当前位置:网站首页 >> 作文 >> 2023年工程合作意向书 工程项目合作协议书(7篇)

2023年工程合作意向书 工程项目合作协议书(7篇)

格式:DOC 上传日期:2023-03-14 08:22:44
2023年工程合作意向书 工程项目合作协议书(7篇)
时间:2023-03-14 08:22:44     小编:zdfb

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

工程合作意向书 工程项目合作协议书篇一

乙方:____________

为促进________经济发展,经甲乙双方协商,就乙方在________投资建设项目,初步达成如下意向:

一、项目总投资____万元,占地____亩,初步选址在________________。

二、甲方负责为乙方提供建设用地,乙方取得的土地只能用于________项目建设,不得挪作他用。

三、甲方为乙方项目建设创造良好的外部环境,保证乙方享受____市有关投资优惠政策。

四、乙方确定投资后,甲方负责协助乙方办理项目建设立项及开工前所需的各项审批手续。

五、乙方负责提供项目建设方案。

六、所建设项目必须符合国家产业政策,并遵守国家有关法律、法规,守法经营,依法纳税。

七、本意向书签订后,甲乙双方按各自的义务抓紧时间运作,待条件成熟后签订正式协议。

八、本意向书是双方合作的基础,甲乙双方的具体合作内容以双方的正式协议为准。

九、本意向一式贰份,甲、乙双方各执壹份。

甲方:________乙方:____________

代表人:________代表人:____________

____年____月____日____年____月____日

工程合作意向书 工程项目合作协议书篇二

甲方:_____人民政府(以下简称“_____政府”)

乙方:_____电力投资有限公司(以下简称“旷达电力”)

根据有关法律法规,本着战略合作、互利共赢、共同发展的宗旨,为推进农业科技创新,促进新能源建设及农业的发展,就内蒙古赤峰市巴林左旗_____镇_____村300mw光伏电站与生态农业一体化项目,经友好协商同意签订以下合作协议:

(注:本协议属框架性意向合作协议)

本次协议涉及的项目投资主体为本公司的全资子公司旷达电力,与_____政府不存在关联关系。

旷达电力注册资本50,000.00万元,目前公司持有其100%股权。

旷达电力20xx年度营业收入2,781.41万元,净利润484.01万元,总资产79,8_____.97万元,净资产26,709.01万元(经审计)。

旷达电力20xx年1-10月营业收入33,945.84万元,净利润2,688.24万元,总资产84,663.48万元,净资产54,397.25万元(未经审计)。

1、基本情况:旷达电力出资在巴林左旗_____镇_____村建设光伏电站与生态农业一体化项目,其中光伏电站建设自20_____年到20xx年的规模为300mw,占地面积约为10000亩;配套生态农业项目,占地面积约为20xx亩;合计占地面积约为12000亩。x

2、投资规模:该项目总投资额约为人民币30亿元。

3、合作期限:自本协议签订之日起,双方开始实施战略合作,合作期限为20xx年至20xx年。

1、旷达电力负责引入行业先进技术,在巴林左旗_____镇投资建设光伏电站并积极促进农业的综合开发,负责项目建设的所有投资。

2、_____政府负责协调相关职能部门,为旷达电力建设光伏电站与生态农业一体化项目的项目审批、项目用地、企业税收等方面给予优惠政策,并全力支

持项目建设。

1、本协议签订后,旷达电力应当于_____日内向_____政府相关部门报送资料,_____政府负责协调相关职能部门,在30日内办理光伏电站项目申请相关事宜。

2、旷达电力需:在本协议签订之日起6个月内,委托具备相应资质的设计单位按照规范要求完成项目备案所需的支撑性报告的编制和评审,完成可研的编制和评审;在20_____年8月底以前,完成项目备案工作;在项目核准之日起1个月内,完成工程设计及工程招标,实现一期工程开工建设;到20_____年底,光伏电站与生态农业一体化项目一期100mw能够投入运营。

1、_____政府成立专项项目建设协调领导小组,为旷达电力的项目提供长效的政策支持,并积极协调相关职能部门,依照国家西部大开发和新能源与农业一体化发展的优惠政策,支持旷达电力的项目建设,积极配合旷达电力在20_____年至20xx年期间争取300mw的光伏电站项目指标,并积极配合旷达电力协调巴林左旗的电网接入。

2、旷达电力出资在巴林左旗_____镇建设光伏电站与生态农业一体化项目,于20xx年前分期累积投资额达到30亿元人民币。

(五)其他

本协议自签订之日5个工作日内,旷达电力向_____政府交纳300万元保证金。待项目开工后旷达电力投资达到保证金数额后,如在20_____年8月31日因客观原因不能完成该项目备案_____政府将此保证金退还。

甲方:_____人民政府 乙方:_____电力投资有限公司

代 表:__________ 代 表: __________

___年___月___日

工程合作意向书 工程项目合作协议书篇三

甲方: _____开发有限公司

乙方: _____工程有限公司

为开拓市场,增强竞争力,提高市场占有份额,保质、保量按时完成工程任务,并做好完工后的保修工作,维护甲、乙双方的信誉,甲乙双方通过友好协商,决定就《钟山区大河镇20xx年度乡村旅游项目太阳能路灯采购项目》工程项目签订本协议书,供双方共同遵守。

一、 合作方式:

1. 授权合作:中标后甲方与业主签订施工合同,甲方授权乙方代表甲方施工,乙方负责经营工程项目内容包括(投标、工程实施、竣工结算、完工后保修、货款回笼、税费缴纳等所有经营内容),乙方经营工程项目自负盈亏。

2. 甲乙双方合作项目中,如果有甲方能生产的产品,在同等条件下,必须使用甲方生产的产品,业主指定的产品除外。

3. 本项目所有的资金投入,全部由乙方负责。所有款项必须划入甲方账户,进行单项合同的往来最终结算。乙方在付清与甲方所有合同约定的货款后,业主支付的工程款富余金额,甲方在七天内按时划入乙方指定的账户内,不得以任何理由拖欠。如在7天内甲方没有按时划入乙方指定的账户内,按工程款富余金额1/1000利率每日赔偿.

二、 相关收费:

1. 项目样品费:甲方提供乙方投标样品一套(灯杆50cm,30w灯头,120ah胶体蓄电池,100w电池板,控制器)。甲方提供的投标样品若中标后,安装样品必须与投标样品一致,若样品不一致,发生的一切经济损失由甲方承担。中标后,甲方将投标样品中50cm灯杆更换成一根完整灯杆,收费金额按安装样品一套单价收取。若未中标,50cm灯杆不更换,收费金额为20xx元。样品金额在投标前收取。

2.根据标书的制作收取制作费用 2500 元。凡乙方需以公司名义投标项目,投标文件统一由甲方管理中心安排制作(投标文件统一由甲方管理中心安排制作:投标文件的制作必须满足招标文件规定的所有要求,投标文件若因甲方投标标书的原因废标,标书制作费用由甲方负责)。经公司许可,乙方可自行进行投标文件制作,交甲方管理中心审核合格后方可盖章封标,乙方自行制作标书时,甲方不再收取该费用。

3. 税金缴纳:

1) 乙方货款到达公司账户中(投标后的项目总价),甲方扣除8%的税金,将剩余款项支付给乙方。

4.其他费用:

1) 如果乙方要求甲方派驻项目管理人员或派送资质文件。甲方派驻项目管理人员工资按 200元/天(从出发当日计算),派送资质文件工资按 150元/天(从出发当日计算),往返路费、餐费、住宿等差旅费用由乙方负责,以上费用由乙方直接划至甲方指定账户。

2) 如需缴纳投标保证金,乙方提前转帐给甲方,甲方应按招标时间要求提前汇入招标人指定帐户,等投标结束后,投标保证金回到甲方账户后,甲方应将投标保证金在七个工作日内如数退还给乙方。

3) 若相关项目工程涉及纠纷由乙方负责协调解决并承担相应费用,如涉及诉讼案件,相应的诉讼费、鉴定费、律师服务费、差旅费等费用及调解、判决结果均由乙方承担,甲方有权从乙方应领取的工程款项中扣除。

三、 项目管理:

1. 甲方中标签合同后,该项目后续相关工作由乙方自行负责。

2. 甲方向乙方提供投标所需的全部资料,如需要甲方提供资质原件验证,甲方将派人员送到项目目的地,所需的差旅费用由乙方负责。

3. 乙方完整地执行工程的全部细节直至工程竣工验收,并将中标通知书、合同、竣工验收资料等与工程有关的所有资料交壹份原件给予甲方存档。

4. 甲方对建设方签订的合同规定,同时对乙方具有同等的法律效力。乙方必须严格按照同建设方签订的合同执行,如果乙方未能按照合同执行,则由此产生的一切后果,均由乙方自行承担,甲方有权采取一切措施对乙方进行惩罚。

5. 该协议执行过程中,所产生安全责任事故,全部由乙方承担责任并处理完善。乙方发生的债权债务由乙方清理,如因债务不清发生的各种纠纷和法律处罚,概由乙方负责。

四、 经济责任:

1. 乙方联系承接工程业务过程中所发生的一切费用包括招标费用均由乙方承担。

2. 乙方在联系承接工程业务过程中,未经甲方授权,行为人自己的行为所导致的经济及法律责任由行为人自负,甲方不承担任何连带责任。(提倡守法经营、廉洁自律,不得搞不正之风,如出现行贿的行为,责任自负)。

3. 乙方联系工程投标(包括中标后),甲方有责任予以配合并保证乙方工作的顺利进行,但乙方应承担甲方为此工作所发生的一切费用。

4.乙方应当按与业主签订的工程项目合同中的有关条款严格执行,并以此承担合同规定的所有责任与义务。

5. 在施工过程中,甲方对乙方施工质量进行检查、贯标过程以及工程申报获奖验收所发生的费用均由乙方承担。

六、 安全责任:

1. 该项目中标后,乙方使用甲方名义签订合同,项目安装等由乙方自行负责,相关的安全问题由乙方自行负责。

七、 其它事项:

1. 未经甲方同意,乙方不得以甲方及所属项目的名义擅自私刻任何印章。确有需要刻制的,应向甲方提出书面申请,经甲方书面批准后统一刻制,并在甲方备案。印章的管理遵照甲方印章管理制度执行。对擅自私刻章、擅自开设银行账户或擅自担保借款的,甲方将严肃查处并予以处罚,处罚金额为20万元。同时乙方应承担一切责任,造成甲方损失的由乙方负责赔偿,同时甲方保留进一步追究乙方法律责任的权利。

2. 在本工程合同签订以前,甲方为本工程承担的一切费用均由乙方全部承担。

3. 协议争议的解决:本协议履行过程中,如发生纠纷,甲乙双方应及时协商解决。如协商不成,应向甲方所在地法院提起诉讼。

八、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字生效,项目完全结束后协议自行失效。

九、公司收款账户信息:

开户行:__________银行

户 名:__________

卡 号:_______________

开户行名称:中国农业银行成都温江支行友谊花园分理处

甲方 _____开发有限公司 乙方:_____工程有限公司

代表:__________代表:__________

电话:__________电话:__________

传真:__________传真:__________

签订日期: __________ 签订日期:__________

工程合作意向书 工程项目合作协议书篇四

甲方(单位名称):________________________(以下简称甲方)

甲方代表:_________ 联系电话:_________

乙方(公司名称):_________________________(以下简称乙方)

乙方代表:_________ 联系电话:_________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑工程承包合同条例》及其他有关法律规定,本着平等互利、公平诚信、精诚合作的原则,甲乙双方就本项目的施工达成如下意向:

第一条、经甲方对乙方审核,甲方拟委托乙方就甲方_____________工程进行承包。

第二条、乙方必须保证所提供的承包工程要求的相关资质证明材料真实、合法、有效。

第三条:技术服务

乙方必须指派技术负责人和配齐技术人员,严格按照甲方提供的设计图纸和作业规程进行施工。乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并向甲方提供施工人员学习记录,保证在整个施工过程中正确、完整地执行,无措施或未交底严禁安排施工。

第四条:安全管理

1、乙方必须服从甲方的安全管理与协调,执行各种安全指令。依据安全生产法律法规、矿安全管理制度、规程进行施工。

2、乙方必须指派专职安全生产管理人员或安全监督人员,必须按时参加甲方组织的各种安全检查和会议。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。

第五条:现场管理

乙方必须配齐现场管理(包括跟班管理人员),跟班管理人员必须持有有关部门核发的合格有效的安全资格证书,服从甲方的安全管理和参加甲方组织的安全培训。乙方必须保证现场正常跟班,跟班管理人员不得无故更换,确需更换时,必须经甲方同意。

第六条:特殊工种

乙方必须配齐特种作业人员,特种作业人员必须持有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。特殊工种必须接受甲方的统一管理和参加甲方组织的安全培训。

第七条:职工素质

乙方必须派驻有从事煤矿掘进三年以上工作经验的施工工人,严格按照《煤矿安全规程》、《安全操作规程》进行施工,工人必须严格遵守甲方的规章制度,发现“三违”,甲方有权进行处罚。

第八条: 入驻规定

招标程序完毕后,甲乙双方于2日内签定工程承包合同,合同签定3日内,乙方必须派人入驻施工现场进行施工。

第九条: 甲乙双方联系方式及响应时间:甲乙双方应以调度会议、安全办公会议等有关会议统一协调安排工作,并将内部联系单、传真、等以书面形式送达对方。

第十条、承包方式:除建设方提供的设备及材料外,乙方包工包料。 第十一条、结算方式:

以集团公司财务结算规定执行。

第十二条、材料采购与供应

1、乙方根据协议约定,甲乙双方共同按照设计规范的要求,采购工程所需要的材料设备,并提供产品合格证明,在到货24小时内通知甲方验收,对不合格的产品,由乙方按甲方要求的时间运出施工现场,主要建设材料须经甲乙双方认可。如因材料质量造成的工期延误,合同工期不予延期。

2、根据工程需要,经甲方批准,乙方可使用代用材料。

第十三条、甲方职责与权力:

1、甲方搞好“三通一平”工作,办理好属于甲方应该办理的一切手续。

2、甲方应在开工前向乙方进行现场交底,做好各项进场必备条件,说明注意事项。

3、负责及时按进度拨付工程款给乙方,委派好技术管理人员,协助乙方工作,并协调乙方及时解决施工中发生的技术难题。

4、负责协调与当地政府和周边地区的关系,较好的处理好乙方提出的合理化意见和建议,并督促控制乙方在施工过程中的质量、安全与进度。

第十四条、乙方职责与权利:

1、参加甲方组织的施工设计方案现场交底。

2、乙方在施工期间全面承担乙方工程的管理和施工职责,对工程质量、安全、进度负责,保证所供材料质量。

3、在施工期间,乙方应精心组织和编制施工组织设计,负责按照施工组织设计施工。

4、严守操作规程,接受甲方、监理及所委派代表的质量检查与技术监督,收集和整理好各项技术资料存档。服从、听取甲方的正确

指挥。

第十五条、工期延误

对以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。

1、工程量变化和设计变更;

2、一周内,非乙方原因停水、停电累计超过8小时;

3、不可抗力;

4、合同约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。

5、甲方分包工程造成的工程延误。

第十六条、隐蔽工程,中间验收

对隐蔽工程,乙方随时通知甲方及监理,经甲方与监理验收合格并签字后,方可进行下一道工序的施工。

第十七条、本意向书,不具备法律效应,只作为双方合作意向声明。 第十八条、甲乙双方商定 年 月 日签订正式合同。

第十九条、本协议一式肆份,甲乙双方各贰份,经双方签字盖章后生效,本意向书是双方合作的基础,甲乙双方的具体合作内容以正式合同为准。

甲方代表签字: 乙方代表签字:

工程合作意向书 工程项目合作协议书篇五

甲方:_________________

乙方:_________________

甲方和乙方经过平等自愿友好协商就石河子天富热电厂煤场全封闭epc总承包项目工程达成合作意向:

1、甲、乙双方共同组成联合体单位投标,甲方作为主办方,乙方作为协办方;

2、甲、乙双方共同为该项目的中标方,乙方是实际承包管理单位。甲方负有监督管理责任,乙方完全负责该项目的生产经营,并接受甲方的监督;

3、乙方向甲方开具发票,乙方做成本核算,成本发票留在乙方处理。乙方向甲方提供缴税发票复印件并加盖公章,甲方向业主开具发票并按税务部门规定的差额交税。

4、工程合同签订后,业主向甲方支付工程款,甲方在三个工作日内足额支付给乙方,乙方7个工作日内向甲方支付工程款总造价的百分之一的管理费;

5、乙方向甲方上缴工程总造价百分之一的管理费;劳保费统筹费用按照上级部门返还的数额,甲、乙双方各分50%;

6、甲方认可乙方按规范选择的专业合格分包商及材料供货商;

7、该协议是双方合作意向协议,是指导性,原则性协议,是联合体投标协议书的前提,是将来项目工程中标后双方签订工程施工合同的文件依据,双方共同遵守。

8、该工程合作意向书一式六份,各执三份。

甲方:__________

乙方:__________

工程合作意向书 工程项目合作协议书篇六

甲 方:_______________(以下简称甲方) 公司地址:____________

乙 方:_______________ (以下简称乙方) 公司地址: ____________

甲、乙双方经友好,坦诚协商,就甲方“ ___________”的建设项目合作事宜,达成共识如下:

一、项目概况

工程项目:

一期建设面积:____________ ㎡ 层高:______层

一期建设项目总投资额约为:______万元(______元整)

工期约为:_____年

二、出资合作方式:主体结构包工、包料、包周转材

方案一:甲方负责三通一平后移交给乙方;乙方出资到一期项目结构封顶。

方案二:乙方负责融资。

三、甲方责任及义务

1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。

6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

7、按施工图纸完成桩基础部分施工工作,严格按国家规范规定验收合格。

四、乙方责任及义务

1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。

6、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。

7、按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量达到有关标准的合格等级。

五、工程结算及利息 结算方式:按______省现行计价方式计算

方案一:乙方出资到一期项目结构封顶,按工程预算100%结算,所产生的工程款必须在30天内付清;结构封顶后余下的工程量,甲方按月工程量的80%工程款计付,自然月5号前结清上月工程款,余下工程款在结算后30天内付清。

方案二:乙方负责融资,所贷款利息由甲方负责,总体结算按预算的100%结算,年利率 约20 %。(融资办法:基金公司+银行贷款 )

六、项目物业抵消工程款

如因甲方资金或其它问题30天内不能按期支付工程款,未付工程款乙方有权将该项目所建物业作为工程款抵消,计算方案:建安成本+土地成本+税费+300元/㎡=物业单价/㎡,按此方式进行折价抵消工程款。

七、违约责任

1、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向当地人民法院起诉。

2、乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的出付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1‰追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

3、本协议与正签合同具有同等法律效力。

八、本意向书作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

甲方:__________ 乙方: __________

法定代表人:_________ 法定代表人:__________

地址:_______________ 地址:____________

______年______月______日

工程合作意向书 工程项目合作协议书篇七

甲方:____________

乙方:____________

经甲乙双方友好协商,本着公平,诚实,互信,公平合作,互惠互利的基础上就装饰建筑工程合作事宜上达成以下协议:

第一条合作宗旨

在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。

第二条甲乙双方的职责

(1)甲方负责承接工程项目,包括招投标工程各方面的工作接洽和协商,并有甲方签订建筑施工合同

(2)甲方负责工程项目材料采购及资金管理

(3)乙方负责甲方签订了建筑施工合同工程的承建工作及材料的敛收

第三条甲乙双方的权利和义务

(1)甲方有权对乙方在施工过程中违法违规的行为现象进行行为的终止,如乙方不听甲方的指令,甲方有权终止合同

(2)如乙方在施工过程中,存在隐瞒或虚构事实的行为,对甲方造成经济或名誉上的损失,甲方有权终止合同

(3)甲方有权利和义务协助乙方协调各参建单位或人员的关系

(4)乙方在施工过程中,在追求利润最大化的同时,必须保质保量,按图施工,确保工程的质量和工期

(5)乙方负责工程管理,对工程的施工质量,施工工期,施工安全等一切事务进行管理,甲方有权进行监督

(6)乙方必须每个工作日到工地进行安排及检查,并做好记录,在施工过程中保持场地清洁,树立形象

(7)甲方按时保质保量及时组织工程施工过程中的材料提供

(8)甲方积极协助乙方与设计,建设单位协调,如若有任何变动,应及时通知乙方,以免造成不必要的返工

(9)认真执行《工程施工验收标准》,严格按照规范、流程操作。围绕工程质量这个主题,认真抓好施工项目的基部处理与收口收尾的细节处理

第四条甲乙双方的利润分配

(1)单项工程完工后,甲方占利润的75%,乙方占利润的25%

(2)乙方每月领取人民币3000元,作为乙方日常开销,利润结算时扣除

(3)单项工程完工后在7工作日内,甲乙双方就所完工程进行利润决算。

第五条合同生效与终止

1.本合同自订立之日起生效。

2.双方同意终止合同

第六条合同份数

本合同正本两份具有同等效力,双方签字生效,由甲乙双方分别保存

甲方:________(章)乙方:________(章)

____年____月____日____年____月____日

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服