随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇一
承包方： (以下简称乙方)
经甲乙双方充分协商，乙方对图纸认真熟悉了解并自愿参与和本着“平等互利、自负盈亏”的原则，本标段泥付工工程量均由乙方全权负责承包施工，具体事项如下：
一、工程内容概况
本标段共二栋，结构形成和层数均以图纸为准。
标准层层高均为3米，钢筋砼承台基础、钢筋砼承台基础、独立基础等。
二、承包方式
承包方式：包工不包料、包安全、包质量、包进度、包施工区域及住宅区域的文明施工，除物料提升机外，其他机具由班组自带。一次性包干，扫地出门，不存在任何计时工。
5、 建筑面积m2(以面积包干制进行结算，闷层不算面积，技术上的要求：防止墙面开裂空鼓渗漏及质量通病和满足使用功能的增设项目等均属工程承包内容，此承包价格均已考虑在承包价格中，不再作任何调整。
三、承保范围
1、按照设计图纸、图纸会审、技术交底、设计变更中的主体及装饰泥付工、土方开挖、土方回填夯实、所有砖砌体、室内外墙面粉刷、地面找平贴砖、屋面以上所有结构(包含屋面保温，屋面防水除外)、化粪池和室外暗沟、散水等零星工程、临时设施，砼浇筑及养护工作的全部内容。
四、承包内容
1、基础工程
1)基槽机械开挖后的人工修挖，清扫。回填属乙方(基础梁开挖人工开挖)。凿清桩头、砖胎膜、砼胎膜、胎模两侧底板下土方回填、挖运、土方夯实(不包土方外运)，含场内土方吊运、胎膜抹灰、浇捣砼垫层、防水保护层砼浇捣。
2)建筑物砼的浇捣养护的施工全过程，建筑工程的砌体工程，砌体活动架的搭拆，小型预制构件的制安，厨房、阳台、厕所返边、外墙线条圈梁、构造圈梁、柱等，少量自拌的砼浇捣。
3)施工设备基础。所属设备基础的土方修挖、胎膜、砼的施工。
4)地下基坑排水、地下排水的明沟、集水井的施工不另计工资，排水用工均乙方负责。排水机械在集水井内排水机械属甲方，其他排水机械属乙方。排水期间排水沟、集水井的清理属乙方，若在施工排水沟、集水井时损坏基坑护壁，乙方负责修复用工。总之，施工期间，排水工作都由乙方负责，无论是其他工种施工时由于集水影响施工的均属乙方负责排水。
5)临边的施工现场的平整及砼的地面找平、钢筋堆放硬化，砼垫枕(不论哪个班组需捣砼地面的均属乙方责任)。此项工资费用不另计。
6)模板拆除清运后的垃圾清理，装卸车由乙方负责。
2、主体工程
⑴砼工程：本工程砼主要采用商品砼，但在施工中有少量的自拌砼，从砼的拌制—养护的全施工过程，砼工程含主体结构砼和围护结构砼、二次结构砼的施工,小型预制构件的制安。施工楼层、施工现场的清理、清扫、垃圾运至指定地点(不含外运)。
⑵砌体工程：石灰池的挖砌及石灰的熟化，砖的湿水至完工、楼层、外架上、外架底清理，垃圾清运至指定的地点，砌体架的搭拆(门式架、简易架)。主楼风井砌体随砌随抹灰，抹灰应密实。所有砌体拉接筋植筋，构造柱植筋，植筋材料乙方负责。
3、屋面工程：按设计从基层施工至屋面刚性保护层上出屋面的结构工程，含清理工作，女儿墙粉饰。女儿墙防水凹槽的填缝处理。出屋面烟道砌体、烟道顶砼盖板制安。图纸中所有屋面工程量。
4、机械、工具、防护用品
⑴物料提升机操作人员由甲方负责。砼搅拌机、砂浆机、振动机械、抹平机械、清理机械、小型水泵乙方负责。吊装机修属甲方，其他属乙方。
⑵工具：施工中用的工具均由乙方自理。
⑶劳动保护用品：安全帽等保护用品均属乙方自理(如雨衣、雨裤、手套)。
5、施工用电、施工用水
⑴施工用电：甲方根据机械设备的安装地点，将电源送至二级配电箱，楼层根据建筑面积的大小，安装移动式配电箱，满足施工需要。乙方只在二级配电箱内驳接电源，需驳接电源时应由项目维护电工操作，乙方必须使用符合施工用电规范规定的电缆、电器设备、配件。现场照明甲方提供大面固定照明，局部照明由乙方自备碘钨灯具及电缆。
⑵乙方在施工操作过程中，属乙方用电使用不当或有意损坏甲方电器设备，由乙方负责赔偿，并追究责任。
⑶施工用水：甲方根据施工平面布置、楼层布置将施工用水供至各用水点阀门止，出阀门的水管及容器由乙方负责。施工用水储水池乙方施工不另计取工资费用。
6、化粪池和室外排污及暗沟、散水、道路、花坛等零星工程，场内除施工道路以外所有场内地面硬化及临时设施。
7、装饰工程
1)所有设计图纸中包含的内外墙体粉刷(保温除外)、内墙面墙漆。地面、楼面砂浆找平、贴砖，踢脚线贴砖。地面防潮层施工。滴水线、外墙贴砖，屋面所有工程量(除防水外)。窗洞口收口。外架连墙件及所有预留洞封堵。
8、配合资料员做砼试块，随叫随到。
9、在施工时，以下开工令为界线(含图纸会审在内)，以前的变更不作任何调整，以后的±0. 000以上建设方需变更增减，结算时按实际增减，图纸设计错误和少量的变更不作调整; ±0.000以下(偏差±500mm)均已一次性谈定，不存在任何变更增补费用。
五、工程质量
根据建设方要求，该工程必须保证市优良工程。凡施工部位没达到市优良工程评定标准的(经建设单位、监理公司、甲方有关人员验收为准)，一律无条件返工，返工时花费的材料与工资均由乙方负责，材料款在发放工资时扣除，乙方无条件反驳，否则，解除合同，自动退场和承担一切损失与责任。若有不服者，扣发所有未发放的工资，情节恶劣者，送劳动部门或当地公安机关处理。
六、工期
本工程自从月日动工到月(暗沟、散水在内)。___月日前完成第一层摆放第二层样砖，其他工程在____月____日完成，具体进度由甲方拿出，否则甲方有权另外加入，人工工资由甲方定，不需乙方同意，但所发生的费用，在乙方承包工资款中扣除;或另换人选，终止合同。
七、安全与文明施工
在施工过程中，乙方要高度重视安全生产和文明施工，严禁声音指挥作业，杜绝大小安全事故的发生，强化安全管理。凡施工中人为发生的一切大小安全事故，均由乙方全权负责，甲方不负责任费用。吊车上下，严禁载人，发现一次罚200元/人;不戴安全帽者，发现一次，罚款50元/人次;严禁酒后作业，严禁穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋及光脚上班，发现一次，罚款30元/次，且带来的损失与后果均由其本人负责。施工时损失或遗失公物，照价赔偿，在发放工资时扣除。凡在工地打架闹事或酒后行凶者，情节轻微的罚200元/人次，严重的送当地公安机关处理。
八、结算方式
1、本工程砖混结构优良工程单价为
六、付款方式
1、乙方进场后，甲方不负责任何零星费用开支，待到第三层封顶后付主体工程(每栋)总工资的 (伙食费扣除);待到主体中检后，付主体工程(每栋)工资的 (伙食费扣除)。每次付款的时间为：每段的砼浇捣完毕后一周内付款(国家规定的节假日顺延)。
2、内外粉及屋面完成后付总工资的80%。(泥工班组完成所有工程量时支付)
3、余款20%竣工验收四个月内付清。具体付款方法为：泥付工工资承包总价=(建筑面积×单价)之和根据合同主体比例为：主体工资=泥付工工资每栋承包总价×50%
九、其它
1、乙方应严格遵守甲方有关管理规定，不得转包、肢解工程，否则，甲方有权终止合同，并扣发所有未发放的工资，立即退场。
2、乙方施工人员凡违法行为或违反治安管理行为的，均由其本人负责。有破坏建设单位绿化及违反小工管理的，也由其本人负责，甲方不负任何责任。
3、在施工时，甲方履行了合同，乙方质量和进度上不去，甲方有权在外请人，请人的工资由甲方定，不需乙方同意，所发生的工资款在乙方承包合同工资中扣除，且一切后果由乙方全权负责。甲方还有权终止合同，另换班组及人员，停止所有未发放的工资，此条属特别约定，具体优先适用的权力。
4、临时设施的搭拆，工地上围墙的搭建与拆除，道路和外架下面的硬化，均属于乙方承包范围内，其工资均已考虑在项目承包的工资中，再不另外计算工资。
5、乙方承包工程中，甲方在工具上只提供大型搅拌机、龙门吊，其他工具均由乙方自备。
6、±0. 000以下的所有变更部分和上部的零细变更及图纸设计的错误均不增加任何工资与费用，因在承包合同价格中均已考愚。
7、若乙方在施工时，不论什么原因发生的工资亏损现象，甲方均不负责补偿费用，若乙方要求增补，则是违反合同，其损失后果均由提出入负全部责任。
八、下列内容均属乙方承包范围内，并同时确保施工现场安 全、文明和质量优良：
1、主体工程施工、每砌完一层砼或墙体，整个楼面必须清理一次，且清理干净。楼面砖渣及砂浆严禁往外抛出，发现一次、罚款200元，应用撮箕挑到甲方所指定的位置，落地砂浆筛干净，进入和灰机。
2、每捣一层砼构件时，凡楼面上掉来的砼，应立即清理干净，捣入构件中，不允许出现浪费现象。若违反规定，每次罚款200元。此标段砼为商品砼。
3、外架下面采用硬化砼地面，不允许有杂物堆积，应清理干净。
4、吊车吊蓝上、下应随时清理干净。
5、和灰机、搅拌机每次用后，应清洁干净，不允许有砂浆和砼在机械内，注意机械保养，定时检查与修理，电机每天要覆盖好，防止下雨雪受潮，影响正常使用，否则，发现一次，处以100元罚款。
6、安全帽和雨衣及手套。塑料手套均由乙方自备，此费用甲方已考虑在乙方承包的工资内。
7、施工时，砂子需过筛，必须过筛，不得以任何借口拒绝。
8、以最外墙的外边墙开始至2米内的余土及建筑垃圾均属乙方自己处理的范围内。
9、砾石含泥量若超过规范要求时，则要求过洗的砾石一律过洗，确保砼质量，乙方需派人清洗;砼均为商品砼，若用输送泵产生费用由乙方支出。
10、基础开挖需排水时，乙方必须自觉安排人员2 4小时值班，不得影响正常施工。
11、无论是白天与晚上上班或加班时，乙方必须有专业负责 人值班，否则，发现一次，处以200元罚款。
12、装饰时，外墙砖、内墙砖和内粉，乙方不得自作主张，首先必须施工样板间(样板块)，水泥砂浆外墙面要求横平竖直，进行防水处理，经甲方及建设单位同意后，方可进行下道工序施工，否则一切后果由乙方全权负责。
13、坚决克服质量通病，消灭质量隐患，严格按照施工图纸和现行规定施工，严格按照强制性文标准施工，落到实处。每道工序严格把关，做到事前检查，事中控制，事后复查，消灭三漏现象(屋面、卫生间、窗台漏水)，确保工程质量优良。
14、若乙方在施工时，不论什么原因发生在工资亏损现象，甲方均不负责补偿工资及费用。若无理取闹者，一切后果均由闹事都本人负责。
15、本工程采用二台龙门吊施工，均要求一人一机专人操作，持有效证件上岗，否则一切责任均由乙方负全责。
16、甲方按此合同发放给乙方工资后，乙方负责人若未足额友放给农民工，所发生的一切责任与后果均由乙方全权负责，甲方不负任何责任。
17、主施工道均要求采用硬化路面，楼梯间、电梯间、预留洞口屋面等临边均要求临边防护，通道口设双层架板防护棚。
18、乙方所有施工人员的随身物品，交通工具，由乙方自行保管，如有遗失，甲方概不负责。
19、乙方所有施工人员未来之前或离开工地之后出现(如打架、斗殴、打牌及交通事故等引起的)任何事故，甲方概不负责。
以上19条望乙方严格遵守执守，不讲价钱，不讲条件，不找借口，以高度的主人翁责任感完成任务，保持现场文明施工，为创优良工程打下良好的基础。
十、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。自甲、乙双方负责人签字之日起生效，工资结算完毕后自动作废。甲、乙双方均无条件毁约，如乙方自动毁约，则甲方有权不付任何工资给乙方，乙方无权反驳，否则一切后果均由毁约人全权负责。以此为据，具有法律效力，望双方共同遵守执行。
补充协议，在施工中出现的安全事故，乙方负责费用在贰万元以内。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇二
甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)
为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。
一、工程地点及名称：
1、工程项目地点：
2、工程项目名称：
二、工程承包方式及内容：
1、工程承包方式：包人工费、包安全、包质量、包工期、包低值品消耗，除塔吊、架杆架板、搅拌机台以外的所有工具由乙方全部自行负责。
2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行泥工范围内施工，即：包括基础混凝土、砌砖、现浇，内外抹灰、外墙保暖、屋顶彩瓦件、构建安装、空调板、过梁板制作安装、楼梯间贴砖和楼梯间墙脚砖，按设计施工图上要求从基础到屋顶彩瓦在内的所有泥作工程由泥工全部负责完成，外墙抹灰必须达到做水泥外墙漆要求。竣工后楼上及室内架杆、木板建筑垃圾清扫到指定地点，机具基础的现浇及砌砖。
三、承诺工程结算及付款方式：
住宅小区建筑面积约为平方米，按建筑面积计算每平方米元，总计工程款为人民币元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。
以上价格包括安全防护费、搭架、拆架费用、搅拌机人员工资在内，工程符合质量要求，每栋从基础做完起，每月完成两层浇板后才能按工程进度比例80%付款，竣工验收后三个月内付清工程款95%。一楼浇板后开始拨款。
乙方必须按甲方项目部规定工期完工，做到节约材料，做好安全工作，此价格内除甲方安排杂工以外，无任何杂工工资。
四、工程质量验收工期要求：
1、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行。
2、本工程于年月日至年月日前竣工。分栋按每栋基础完工后4个月内必须完成全部泥工工程，超期每天扣罚延误工期罚金500元，以此类推。
五、安全事项：
此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款100元，在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部分经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担，赔偿金额超出两万元以上的由甲乙双方共同承担超出金额各50%的经济责任。
六、其他事项：
1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理，不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除。
2、乙方在施工中，要节约材料，不得任意浪费材料，否则照价赔偿，对故意浪费材料的，甲方有权进行处罚，并在当月的承包费中扣除。
3、乙方须用的工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决。
4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除合同，并对已完工程减出不合格部份及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方，并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时，乙方必须保证30人以上在场施工，否则少1人，按每人每天扣罚款100元，并赔偿拖延工期罚款每天500元。
5、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚。
6、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款100元，打架一次每人罚款200元，在当月扣除。
七、保修责任：
为了确保工程质量，维护消费者权益，乙方必须在国家规定质保期内对其施工工程进行维护保修，工程验收后在总工程款内扣除5%的质量保证金，交付使用后寺年内无质量问题，甲方向乙方付清保证金，在保修期内如有质量问题，由乙方负责维修，并承担维修材料费用，如乙方不履行保修责任，甲方有权另请他人维修，并在保证金内支付费用，如三次以上通知乙方仍不进行维修的，乙方自愿放弃质量保证金。
八、违约责任：
乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除。
九、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。白甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇三
发包方：_________(以下简称甲方)
承包方：_________(以下简称乙方)
结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况
1、上下水、电路改造铺设、安装及灯具安装，厨、卫地面找平压光做防水。
2、客厅地面800×800瓷砖及玻璃踢脚线，厨房墙面300×450墙砖、地面300×300地砖，卫生间300×300皮纹墙砖、地面铺设墙面配套地砖，卧室地面找平，所有门口铺设进口黑金沙过门石。
3、进户门内侧做鞋柜，客厅顶面石膏板造型顶，电视及沙发背景墙艺术雕刻玻璃、壁纸制做，两个卧室各制做实木衣柜，小孩卧室制做电脑桌书架，卧室顶面石膏顶线装饰，6套实木套装门制做安装、2套实木窗套及进户门套，阳台顶、墙面绿可木装饰，厨、卫顶面铝扣板吊顶，橱柜水晶面板、台面第三代人造大理石制做，厨卫安装樱花牌洁具，卧室地面铺设欧圣牌实木复合木地板。
4、所有制做家具及墙面使用美涂士牌油漆及乳胶漆喷涂。
二、合同价款
1、承包总价款：(人民币)
2、装修内容中的工程量、工程总价及单价一次性包死，不予调整。
3、在施工中甲方要求变更时，以现场实际为准，计入决算。
4、承包方式：包工包料
三、合同价款的支付
1、工程预付款：本合同签订之日，甲方向乙方支付合同总价款的_________%作为预付款，即(大写)：_________元人民币。
2、工程进度款：
具体付款如下：瓦工完付总款_________%，木工施工前付总款_________%，开始涂刷前付。安装付前，剩余总款决算后3日内付清(每次工种前付款)。
四、合同订立时间月日。
注：以上工程内容的主、负料及厨、卫洁具由乙方承担、购买(不含灯具、烟机、燃气灶、壁挂炉及其它)。施工期间产生与本工程以外的费用由甲方负责。具体施工质量要求按预算表施工。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇四
甲方：
承包人： (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程具体情况,进一步明确责权关系,增加内部管理力度,本着确保工期,保证质量,安全无事故,双方在平等自愿、协商一致的基础上,订立以下劳务合同:
一、工程名称：
二、承包方式：
三、 质量标准：
3-1.确保优良工程。争创黄鹤杯。
3-2.乙方必须严格按照施工图及国家相应现行规范组织施工，确保各分部分项工程一次成优，避免造成返工或材料浪费等现象。
3-3.乙方必须服从甲方现场管理人员的安排和指挥，对每道工序、每个细部均要按照项目统一布置的标准精心施工。对违反操作规范，且不听从项目管理人员指挥而造成返工的，除承担造成的所有损失外，同时处以浪费材料价值的二倍罚款。
3-4.具体做法详见各分项技术交底。
3-5、甲方提供垂直运输施工电梯外，其余的一切小型工具均由乙方自备)，
四、承包范围：
龙王庙二期住宅楼的所有装饰装修工程(包含室内墙面抹灰、地面水泥砂浆拉毛、外墙贴砖、外墙水泥砂浆抹灰、阳台、空调板水泥砂浆抹灰，屋面的所有分项工程、室外散水、台阶、坡道等含交付竣工验收的所有工程)。其中;外墙内墙面做内保温由分包单位施工，不计算抹灰工作量、不在承包范围内。
五、具体工作内容：
1、内墙抹灰分项工程：工作内容：除外墙内墙面的内保温墙面不抹灰外，其如墙、柱、梁均抹混合砂浆二道，墙面拉毛，厨、卫墙面为防水砂浆抹面拉毛，门洞口处阳角均做50宽1.8米高水泥砂浆护角，具体做法详见交底。
2、楼地面工程：一楼为砼地面压光拉毛，二楼以上均为水泥砂浆地面压光拉毛，梯间踏步为水泥砂浆抹面压光，具体做法详见技术交底。
3、屋面工程;屋面构架及女儿墙内墙面、出屋面的烟道均为水泥砂浆抹灰，屋面为2%建筑调坡、安装透气管，水泥砂浆压光，铺设保温板、防水由专业队伍施工、上人屋面贴砖，梯间及机房层屋面不贴砖，除做防水以外的所有屋面工程，具体做法详见技术交底。
4、外墙装修工程：水泥砂浆抹灰部位：(阳台梁、采光井梁、空调百页边柱、雨篷、空调板、正立面c3窗及背立面c5窗处的窗台上下处、构架外墙梁面均为水泥砂浆抹灰)。其如均为外墙面砖(规格45_95)。其中;1-3层为一个颜色，3层以上为一个颜色。3层以下阳台梁均为贴砖，梯间及机房层外墙及女儿墙外墙均为贴砖。具体做法详见技术交底。价格：承包范围内的所有工程量按建筑面积元/m2结算。
六、结算方式：
1、在施工期间各分项工程均按月进度工程量的 %付给乙方做生活费。各分项工程施工完毕均按工程量的 %付给乙方，工程竣工结算后两月内付清。
2、由于乙方在本工程承包时已充分考虑到各种风险，因此发生以下情况，甲方均不再进行签证、补偿：
(1)窝工待工的补偿费用;
(2)进出退场用工及甲方未认可的用工;
(3)其它未预料因素。
七、安全文明管理：
1、乙方进场后必须遵循甲方的安全文明管理，严格执行工地的安全文明管理制度及操作规程。
2、乙方职工进入施工现场必须戴好安全帽，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋等非工作鞋上班，违反此规定的一项一次罚款100元。
3、乙方严禁在工场、生活区内打架闹事，违反此规定的处罚当事人500~1000元，情节严重者送司法机构处理。在施工时间内不准打牌、，晚上安心休息，白天努力工作。不得酒后上班，如发现酒后上班的，视情节轻重程度处以200~500元的罚款。(安全具体细则详见安全合同)。
4、乙方要自觉遵守公共卫生制度，对自己生活区的范围内经常打扫，如果在各项各次文明检查中，对评比最差的，甲方将处以200~500元的罚款，生活区及施工区域内的卫生由承包班组自己负责扫清，建筑垃圾按照甲方指定的位置堆放。
5、乙方不管是在工地还是在生活区不得随地大小便，特别是在建筑物内，违反此条，甲方每次将处以罚款200~500元，如有知报者奖100~200元。
八、工期要求
乙方按照甲方的进度计划来安排组织劳动力，必须服从甲方的进度安排，如果乙方在施工过程中，出现一次不能满足甲方的进度要求，则甲方有权对乙方进行罚款，如果发生两次或两次以上时，则甲方有权增加劳动力，其发生的一切费用从乙方的承包工程量中扣除，并于500~1000元的罚款。
8-1.为了便于工地管理措施及各方面的情况及时落实与处理，乙方手机保证24小时内开机，随时可接通，如有特殊情况不便接听电话或暂时无法接通、应及时回拨，每发现乙方一次关机或未接通电话，事后30分钟内又未回拨的，甲方将处以200元以上罚款。
8-2.对乙方承包的工程若达不到优良的质量标准，甲方有权按约定价格80%给予结算，并清退出场。
本合同一式两份，甲方乙方各执一份，自签字之日
起生效，未尽事宜按甲方制度要求执行。
甲方代表签字： 乙方代表签字：
年 月 日 年 月 日
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇五
甲方：
乙方： 身份证号：
一、合作项目：建筑土建工程主体装饰所包含的全部工种内容： 工作与包含范围：
l、工作内容：基础修土、砖胎膜外的回填土、基础排水，全部砖砌体工程，砼浇捣及养护工程、清理工作，临时宿舍、仓库、配电房、厕所等的建造，场地硬化，文明施工等的工作;商品输送管的安装、拆除、堆放。本工种临时架子，预制过梁及预制块、钢筋垫块，电梯间的预制块、外脚手架及场地四周的清理工作，室内楼梯、楼层必须保持每天清理干净，楼层放样乙方必须固定二位技工，二次结构砖砌体水平线由乙方自弹。晚上加班泥工配备专业人员接电与甲方无关，开人货两用梯工资由乙方支付，与甲方无关。总之泥工在施工的全过程中，无任何理由向甲方记入点工费用。
2、甲方承包给乙方的暨阳玫瑰城三期 ， 按实际做的建筑面积工程量结算。
3、施工工具由乙方自备：翻斗车、振动机、振动棒、平板振动机、电缆线、临时配电箱、照明电线、保养浇水管，铁锹，扫帚，大小榔头，大小铁丝，大小扳手，墙线，老虎钳，安全帽，雨衣，雨鞋，手套，铝合金靠尺及泥工用的工具。甲方只负责提供塔吊一台，人货两用梯，一级配电箱，搅拌机，砂浆机，其余小型工具全部由乙方自备，二级配电箱后面所需要的三级配电箱及电缆线由乙方自备。
二、工期与质量
1.0工期要求：工期必须满足项目部进度和周计划的工期要求，达不到要求，甲方有权组织其他施工力量进场施工，其费用按实际扣除。
2.0质量要求：市优
2.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标，如图纸，发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后。以质量要求较高者为施工依据。
2.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工，在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工，因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生费用由承包人承担。
2.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。
三、劳务价格：
泥工按图纸实际建筑面积 元/㎡计算。
1、单价中包括：在施工过程中安全风险金，工人暂住证、劳务证书、计生证书、职工保险金。
2、本基价一次包干，今后不再进行调整。(图纸变更单项工程超过500元的按实调整，其他不作调整)，实行乙方自负盈亏，与甲方无任何交涉。
四、劳务费用的结算和支付
a、进度款结算：项目部根据合同条款结合乙方的进度、质量、安全、文明施工、节约材料等情况由现场负责人进行考核主要管理人签字后支付。
b、劳务费用的发放：乙方所有支付的工资应有职工亲笔签名的工资表作为依据(与进场职工登记表相符)不得由承包人支取，由公司财务监督发放，并上交工资表，乙方每次上报的工程额必须与当月产值相符,乙方全额垫资。
c、承包款的支付：乙方自愿全额兑房，按甲方价格兑房，房产公司开盘后，完成主体一至十层由甲方、监理验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款)，完成主体十一层至二十一层验收合格支付工程量的70%(包括乙方兑对房款)，主体验收合格支付已完工程量80%(包括乙方兑房款)，其余款项在竣工验收后50天内付10%，竣工验收审计后四个月内支付10%。
五、安全生严事故处理
a、乙方必须严格按标准规范施工杜绝重大事故的发生，轻重事故发生频率控制在零以内。
b、乙方使用的各类机械，脚手架及防护措施，应由甲方主管部门进行验收，确认符合安全标准后，方可使用。
c、乙方人员发生伤亡事故时，双方应全力抢救，同时保护好事故现场 以便有关部门进行检查，鉴定伤亡事故的性质。发生于天灾人祸，医药费在伍万元(包括伍万元)由乙方自负。超出伍万元的医药费，由甲乙双方按7：3比例分配，但甲方不承担其他任何费用。如是乙方管理不妥，不遵守安全生产条例发生事故由乙方自负，甲方不承担任何责任与经济赔偿。
六、双方义务
a、甲方义务
1、乙方工人驻在甲方施工现场时，甲方应对其进行“遵纪守法、安全生产、文明施工、消防及企业内部管理制度”等方面教育工作，并进行监督、检查、协助乙方办理暂住证、就业证。
2、甲方应及时提供乙方生产所必须的材料，并向乙方交代清楚施工技术、质量、安全、材料等要求，及时提供必备的机械和材料。
3、甲方应负责安排好乙方连续生产，避免窝工、若不能保住连续生产应进行合理调整。
4、甲方不负责职工住宿及职工就餐事宜，全部由乙方自行解决。
5、甲方应按合同规定及时办理劳务费的结算、付款。
6、甲方有办理现场签证的义务，并将实际发生零星用工列入结算依据。
b、乙方义务
1、乙方与确定劳动关系的工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不低于l8周岁，不得高于55周岁，乙方人员必须持本人身份证(女工还必须有计划生育证)，并将其人登记上花名册 (注上身份证号码)，必须办理暂住证、就业证、特殊工种操作证、计生证及胸卡等费用由乙方自理。
2、乙方人员必须保证人员相对稳定，不能随意变动注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方委托的生产业务，服从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，可将队伍临时调整，对调整的人员在影响甲方生产前提下应向甲方出具书面通知。
3、乙方人员必须按甲方提供的图纸说明的要求进行施工，如有变更的建议应征得甲方同意，并办理变更手续后方可施工。在施工中注意成品、半成品的保护，爱护使用甲方提供的机械设备及用电设备，如发生损坏、丢失照价赔偿，如因损坏、丢失的设施给别的班组或工程进度造成影响时，给予相应的处罚。
4、乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全、治安安全等方 面的教育。乙方人员必须遵守甲方的有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。
七、违约责任
a、甲方违约责任
1、由于甲方管理人员指挥造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。
2、甲方不能按时支付劳务费应在结算前十日通知乙方，在结算后三十日后仍不能支付劳务费，如双方对此仍无解决的办法，乙方有权书面通知甲方，采取相应的措施。
b、乙方违约责任
1、乙方人员未按约定时间进场，由此造成延误工期，按延误天数占工期比例扣除劳务费，乙方在约定进场时间五日内仍未进场，甲方可终止合同，并提出索赔：乙方无故撤走部分或全部工人，并因此对工期造成影响时，甲方可书面通知乙方，在五日内乙方仍未采取措施确保工期，甲方有权拒付未领的劳务费，终止合同，并有权要求索赔。
2、乙方进场人员不符合要求，并直接影响工期及质量，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时，甲方有权不安排施工任务(窝工损失由乙方自负)，并书面通知乙方，由甲方按照施工班组劳务费付实际的60%，在三个月内支付，直至合同终止。
3、因乙方责任造成质量事故和返工重做的，其工料损失费一概由乙方承担，甲方还可按延误工期情况扣除费用。
八、双方确认如遇不可抗拒因素，如是国家政策性调整使合同不能继续实施时，本合同允许变更或终止，双方协商解决。
九、双方履行合同过程中发生争议时，双方先协商，如协商不成，再向人民法院起诉。
十、合同中未尽事宜及项目部各级管理对乙方要求明确如下：
a、安全奖罚管理措施：
1、乙方在施工现场配备一名专职安全员配合甲方，做好每天安全生产、文明施工及安全日记，专职安全员不到位罚款 500 元;若专职安全员到位不尽职，不配合甲方专职安全员工作，处罚100～1000元。
2、乙方把没进场新职工做好花名册，新职工必须经过三级安全教育后方可上岗，特殊工种必须持证上岗;否则每人次罚款10元，并责令退场。
3、乙方职工进入施工现场不戴安全帽及扣好帽带者，每一次罚款20元，班组承包人每人次30元，需系安全带，违者罚款每人次50元。
4、在工地现场打闹者，每人次罚款500元。
5、施工用电要严格按施工用电强制性规范办，做到三级保护严禁乱拉，违者罚款200元，并责令整改。
6、在施工中没有经过项目部允许擅自拆除围护设施，违者罚款200元，并责令整改。
7、机械操作严格按各类操作规章进行施工，严禁无证上岗，要做好机 具保修和养护工作。人机固定，持证上岗，违者罚款每人次50元。
8、乙方必须配合甲方做好消防工作，严禁烧电炉、热得快、煤气炉及大功率灯光取暖，违者由承包人自负，每人次罚款100元;若动用明火作业，必须到项目部办动火证，并做好防火措施，违者每次罚款500元。
b、施工奖罚管理措施
1、乙方进场必须设各工种专职管理人员，负责施工现场全面施工进度、安全、专职管理人员不到罚款500元，若到位不尽职，不配合甲方管理人员工作，可处罚l00元。
2、乙方承包者在工作期间，必须在施工现场和参加甲方组织的每次生产例会，确保工作正确进行和其它配合协调，若有要事离开，必须向项目部管理人员请假，经同意后才可离开，否则罚款200元/天。
3、乙方必须及时加强自身职工管理教育，如由乙方职工违法犯罪造成不良影响，罚款20xx元，并把其工人无条件开除现场。
4、乙方必须确保施工进度，无条件地服从甲方每月每周进度安排，若 不能及时完成，每拖延一天罚款1000元/天，若能提前完成，甲方创造有利条件，则给予奖励。
5、乙方应根据工程进度的实际情况，及时组织劳动力进场。如不能满足甲方提出的人数要求，每延误一天100元/工进行处罚，甲方并有权补充进场的劳动力工资，其工资金额在乙方劳务合同承包款中扣除。
6 乙方要确保施工现场整洁，材料归类堆放整齐，甲方有随时检查乙方的权利，如不符合要求，每次耷到罚500元。
c、材料奖罚管理制度措施
1、乙方进场必须设立一名兼职的材料管理员，配合甲方专职材料员做好材料管理工作。
2、乙方要严格遵守甲方现场材料管理制度，爱护甲方的机械设备及周转材料，发现对甲方的设备，任意损坏，将原价进行赔偿。
3、钢管材料不得任意切割，若发现没有通过甲方同意切割，每个切割头50元进行罚款。
4、任何周转材料都不得任意浪费，甲方若发现浪费材料，将以材料的采购价赔偿。
d、后勤奖罚管理措施
1、乙方进场必须设立一名兼职的后勤治安管理员，配合甲方专职后勤管理员，做好后勤管理工作，并签订治安承包责任及奖罚管理条例。
2、乙方负责日常卫生、文明工作，甲方每天进行检查，发现损坏公物、损坏公物照价赔偿，卫生评比达不到甲方要求，按规章制度处50-100元不等的罚款。
3、乙方所有施工人员进场后，严禁带家属和小孩进入甲方施工现场和生活区，违者罚款l00元，并责令带家属人员退场。
4、严禁在施工现场自开伙餐，如发现将没收所有炊具，并处100元罚款
5、严禁乙方人员参加打架斗殴事件，凡参与打架者一律清退出场，如严重者将移交公安机关处理，上级的所有处罚由乙方自负，甲方并再对乙方处100-500元的罚款。
6、甲方将按合同支付劳务工资金，乙方应将职工生活费、工资解决好，严禁发生劳务纠纷，如甲方上级部门来处理，将对乙方处罚10000元;如省市劳动部门来处理，将对乙方处理20xx0元。
十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执正本一份，未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇六
为确保工程质量、安全、工程进度顺利进行。甲乙双方本着自愿合作、平等互利的原则，现就乙方承包 工程中的分项工程一泥工施工、砖砌体工程一事，根据《中华人民共和国经济合同法》，经双方友好协商，达成一致意见，并制订合同如下，需双方共同遵守。
一、 承包范围及内容
(一)工程工作量：
1、各分包班组各派1名有职业施工证的人员到项目部，由项目部管理本单项工程质量、安全、进度、技术、文明施工等，费用由班组负责。
2、从基础人工土方开始至屋顶网架梁止及楼内砼、小型砼构件、浇捣、养护、基础梁，砖模基础底板(含基础)以上所有砌体砌筑及基础粉灰工程。
3、所有施工及施工设备基础、土方、砼的施工以及临时设施的搭拆，场内部分场地的硬化及施工期间地下室抽水。
4、基础抽水，输送泵管的装、拆工作(管扣、密封圈以旧换新)，机具清洗、场内清理工作，随时迎接各主管部门的检查。
5、场内砼、砖渣清理工作，截止到砖砌体施工完毕且验收合格后，经项目部验收移交下一班组。
6、所有工作范围内机电设备安装、吊装、装拆的辅助用工、清理及附件的清洗保管工作。
7、所有混凝土扒料、振捣、找平、标高控制、压实滚压工作;厨房、阳台有落差处拆模砼收边压实及所有零星混凝土拌制、浇捣及前清理后施工。
8、所有砌体砂浆拌制、材料吊运、墙体砌筑、构件浇捣安放。
9、砌体施工完毕后的场内清理工作。
10、 屋面施工至主楼屋面及构架屋面结构完工为止。
11、 工程施工范围内，包括部分硬化，杜绝计时工。
(二)工程劳动工具、劳动安全保护：
1、涉及工程范围内的所有劳动工用具(如挖土工具、灰桶、扁担、箢箕、灰铲、木直条、木抹子、平水管等等)、电动工具(如振动器、振动棒、斗车、吊料用的钢丝绳等等)施工层的甲方只负责主箱、主间。主箱以外电缆、灯具、水管都归乙方自备。
2、晚上施工用照明设备、电缆(如碘钨灯、灯管等)。
3、所有劳保安全用品(如安全帽、绳、雨具、套鞋、手套等等)
二、 质量要求：
在签订本合同时并向项目部提交施工方案和施工承诺书及进度计划安排表。
1、为了保证砼施工质量，砌体工程质量，施工班组要认真，按施工操作规程和规范进行施工。主体工程质量必须达到省优工程。注：楼面平整度必须保证误差在正负壹公分内，如出现高低误差过大所发生开面的工资由乙方负责。如搅拌站需要人员到站内添加外加剂由乙方派人施工。
2、对前台各项工作要求人进行，砼浇捣的线路要保证各部位接缝在砼初凝前进行接全，不得出现施工冷缝，砼振动棒要做到“快插慢拨”，在振捣过程中，要掌握振动时间，不能过短、不能过长、不得漏振，要保证达到国家现行的施工验收标准。
3、乙方必须严格按设计图纸及《砖石工程施工及验收规范》(gbj201-83)施工，砖体轴线位置、砂浆饱满度、墙面平整度、垂直度、顶面标高、灰缝控制、门窗洞口的留置，外墙窗口上下偏移等。均必须符合《建筑工程质量检验评定标准》(gbj301-88)的规定(附表注明)。严格按规范、程序、操作规程施工。
4、180厚以上砖墙必须双面挂线，基本做到无正、反手之区别。
5、严禁干砖上墙，填充墙体严禁一次砖筑到位，须留置5-7天再砌到顶。
三、 工期要求
本工程工期紧，任务重。乙方必须按照甲方所规定的时间按时或提前完成自己所承包的任务，必须要保证一天24小时全天候施工，无条件不分昼夜，交接班不误工。按照项目部分段具体施工组织设计工期安排切实执行。如在规定的时间内未完成的施工任务，如延误4小时以上者，每次罚款视时间长短及总工期影响情况，处以200-500元的罚款，再则，甲方有权调突击组帮助完成，
但工资按乙方承包的二至三倍支付给突击组，由甲方在结算中扣除。经甲方协调、组织帮助仍无明显改变，甲方有权就此中断合同，责令退场。并由乙方承担班组更换损失费。在此以前的工作量按60%进行结算。
四、 结算依据及方法
承包单价按包工不包料，以实际完成的工程量，国家定额规定的计算方法进行结算，按建筑面积元/m2包干，所有阳台按1/2计算面积并包含承包范围第一条所有内容以及基础底板以下基坑的开挖转运按指定地点堆放，此单价是按综合考评样榜工程为起点并包括资金在内任何条件，任何情况下均不变更单价。由于设计变更增加和减少总承包价的±5%费用不另计价。计时工按每天 90元计算。承包单价包含文明创建的内容乙方应无条件接受。
五、 付款方式(本工程没有预付款)
1、完成至正负零，付已完成工程量的70%;
2、完成主体7层，付已完成工程量的70%;
3、完成主体15层，付已完成工程量的80%;
4、完成屋面工程及构架砌体工程，付已完成工程量的80%;
5、工程竣工验收并办理结算后付至结算款的95%，余款在无质量问题的前提下一年内付清。
六、 奖罚制度
在执行合同期间，出现以下情况由乙方承担赔偿;
1、砼不按配合比计量进行施工，每次罚款100元;
2、砼搅拌时间不按要求进行，每次罚款100元;
3、对后台水泥不爱惜按每次浪费的量的2倍罚款;
4、对机具和场地不按时清理，每次罚款100元;
5、乙方有违反“安全十五不准”行为每次按100元~1000元罚款;
6、施工班组内，如出现斗殴打架，各先罚款20xx元，再根据调查结果，由先动手一方承担一切费用。
7、对拖延施工进度不采取有力措施，视延误工期损失轻重给予处罚;
8、乙方在施工中，如振捣不密实，出现麻面、蜂窝按出现情况轻、重罚款;如造成质量问题，一切返工费用由乙方负责。
9、承包组长不请假，未经批准随意回家、外出者每次按100~500元罚款。
10、 浇砼时砂浆不进行处理的，造成砂浆浇往墙、柱、板按每处100-1000元罚款。
11、 对施工现场卫生每天未及时清理的，按每天100-500元罚款。
12、 浇砼时损坏外架及安全网，不及时清理干净，按每处100-500元罚。
13、 所有楼面卫生清理应从施工电梯运至指定地点，如违反按每次100-1000元罚款。
七、 材料、设备供应，使用
1、用于工程的材料要提前向施工员申报材料。
2、对所使用的材料，不偷工减料，但严禁浪费。
八、 双方责任
甲方责任：
1、组织施工人员学习国家法令、法规和治安管理条例及施工时一切规章制度;
2、组织员工学习有关质量安全操作规程或施工规范;
3、提供住宿位置,就餐方便,提供施工材料到施工现场和仓库;
4、提供砼浇捣标高点,墙体轴线位置及施工图;
乙方责任:
1、严格服从项目部的指挥领导。
2、负责本班组的工人组织领导，及劳动合同的签订，工资发放等一切有关事宜。
3、负责甲方提供的机具收检、爱护。
4、施工组长应具备强有力的组织能力，组织一支吃苦耐劳，技术过硬，遵纪守法，服从指挥的队伍、必须坚守工地若有特殊情况必须向甲方现场管理人员请假。
5、乙方组长应经常组织民工学习国家法令、法规、施工规范、各个操作规程等。不断总结经验，提高施工技术，搞好文明施工保证安全生产，杜绝安全事故。
6、教育职工遵守纪律，不得有偷盗、斗殴等违法行为。
7、必须生产合格产品，并通过甲方检查验收。
8、乙方不得以任何方式进行压价转包，否则甲方有权随时终止合同，取消乙方施工资格，另选队伍。
九、 安全生产、文明施工、劳动保护
签订本施工合同，必须同时签订《安全生产与文明施工，劳动保护合同》本合同具备同等法律效力。
1、安全施工：在施工过程中，甲方对所有人员进行安全教育，严格进行管理。各位施工人员必须严格控制按安全操作规程进行施工。乙方所有进场人员，必须着装整齐。带好安全帽等安全施工用品。凡是违反安全操作规程，违反安全“十五不准”，不听从指挥的，如发生安全事故，一切责任和费用甲方概不负责。无违规操作发生安全事故1万元内(含1万元)费用由班组承包人负责，超过1万元由甲方承担80%，乙方承担20%的费用。
2、文明施工：乙方必须遵守建设方及项目部规章制度和纪律，不得在工地打架、赌博、偷盗、嫖娼等，一经发现除立即辞退外每次重罚20xx元，并送当地派出所处理。必须保证施工场地整洁，设备、工具、材料等到不得随地堆放，应及时收捡入库，每天及时打扫宿舍、楼道卫生、被具换洗衣服应摆放整齐有序，保证清洁。遵守宿舍、食堂用餐制度。
3、乙方所有进场人员，必须着装整齐。带好安全帽等安全施工用品。作出安全、质量、文明施工承诺书。
4、乙方施工人员不得带小孩、妇女进入工地。确因工程需要妇女需留置工地的，要取得项目部的同意，带好三证，并与项目部签订相关合同，违者对每人次罚款5000元。屡教不改者，取消承包资格。
十、 补充条款
1、在本合同执行过程中，确因建设方资金不到位，导致甲方停工，以致影响乙方施工，不为甲方违约。
2、施工班组进场住宿时，每间房间必须睡9人以上，否则项目部不提供多余房间(按建委要求每人不少于2平方米住宿)，符合要求。为创建文明城市，请住路边的工人严禁将垃圾扔在人行道上，否则给予罚款100-500元，在班组扣除。
十一、本合同一式叁分，乙方执一份，签字后生效，工程完工付清款后自动失效，未尽事宜签订补充条款与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇七
发包方：(以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
为了规范的完成5#.6#.7#.10#.11#.14#楼工程泥工部分工程的施工，保证工程质量、搞好安全生产，确保施工进度，经双方认真协商同意将该工程的泥工部份施工承包给乙方施工，并达成如下条款，以便在执行中双方共同遵守。
一、工程概况：
6#建筑占地约 平方米，建筑面积 平方米框架结构拾层半，7#楼建筑占地约平方米，建筑面积约平方米，框架结构五层，7#.10#.11#.14#楼共计建筑占地平方米，建筑面积约平方米，框架结构五层半。
二、承包方式：
乙方以包工不包料形式承包
三、承包内容：
以甲方提供施工图及设计变更的图纸的所有泥工部分，包括：
1、 主体工程：
所有墙体的砌筑：(外墙、内墙、厨房、卫生间隔墙，其它零星砌体)包括主体工程所有使用的水泥预制块及其它水泥预制条的制作安装。
2、装饰工程：
(1)地面工程：一层地面混凝土垫层、面层砂浆找平层、楼梯平台、踏步、 (地下室底板面找平抹光)。
(2)屋面保温热层的铺设、细石砼保护层、水箱装饰、斜屋面造型、天沟、挑檐的泥水部分。
(3)内墙粉刷、天棚梁体粉刷、天棚面腻子找平、梁柱粉刷(墙体原预留孔洞的堵补)。
(4)外墙粉刷打底、钉铁丝网、粘贴外墙面砖、外墙装饰线条，斜屋面粘贴屋面瓦，平屋面及上人屋面的所有泥水项目。
(5)设计变更的工程量增减按安徽省20__建筑工程消耗定额下浮15%结算。
(6)每栋楼的构造柱、卫生间厨房、反梁、窗台及凸窗部分二次混疑土由乙方负责
(7)图纸中所含的所有其它零星泥水装饰项目也包括在内。
3、其他项目：内墙脚手架搭设乙方自行负责，层高超过3.6米部分脚手架由甲方负责;井架.人货施工电梯的驾驶员工资由乙方负责(井架.人货施工电梯在施工过程中，必须配合各施工班组的正常施工)。
四、工程计量、单价、结算方式：
1、 工程计量：
a、 标准层的面积按设计院提供的图纸面积为准。
b、 架空层及杂物间当净高底于2.10米时按建筑面积的一半计量。
c、 多层建筑的闷顶层(坡屋顶部分)当净高超过2.10米的部位，按全面积计量，净高在1.20米至2.10米的部分,按面积的一半计量。
2、单价：完成第三款的承包内容，没有质量问题按每平方米 元整计算。
五、机械设备：
5#垂直运输的塔吊、人货梯由甲方提供，除此之外乙方应提供所有泥工班组的所用机械及施工用具(包刮6#.7#.10#.11#.14、砂浆机、插入平板振动器、振动棒、斗车、找平线木条、铝合金找平条等一切自用机械及工具)。
六、工程质量要求：
按照《建筑工程质量验收评定标准》，合格率应达到100%。特别强调应满足如下要求：
1、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定，多孔砖孔面应朝向砌筑，砂浆缝不得超过10mm并应充实饱满，不得通光，剪力墙上原有的预留孔洞应先用膨胀砂浆分次填补充实;
2、内墙面粉刷层厚度不得超过20mm，应反复压实;
3、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定，多孔砖的孔面应朝向砌筑，砂浆缝不得超过1㎜并应充实饱满，不得通光，剪力墙上原有的预留孔洞应先用高标号的砂浆分次填补充实;
4、外墙及屋面磁砖镶贴前，须用防水材料进行防渗透处理，外墙及屋面磁砖镶贴底层砂浆层应压实抹面，不得有砂眼及孔眼;干后及时清洗干净并用防水材料对已贴磁砖面及勾缝进行二次防渗透处理。
5、若发现因乙方外墙镶贴磁砖勾缝或其它施工原因造成渗透，乙方应急时负责做渗透处理，产生的后果由乙方自付，甲方概不负责。
6、所有采光井、天沟均应用水泥砂浆抹光;
7、应配合水电及其它有关班组施工，镶补填实好各管道面底的砂浆层;
8、厨、卫间墙脚及所有排气、排烟道脚处在表面粉刷后，应在墙板接触处用高标号水泥砂浆做三角护角，尺寸为50㎜_50㎜。
七、工程质量违约责任：
乙方应严格按照甲方提供的施工图及设计变更图和《现行施工规范》操作，在施工过程中造成所施工的工程质量被建设单位或监理单位认定为不合格的，乙方除应立即按要求的期限返工至质量合格为止外，对返工所造成的经济损失均由乙方负责;对无法返工的质量问题应由乙方负责赔偿;甲方还有权视乙方违约情节的轻重决定是否予以解除本合同。
八、工期：
乙方在每个工序前应积极组织好施工人员，大楼封顶前严格按照现场施工员安排的工期完成。5#楼主体结构顶层模板拆除后应在4月内完成装修交付验收，其它楼主体结构顶层模板拆除后应在3月内完成装修交付验收，每拖延一天罚500元，等本幢工程结算时按实扣回。因停电、停水、不可抗拒自然力或其它工序影响造成停工，工期凭现场施工员签证给予扣减。未能按期交付验收每拖延一天罚款人民币500元。开工日期以甲方通知为准，除因甲方要求或不可抗拒力因素外，乙方逾期完工(包括返工)即为违约。
九、付款方式：
每月按工程进度结算一次，按完成的工程量付80%，待工程竣工验收合格后的十天内，甲方付给乙方总价的95%，其余5%待保修期一年满后一个月内付清。
十、文明施工：
1、遵守行业规则，进入工地人员必须遵守本工地及上级有关部门的规章制度，5日内必须办理有关证件，其费用由乙方自理。
2、乙方施工人员应自行负责膳食，不得进驻工地;严禁烧三炉(电炉、煤矿气炉、液化气炉)电热棒，发现每人次罚款50元。由当月工资扣回。
3、不准不戴安全帽进场;不准酒后和带小孩进现场;不准在物料提升机上乘人上下;不准赤脚穿拖鞋，穿硬底高跟鞋上班，每发现一次罚款30元整(由施工管理人员通知班组长，从当月工资扣发)。
十一、材料节约方面：
砼、砖块、砂石不能乱倒乱堆，断砖、落地灰综合利用，必须把砂石料整堆清场。
十二、施工安全：
1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按安全标准施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。甲方对乙方组织的人员投工地意外伤害保险。
2、乙方在施工过程中发生人员一人以上重伤事故或事故致直接经济损失达三万元以上时，甲方有权解除本合同。
十三、其它
1、乙方在施工必须服从工地监管人员的指挥监督，对砖块、砂石不能乱倒乱堆，断砖、落地灰、要综合利用，要做到工完料清，堆放整齐有序不得高空抛物，如有人为故意造成浪费，必须赔偿，赔偿金额从乙方工资中扣回。建筑垃圾及时清理，电线不能乱接乱拉;如不及时清理，一间为单位甲方可另派点工清理，每人每次100元，由当月工资扣回。
2、工地工人不能将工地材料带出工地，如有发现按偷盗处罚，按其所带出的材料价值的20倍罚款;
3、为保证农民工工资的及时全额额发入，乙方必须在进度款中每月予以发付，并经过施工人员签字的工资表保送甲方，如不按时发放工资，甲方有权拒付工程款。
4、本合同未经甲方同意，乙方不得转让给第三方，若发现私自转包给第三方，甲方有权终止本合同。并追究因此给甲方所造成的相关损失。
十四、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不成可诉至当地劳动仲裁委员会或法院进行劳动仲裁。
十五、本合同自双方签字之日起生效，至履行完毕后失效。
本合同一式叁份，甲方执二份，乙方执一份。
甲 方：乙方代表：
代 表：身份证号码：
联系电话：
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇八
甲方：_________(房屋户主)
乙方：_________(承接施工方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容及承包范围：
4、施工方式：
第二条施工工期
自甲乙双方签订本合同从____年____月____日起，并支付预付款的次日开始计算工期，全部工期为_________天，确保____年____月____日前完工。(遇停电、停水、下雨雪、渍水，以及人为的;不可抗拒造成的特殊原因和自然灾害，则工期顺延)。
第三条材料验收标准
1、房屋的装修及材料的购置要求见预算单，材料必须符合环保要求。
2、工程材料送至甲方指定地点由乙方进行保管，并由甲方进行验收认可，乙方即可进行施工。
3、房屋装修应符合甲方签字认可的预算单和图纸标准，并达到甲方提出的相关要求。
4、主要材料系预算单标示的内容，如不相符，由乙方按此重新购置，由此产生的一切费用由乙方自行负责。
5、由甲方自购或提供的材料质量不符合要求而影响工程质量，其返工费用则由甲方承担。
6、甲方委托乙方购买的材料质量不符合要求而影响工程质量，其返工费用则由乙方承担。
第四条工程安全质量及验收
1、房屋的装修要讲究质量、布局合理、实用，并符合甲方图纸的要求。
2、乙方负责维护好施工现场的消防安全和人身安全以及上下水的随手关闭安全，并做好垃圾处理、环保工作，确保工程顺利进展。
3、工程完工后，甲、乙双方共同对房屋装修完工后的效果和质量进行验收，验收合格后，由甲方签字(盖章)认可。
第五条付款方式及期限
1、工程总造价为人民币(大写：元整)。此价不含物业管理部门所收任何费用，物业管理部门所收费用由甲方承担。
2、甲乙双方签订本合同后，甲方应即时向乙方支付工程造价总额的_________(即人民币)行正常的施工。
3、工程进行到规定的全部工期二分之一时，经甲方对工程进度的认可后，即在三天之内再向乙方支付工程造价总额的45%(即人民币_________元整)。
4、工程全部完工验收(七天内完成)合格后，甲方在五天之内向乙方支付工程造价总金额的5%(即人民币_________元整)。
5、甲方要遵守合同中付款条文的承诺，甲方一旦不按期或拖延支付工程款的期限，乙方在催促后仍无效果的第三天，乙方有权停止施工，其
工期的拖延则由甲方负责。但是，甲方确实不能在短期内支付工程款，甲方可与乙方进行商量确定并推迟支付工程款的期限，其原则上不得超过三个月。
第六条服务承诺及违约责任
1、即便工程款全部付清，在半年的质保期内出现非人为原因和非自然灾害所引起的工程质量问题，由乙方在72小时之内派人免费上门服务(指材料费、人工费用等)。
2、在质保期内，乙方应按照服务承诺所述提供维修服务，否则应承担由此给甲方造成的相关损失，质保期内非人为原因和非自然灾害所导致设施安全问题，由乙方承担相关责任及损失。
3、本着讲诚信，先做人后做事的原则。即便保质期过后，房屋的使用局部有所损坏，乙方应义不容辞派人进行维修，其产生的人工费和材料费由甲方支付。
第七条双方责任和义务及约定事项
1、乙方按甲方签字确认的图纸和预算单进行施工;
2、甲方所需要装修的房屋要符合所管理的单位或部门的规定要求，如有异议则由甲方与有关管理单位或部门进行协调，妥善解决;
3、甲方负责提供施工现场用电、用水以及消防设施的使用方便;
4、甲方在乙方施工过程中做好一切协调工作，使施工现场具备工作条件，其安全工作甲方一概不负责，但甲方有监督的权利;
5、甲方要满足乙方现场工作的需要，监督、协助乙方做好防火、防溢水、防盗工作，保证施工期间现场的畅通和顺利;
6、乙方进场施工要服从甲方现场人员和物业的管理，不得随意损坏原有的设施，并严格做好电源线路的防火安全，严禁在施工现场吸烟，以防火灾发生。
7、乙方在施工过程中，如涉及到建筑结构，必须经甲方与有关部门的负责人确认同意后，方可进行施工，并做好一切处理保护工作。
8、乙方完全负责安全工作并按规定配置安全防护设施，确保工程现场环境和施工人员安全，严格杜绝在甲方施工现场发生不安全隐患，其现场安全管理由乙方负责，一旦在施工过程中发生意外事故，由乙方自行处理，与甲方无涉。
9、乙方根据甲方的要求更改或增加项目，并由甲方负责人签字认可，且根据更改或增加的项目由甲方增加工程款。
10、合同签定生效后，如果甲方要求改变设计效果或方案，相应发生工程造价增减变化，需要变更总造价款时，另外协商约定。
11、甲乙双方签定合同后，必须按合同进行实施，如果有一方违约，则此方要向对方支付总造价5%的违约金。
第八条解决合同纠纷的方式
合同发生纠纷时，双方应协商解决，并订立合同补充规定;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
第九条合同附件：
第十条本合同一式贰份，甲、乙双方各保存壹份。合同附件和补充规定具有与本合同相同的法律功效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇九
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
甲方为加强质量与安全管理提高经济效益，根据工程的具体特点和实际
情况，并参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，经双方在平等互利的基础上共同协商，甲方同意将以下工程项目的泥水工程施工工作量分包给乙方，为明确甲乙双方的责任和义务，特签订本合同。
一、工程概况及承包范围
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工期：定 年 月 日开工;限 年 月 日完工
4、承包范围：本工程按结施、建施图纸施工和清理工作，周围临时排水沟、场地平整，文明施工及配合市、区、各级执法检查准备工作(除大理石及防水层工程外)等全部泥水工程及相关工作。
5、承包方式：包工不包料，包工期，包质量，包安全的承包方式。
6、本工程所需的建筑材料、脚手架、手推车、大型机械等由甲方负责采购放置于工地现场，供乙方使用。本工程施工中所需的铁钉、铁锤、铁线、小型切割机、砂铲、灰桶、灰线、沙板及灰匙、吊锤、笔等零用材料由乙方负责采购使用(其费用已包含在合同的承包价格内)。
7、工程质量要求：达到土建工程施工规范要求：优良。
8、合同价款：以施工图纸和结合实际施工情况，以每单位工程的各层水平投影面积之和进行办理工程结算。每平方米合同承包单价为元。本工程按图纸计算工程量暂定为 ㎡，合同总造价暂定为(人民币) 元，(大写元)。本合同造价仅作为土建工程施工进度预付款的依据，工程结算以实际完成工程量作为结算依据。不属于在合同承包范围内的零星工程量，以实际发生工程量另行协商单价作为增加费用办理结算。
二、甲方的责任和义务
1、甲方在三天内向乙方提供完整的施工图纸一份，并向乙方进行安全技术交底和安全操作规程交底和质量技术交底，并组织乙方参加图纸会审工作，组织协调乙方进行施工和解决施工中碰到的图纸中的技术问题。
2、无偿提供乙方施工人员的住宿场所，厨房，冲凉房以及生活用水和照明用电。
3、严格审核乙方申报的施工材料计划，按计划及时采购材料运至施工现场供乙方使用。
4、甲方现场技术人员，质检员和安全员，有权对施工中的质量和安全进行全方位监督，乙方无条件服从。
5、因乙方人力不够，技术力量差，不能满足施工规范要求，又不能按时完成甲方制定周计划、月计划，甲方有权终止合同，并责令退场。
三、乙方的责任和义务
1、严格遵守国家法律法规和地方治安管理条例，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方现场管理人员指挥和领导，按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。
2、参加甲方组织的施工图纸会审，接受甲方的现场安全技术交底和质量技术交底，根据工期拟订施工方案和进度计划，报甲方审核。
3、乙方必须严格执行国家现行的施工规范要求和按图纸设计要求施工。若发现设计图纸有误或不明确之处，乙方必须主动及时与甲方现场技术人员联系，确保工程质量和施工进度。并做好各分项各部工程施工质量检记录和交接检工作，严格按照iso9001国际认证有关规定整理资料交甲方归档。
4、乙方必须对自身的施工人员进行安全教育工作和安全交底工作及班前交底工作。在施工中必须采取严密有效的安全措施，确保生产安全，实现安全生产“五无”目标，确保生产安全达标。
5、乙方必须负责搞好乙方住宿场所及厨房的环境卫生，按政府和公司的有关要求做好预防“非典”和预防“禽流感”工作，确保厨房及住宿的环境卫生，预防食物中毒。
6、乙方应严格按现行国家施工安全规范要求组织施工，严禁违章施工;机械使用按机械操作规程要求使用，严禁违章操作。临时施工用电由甲方现场专职电工搭设，禁止私自搭设临时用电。由于乙方的原因造成的一切风险责任和财产损失、费用，均由乙方自负。
7、乙方应遵守公司的规章制度，搞好自身内部的团结和班组之间的团结。若有违反按甲方有关规定进行处罚。情节严重者将移交当地公安机关处理，其一切责任由乙方负责。
8、乙方按图纸准确计算材料用料，提前七天向甲方报送材料计划，材料计量误差不大于+2%。如乱用材料，工地有权按工地处罚条例以乱用材料的总价值的3─5倍金额进行处罚。并承担材料计划失误而引起停工、窝工和工期延误的责任以及损失，承担因此而造成的材料浪费和过剩的经济责任。
9、乙方施工中应充分合理利用材料节约材料，杜绝浪费。不得大材小用，乱锯乱裁。加工成成品的件必须加以保护。并做好每天场地的材料及垃圾打扫及垃圾清理工作，保证现场文明施工形象。
10、乙方施工中要协调好与各班组之间交叉作业的安全措施，确保施工安全。
11、乙方施工必须接受甲方项目部驻现场技术员对质量和安全进行监督检查，检查中发现质量问题和安全隐患时，乙方无条件服从整改直至符合要求为止，并承担由此造成的一切经济损失。甲方项目部有权进行处罚，屡教不改者，甲方有权中止合同。由此造成经济损失由乙方负责任。
12、乙方所使用的机械设备，有责任保养、保护好。如使用的机械设备因保养不力和使用不当，造成损坏，一切修理费用和材料费用由乙方负责。
13、乙方因人力不够及技术不济，无法执行合同条款，要求中断合同，甲方有权利不给办理结算，作自动退场处理。
四、工程质量：
1、本工程以施工图纸作说明，设计变更和《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达国家评定优良标准。
2、砼浇灌、砖砌体、抹灰、面砖粘贴施工时必须严格按照施工规范操作进行，密实度、平整度、垂直度其尺寸不得超过规范允许偏差。
3、乙方在施工过程中，砖砌体、抹灰平整度不能满足要求和砼浇灌时出现蜂窝等现象造成的质量问题，其返工的一切工料费用由乙方承担，因返工影响工期的责任损失一概由乙方负责，并按其情节轻重给予处罚，具体细节详见工地制定的处罚条例。
五、安全生产：
1、 乙方应严格遵守安全操作规程进行施工，并承担自身原因造成的一切财产损失和伤亡事故的责任与费用。
2、甲方应按有关规定提供相应的`安全防护用品(安全帽、安全带、安全网等)和防护措施。并有权对乙方因管理不善而违反安全操作规程之行为进行批评教育，情节严重的处以罚款。
六、文明施工：
1、乙方在施工中要严格遵守现场文明施工环境保护规定，做到每天工完场清，材料堆放整齐，废料垃圾及时清扫干净。如乙方忽视管理造成现场零乱污染，甲方有权派人员进行帮助整理清扫，按整理清扫的实际人工以每工日人工费50元，在乙方合同价款中扣除外，并处以相应罚款。
2、乙方在施工过程中，应本着节约、不浪费的原则进行施工，如发现有乱锯乱用，浪费材料现象，按浪费材料价值并加双倍罚款进行赔偿处罚。
七、工程结算及予付款
1、结算方式：按施工图纸和实际施工内容以各层水平投影面积之和办理工程结算。
2、工程开工时，甲方按照乙方人员支付生活费用，然后每月按工程进度支付50%工程进度款，余款工程竣工验收后一个月内付清。
八、本工程未尽事宜，双方现场协商处理解决。
九、本合同一式四份，甲方三份(经理室、财务室、项目部各一份，乙方一份)。本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工后自动失效。
发包方： 承包方：
合同订立日期： 年 月 日
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇十
甲 方：
乙 方： 身份证号:
甲方在公司内部对 内装饰泥工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。
1.1 乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范，负责 施工
1.2 包干单价：是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑风险因素，实行交钥匙工程。
具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、项目部要求执行。
3.1 乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。
4.1 本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干，包干铺装人工费单价为：梯步贴砖（含踢脚线、平台、梯步）：(按展开面积计算)；地面贴砖：；卫生间墙砖踢脚线。工程量收方按04清单定额规则收方(除特殊约定外)；
4.2 该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。
4.3 在工程实施过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格（含设备及人工）的变化及工程量的增减而调整。
4.4
4.4.1 施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担。
4.5
4.5.1 工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报；
4.5.2 乙方每月25日申报形象进度情况，甲方于次月10日前按上月完成产值的80%向乙方支付上月月工程进度款；
4.5.3 工程竣工验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方支付至结算总价的95%。
4.5.4 余结算总价5%作为本工程的质保金，按照中的约定执行。
5.1 本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故，由乙方承担经济和法律责任。
5.2 乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。
5.3 乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。
5.4 乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。
5.5 乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。
5.6 乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。
按照中的约定执行。
7.1 因乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币500.00元的违约金。延迟工期达10日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
7.2 乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，每发现一处，乙方向甲方支付违约金人民币1000元，且由乙方负责更换、重作，承担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。
7.3 乙方不按约定的竣工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给甲方，或以任何理由和借口拖延交付，如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程，甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程，并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3％违约金外，同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
7.4 乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未能在合同约定的工期内完成本工程，甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容，由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除，无需乙方签字认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。
7.5 乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务，乙方应承担违约责任，每出现一次，乙方向甲方支付违约金人民币200元-20__元。
7.6 凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除（甲方可选择扣除时间、扣除方式），且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。
8.1.1 乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，如乙方2次以上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，甲方有权勒令退场。费用按完工的60%结算。
本合同双方签章后生效。本合同一式贰份，贰份合同及其附件具有同等法律效力。
9.1 本合同未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分，均具法律效力。
9.2 甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商解决，协商不能达成一致时，双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。
甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对本工程签订质量保修书。
：乙方在质保期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担乙方承包范围内全部工程的质量保修责任。
2.1 本工程的质保期为年，质保期从本项目竣工验收合格并交付业主单位之日起开始计算。
3.1 余本工程结算总价的5%作为质量保修金，待竣工满年后，无质量问题并经业主单位确认后，甲方一次性退还乙方质保金，质保金不计利息。
4.1 材料检验与验收责任
乙方对甲方供应的材料有监督和协助抽查义务，因不合格材料的使用导致的维修，乙方承担相应的连带责任。
4.2 保修责任
质保期内所发生的质量缺陷乙方须无条件及时修缮处理，并承担因乙方原因给甲方和业主、第三方造成的全部损失。
保修质量须符合国家或行业现行的相关强制性标准、施工验收规范、设计文件及本合同对工程质量的要求，并使业主满意。
维修联系人：乙方应在工程移交时确定质量保修联系人，其联系电话应保持24小时畅通，甲方仅以电话通知乙方联系人（以甲方的电话报事记录为准）。如在质保期内联系人及联系电话有更改，乙方应提前通知甲方，否则，无法联系时，视为乙方已经收到甲方的通知，乙方不得对此持有异议。
5.1 质保期内出现质量缺陷，乙方接到甲方通知后，必须在6小时内到指定地点报到，并与甲方或业主单位有关人员共同踏勘现场，乙方应在甲方或业主单位要求的合理期限内完成维修工作。 如有特殊原因确无法按期完成，乙方需提出具体原因，物业公司签字认可后方可延期。
5.2 质量保修完成后，由业主单位验收。
：
6.1 乙方在规定时间内按照约定的要求处理完成因质量缺陷造成的维修工作，其费用自行承担；质保期到期，质量保证金无息退还。
6.2 发生下列情形的，甲方有权安排其它施工单位进行处理，所发生的费用（按实际发生的费用加收50%的管理费）不经乙方认可，在质保金内予以扣除；
乙方拒绝履行保修责任的。
乙方未按约定的时限内到现场检查的。
乙方未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无甲方签字认可的延期原因的。
如对同一维修事项，乙方经过两次维修仍未能达到要求的。
乙方的维修方案不满足甲方要求，经多次（三次或三次以上）修改仍不能满足要求的。
乙方未按合同要求提供有效联系方式，造成甲方无法正常通知乙方履行保修责任的。
身份证号码：
日 期： 日 期：
：
：
甲乙双方根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》，经协商一致，对本工程签订安全施工责任协议书。
1、本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故，由乙方承担经济和法律责任。
2、乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作，乙方需提供为本工程施工人员购买相关保险人员名单的复印件并交予甲方。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。
3、乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。
4、乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。
5、乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。
6、施工人员上岗前必须由乙方负责对其进行安全教育，讲清楚有关安全规章和工作要求，自觉遵守安全管理制度。
7、乙方在施工中动用火、电、焊时必须由乙方现场负责人进行审批，严格执行动火、动电、动焊的技术规范和操作规程，确保万无一失。
8、乙方的电工、电（气）焊工须凭劳动部门颁发的有效“特种行业人员操作证”方可按施工现场规范的要求实施操作。
9、乙方必须严格按照国家有关建筑、装修的行业安全施工规范进行施工，坚决杜绝“三违”行为。
10、乙方在对施工中有危险的孔洞（通道口、电梯口、预留口、楼梯口等），必须架设安全防护网，高空作业必须结好安全绳。
11、严禁装修区内吸烟、动用明火、留守施工人员和使用电热水器。
12、乙方若忽视安全治安管理或违反合同规定造成事故和案件的，应由乙方负全部责任，由此给甲方带来的经济损失和政治影响均由乙方承担。
13、本责任书签字之日起生效，本责任书与原合同具有同等法律协议。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇十一
建设单位(甲方)：_________
承包单位(乙方)：_________
甲方有一套位于_________的商品房，现委托乙方对该商品房水泥部份进行装修。乙方按甲方图纸进行施工(附图纸)。
一、工程名称：室内装修水泥工程
二、施工地点：_________
三、泥水工程总造价：按甲乙双方签订的价格(附材料和人工价格表、施工验收检准)，以工程现场实量数量结算。
四、付款方式：工程完全完工并或甲方项目负责人验收合格后，甲方于三十天内支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款为质量保证金，如无乙方原因导致的质量问题，或乙方已对质量问题部份进行整改的，甲方需于半年后支付给乙方。
五、施工期限：从20__年3 月25日起至20__年4 月25日止共 31天内完成。如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。
六、保修：保修期为 半年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用(包括材料)均由乙方负责。(如属甲方人为损坏或天然灾害问题除外)。
七、责任：
(1)乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整。严格按照甲方的施工指引和甲方的施工标准进行施工(附施工指引和验收标准及甲方和施工现场管理理制度)
(2)乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。
(3)施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，如因乙方原因造成的损失和乙方人员工伤意外，均由乙方自行负责。
(4)因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%.
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。
甲方：_________乙方：_________
签约代表：_________ 签约代表：_________
联系电话：_________ 联系电话：_________
签约日期：_________ 签约日期：_________
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇十二
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》，参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的木工工种施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：天工程南侧(以天津市汉沽区四季花苑总平面图为准) 施工内容: 甲方承包范围内的泥工所有工作
二、劳务承包范围 承包范围：天津市汉沽区楼(以业主与自力四队实施的合同为准)
三、承包方式及施工内容
1、承包方式： 包清工
(1)乙方自理的材料和器具包括： 振动棒、平板振动器、砂浆搅拌机、铁锹、泥桶、铁抹了、木抹子 、锄头、风镐(自行租赁)、三级配电箱以后出箱电缆、灯架、灯管、塑料皮管、水泵
(2)甲方所提供材料及用具：塔吊(塔吊司机的工资由甲方支付)、职工的安全帽、商品混凝土、汽车泵、养护供水、砂子、水泥、石子 、外加剂、泡沫板、钢管搭设的操作台、物料提升机(有操作证的操作司机由乙方自配并由乙方支付其工资)
2、乙方的施工内容包括单位工程施工图、变更文件、会审记要(含二次结构及附属工程)以内所属工种的施工(承包范围内原则上不存在点工，其它事宜另议)：施工员所报砼使用数量及标号的核查、汽车泵进场后的支脚铺垫、配备泵车的放料人员、模板的湿润及模板接缝的检查、混凝土的浇筑、土建部分及附属工程的砌体砌筑、按要求对新浇砼的养护、施工缝的毛化处理及清理、漏浆及撒落砼的清理及合理利用、按配合比进行砂浆调制、配合试验员取样、若试验员不在现场时的试块制作(砼试块、砂浆试块)、冬期施工时的草席铺盖(草席转移、按指定位置整齐堆放)、由乙方在施工作业过程中产生的建筑垃圾的清理工作及必要的文明标化施工义务、部分场外运输(运距200m 内)、场内运输、场内二次搬运和落手清工作、门窗过梁(现浇、预制)砼浇筑及养护、工程结束后清理周围材料按要求指定的地点整齐堆放到位。
四、工期要求
按照项目部下达的进度计划如期完成施工任务。
(1)承包方按照公司项目部的的可行性计划，组织足够的人力、物力、财力按期完成施工任务。因乙方人力、物力、财力不济导致工期延误处以500~1000元每天的罚款。
(2)承包人必须按项目总工确认的进度计划组织施工，接受项目部对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按项目总工提出的措施改进，经项目经理确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款，并且由此造成的损失由承包人承担。采取的改进措施和实施细则如下：
a、高于市场价(技工按200元每天、普工按100元每天)组织人员进行进行点工作业，发生款项从乙方工程款中扣除。
b、分出部分工作量由其它班组作业(划出的工程的单价为乙方承包价的1.1倍)，产生的款项从乙方工程款中扣除。
(3)当乙方进场的劳动力不能满足工程进度要求时,甲方将下达追加劳动力的书面通知,在下达追加劳动力书面通知后的10个日历天内若乙方不能按要求组织工人进场,甲方有权终止本合同，并处以已完成泥工工程量总价20%的罚款。
(4)乙方进场的自理材料数量须满足工程进度要求，因乙方所进场材料不能满足施工进度造成工期延误，每延误一天对乙方罚款1000元人民币，工期延误一周后(含一周)，甲方有权终止合同，并处以已完成本泥工工程量总价15%的罚款。
(5)因以下原因造成工期延误，经发包方确认，工期相应顺延：
a、设计变更和工程量增加超过5%以上;
b、一周内非承包人原因，因天气、停电造成停工累计超过8小时;
c、不可抗力造成的工期延误;
五、质量标准
工程质量标准： 达到当地行业标准的优良工程
(1) 承包方必须严格按照操作程序和行业标准施工，不得出现影响结构安全的砼质量问题(竖向构件的空洞、大面积(超过0.6㎡的蜂窝麻面)，若造成影响结构安全的质量问题时依照施工程序及行业标准分清责任并承担相关责任(包括误工费用、管理罚款、检测费用、业主罚款)。
(2) 施工过程承包方相关施工人员应认真熟悉施工图纸所使用的各相关材料的标号及使用范围(特别是有地下室的工程)，仔细核对施工员上报砼的标号。施工中不得因对设计要求不熟悉而出现重大错误，若因承包方相关人员没有熟悉图纸的设计要求造成的所有施工损失的80%均由承包方负责。
(3) 承包方在施工过程中应按国家相关规范操作，混凝土的施工宜参考项目部的混凝土施工方案进行，确保结构实体的绝对安全。
六、安全要求
1、承包方所有雇用的工人必须持有《中华人民共和国居民身份证》
2、按照国家相关法律要求承包方不得雇用童工和未满18周岁的未成年人;
3、新工人进场后承包方必须对工人进行安全教育，并建立工人的花名册，将所有雇用的人员的身份证复印一份附上其本人的正规照片3张交项目部安全管理员处。
4、承包方雇用的人员中途退场或完工退场后的3天内须通知项目部安全管理员。
5、施工作业过程中承包方的管理人员(带班人员)必须全程监督工人戴好安全帽，在安排劳动任务时应考虑职工的安全(例如：不安排年龄偏大或身体不好的工人从事高空作业或劳动强度大的作业);
6、承包方应按公司项目部安全管理人员要求做好生活区的安全管理工作。为了职工的安全和休息，项目部统一安排食堂和住宿。所有住宿人员必须在工地食堂就餐，严禁使用电饭煲、电炒锅、热得快及煤油灶、煤气灶。如发现者没收器具并每次罚款20元，对承包人每次罚款50元。宿舍内每天清扫，保持清洁。墙上不得乱涂乱画，发现一次罚款整个宿舍每人一次10元，承包人罚款100元。严禁不上班家属和学龄前儿童进入工地。一律不安排家属宿舍。班组在职工放假后，认真清扫宿舍移交项目部。
八、合同价款
木工工程承包价为人民币： 元/㎡(大写：) 元/㎡(泥工工程量以各单位工程的建筑施工图，参照国家现行《建筑工程面积计算规范》计算的面积乘以1.03的系数计算。)
九、付款方式
根据双方约定付款方式为：①每名职工每月发放生活费800元(进场满30
天后发放)，乙方的班组长负责据实编制现场从业职工花名册，经项目部核实后直接发放到每位职工手上。 ②乙方完成所有承包范围内的施工任务后，甲方向乙方支付至乙方所完成产值的80%(含已发放的职工生活费)，余款在工程竣工后六个月时付清。③中间退场职工(含现场上班不满30天的临时工)的工资由乙方自理。
十、双方发生纠纷时，解决纠纷的措施
1、首先由双方协商解决。
2、若双方协商不成再按《中华人民共和国合同法》解决。
十一、合同生效
本合同书一式三份，甲、乙双方各执一份，公司项目部备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。
合同签订时间： 年 月 日
合同订立地点： 本合同双方约定 签字、押右手拇指指印 后生效。
发包人(签字、押右手拇指手印)： 承包人(签字、押右手拇指手印)：
住所(以身份证为准)： 住所(以身份证为准)：
有效身份证号码： 有效身份证号码： 电 话： 电 话：
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇十三
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况
1、上下水、电路改造铺设、安装及灯具安装，厨、卫地面找平压光做防水。
2、客厅地面800*800瓷砖及玻璃踢脚线，厨房墙面300*450墙砖、地面300*300地砖，卫生间300*300皮纹墙砖、地面铺设墙面配套地砖，卧室地面找平，所有门口铺设进口黑金沙过门石。
3、进户门内侧做鞋柜，客厅顶面石膏板造型顶，电视及沙发背景墙艺术雕刻玻璃、壁纸制做，两个卧室各制做实木衣柜，小孩卧室制做电脑桌书架，卧室顶面石膏顶线装饰，6套实木套装门制做安装、2套实木窗套及进户门套，阳台顶、墙面绿可木装饰，厨、卫顶面铝扣板吊顶，橱柜水晶面板、台面第三代人造大理石制做，厨卫安装樱花牌洁具，卧室地面铺设欧圣牌实木复合木地板。
4、所有制做家具及墙面使用美涂士牌油漆及乳胶漆喷涂。
二、合同价款
1、承包总价款：(人民币)
2、装修内容中的工程量、工程总价及单价一次性包死，不予调整。
3、在施工中甲方要求变更时，以现场实际为准，计入决算。
4、承包方式：包工包料
三、合同价款的支付
1、工程预付款：本合同签订之日，甲方向乙方支付合同总价款的 %作为预付款，即(大写)： 元人民币。
2、工程进度款：
具体付款如下：瓦工完付总款 %，木工施工前付总款 %，开始涂刷前付。安装付前，剩余总款决算后3日内付清(每次工种前付款)。
四、合同订立时间月日。
注：以上工程内容的主、负料及厨、卫洁具由乙方承担、购买(不含灯具、烟机、燃气灶、壁挂炉及其它)。施工期间产生与本工程以外的费用由甲方负责。具体施工质量要求按预算表施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇十四
工程名称：
发包单位： (甲方)
承包单位: (乙方)
为了使工程顺利安全进展,依照有关法律法规,在平等、自愿、互惠的基础上,经双方协商一致,就本工程承包事项达成如下协议:
一、承包方式及内容：清包工。施工图纸所包括的全部土建装饰工程(含基础、主体、内外粉、楼地面找平、屋面、散水等)
二、承包价格：按照施工图纸建筑面积计算，单价/m2，一次包清。
三、材料、机械工具的供应及使用：
1、所用材料、机械、工具由甲方供应。其它施工用的附属工具(砖刀、抹子、线绳、线锤、等)、生活用品、由乙方自行解决。
2、乙方有义务妥善保管使用机械、工具、架材。日常保养、维修的人工费用由乙方承担。不用的工具应保质保量如数交还。无故损坏，乙方负责赔偿。
3、乙方应合理使用材料，现场日日清、日日净，给甲方造成浪费的，将视情节轻重给予处罚。
4、乙方所需材料、机械、工具、架材，必须提前三天书面通知甲方，否则造成工期延误，停工、窝工，后果有乙方自负。
四、工程质量：
1、必须达到施工图纸及国家现行验收规范、地方质量验收标准的要求。 否则，应重新返工，直至达到合格为止，因返工造成的材料浪费经甲、乙双方共同核定，折价从承包款中扣除。土建工程主体部分争创优质主体。
2、乙方应组织技术过硬、实力强的施工班组，科学合理的有组织安排施工。
五、工期要求：
主体工程
工期自
本工期非日历工期，雨天或非乙方原因造成的材料供应不及时，造成停工停产的，
工期相应顺延，以施工日记为准。
工期每提前一天奖励500元，拖延一天罚款500元。
六、工程款拨付：
主体工程结束拨付至工程款50%，装饰工程结束拨付40%，余款除扣留3%的质量维修金外，工程验收合格后，一个月内付清。
七、工程款拨付条件：
1、分部分项工程按施工进度计划完成，并经甲方验收达到合同标准要求。
2、文明施工、工完料清、施工场地整洁有序。
八、安全施工要求：
乙方应提高安全意识，加强工人安全教育。施工期间所发生的一切责任安全事故，花费在500元以内者，均由乙方自行承担，甲方不负任何责任。花费在500元以上者，由甲乙双方共同承担。
九、其它约定事项：
1、班组长每天早上7：30及下午6：30到项目部签字报道，有事提前书面请假。迟到超过5分钟者，每分钟罚1元，超过30分钟者视为无故不到，无故不到工地者，一次罚50元。
2、开工后，乙方技术员必须到位，跟班现场作业。
3、领取生活费及工程款，必须先由主管技术员签字。
4、乙方应尊重甲方，服从甲方领导。
5、乙方有义务保持生活区房屋的清洁卫生，不得损坏房屋的设施及邻居的财产，所造成的损失及邻里纠纷由乙方自行解决。
6、乙方应做好自己的工程成品保护工作，因未保护好而造成破损的自行修补。
十、补充条款：文明施工、工程质量管理细则
(一)十不准：
1、非施工人员不准进入施工现场。
2、施工现场不准乱堆放建筑材料、架材。
3、施工人员不戴安全帽，没有安全防护措施不准施工。
4、不准聚众赌博。
5、不准酗酒、行凶、打架、斗殴。
6、不准随意更改配合比。
7、砖渣、灰渣不准混合，能使用的砖头不准下楼。
8、检查出的问题不返工或整改不彻底，不准进入下道工序。
9、图纸设计意图表达不明，理解不清不准施工。
10、不准在施工现场住宿，不准在施工现场大小便。
(二)为了确保工程质量，更好落实本合同各项条款落实，适当采取经济手段来管理，特别制定以下奖罚标准，希望乙方单位配合。
1、不按配合比或甲方指定配合比施工者，发现一次罚款100元。
2、浇筑混凝土出现空洞、蜂窝、露筋、自行隐蔽，发现一处罚款100元。
3、砌体时，水平灰缝、垂直、平整，超过规范要求者，一处罚款100元。
4、砌体时，必须双面挂线，违者每发现一处罚款50元。
5、砌体时，灰浆不饱满用干砖者，一块砖罚款5元。
6、混凝土、砂浆、落地灰、砖渣必须做到日产日清，否则发现一处罚款200元。
7、水泥运至施工现场，乙方必须妥善保存，如发现水泥有受潮、结块现象，发现一袋罚款50元。
8、楼板灌缝不经验收，自行隐蔽者，发现一处罚款100元。
9、高空作业不系安全带，不戴安全帽，穿拖鞋者，每次每人罚款20元。
10、施工中，打架、斗殴者，不论任何原因双方各罚款200元，领导加倍。
11、各班组长及工人酒后上班者，发现一次罚款200元。
12、不服从甲方管理者罚款500元。
13、粉刷时，混凝土表面不刷浆，平整、垂直度达不到要求者，一次罚款100元。
14、除看场外，施工中楼栋内不准住宿，如发现每人每次罚款50元。
15、每天下班前，乙方应自觉清理施工现场，灰盘、灰车、吊斗、灰锅、应清理干净，如发现达不到要求者，罚款100元。
16、施工现场所有机械、材料归甲方所有，乙方不得转借、贩卖，否则，发现一例罚款500元。情况严重者加倍罚款。
十、本合同自双方签字后生效
如有一方违约，将负担一切责任。
十一、如果乙方不自觉屡行本合同，甲方有权单方面解除合同，另找施工班组施工，到时合同自动终止，工程款不予结算。
十二、如工程存在质量问题，乙方不维修或修复后达不到甲方要求，甲方可找施工班组维修，价款从质量保修金中扣除，如工程款不足，甲方有权追偿工程款。
十三、本合同甲方拥有最终解释权。
发 包 人：
承 包 人：
合同签字日期：月
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇十五
发包方: 队 (下称甲方) 承包方: (下称乙方) 承包方身份证号码：
承包人地址：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》 的有关规定，现将 白灰围综合楼工程的泥工分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商达成一致，制定如下协议，望共同遵守执行。
一、工程名称：白灰围综合楼
二、工程地点：龙城区平安路西侧与白灰围二路交界处
三、承包范围及工作内容：
1、按甲方提供白灰围综合楼施工图纸和变更通知;图纸内所包含的泥工施工内容，(其中场地平整、道路硬地化、临时设施、临时围护另计)。
2、负责商品混凝土、商品砂浆、使用配套工作及施工现场所需要的自拌混凝土和砂浆费用在内。
3、负责砖彻体小型构件及预制砼构件浇筑，拉结筋放置或植筋，养护，运输安装费用在内。
4、负责抹灰(包括吊垂直、定点、打毛、养水、墙面满挂钢网、和二至三次抹灰、修面、压光)。
5、砌砖前混凝土与砌砖连接拉结筋预埋(采用植筋)和内墙面批档的养水、打毛、挂网、定点等费用在内。
6、负责每次浇捣混凝土用剩余的混凝土再利用的费用在内。
7、负责本工种使用材料进场卸车、堆放费用在内。
8、乙方在施工过程中，不得以任何理由从中提高承包单价，本单价一次性已考虑、包干费用在内。
四、承包形式
本工程承包内容：以包工不包料，包施工图纸内一切泥工工序，包质量、包安全、
五、(一)承包单价
承包单价：(1)地下室基坑清土、吊土、清泥浆、平整、打夯、砼垫层、基坑抽水、砌砖胎模、基坑下水沟、基坑顶水沟、集水井、批档修面、批地面砂浆、压光，砼防水层面细石混凝土及修面、按基础建筑面积62元㎡
(2)、梁板柱混凝土浇筑，构造柱、门过梁、窗台压顶混凝土、按建筑面积计12元㎡，砌砖墙23元㎡，内墙批档11.5元㎡，外墙批档28元㎡，电梯前室、卫生间墙砖28元㎡，批地面砂浆9包清理落渣)10元㎡，清楼面1.5元㎡，卫生间找平层、屋面批找平层、压光10元㎡、屋面贴地砖23元㎡、屋面泥工工序一次性承包计建筑面积按30元/㎡、借日工;大工140元/工，小工100元/工。
(二)、付款方式
(1)、地下室完成至顶板面支付乙方进度款70%。
(2)、乙方须根据实际完成的工程量先自行结算，每月25日向项目部提出月进度款申请。按每月完成合格工程量支付进度表款70%，由项目部各级管理人员及项目经理确认审核，并提交乙方工人工资明细表。
(3)、其余部分待工程竣工后十天内付进度款90%，工程竣工验收合格后两个月内付清。
六、施工进度
(1)、乙方的施工进度必须符合甲方计划要求，由甲方施工员根据实际情况及时调整的进度计划，乙方必须无条件服从。
(2)、在施工过程中、甲方需赶工期应提前十天通知乙方，乙方应在十天内调配足够的劳动力、满足施工任务要求，如乙方无按甲方要求、甲方有权单方终止合同。
七、工程质量
1、乙方应按设计图纸和有关设计变更联系单要求精心组织施工，精心组织好班组内作业人员，配合甲方施工员做好本工种、各工序之间的质量、技术交底工作。不按操作规程、施工过程引起的一切后果由乙方负责。如经检查发现有较严重的质量缺陷，乙方除按有关规定进行无条件返工外、尚应承担由此引起的所有损失，甲方有权视情节轻重对乙方处以100—20_元/处的罚款。
2、砼混凝土楼面平整度不得超过10㎜，若超过10㎜每平方米罚款20元。
3、砌砖平整度不超过5㎜，垂直度不得超过5㎜，若超过每平方米罚款15元。
4、墙面批档平整度、垂直度不得超过3㎜，若超过每平方米罚款20元。
八、甲方责任
1、清理好施工场地，搞好三通一平。
2、协调好与配合单位的关系。
3、组织设计交底，做好质量、安全技术交底，并做好相关记录。
4、派驻施工现场代表，对工程质量、工程进度等进行监督检查，负责隐蔽工程的验收和签证。
九、乙方责任
1、 乙方;不得将本工程项目转包给第三方，若被甲方发现查实、甲方有权单方终止合同。
2、乙方必须听从甲方指挥，服从甲方安排，保质保量如期完成各项工作;
3、乙方在施工过程中，施工所使用安全帽由乙方自购。
4、砼后混凝土养水要求连续七天，每天不少于六次，应保持混凝土表面湿润，若乙方不按甲方要求，甲方有权另派人进行养水，但养水人工费由乙方负责，每天每人计200元，从乙方进度款中扣除。
5、做好施工现场布置，组织施工机械、施工物资、施工人员进场，并做好配合甲方做好施工现场的文明施工。
6、配合甲方做好治安、环卫、防盗、防火安全等各项工作，负责本班组人员的暂住证、平安卡办理并承担费用。
7、合理安排施工顺序，做好施工合理安排，施工顺序应满足甲方总施工顺序安排;合理使用各种原材料，杜绝浪费，如有浪费现象，甲方有权按浪费量及市场单价的两倍进行处罚。
8、乙方在施工过程中提各种合理化建议以及因施工工艺需变更图纸时，必须先提交甲方、监理，审核同意后，经甲方同意方可施工。
9、严格按照设计图纸、技术标准、验收规范、施工方案施工，确保工程质量及施工进度，文明施工做到工完场清。
10、在施工全过程中，乙方除严格按照施工图有关技术说明、施工规范、规程标准进行施工外，尚需主动接受和配合建设单位代表、甲方现场派驻代表的监理和协调。
11、乙方在施工过程中，对作业中出现的废料每日下班前应清理干净，堆放到项目部指定的堆场，有用物品应在指定地方整齐堆放。
12、乙方在施工期间应维护甲方单位形象，不得出现有损甲方单位形象的行为;
十、安全生产
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全对措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担;
2、施工中如因乙方违反安全管理规定而发生伤亡事故，其损失全部由乙方承担，若甲方因该事故对外已承担全部或部分赔偿金，可向乙方追偿，直接在乙方的工程款中扣除相应已付款项;
3、乙方的工作人员在施工过程中必须按规定佩戴安全帽，穿工作鞋、特殊工种必须持证上岗，违反上述规定造成的安全事故损失由乙方负责;
4、遵守地方政府有关部门对施工场地交通、施工嗓音、施工现场环境卫生和场外污染、安全防火、防盗等管理规定，因乙方责任造成的罚款由乙方自负;乙方应编制施工现场管理制度，施工现场严禁赌博、喝酒、打架、使用电炉和明火，违者罚款500—1000元，情节严重交执法部门处理，由此造成甲方损失由乙方负责。
十一、施工机具、成本管理
1、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，定期保养、如发现故意损坏者，乙方负责赔偿;
2、乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。使用材料，做到日用日清，活完料净，保持施工现场整洁。
十二、对无能力执行各项制度和履行本协议的各项条款的分包单位，甲方有权清退，其一切经济损失由乙方自负。
十三、违约责任
1、乙方职工因工资发放或其它问题向有关部门投诉、告状，每发生一次对乙方罚款3000—5000元直至取消承包合同。
十四、其他约定
1、本协议一式叁份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，财务结算后失效。
2、合同争议的解决方式，本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商，协商不成由龙岗区仲裁委员会裁决。
3、如因乙方原因中途终止合同，或因施工过程不负责任，不服从甲方管理人员指辉，造成工程返工或被甲方中途终止合同，工程款结算按合同单价的70%结算;其余30%的工程余款作为补偿甲方损失。
甲方代表 乙方代表
身份证号码 身份证号码
电话： 电话：
签订日期; 年 月 日 签订日期： 年 月 日
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇十六
甲 方：
乙 方： 身份证号： 电话：
经双方友好协商，甲方将 工程的木工工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。
一、 工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程情况：
二、 承包范围及方式：
1、乙方承包内容： 的所有砼工程，提供配合放线用工、围墙内材料水平及垂直运输、模板冲洗湿润、铺设临时运输通道、工作面平台跳板、输送泵管及布料机搭设、拆除、清洗、堆放整齐、砼振捣、找平、收面、覆盖，按要求进行人工洒水养护(墙梁板养护不少于4天)等全部工作，施工过程中机械设备的保养，材料在甲方指定的场地内(围墙以内)进行堆码整齐(包括装卸车，按指定地点及要求堆放整齐)，加工场地和本次作业完后的工作面清理(要求工完料尽、场地清)等。乙方自备工具及材料：振动器、振动棒、抛光机、手推车、铁铲等其他相关辅助机具、器具、工具桶(箱)、建筑线、卷尺、铝合金尺、砂板、移动配电箱、夜间施工照明设备(电缆、灯具等)、砼覆盖薄膜等辅材以及除甲方提供机械设备外所有施工作业常用工具及施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等所有安全防护用品、劳保用品;乙方自付工具费、医药费、事故处理费等等;
2、承包方式：乙方包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包辅材、包除甲方提供的机械设备之外的机械设备。
3、乙方负责材料水平运输、垂直运输、现场投料(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、有无垂直运输机械、包括因现场场地原因等情况可能发生的人工运输)、每个施工段完工后的现场清理工作、质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等砼工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。
4、无论本工程中材料运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何等，本合同单价不作调整。
5、合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(由于甲方原因引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。
三、 工人进场时间： 本工程工人自 年 月 日进场施工，确保甲方的总体进度计划。乙方必须服从甲方的统一调度和管理，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节或不服从甲方调度和管理，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失，并甲方有权随时要求乙方退场，乙方必须无条件执行，并不得提出任何要求。
四、 承包单价：
1、质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在木工工包干范围内。
2、计算方式： 按照上述承包范围及方式，本工程中所有混泥土工基价按 元/m3，安全必须达到甲方之要求即安全奖按 元/m3、文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按 元/m3、进度(含阶段计划、总工期)必须达到甲方之要求即进度奖按 元/m3、服从甲方指今按 元/m3, 服从生活区管理要求按 元/m3、以及质量必须达到且通过优质工程验收即质量奖按 元/m3，安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求合计价格为： 元/m3。此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容(除本款第5条提到的内容，本单价不作调整)。
3、质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可(验收通过)。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成总量× 元/m3×90%计算所得给予结算)计算。
4、非施工图的承包范围内甲方点工(除设计变更造成乙方返工的给予计算点工外，其它不造成返工的设计变更、指定单、修改单等所增加的费用均包含在本合同单价中)，按日工作时间10小时计， 元/普工工日、 元/技工工日。此零星点工乙方必须每月与甲方决算完毕且加入每月的任务单内，对于隔月的零星点工甲方项目及公司将不予受理。
五、 双方职责、义务及权利:
(1) 甲 方 ：
1、提供必要的安全设施、生产设施及生活设施。甲方提供吊车、输送泵、泵管、布料机、布料杆、水泵等机械和配件、修理费;
2、负责工种之间的协调配合工作。
3、编制施工进度计划，提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。
4、按工程进度做好材料供应工作。
5、现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导，现场施工员负责进行技术指导、督促，并协调与其它工种之间的关系，协助乙方做好各项工作。
6、有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于100元，直接在乙方每月任务单中抵扣，对屡教不改的，甲方有权开除并有权终止合同，造成甲方经济损失的，由乙方赔偿甲方的一切经济损失。
7、负责班组所有职工工作服的购买，其费用乙方负责。其它所有的工具、雨衣、雨鞋、劳保用品均由乙方自理。
8、甲方派驻现场代表 负责全面管理。
(2) 乙 方：
1、组织年龄在20~45岁之间，身强体壮，具有法制观念及专业技术，素质好的成建制的职工进场，严禁46岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。
2、进场人员必须持有居民身份证、暂住证、健康证等各种所需证件并报送进场职工1寸近照及花名册一份，一经注册不得随意变动，如需调动，报甲方备案。
3、严格遵守安全生产的操作规程，服从甲方安全员及有关职能负责人的安全教育和指导，坚持班前教育，安全第一，增强职工自我保护意识，确保安全生产。生产中的安全事故，谁造成的由谁负责。
4、所有由乙方负责提供的工具、材料、劳保用品等必须符合甲方及当地政府的要求，由乙方自行采购或甲方代购。若委托甲方代购，此费用从乙方工程款中扣除，扣除金额为采购价*105%。
5、乙方应按施工进度提前7天提出材料进场计划，由甲方组织采购。甲方购买或租赁的材料，进场由甲乙双方清点计数，办理相关手续，乙方负责保管，退场时按领用数量归还(正常损耗除外)。
6、必须文明施工，严禁材料乱放，施工地段中必须日做日清，控制定量，工完料尽。
7、因乙方造成工程质量问题的，均由乙方负责处理。
8、垂直运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.
9、乙方派驻现场代表 负责施工和甲方的联系。
六、 质量要求：
1、本工程的质量指标必须实现甲方、监理和业主的各种技术要求、规范的要求。
2、乙方应严格遵守国家或地方及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场垃圾消纳等工作，服从甲方施工管理。
3、乙方有责任和义务保护其他工序之工作面，在施工过程中未经甲方同意，严禁破坏或拆除其他工序之工作成果，否则造成一切损失由乙方负责。
4、乙方在承包工作面未竣工验收移交建设方之前，负责对工程产品进行保护。
5、 质量考核分阶段，同时由甲方实行不定期抽查。如遇有哪个分项工程不能实现阶段优质目标，乙方应无条件返修至优质等级。如因返修导致工期延误及材料损耗的责任由乙方承担，甲方根据实际情况给予一定处罚。同时甲方将有权随时终止合同，并按本合同第四款第三条结帐。
七、工期要求：
1、乙方同意按照甲方每月的进度计划和甲方与建设方签约的合同工期进行施工，如合同工期内遇停水、停电、不可抗拒因素(地震、战争、自然灾害)、低温(低于规范允许气温，甲方提供解决方案者除外)、暴雨(日降雨量超过50毫升，室内作业时除外)及甲方材料供应、设备故障影响在得到甲方项目负责人签认后则工期顺延，乙方在作业过程中应尽量克服一切困难，确保按时完工。
2、每月的进度工期每延误一天(不足一天者按一天计算)，甲方有权按人民币伍佰元整的违约处罚金直接从乙方计量支付款中扣除。
3、因乙方原因导致总工期延误，每延误半天(不足半天者按半天计算)，甲方有权按人民币两千元整的违约处罚金直接从乙方计量支付款中扣除。
4、若乙方不能按照甲方进度要求按时完成施工任务，甲方有权从乙方拆分工作任务，或要求乙方无条件退场。
八、材料节约及工具使用：
1、安全帽、卷尺等所有工具劳保用品均由乙方自理。
2、乙方在施工中必须做到工完场清，谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导，若发现浪费现象，视情节给予罚款每次不少于500元，若遇有场地不清工完不清，甲方有权责令其班组清理后施工，如果不履行好此项工作，甲方将做出强制手段，指令他人清理，到时其费用支出由责任班组承担。
3、乙方应及时按照甲方要求的时间提交进场计划，乙方按照甲方核定的量加上(?%)的定额消耗量确定(砼)总量来控制使用
指标，结算时超用部分从乙方工程款给予扣除，对于施工过程中的浪费现象，甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款。
九、安全生产、文明施工与宿舍区文明：按甲方安全生产责任制及各相关条例执行(宿舍费用按500元/间/月收取)。
十、计量：
1、双方约定按月进行收方(验工)计价，每月25日进行本月已完工工程量之收方计量。其中，下列情况不予收方计价：
(1)、因乙方原因导致的施工错误而增加的工程量;
(2)、工程经甲方质检检查不合格(按照规范及技术方案)不予计量;
(3)、未完成完整施工工序的项目不予计量;
(4)、未达到文明施工标准(如工完场地清等)的完工工序暂不予计量;
(5)、接到设计变更单后，未按变更内容施工造成返工处理的工程量不予计量;
(6)、因乙方原因造成的返工，不予计量。
2、收方(验工)计价的工程量为按现有技术条件与施工详图、规范的有关要求和规定完成了全部工序，并按合同规定完成所有责任和义务后的工作内容。
3、收方(验工)计价的工程量的计算以设计施工图为准，甲方各级管理人员确认的项目工程量是计量支付的限值，但不得超过设计施工图工程量。
4、合同中未约定工作之单价双方另行协商。
十一、付款方式：
1、乙方自带生活费，在甲方收到业主拔付的相应工程款后的次月15日结算工人工资，按完成工程量的80%扣除相关应扣款项后，根据资金安排进行付款(单价按基价执行);工程款的15%(结构封顶)后一个月内支付(办理结算后一个月内,甲方支付至结算总额的95%),剩余5%作为质量保证金，在工程中间验收合格后一个月内付清。乙方领取工资时，必须向甲方提供工资表，否则甲方有权拒绝支付工资款。
2、乙方不得因甲方工程款不到位而停工，否则视为乙方违约，并处以1000元/小时的罚款,在乙方工程款中扣除，甲方并有权要求乙方无条件退场。
3、对于未按本合同条款所增加的任务单金额均给予扣除，乙方不得有任何异议
4、乙方需上缴的税费及保险等，均已包含在此工程单价内。
5、甲方每月在乙方进度款中扣除1000元零星用工费，时间按主体工期计算，此款为永久扣款。
6、当地政府规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。
十二、其它：
1、合同签定后乙方向甲方交合同保证金10000 元(甲方出具收据)。待进场施工三个月后归还。进场后，乙方不能履行约定的文明、安全、进度、质量的规定,则甲方有权没收该款项作为甲方经济损失。
2、甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费、各类税费等一切费用。
3、社会养老保险、工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中，不得向甲方另行计算。
4、未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方。
5、如果在合同执行期间施工范围增加内容，乙方应主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算.
6、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，签字盖章后生效，工程完工后自动失效。
甲 方：
乙方：
甲方代表：
年月日：
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇十七
泥工是指从事建筑工程行业，建造房屋以及搞装修专门贴瓷砖和地板砖,砌封,粉墙,一切和泥水接触的建筑，那么建筑泥工承包合同怎么写呢以下是小编整理的建筑泥工承包合同，欢迎参考阅读。 建筑泥工承包合同范x一 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。
一、工程地点及名称：
1、工程项目地点：
2、工程项目名称：
二、工程承包方式及内容：
1、工程承包方式：包人工费、包安全、包质量、包工期、包低值品消耗，除塔吊、架杆架板、搅拌机台以外的所有工具由乙方全部自行负责。
2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行泥工范围内施工，即：包括基础混凝土、砌砖、现浇，内外抹灰、外墙保暖、屋顶彩瓦件、构建安装、空调板、过梁板制作安装、楼梯间贴砖和楼梯间墙脚砖，按设计施工图上要求从基础到屋顶彩瓦在内的所有泥作工程由泥工全部负责完成，外墙抹灰必须达到做水泥外墙漆要求。竣工后楼上及室内架杆、木板建筑垃圾清扫到指定地点，机具基础的现浇及砌砖。
三、承诺工程结算及付款方式： 住宅小区建筑面积约为 平方米，按建筑面积计算每平方米 元，总计工程款为人民币 元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。 以上价格包括安全防护费、搭架、拆架费用、搅拌机人员工资在内，工程符合质量要求，每栋从基础做完起，每月完成两层浇板后才能按工程进度比例80%付款，竣工验收后三个月内付清工程款95%。一楼浇板后开始拨款。 乙方必须按甲方项目部规定工期完工，做到节约材料，做好安全工作，此价格内除甲方安排杂工以外，无任何杂工工资。
四、工程质量验收工期要求：
1、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行。
2、本工程于________年____月____日至________年____月____日前竣工。分栋按每栋基础完工后4个月内必须完成全部泥工工程，超期每天扣罚延误工期罚金500元，以此类推。
五、安全事项： 此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款100元，在当月拨款中扣除。做好安全 防护保护。若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部分经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担，赔偿金额超出两万元以上的由甲乙双方共同承担超出金额各50%的经济责任。
六、其他事项：
1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理，不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除。
2、乙方在施工中，要节约材料，不得任意浪费材料，否则照价赔偿，对故意浪费材料的，甲方有权进行处罚，并在当月的承包费中扣除。
3、乙方须用的工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决。
4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除合同，并对已完工程减出不合格部份及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方，并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时，乙方必须保证30人以上在场施工，否则少1人，按每人每天扣罚款100元，并赔偿拖延工期罚款每天500元。
5、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚。
6、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款100元，打架一次每人罚款200元，在当月扣除。
七、保修责任： 为了确保工程质量，维护消费者权益，乙方必须在国家规定质保期内对其施工工程进行维护保修，工程验收后在总工程款内扣除5%的质量保证金，交付使用后寺年内无质量问题，甲方向乙方付清保证金，在保修期内如有质量问题，由乙方负责维修，并承担维修材料费用，如乙方不履行保修责任，甲方有权另请他人维修，并在保证金内支付费用，如三次以上通知乙方仍不进行维修的，乙方自愿放弃质量保证金。
八、违约责任： 乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除。
九、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。白甲乙双方签字之日起生效。 甲方(签章)： 乙方(签章)：________年____月____日 建筑泥工承包合同范x二 发包方： (简称甲方) 承包方： (简称乙方) 为了规范项目施工管理行为，全面提高工程质量，保证施工安全，文明施工，施工工期顺利进行。确保双方合法权益，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：
一、承包方式： 甲方以包工不包料形式承包给乙方，乙方自带操作工具，以及包质量、工期、安全、文明、消防的形式承包给乙方施工。乙方不得采用转包的形式把该工程转包给他人
二、承包范围及结算方式 承包f区施工图纸包括的全部主体部分及基础部分工程内容。并包括台阶，周边水沟，施工现场灰渣清理(化粪池除外)建筑面积按________年颁发的消耗量标准中建筑面积计算规则结算。甲方除提供板车外，其它施工工具由乙方自备。每平方米承包价格为 元。 三，施工进度要求 乙方必须按项目部编制的施工进度表如质如量完成各个阶段任务，各班组必须相互协调配合施工，当天事当天毕，做到分工合理。乙方不得以任何借口不完成该做的工程量或须配套完成的工程量，如甲方认为乙方的工作人员不够，甲方有权自行调配安排工作人员，所用工资在乙方工程款中扣除。乙方因组织管理不力等自身原因，无法完成各阶段计划，甲方施工人员有权当场作出处罚决定。依据情节轻重处罚责任班组200-500元罚金。在当期支付的工程款中扣除。 四.工程质量要求 乙方在施工期间必须服从建设方、监理方、甲方的监督管理，在施工期间乙方负责人必须坚守工地，工地会议按时到场，如迟到或不到甲方将处罚班组长100元次。乙方在施工过程中必须严格按照设计图纸，技术规范及国家强制性条文规定施工。精心组织，科学管理，用材合理，分部分项工程必须通过项目部及质监管理人员查验合格后才准进行下一道工序施工。如因乙方原因不能满足工程质量要求，甲方有权责令整改，并处100-500元罚款，工料损失由乙方负责; 如乙方在施工过程中，不能确保工程质量和施工工期，甲方有权责令其退场，退场后甲方按实际完成工程量结算款的85%结算，剩下15%作为处罚金，且乙方不得以任何理由阻止甲方正常施工。 五.付款方式 二层完工后付已完工程量的造价的50%，主体封顶付总承包价的60%，竣工验收合格付总承包价的80%，余款待验收合格后4个月付清。 六，安全，文明施工 为保证本工程不发生一例大小工伤事故，且做到文明施工，所有施工人员须同甲方签订安全文明施工合同，自觉接受甲方安全教育，有权拒绝甲方及建设方的违规指挥，但同时也须遵守甲方及建设方所制订的各项安全文明奖罚制度。
1.不准未满十六周岁人员进入工地，进入工地应正确戴好安全帽，不准穿拖鞋，违者罚款50元次人。
2.乙方进入操作高层作业时，应视自己及他人生命为本钱，不得蛮干死干，乱接乱搭电，因乙方不遵守规章而造成的一切大、小安全事故及经济损失概由乙方负责。因甲方材料劣质，指挥不当所造成的安全事故由甲方负责。
2.乙方必须保持住宿干净，衣被整齐，住房内外干净，违者罚款50元次。
4.乙方施工人员严禁在工地随便大小便，严禁长明灯、 长流水，严禁用电炉取暖，烧水，严禁在工地自备炊具做饭、做菜，发现一次罚款50元次。
5.乙方施工人员不得损坏工地公共设施，更不准有偷盗行为，如发现，按价值以一罚拾。
6.乙方施工人员应同其它各工种团结协作，互敬互爱，严禁吵架、打架现象发生，违者罚款100200元次。
七、其它
1、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。
2、本合同一式贰份，项目部、承包人各执一份为据，并具有同等法律效益，自签字生效，工程完工结算后失效。 甲方(签字)： 乙方(签字)：________年____月____日________年____月____日 建筑泥工承包合同范x三 甲方： 乙方： 甲方将 工程的土建泥作承包给乙方完成，经双方协商一致达成如下协议：
一、 工程承包范围：
1、 施工图的全部泥作由乙方完成，(从基础垫层开始，包括砼浇筑，砖砌体，室内粗装修即楼地面垫层、找平层、墙顶抹灰、卫生间根据业主要求完成，外墙饰面，预制构件安装，脚手架搭拆等)。
2、 乙方自行负责组织施工工具，用具，包括振动器、振动棒、振动板、电机电缆、软水管等。
3、 各楼层各工序必须做到工完场清，材料、设备清理堆放入库。
二、 工程质量：
1、 乙方必须按甲方提供的施工图施工，保证工程质量，轴线标高正确，各分部分项工程质量必须符合设计及gb50300-施工质量验收统一标准的合格等级。
2、 工程质量验收必须经有关职能部门检查验收并出具认可文件。
3、 如施工质量不符合设计、业主、监理及规范要求，造成返工或浪费的材料及人工费用全部由乙方负责。
三、 单价及付款：
1、 按实际完成建筑面积计算 单价为 元2。
2、 甲方每月按工程完成量的50%支付人工工资给乙方,在主体断水完按建筑面积付足20.00元2,装修阶段仍按月完成量的80%支付人工工资,余款待工程竣工验收合格后一次性结算付清。
3、 以上单价中已包含人工费，小型工具费,安全施工补偿，劳保福利等各项津贴补助。
四、 工期： 乙方在进场之日起200天全部完工，如未按甲方要求完成,延期每天罚款100.00元。
五、 安全：
1、乙方在施工中必须遵守施工现场安全规定和公司安全管理制度, 严格按59-99规定必须达到优良(合格)标准化施工现场。发生安全事故经济费用在.00元以内全部由乙方自行负责,如超出.00元则由甲方负责80%,乙方负责20%。
2、乙方必须严格遵守安全施工合同的所有条款。
六、 其他：
1、 对原材料故意造成浪费或者乱丢乱倒砂浆、砼等，根据量的多少罚款50.00元1000.00元。
2、 如乙方未按工程进度及质量要求施工，甲方有权责令其出场。对所完合格工程量按50%计算人工费结算给乙方，余下工程由甲方另行安排。
3、 附安全施工合同一份。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。 甲方(签章)： 乙方(签章)：________年____月____日
返
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇十八
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
甲方建设皮户刘村步行街工程，其泥工部分施工实行清工形式承包，现由乙方根据本工程的施工图纸和甲方意愿要求的内容，自愿承担本工程中的泥工部分的施工任务。为了明确责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商，特签订如下合同：
一、工程概况：
1、工程名称：皮户刘龙兴步行街
2、工程地点：阳信县水落坡乡龙兴二路南皮户刘村路段
3、工程内容：框架结构楼房二层，钢筋混凝土结构平房，房顶为楼板结构。
二、承建范围：
(备注：自北向南依次为1#楼、2#平房、3#平房、4#楼、5#楼、6#平房、7#平房、8#楼、9#楼)的施工图纸泥工有关的内容，从基础开始至房顶装修为止(即基础、砌砖、上下圈梁、墙内外抹灰、房顶、地面等工程内容)。面积为 ㎡。
三、承建方式：
包清工、分期付款。
四、承建价款： 元人民币(平房90元/㎡，楼房140元/㎡。含基础、砌砖、上下圈梁、墙内外抹灰、房顶、地面等工程内容)。基础深度超过1.5米以外部分由甲方负责。
五、质量要求：
1、乙方必须按照施工图纸和甲乙双方协商要求施工，按照国家质量验收规范进行自验，自验合格后，报甲方验收。
2、乙方施工的工程质量必须达到合格标准，若质量达不到要求必须无条件返工符合要求为止，返工费用由乙方自负。
3、乙方除按照国家规范标准执行外，还必须遵守甲方现场管理人员合理的质量技术要求。
4、甲方负责原材料准备，乙方提供人工、施工工具和附属设备。工程建成后，若出现材料质量问题，有甲方负责，若出现施工质量问题，则有乙方负责。
六、工程款支付：
工程款分三期支付制，支付方式为现金。第一期为底梁完工日支付 元，第二期为一层楼板完工日支付 元，第三期为工程竣工交接甲方后十五日内全部付清余款。
七、安全生产管理;
1、乙方在施工期间必须达到甲方所规定的安全生产标化管理要求，听从甲方现场管理。
2、乙方必须保证自己承包的区域内的卫生保洁工作，做到卫生整洁。
3、乙方要认真遵守有关安全生产、文明施工条例法规法令，做好治安、保卫、消防、安全和文明施工工作，违反上述规定而发生事故或人员伤亡等损失由乙方全权负责。
4、乙方必须做好本班组的安全教育和安全防范工作，协助甲方做好治安工作，严禁把小孩等闲杂人员带入施工现场。
八、工期要求：
按照甲方合理的施工进度计划要求进行，每施工层必须在规定时间内完成。乙方必须密切配合其它施工队及时合理组织技工进行操作，不得无故延误工期。按照甲方的施工计划，每一#工程期限为四十工作日，工期每延迟一日则扣罚10元/ ㎡。在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商确定顺延期限：
1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
3、因甲方不能按期供图、供料或其所供材料不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
九、其他有关事项：
1、乙方使用的各类机械及防护设施，应验收、确认符合安全标准后，方可使用。
2、乙方应雇请有经验的技术人员及熟练工人上岗。自觉接受甲方及主管部门的检查，严格按文明施工，安全标准化现场管理，施工验收规范和技术质量要求组织施工。若乙方在施工中质量和进度实在难以达甲方要求，甲方有权终止本协议。
3、甲方有权要求乙方调离不守纪律、不称职、雇用不恰当人员。
4、乙方不得将工程再分包给他人，一经甲方发现，将有权终止合同;若乙方在整个工程完成前，无理停工或未能严格执行协议，或严重违反甲方的规章制度，则甲方有权解除本协议，乙方须补偿甲方因终止雇用乙方所造成的损失。工程余款待工程全部完成验收后按70%结算。
5、乙方模板、施工工具等应按工地要求堆放整齐，自行安排专人看管。工程竣工后及时清理完施工现场。一星期后仍无法全部清理，甲方有权派人员清理，并按发生费用的3倍从乙方承包费中扣除。
6、乙方必须按项目要求协调意见，与其它工种密切配合，不得扯皮或自行其是，以免造成工期损失，如在工作中出现矛盾，应先行协商，协商不成，报甲方协商，如不报甲方，后果由乙方负责。
十、开工时间：20xx年 月 日;竣工交付时间：20xx年 月 日。
十一、以上合同条款自签字时起生效，双方必须遵守，本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇十九
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲、乙双方协商，甲方把x工厂的职工宿舍楼及办公楼钢筋工程承包给乙方施工，为了尽快地把职工宿舍楼及办公楼按期、按质、按量顺利的完成，特订如下协议：
一、 甲方将职工宿舍楼及办公楼的钢筋制作、安装、绑扎、焊接以包工的形式包给乙方施工，按建筑面积每平方 元整，扎丝、焊条等乙方自负。
二、 甲方只提供卷扬机，其它机械由乙方自负。
三、 工期：从20xx年8月15日至11月15日，总工期90天，乙方必须按甲方的工期进度计划完成，否则甲方有权辞退并不给乙方办理任何结算手续。
四、 付款方式：每层完工后，按工程量付给乙方50%的工程款，封顶后付到总价的80%，工程竣工后余款一个月付清，平时每天每人拾元生活费。
五、 乙方必须服从甲方的管理，否则，甲方有权辞退乙方。乙方一定要按图纸及施工规范进行施工，把好质量关，并要为项目节约料、算好料，有意浪费材料的，按项目部处罚条例执行。
六、 乙方要文明施工，不得偷东西、打架，否则按项目部处置条例执行。
七、 乙方必须按照安全操作规程进行施工，确保安全，一切工伤事故甲方概不负责，由乙方自负。
八、 本合同一式两份，望甲、乙双方相互遵守，签字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
泥工承包合同及单价 泥工包工合同篇二十
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
甲方建设皮户刘村步行街工程，其泥工部分施工实行清工形式承包，现由乙方根据本工程的施工图纸和甲方意愿要求的内容，自愿承担本工程中的泥工部分的施工任务。为了明确责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商，特签订如下合同：
一、工程概况：
1、工程名称：皮户刘龙兴步行街
2、工程地点：阳信县水落坡乡龙兴二路南皮户刘村路段
3、工程内容：框架结构楼房二层，钢筋混凝土结构平房，房顶为楼板结构。
