当前位置:网站首页 >> 作文 >> 2023年酒店购销合同电子版(十五篇)

2023年酒店购销合同电子版(十五篇)

格式:DOC 上传日期:2023-03-13 08:32:35
2023年酒店购销合同电子版(十五篇)
时间:2023-03-13 08:32:35     小编:zdfb

在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

酒店购销合同电子版篇一

需方: 吉林省达林铁路餐饮服务有限公司 (以下成为乙方)

供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。

第一条 物资名称、种类、规格、单位、数量

第二条 商品质量标准

商品质量标准可选择下列第 3 项作标准:

1.附商品样本,作为合同附件。

2. 商品质量,按照国家标准执行。

3. 商品质量由双方议定。

第三条 商品单价及合同总金额

1.商品定价,供需双方同意按市场零售价的8折定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。

2.合同总金额: 940440元。

(按照各种商品的不同,规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品,应按铁路规定,订明回空方法及时间,或另作规定。)

第四条 交货方式

1.交货时间: 合同签订后两个月内交货完毕 。

2.交货地点:乙方指定所在地 。

3.运输方式:由甲方承担运输 。

第五条 付款日期及结算方式 乙方付清货款玖拾肆万零肆佰肆拾元整,甲方将所有货物备齐。)

第六条 运输及保险 由甲方承担 。

(根据实际情况,需委托对方代办运输手续者,应于合同中订明。为保证货物途中的安全,代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。) 第十条 运输费用负担由甲方承担 。

第七条 违约责任

1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价10%的违约金。

2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者,供方应偿付需方此批货款总值 10 %的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付供方此批货款总值 10 %的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。

3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,需方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知供方,因此所发生的一切费用损失,由供方负责,如经供方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。

4.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

第十二条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。 第十三条 本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。(或申请 甲方所在地 仲裁机构仲裁的解决)

第十四条 合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。

供方:______(盖章)需方:_____(盖章)

授权代表: 授权代表:

年月日

酒店购销合同电子版篇二

合同编号:

甲方:有限公司 (需方)

乙方:xxxx市xxxx建材市场xxxx地毯经营部(供方)

签约日期: 年月日

为保障甲、乙双方的合法权益,在平等互利的基础上,经双方协商一致,xxxxxxxx酒店管理有限公司(以下简称甲方)与 xxxx市xxxx建材市场xxxx地毯经营部 (以下简称乙方)就购买酒店 地毯 达成如下协议:

人民币(大写):柒拾贰万圆整(此价格为总包干价格,含税费、损耗、运杂费及其它相关费用等)

1、合同签订后五日内,甲方向乙方支付合同总额30%的货款。

2、施工完毕,并经甲方验收合格,甲方在7个工作日内向乙方支付合同总金额65%的货款。

4、剩余5%的货款做为质量保证金,满一年,经甲方确认无质量问题,甲方将合同总金额的5%质保金在7个工作日内支付给乙方。

5、供货以实际供货为准,按实际金额结算。

1、交货日期:合同签订后25天内交货。

2、交货地点:xxxx省xxxx市xxxx北路xxxx大道xxxxxxxx酒店管理有限公司指定地点或各个部门管辖区域。

1、该批货物均按国家技术标准验收,应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。

2、乙方按照甲方要求,分品种提供样品交甲方封存,收货时以封存样品核对验收。

均按国家包装标准,费用由乙方承担。

运杂费及保险费由乙方承担。

1、全部货物送到甲方抽样验收后,乙方应及时听取甲方意见,如在使用过程中出现非人为的质量问题,由乙方负责在24小时内,按破损数量、型号全部换新。保质期内所发生的所有质量问题,如果供方在需方通知之日起24小时内未处理,需方有权交第三方处理,所发生的费用由供方全额负担。

2、货物经甲方验收入库,在未出库之前,如发现有破损、气泡、变形等质量问题,由乙方负责无条件更换。

3、质量保证期限:保质期从安装完成,并经双方验收签字认可后开始计算,时间为壹年。 4、质量保证:乙方所提供的产品如出现假冒伪劣或以次充好等情况,除按原厂正品进行更换外,由乙方负责双倍进行赔偿。

5、咨询服务:乙方应满足甲方提出该批物资的各类咨询。

6、乙方应备好一定数量相同品牌、规格、型号的货物库存,以备甲方补货。

1、保质期内,乙方接甲方通知后,如每出现一次24小时内不能及时上门处理质量问题的情况,乙方自动延长半年质保期并负责赔偿酒店由此而造成的一切损失。

2、逾期交货:因乙方原因,不能按期交货,每推迟一天,乙方每天按合同货款总值的1%支付违约金。

3、如在产品验收时发现质量问题而又无法补偿时,乙方除需在单价中调整,并在总金额中扣除外,还需给予甲方赔偿。

4、因乙方原因,影响甲方正常开业,一切责任由乙方承担。

甲、乙双方签订《购销合同》后,若任何一方单方面撕毁合同,则毁约方应按合同总金额的50%赔偿给受损方,自然灾难或战争等不可抗拒的因素导致的毁约除外。

甲方: 乙方:

单位名称(公章): 单位名称(公章):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

电传: 电传:

邮编: 邮编:

开户银行:开户银行:

帐号: 帐号:

单位地址: xxxx市xxxx北路xxxx大道单位地址:

酒店购销合同电子版篇三

甲方(供货方):

乙方(购货方):

甲乙双方本着共同发展,诚实守信,互惠互利的原则,为了明确甲乙双方的责任和义务,经甲乙双方共同协商,达成协议如下:

甲方:

1、甲方提供的所有产品质量必须符合国家有关部门的质量要求。

2、在乙方订货后,甲方在乙方规定时间到货,特殊情况甲乙双方另行约定。

3、甲方给乙方的产品价格(具体见报价单)如有调整(调升),甲方须提前一周向乙方声明。

4、甲方负责送货到乙方指定的地点

乙方:

1、乙方应配合把甲方所有的产品摆在吧台上作为展示,原则不少瓶。

2、乙方每月必须提供准确、真实的销售情况,并及时向甲方业务反应。

3、按照双方协商的结算方式在合同期内结算货款。

4、乙方购进的产品如果销售不畅,由甲方业务员协助销售。

1、配送甲方送货到乙方指定地点,乙方应及时以甲方开出的出库单为凭据对账;

2、供货价格;

供货产品

规格

供货单件价

要求零售价瓶

备注

献礼原浆

16

600元/件

138元/瓶

10元盒标

五年原浆

16

948元/件

208元/瓶

八年原浆

14

1192元/件

418元/瓶

3、配送以挂量返利模式:月销售16献礼件或月销售16五年

件,进行每瓶返利献礼元或五年元,保证不出货不低价;

本协议有效期限20_年_月_日至20_年_月_日止,协议期满壹个月内,甲乙双方协商是否续约,本合同期内,甲乙双方有特殊情况不能履约,须提前壹周以书面形式通知对方。

未经甲乙双方同意,任何一方无权中途终止协议,应提前联系,双方协商解决。

1、甲方给乙方免费提供:,以上赠品随首批进货同时到达。

2、乙方有产品需求须提前24小时之内与甲方业务联系,以免影响正常使用,否则出现其它后果,甲方概不负责。

备注:

甲方(公章):乙方(公章):

法人:法人:

签订日期:20_年_月_日

酒店购销合同电子版篇四

供方:

需方:

第一条为切实贯彻执行经济合同法规,保证购销合同的严肃执行,签订本合同。

第二条合同签订后,双方须严肃履行。如一方确因发生《经济合同法》第二十七条所规定的情况,需要变更或解除合同的,须于合同到期前十五天以书面形式向对方提出(含合同变更手续)。对方应在接到通知后十五天内书面(或电报)答复,逾期不答复的,视为默认。因变更或解除合同使一方遭受损失的,由责任方赔偿。在新协议未达成前,原具体合同仍然有效。

第三条购销合同的商品价格,必须遵守国家有关物价管理的规定。商品价格双方协商优惠办法或协商订价。在合同规定的交(提)货期限内,如遇国家或地方行政部门调整价格,要以书面通知需方,以便作为交货时(指运出)作价依据。逾期交货的,如遇价格上调时,按原价执行;遇价格下调时,按新价执行。逾期提货的,遇价格上调时,按新价执行,遇价格下调时,按原价执行。由于调整价格而发生的差价,购销双方另行结算。

第四条销售指标;年销售500万,第一期预付款100万,三个月内提清货物扣3%,不提清没有扣点,以后每月平均销售44.5万。完成销售指标的扣5%。

第五条商品质量,有国家标准或专业标准的,按国家标准或专业标准执行;无上述标准的,按生产厂的企业标准执行;无生产厂企业标准的,由双方协商确定。供方应认真检验,严格把关,以保证商品质量。如果商品质量不符合标准,一般情况应允许退货。如属特殊情况,供需双方可协调解决。

第六条商品包装必须牢固,供方应保障商品在运输途中的安全。需方对商品包装有特殊要求,双方应在具体合同中注明,增加的包装费用由需方负担。

第七条执行合同的交货日期,以供方开单日为准。由工厂直接送车站、码头的商品,以工厂交货日为准。在合同规定的交货日期前十天内和交货日期终了后十五天内开单供应的,不作为提前或逾期交货。需方要求分批交货的,供方认可后。予以分批均衡。受交通运输影响造成延期或需方要求暂缓发货不超过三天,不作迟延履行合同处理。

第八条供方发永康到义乌的货,承运费由供方负责。

第九条商品从取得发运证明时起,所有权即转移至需方。在运输途中发生的丢失、短少、残损等事故,由需方负责向承运部门或保险公司索赔,非因供方过错,不可向供方提出索赔】。但供方应积极提供有关资料,并协助需方索赔。需方在接收商品时,必须派人到现场监卸,清点大件,检查包装。如发现问题,应及时向当地承运部门索取规定的记录和证明,立即详细检查,并在收到货物后三天内向有关责任方提出索赔。责任属于供方的,需方应在收到该批货物后十天内,向供方提出索赔,逾期不提,视为验收无误。供方应在接到索赔通知后十天内查明情况,给予答复。逾期不答复,视作认赔。若因有关单据未能随货同行,货到后,需方应先向承运部门具结接收,同是立即通知供方,供方在接到通知后十日内答复;属于多发、错(串)运商品,需方不得自行动用,并做好详细记录,妥为保管,收货后十日内通知供方,因此发生的一切费用由供方负担。

第十条商品外包装完整,拆包发现溢缺、残损、串错和商品质量等问题,需方应在货到十天内(单个商品价值在2千元以上的在十五天内),向供方提出查询;发现商品霉烂变质,应在收到货物后十天内通知供方。逾期均视为验收无误。需方在收货时发现差错(如错发、多发部分)、无合同、严重质量问题等情况,属于供方责任,需要退货时,应在收货后十天内通知供方,逾期则供方可不受理;同时需方也不得擅自退货或将商品运回供方。供方在收到通知后十五天内应予答复并提出处理意见。逾期不答复,需方可视为同意退货。凡逾期退货以及不属于供方责任的退货,其损失均由需方负担。

第十一条货款结算方式,采用以下第2种方式

(1.托收承付<可另行订货款结算协议书>;2.款到发货;3.银行汇票;4.商业汇票。)

第十条一方违反合同应负违约责任,向对方支付违约金。由于违约给对方造成的损失超过违约金的,还应进行赔偿,补偿违约金不足部分。对方要求继续履行合同的,应继续履行!。

1.供方不能履行合同的,应向需方偿付违约金。一般商品的违约金为不能交货部分货款总值的5%,但需方有特定要求的商品的违约金为货款总值的30%(10%-30%之间确定)。

2.供方逾期交货,按照中国人民银行有关延期付款的规定、按逾期交货部分货款总值计算,向需方偿付逾期交货的违约金。

3.供方提前交货或多交、错发货而造成的需方在代保管期内实际支付的费用,应由供方负担。

5.需方逾期提货、逾期付款的,按照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货、逾期付款部分货款总值计算,向供方偿付逾期提货、逾期付款的违约金。

6.需方承担因提供给供方的到货地点或接货人等有误而造成的一切损失;承担供方或运输部门因处理需方提出的错误异议而支付的一切费用;承担代供方保管的商品保管不善所造成的损失。违约金、赔偿金、保管费用应在明确责任后十天内偿付,否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣发货物或拒付货款来充抵。第十四条供、需双方履行合同,发生纠纷时,应本着顾全大局、相互谅解的精神,及时协商解决。协商不成时,任何一方均可按《商业部门经济纠纷调解暂行规定》向有关商业经济纠纷调解机构申请调解,也可向经济合同仲裁机关申请仲裁,或向人民法院起诉。

第十五条本总合同一式两份,双方各执一份。

第十六条本总合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同章后生效。有效期限为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。期满双方如无异议,合同自动延长一年。任何一方需变更或解除本合同,须在期满前一个月以书面通知对方。但本总合同有效期内所签订的具体购销分合同仍求本总合同办理。本总合同及其附件凡涉及日期的,按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。时间期限的计算均包括本数在内。

供方盖章需方盖章

法定代表人或委托代理人签字法定代表人或委托代理人签字

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

地址:地址:

邮政编码:邮政编码:

电报挂号:

电话:

电报挂号:电话:

酒店购销合同电子版篇五

甲方:司(需方)

乙方:(供方)

签约日期:年月日

人民币(大写):壹拾壹万伍仟圆整(含税费、运杂费及其它相关费用等)

1、合同签订后五个工作日内,甲方向乙方支付合同总额30%的货款。

2、货到甲方,经验收合格后,甲方在7个工作日内向乙方支付合同总金额65%的货款。

3、乙方将合同总金额5%的货款做为质量保证金,满壹年,经甲方确认无质量问题;甲方在7个工作日内将质量保证金支付给乙方。

1、交货日期:20xx年11月10日交货。

2、交货地点:xxxx省xxxx市xxxx北路xxxx大道xxxxxxxx酒店管理有限公司指定地点或各个部门管辖区域。

3、一般产品纸箱包装,特殊产品用木箱包装。

1、该批货物均按国家技术标准验收,应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。

2、乙方按照甲方要求,分品种提供样品交甲方封存,收货时以封存样品核对验收。

均按国家包装标准,费用由乙方承担。

运杂费及保险费由乙方承担。

第二条所列质量问题,乙方应无条件换新。

1、十年内,乙方所供产品出现中国家具制造协会颁布的《弹簧软床垫质量保证条约》

2、乙方产品十年之内出现内部钢架结构沉塌、钢丝头刺出等质量问题,由乙方负责换新。

3、出现任何质量问题,乙方应在接到甲方通知后24小时之内予以解决。保质期内所发生的所有质量问题,如果供方在需方通知之日起24小时内未处理,需方有权交第三方处理,所发生的费用由供方全额负担。

4、乙方指派技术人员实施十年主动质量跟踪服务,并建立客户档案,确保酒店的正常营运。

5、乙方提供同一型号、品牌、常用配件的库存备料,并保证在十年内可以满足维修的需要。

6、质量保证:乙方所提供的产品如出现假冒伪劣或以次充好等情况,除按原厂正品进行更换外,由乙方负责双倍进行赔偿。

7、质量保证期限:保质期从双方验收签字认可后开始计算,时间为壹拾年。

1、保质期内,乙方接甲方通知后,如每出现一次24小时内不能及时上门处理质量问题的情况,乙方自动延长半年质保期并负责赔偿酒店由此而造成的一切损失。

2、逾期交货:因乙方原因,不能按期交货,每推迟一天,乙方每天按合同货款总值的1%支付违约金。

3、如在成品验收时发现质量问题而又无法补偿时,乙方除需在单价中调整,并在总金额中扣除外,还需给予甲方赔偿。

4、因乙方原因,影响甲方正常开业,一切责任由乙方承担。

甲、乙双方签订《购销合同》后,若任何一方单方面撕毁合同,则毁约方应按合同总金额的50%赔偿给受损方,自然灾难或战争等不可抗拒的因素导致的毁约除外。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

酒店购销合同电子版篇六

甲方:__________________________

乙方:__________________________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

第一条;工程概况

1、工程地点:大连市、开发区、黄海西路1号。

2、工程内容:总建筑面积750平方米。

3、承包范围;装饰装修人工费用;

4、开工日期:20xx年05月18日;竣工日期:20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。

第二条;合同价款

1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:132000。

2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:39600

3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:52800

4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:33000

5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:6600

第三条;甲方责任

1、指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。

2、装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。

3、向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4、开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,

第四条;乙方责任

1、指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

2、严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

3、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的`扰民问题及与周围单位、住户的关系。

4、工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第五条;材料供应

1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

第六条;安全责任

1、发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

2、承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。

第七条;质量验收

1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

3、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

第八条;工程变更

1、发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

第九条;工程保修

1、验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

第十条;违约责任

1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。

2、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。

3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

4、未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

5、承包人向发包人推荐使

用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

6、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十一条;争议解决

1、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。

2、在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

发包方电话 承包方电话

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点:_________ 签订地点:_________

酒店购销合同电子版篇七

供方(以下称为甲方):

授权代表:

需方(以下成为乙方):

授权代表:

供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。

物资名称:

规格型号:

数量:

单价:

金额(元):

商品质量标准可选择下列第3项作标准:

1、附商品样本,作为合同附件。

2、商品质量,按照国家标准执行。

3、商品质量由双方议定。

1、商品定价,供需双方同意按市场零售价的____折定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。

2、合同总金额:_____元(按照各种商品的不同,规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品,应按铁路规定,订明回空方法及时间,或另作规定。)

1、交货时间:合同签订后两个月内交货完毕。

2、交货地点:乙方指定所在地。

3、运输方式:由甲方承担运输。

乙方付清货_______元整,甲方将所有货物备齐。

甲方账户:

姓名:

银行:

账号:

由甲方承担。(根据实际情况,需委托对方代办运输手续者,应于合同中订明。为保证货物途中的安全,代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险)

由甲方承担。

1、需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价___%的违约金。

2、供方如提前或延期交货或交货不足数量者,供方应偿付需方此批货款总值____%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付供方此批货款总值____%的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。

3、供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,需方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知供方,因此所发生的一切费用损失,由供方负责,如经供方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。

4、约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。

本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。(或申请甲方所在地仲裁机构仲裁的解决)

合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。

供方:

授权代表:

_____年____月____日

需方:

授权代表:

_____年____月____日

酒店购销合同电子版篇八

甲方:(购方)华辰酒店

乙方:(供方)沃尔玛商城

为明确经济责任,甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则签订本合同,以资双方信守执行。

一、本合同标准的产品名称、型号、规格、数量、单价、金额详见合同附件(报价清单共2页)总计金额:¥50万元,合同总价款为:¥50万元元,大写人民币:伍拾万元整。

二、验收标准:所有产品按报价单注明的品牌或乙方提供的样板质量为准,报价单未注明的按乙方常规销售品牌质量为准。

三、付款方式:

1、合同签定之时甲方即向乙方支付总货款%作订金,即人民币xx元;

2、验货当天,甲方即向乙方支付总货款的%,即人民币xx元;

3、余款,即人民币

4、若甲方未按时付款,乙方有权拒绝送货,由此造成的一切经济损失由甲方承担;

5、甲方未付清上述货款之前,乙方所供的货物所有权不转移,仍为乙方所有。

四、保修期限:机电商品一律按原厂保修条例保修,易碎品(如瓷品,玻璃制品)请当场检查,过后恕不作更换或补偿。

五、交货日期及地点:

1、交货期限:在乙方收到订金起工作日内交货,即年日交货;

2、交货地点:在乙方仓库验收清点完毕,由乙方免费送至甲方指定地点。

六、违约责任:

1、本合同签订后,任何一方违约,造成本合同不能履行或不能完全履行,由违约方向对方支付合同总价款200%的违约金;

2、如乙方未能按时交货,每拖迟一日按合同总额罚3‰给甲方,如甲方需要延迟交货时间必须以书面形式提前与乙方协商,否则每拖迟一日按合同总额罚3‰给乙方;

3、如甲方未按本合同第三条付款方式付款,乙方有权不发货,甲方超出交货期限一个月未见提货,乙方将视甲方已经解除本合同,乙方将按《合同法》有关规定处理;

4、甲方未付清款前,所有用具使用权归属乙方,如甲方逾期未付款,乙方有权向甲方按未付款总额的3‰每天计提滞纳金;

5、在交货当天,甲方按合同第六条付款或按已验收货品金额按合同条约结算后,乙方再付货,如有违约乙方有权不发货,由此引起双方的一切损失由甲方承担。

七、结算方式:

以实际交货结算为准。

八、其它事宜:

1、对于明确的合同标准,经双方协商同意后,可作增减或变更,增减、变更后的产品,价格及交货期双方另行协商,按实际交货产品数量结款。

2、在甲方未按合同第三条付款的情况下,乙方可顺延交货期。

九、经济责任:

如执行本合同有任何争议,任何一方可向当地人民法院起诉。

十、双方协商的其它条款:

十一、本合同壹式两份,甲乙双方各执壹份,双方签字盖章后即生效。

甲方:(盖公章)乙方:(盖公章)

甲方代表:(签名)乙方代表:(签名)

电话:电话:

地址:地址:

签约时间:年月日签约时间:年月日

合同供方:

需方:

签订日期:年 月 日

酒店购销合同电子版篇九

供方: (以下称为甲方)

需方: (以下成为乙方)

供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。

第一条 物资名称、种类、规格、单位、数量

第二条 商品质量标准

商品质量标准可选择下列第 3 项作标准:

1.附商品样本,作为合同附件。

2. 商品质量,按照国家标准执行。

3. 商品质量由双方议定。

第三条 商品单价及合同总金额

1.商品定价,供需双方同意按市场零售价的8折定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。

2.合同总金额: 940440元。

(按照各种商品的不同,规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品,应按铁路规定,订明回空方法及时间,或另作规定。)

第四条 交货方式

1.交货时间: 合同签订后两个月内交货完毕 。

2.交货地点:乙方指定所在地 。

3.运输方式:由甲方承担运输 。

第五条 付款日期及结算方式 乙方付清货款玖拾肆万零肆佰肆拾元整,甲方将所有货物备齐。)

第六条 运输及保险 由甲方承担 。

(根据实际情况,需委托对方代办运输手续者,应于合同中订明。为保证货物途中的安全,代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。) 第十条 运输费用负担由甲方承担 。

第七条 违约责任

1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价10%的违约金。

2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者,供方应偿付需方此批货款总值 10 %的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付供方此批货款总值 10 %的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。

3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,需方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知供方,因此所发生的一切费用损失,由供方负责,如经供方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。

4.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

第十二条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。 第十三条 本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。(或申请 甲方所在地 仲裁机构仲裁的解决)

第十四条 合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。

供方:______(盖章)

需方:_____(盖章)

授权代表:

授权代表:

年 月 日

酒店购销合同电子版篇十

甲方:身份证号:

乙方:身份证号:

丙方:身份证号:

丁方:身份证号

戊方(出资方):身份证号:

20xx年12月29日济南市xxxx人民法院出具的民事调解书中,甲方与丙、丁方达成协议:丙方与丁方向甲方偿还借款本金295000、利息27946、律师费10000元,合计332946元。

20xx年8月30日,济南市xxxx人民法院出具的号民事判决书中,判决丙方与丁方向甲方支付购车款71000元。

20xx年4月13日丙方与丁方离婚协议中第三条第二款约定位于济南市长清区恒大绿洲17-1-1004房屋所有权归丁方所有,丁方应于房屋出售后一次性支付女儿抚养费柒拾万元给丙方。在未出售前丙方及丙方父母拥有房屋居住权。

丙方在与丁方婚姻存续期间,现甲、乙、丙、丁、戊五方在自愿、平等的基础上协商,达成如下协议:

1.甲方承诺在本次事故中独立承担对丙方的侵权责任,乙方不对丙方承担侵权责任。

2.甲方一次性赔偿丙方人民币元(小写:)。由于甲方在签订本协议前已为丙方垫付捌千元(小写:)医药费,故减除后甲方只需向丙方支付元(小写:)。

3.丙方在收到上述款项后须向甲方出具收到条,并将此次治疗的全部医疗费用发票交由甲方保管。

4.甲方将通过银行转账方式将上述款项转入丙方提供的银行账户(开户行:,账号:)中。

(注:上述赔偿款包括但不限于以下赔偿项目:医疗费、交通费、误工费、护理费、住院伙食补助费、后续治疗费、伤残赔偿金、精神损失费、财产损失费等。)

1.本协议为一次性赔偿协议,自本协议签订之日起,丙方视为同意接受上述赔偿金额及方案,享有获得上述赔偿金的权利,并且丙方自愿对本协议未涉及到的其他权利予以放弃。

2.甲方应积极履行向丙方支付上述赔偿金的义务,自甲方向丙方支付完全部赔偿款后,甲、乙、丙三方之间再无任何纠纷,甲方和乙方不再对丙方承担任何赔偿责任。

3.丙方承诺不再报警,并保证不再以仲裁、诉讼等方式再向甲方、乙方主张任何权利或提出任何要求。

4.本协议系甲、乙、丙三方在友好协商下签订,甲、乙、丙三方具有对本次交通事故和本协议约定的内容保密,不得向第三人透露的义务。

本协议的签订并不直接或间接的表示甲方与乙方认可对丙方受伤一事负有过错或法律责任。

1.协议各方应保证没有其他权利人或利害关系人就此次交通事故再向任何一方主张权利。若其他权利人或利害关系人再向协议一方主张赔偿,则由违约方承担全部的损害赔偿责任或者在协议一方先行支付赔偿后,再向违约方追偿。

2.本协议系甲、乙、丙三方的真实意思表示,订立协议的过程不存在欺诈、胁迫等情形。本协议签订后,甲、乙、丙三方应恪守协议约定的各项义务,不得反悔。因任何一方违反协议约定,违约方应向守约方支付违约金元(小写:)。

3.因任何一方违约而导致仲裁、诉讼,违约方除应向守约方支付上述违约金外,应当另向守约方支付仲裁、诉讼程序产生的各项费用,包括但不限于调查取证费、交通费、误工费、公证费、律师费,及其它经济损失。

1.本协议经甲、乙、丙三方签字后生效。

2.本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

甲方:乙方:丙方:

20xx年12月xx日20xx年12月xx日

酒店购销合同电子版篇十一

供方:长春市永春商贸城新北方酒店用品经销处(以下称为甲方)

需方:吉林省达林铁路餐饮服务有限公司(以下成为乙方)

供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。

第一条物资名称、种类、规格、单位、数量

第二条商品质量标准

商品质量标准可选择下列第3项作标准:

1.附商品样本,作为合同附件。

2.商品质量,按照国家标准执行。

3.商品质量由双方议定。

第三条商品单价及合同总金额

1.商品定价,供需双方同意按市场零售价的8折定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。

2.合同总金额:940440元。

(按照各种商品的不同,规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品,应按铁路规定,订明回空方法及时间,或另作规定。)

第四条交货方式

1.交货时间:合同签订后两个月内交货完毕。

2.交货地点:乙方指定所在地。

3.运输方式:由甲方承担运输。

第五条付款日期及结算方式乙方付清货款玖拾肆万零肆佰肆拾元整,甲方将所有货物备齐。)

第六条运输及保险由甲方承担。

(根据实际情况,需委托对方代办运输手续者,应于合同中订明。为保证货物途中的安全,代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。)第十条运输费用负担由甲方承担。

第七条违约责任

1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价10%的违约金。

2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者,供方应偿付需方此批货款总值10%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付供方此批货款总值10%的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。

3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,需方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知供方,因此所发生的一切费用损失,由供方负责,如经供方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。

4.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

第十二条当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。第十三条本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。(或申请甲方所在地仲裁机构仲裁的解决)

第十四条合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。

供方:______(盖章)需方:_____(盖章)

授权代表:授权代表:

年月日

酒店购销合同电子版篇十二

甲方:

乙方:

为甲方购买家具等事宜,甲乙双方经友好协商,确定如下事项:

共计人民币 。详见货物清单表。乙方并提供部分家具样品或图片。

1、签订合同后,甲方未能按时向乙方支付定金,本合同自动失效,甲乙双方互不承担违约责任。

2、乙方供货到甲方酒店后,甲方未能按时支付约定货款,乙方不承担违约责任,并将甲方支付定金作为乙方的赔偿。

3、乙方须按甲方要求时间将全部家具运输、安装到位,如乙方不能履行,乙方向甲方支付总货款的,(计人民币: )作为违约金赔偿给甲方。如甲方原因耽误供货时间,乙方不承担违约责任。

4、乙方保证向甲方提供的产品质量符合合同要求;货物在运输、安装过程中损坏的由乙方自行负责,甲方验收后,造成人为损坏时,由甲方负责。由于产品在路途运输中损坏等因素,个别产品更换延期时,乙方不承担责任,但乙方须在双方约定的时间内调换新的产品。

5、供货完毕后,甲方须按合同约定时间分期付款,未能及时付款时,甲方向乙方支付应付货款的滞纳金,滞纳金按每天500元支付,直到该货款付清时。

甲方:(盖章)

乙方:(盖章)

甲方代表:

乙方代表 :

年 月 日

酒店购销合同电子版篇十三

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

在前期招标并确定中标单位的基础上,根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则, 为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本灯具购销合同。:

一、数量、计量单位、单价、金额

供 货 明 细

第二条 出卖人对质量负责的条件及期限:

(1)乙方应对所售产品的质量及使用功能负责,在设计要求及合理的使用期限内(质保期为一年,自工程检验合格之日起)乙方有义务对非甲方原因而产生的问题产品进行保修与退换。

(2)本合同项下货物投运后出现故障,在接到甲方通知后,维护人员须在24小时内赶到现场排除故障。

(3)供方保证对本合同项下货物的设计及质量问题的处理和技术服务,不发生任何费用。

(4)供货周期

第三条 随包装的必备品、配件、工具数量及供应办法:随包装的产品必备品、配件、附件、工具数量应齐全,保证所供产品能正常安装与使用。

第四条 结算方式、时间及地点:

货到付款40%,货到,初步验收(甲方及监理,业主方)完毕再付50%,竣工验收结

算2个月内付清;

第五条 本合同生效。

本合同一式___ 份。经法定代表人签章后生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

酒店购销合同电子版篇十四

甲方:

乙方:

甲乙双方为购销__________渡假村商品房事宜,经洽商签订合同条款如下,以便共同遵守。

一、乙方向甲方购买座落在__________渡假村__________组团内__________楼房__________栋。建筑面积为__________平方米。其面积以__________省《建筑面积计算规则》为准。

二、商品房售价为人民币__________元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用,但不包括建筑税和公证费。

三、付款办法:

预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%,计人民币__________元,(其中10%为定金)。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。

四、交房时间:

甲方应于一九_____年_____月将验收合格的房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时,须委托甲方代管,并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。

六、乙方从接管所购房屋之日起,甲方按照国家规定,对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年,水电半年,暖气一个采暖期)。

七、违约责任:

1.本合同生效后,如乙方违约,乙方已缴定金不退;如甲方违约,则应双倍退还定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋,乙方又同意提前接管时,以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。

八、乙方需要安装电话,由甲方解决,费用由乙方承担。

九、乙方对所购房屋享有所有权,但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。

十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执,应首先通过友好协商解决,如双方不能达成一致意见时,应提交有关仲裁机关进行仲裁。

十一、本合同一式九份,正本两份,双方各执一份;副本六份,双方各执三份,正副两本具有同等法律约束力。

十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。

十三、本合同附件:

1.房屋平面位置及占用土地范围图

2.__________渡假村别墅暂行管理方法

甲方:(盖章)

乙方:(盖章)

日期:

酒店购销合同电子版篇十五

甲方: (需方)

乙方: (供方)

签约时间:年月日 为保障甲、乙双方的合法权益,在平等互利的基础上,经双方协商一致,(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就购买酒店设备达成如下协议:

一、产品名称及清单 见附件一

二、合同总金额 人民币(大写)壹佰三十万元整 (含税费、运杂费及其它相关费用等)

三、付款方式

1、合同签订,甲方向乙方支付合同总额30%的货款。

2、货到甲方,经验收合格后,甲方向乙方支付合同总金额65%的货款。

3、5%的货款作为质量保证金,满半年,经甲方确认无质量问题,甲方将质量保证金支付给乙方。

四、交货方式 1、交货地点:xx省 xx市

2. 交货日期:xxxx年xx 月xx日

3、一般产品采用纸箱或塑料包装,特殊产品用

木箱包装。

五、验收标准

1、该批货物均按国家技术标准验收,应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。

2、乙方按照甲方要求,分品种提供样品交甲方封存,收货时以封存样品核对验收。

六、包装要求 均按国家包装标准,费用由乙方承担。

七、运输方式

运杂费及保险费由乙方承担。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服