故所产生的费用在元以内由乙方负责。

三、双方的责任和义务

(一)、甲方的责任和义务

(1)甲方负责考核工程进度,并按进度拨付工程款。

(2)甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。

(二)、乙方的责任和义务

()乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工,并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务。

(2)乙方负责按照有关技术规范进行施工,并服从甲方技术人员的现场指导及质量监督。

(3)除不可抗拒自然灾害以外,乙方责任工程质量,确保顺利通过验收。

(4)乙方必须严守信誉,确保按时完成。若乙方不按时、按质、按量完工,甲方有权终止合同。

(5)工程竣工及时向甲方申请收验。

(6)乙方必须为施工工人办理工伤保险后方可施工。

(7)因工程需要而变更本协议时,甲乙双方协商解决。

(8)甲方需满足乙方的施工要求,因甲方原因未达到乙方施工要求所产生的.费用全部由甲方承担。

(9)委托期限为签订该协议起至该工程竣工验收止,此委托书中被委托人不得再次委托。

四、付款方式

甲方支付乙方该项目的全部费用为元。施工期间甲方需要支付乙方日常生活费,完工后工人退场需支付人工费的80%,xx年春节(即xx年月8日)前支付工程款总额的95%,工程验收合格后一年内结清所有工程款。

五、本协议一式两份,甲乙双方各一份

其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。

授权人:

被授权人:

日期:

项目委托书的 项目委托书的法律效力篇十二

_____________(受理单位名称):

兹有我司需办理(办理的事项)等事务,现授权委托我司

员工:_______

性别:_______

身份证号码:_______

前往贵处(司)办理,望贵处(司)给予接洽受理为盼!

法人代表(签字):

(单位名称)(盖章)

x年x月x日

特邀律师:

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服