随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。
水电站承包合同篇一
劳务分包人:_______
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商成达一致,订立本合同。
1、劳务分包人资质情况
资质证书号码:_______
发证机关:_______
资质专业及等级:_______
复审时间及有效期:_______
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:_______
工程地点:_______
分包范围:_______
提供分包劳务内容:
3、分包工作期限
开始工作日期:___年____月____日,结束工作日期:___年____月____日,总日历工作天数:____天。
4、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;
(2)本合同附件;
(3)本工程施工总承包合同;
(4)本工程施工专业(分)包合同。
6、标准规范
承包人(全称):______
分包人(全称):______
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为发包人)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为总包合同),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况
分包工程名称:____
分包工程地点:____
分包工程承包范围:
二、分包合同价款
金额:大写:人民币___元,
小写:___元。
三、工期
开工日期:本分包工程定于______年______月______日开工;
竣工日期:本分包工程定于______年______月______日竣工;
合同工期总日历天数为:______天。
四、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为:
五、组成分包合同的文件包括:
1、本合同协议书;
2、中标通知书(如有时);
3、分包人的报价书;
4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;
5、本合同专用条款;
6、本合同通用条款;
7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;
8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的'含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为分包工程),并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称分包合同价),以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效
合同订立时间:______年______月______日;
合同订立地点:____
本合同双方约定后生效。
承包人:(公章)分包人:(公章)
住所:______住所:______
法定代表人:______法定代表人:______
委托代理人:______委托代理人:______
电话:______电话:______
传真:______传真:______
开户银行:开户银行:______
帐号:______帐号:______
邮政编码:______邮政编码:______
水电站承包合同篇二
山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级,主要承担发电任务,其次是反调节任务。工程规模属大(2)型,工程等别为ii等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置,由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案,总装机为3×47mw,单机流量157.30m3/s。
水利工程施工合同具有合同标的不动产,受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响,施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中,将三控、两管、一协调的工作贯穿始终,通过对施工合同全方位管理,较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。
2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中,如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时,严格按照国家建设监理的有关规定,对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释,并做好双方的协调工作,发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则:一是检查承包合同是否符合合同法相关规定,若与合同法条款规定相抵触,建议业主对条款予以更改,使之符合合同法规定;二是监理工程师在执行解释时,要按照合同文件的先后排列顺序,有序安排,防止忙中出错;三是监理工程师对文件之间的歧义的解释,不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务;四是对于固定总价承包项目,严格按照总价予以结算,不再吸纳各方提出的任何主客观理由,实属各方应承担的风险范围;五是对于合同规定模糊之处,执行大局利益和业主利益等方面周全考虑,协调好多方面的关系。
2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中,严格按照签订的合同,审批承包商编制的施工计划,同时,严格按计划进行监理,但是,对于承包商提出的组织施工方案,作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要,要求承包商提前完工的,监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议,其协议内容应包括:
①提前的时间和修订后的进度计划;
②承包人的赶工措施;
③发包人为赶工提供的条件;
④赶工费用和奖金,以及专用条款相关具体规定。
以便提高承包方工作积极性。
对于承包商未能按期完工的,严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(gf-20xx-0208)的条款区别对待,特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件,不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行的,设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的,不可抗力原因的,非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍,要认真分析,做到公正、公平、合理解决。
2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时,严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款,工程款项支付不搞官僚,找理由拖后支付,厂房监理过程中,未有滞后支付工程款现象,确保了承包方按期得到应得工程款,保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等,应根据具体情况具体处理,防止造成甲乙双方经济损失。
2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量;改变使用功能、质量要求标准和产品类型;任何部分施工顺序等原因造成工程变更的,监理工程师要根据工程变更令,从提高工程效率出发,避免造成管理混乱。
2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定,对于未经业主同意的分包项目,承包商不得将承包工程的任何部分分包;对于业主同意分包的项目,监理工程师要按标准审核分包商的资质,对不符合标准的一律不得批准,特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时,要做好协调工作,保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商,监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。
2.6合同争议与索赔管理
2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时,作为建设监理,严格按照以下程序解决:一是监理工程师主动协调解决;二是对达不成一致意见的.请第三方调解解决;三是对调解不成的,则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定,但山口水电站合同中就已作了约定,因此,监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人,以便合同发生争议时妥善处理。
2.6.2索赔管理根据索赔的依据,严格按照施工合同的约定,公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是:
①与施工合同对照,已造成承包商超出施工成本的额外支出,或由于业主的原因造成的工期延误;
②不属于承包商应承担责任;
③承包商按施工合同规定的程序,提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时,应认真审核以下项目:
①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理;
②承包商的取费标准是否正确、合理;
③分清总价合同与单价合同之间是否有出入,防止出现经济黑洞。
结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议,以期引起同行关注:
①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象;
②重视金结、机电设备安装与土建协调工作;
③重视材料供应;
④重视处理索赔及时处理。实践证明,本文论述方面,工程监理中能够引起重视,必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。
[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局gf-20xx-0208第二版(20xx年版).
[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号:skdz-1401010).
[3]中华人民共和国合同法.
水电站承包合同篇三
甲方:
乙方:
姓名:
身份证:
姓名:
身份证:
为了更加规范管理电站,经过股东会议决定,同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。
一、承包项目:的运行管理。
二、承包方式:甲方把电站运行管理权(财产保护权)承包给乙方,承包时间暂定壹年,从20年1月1日至20年12月31日止,乙方拥有电站的运行管理权(财产保护权)但无权转让运行管理权给第三方。乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方,乙方有责任对财产进行保护,不得挪用、损坏和遗失,否则由乙方按照原价赔偿给甲方。
三、承包经费:甲方每度峰电提取肆分伍厘钱,谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。甲方1月、2月、9月、10月、11月、12月六个月每月底预付给乙方贰仟元(20元)人民币,3月、4月、5月、6月、7月、8月六个月每月底预付给乙方叁仟元(3000元)人民币,全年合计叁万元(30000元)作为乙方电站运作经费;余款到农历年底前按供电局结算电度数(不除线损)一次性结清,如果天旱无水发电,甲方也要保证上述每个月的运作经费。
四、机械维修:乙方有责任对电站机械进行保护与维修,正常操作与运作情况下出现机械损坏,配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任,人工费也由乙方负责;配件贰佰元以上的由甲方出机械配件,人工费由乙方负责(损坏情况以水利部门核实为准)。如因人为操作不当出现的机械损坏,配件和人工费都由乙方承担。如因自然灾害所造成的损失,甲乙双方不用承担责任,但双方有义务尽快排除故障,恢复生产。
五、安全管理:乙方必须保证安全生产,确保机械设备的安全操作、输电线路的维护和安全隐患的及时排查,乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下,熟练水电站运行的操作工,禁止带病、饮酒及伤残人士上岗,乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故,由乙方承担全部责任,甲方不负任何责任。乙方每年夏冬季要对输电线路下方的草木、渠道及压力管道的杂草进行一次安全标准清理。
六、管理程序:为了便于管理,甲方推出三名股东作为理事协助电站管理,其它股东不能直接干涉电站日常事务,乙方的日常事务必须经与三名理事研究,达成统一意见后方可执行。
七、职工管理:承包期内,由乙方安排电站职工,甲方原则上不能干涉。承包期内,乙方要和谐处理好与村民的关系,如因村民关系处理不当引起生产不正常,所造成的.经济损失由乙方负责。
八、接待问题:镇村一级关系(包括抄表)的接待由乙方自行处理,市级以上的接待由甲方负责,甲方股东进电站的伙食问题自行解决,乙方没义务接待。
九、违约责任:电站机械有故障(含各种因素)影响电站生产,乙方要及时解决,并恢复生产,乙方解决不了的事情要及时通知甲方,共同解决;若乙方对电站管理不善,甲方可以随时终止合同并追究乙方责任和经济损失。甲方应严格遵守本合同所写的“第三项”,保证电站正常运作,逾期10天以上,按3%支付滞纳金给乙方。
此合同一式四份,甲方两份,乙方二份,不尽事宜,另行协商,本合同自签字后生效,双方自觉遵守。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年月日
年月日
水电站承包合同篇四
发包方:(以下简称甲方)
法定代表人:
承包方:(以下简称乙方)
法定代表人:
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程主要内容:
4、承包方式:包工包料。
工程期限____天,预定_____年____月___日至____年____月____日止。
总承包价______元,工程竣工验收合格后付清工程款项。
(一)甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。
工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%。
若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。
工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。
甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
工程保修期为工程验收后一年。
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作。
乙方施工中发生的.一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。
不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。
1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按民法典规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。
承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。
本合同一式_____份,甲方____份、乙双方____份。
十四、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
甲方:
法人代表:
_____年____月____日
乙方:
法人代表:
水电站承包合同篇五
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
甲方同意将 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点):工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。
二、承包方式:
1、包工包料;
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。
四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的'材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法:
1、总工程价款(金额大写元整;
2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。
九、补充协议:
甲方: (公章) 法人代表:
乙方: (公章)法人代表:
年 月日
水电站承包合同篇六
出让方(甲方):____________受让方(乙方):____________
甲乙双方经友好协商,甲方同意将______________电站(以下简称电站)转让给乙方经营,现就转让的相关问题,双方达成以下协议:
电站座落于____________________________,总占地面积_____平方米,其中机房占地_____平方米,电站于_____年_____月_____日取得可研报告,_____年_____月_____日取得立项批复,_____年_____月_____日建成投产联网发电,总装机容量为_____kw,经营登记号为____________________________。具体厂房设施设备、道路、线路等情况详见合同附件《资产移交清单》。
电站转让总价款为人民币________________万元,分____期支付:
1、首期:本合同签订之日,乙方支付甲方_____万元。
2、二期:____________________________________
1、甲方应于______年_____月_____日前,将与电站有关的土地征用补偿、报建、报批、合同等相关文件资料移交给乙方。
2、甲方应于______年_____月_____日前,将电站交乙方投入经营,乙方经营之日起的.债权债务与甲方无关。
3、甲方应协助乙方办理好电站过户登记手续,办理登记的手续费、税费等全部费用由_____方承担。
1、甲方有全额收取转让款的权利。
2、甲方必须处理好未转让电站前的债权债务关系,保证其对电站产权、经营权合法有效且不存在任何瑕疵,并且不受到任何第三方的追索。
1、乙方签订合同后在规定时间内付清全部转让款。
2、乙方取得电站的所有权和自主经营权。
3、乙方须依据文件、资料、协议等进行生产,认真履行甲方原以当地村组、部门签订的各项协议条约,按时按约交纳相关费用,遵守乡规民约,做好安全生产工作。
甲、乙任何一方违反本合同的条款,违约方应赔偿给另一方造成的一切经济损失。
1、甲乙双方应切实履行本合同的条款,对本合同未完善的事项,双方可另行协商签订补充协议。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电站承包合同篇七
发包方: (甲方)
承包方: (乙方)
发包方拟实施 河流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于20_年 月 日在 友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议:
1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、承包方采用垫资入场施工方式,完成工程量20_万人民币后,每月以工程量的85%结算(以实际工程量为准)。签订合同之后,承包方人员、机械进场,三日内发包方举行开工典礼,具体入场时间由双方商议而定。合同签订三日内承包方缴纳20_万元人民币双控资金(双方指定人员双控管理)。开工后十日内双控资金解控1000万,开工后第二个月再解控1000万,作为工程启动资金。
3、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的1、5%,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算。
4、本合同自双控20_万元资金手续完成之日起生效。
5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的.价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量,次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金,工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方,质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标,如果承包人未能中标,则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。
7、如果承包方入场施工后,没有垫资20_万元工程款的,则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款,承包方不得以此为由停工,但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月,发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管,承包方在发包方库房领用,价格按市场价计算(在工程款中扣除)。
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担,未经发包方认可承包方不得私自停工,不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。
本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万,提前完工一个月奖励200万,以此类推。
12、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方: 承包方:
法定代表人: 法定代表人:
签字日期: 年 月 日
水电站承包合同篇八
甲方:
乙方:
姓名:
身份证:
姓名:
身份证:
为了更加规范管理____________电站,经过股东会议决定,同意将电站承包给乙方二人承包运行管理。
______________________的运行管理。
甲方把电站运行管理权(财产保护权)承包给乙方,承包时间暂定壹年,从20_年1月1日至20_年12月31日止,乙方拥有电站的运行管理权(财产保护权)但无权转让运行管理权给第三方。乙方承包期内电站及电站所有财产属甲方,乙方有责任对财产进行保护,不得挪用、损坏和遗失,否则由乙方按照原价赔偿给甲方。
甲方每度峰电提取肆分伍厘钱,谷电提取肆分钱给乙方作为承包费用。甲方1月、2月、9月、10月、11月、12月六个月每月底预付给乙方贰仟元(20_元)人民币,3月、4月、5月、6月、7月、8月六个月每月底预付给乙方叁仟元(3000元)人民币,全年合计叁万元(30000元)作为乙方电站运作经费;余款到农历年底前按供电局结算电度数(不除线损)一次性结清,如果天旱无水发电,甲方也要保证上述每个月的运作经费。
乙方有责任对电站机械进行保护与维修,正常操作与运作情况下出现机械损坏,配件贰佰元以下的由乙方承担经济责任,人工费也由乙方负责;配件贰佰元以上的由甲方出机械配件,人工费由乙方负责(损坏情况以水利部门核实为准)。如因人为操作不当出现的机械损坏,配件和人工费都由乙方承担。如因自然灾害所造成的损失,甲乙双方不用承担责任,但双方有义务尽快排除故障,恢复生产。
乙方必须保证安全生产,确保机械设备的安全操作、输电线路的维护和安全隐患的及时排查,乙方聘用上岗人员必须年满18岁以上60岁以下,熟练水电站运行的操作工,禁止带病、饮酒及伤残人士上岗,乙方因违规操作而出现的一切伤亡事故,由乙方承担全部责任,甲方不负任何责任。乙方每年夏冬季要对输电线路下方的'草木、渠道及压力管道的杂草进行一次安全标准清理。
为了便于管理,甲方推出三名股东作为理事协助电站管理,其它股东不能直接干涉电站日常事务,乙方的日常事务必须经与三名理事研究,达成统一意见后方可执行。
承包期内,由乙方安排电站职工,甲方原则上不能干涉。承包期内,乙方要和谐处理好与村民的关系,如因村民关系处理不当引起生产不正常,所造成的经济损失由乙方负责。
镇村一级关系(包括抄表)的接待由乙方自行处理,市级以上的接待由甲方负责,甲方股东进电站的伙食问题自行解决,乙方没义务接待。
电站机械有故障(含各种因素)影响电站生产,乙方要及时解决,并恢复生产,乙方解决不了的事情要及时通知甲方,共同解决;若乙方对电站管理不善,甲方可以随时终止合同并追究乙方责任和经济损失。甲方应严格遵守本合同所写的“第三项”,保证电站正常运作,逾期10天以上,按3%支付滞纳金给乙方。
此合同一式四份,甲方两份,乙方二份,不尽事宜,另行协商,本合同自签字后生效,双方自觉遵守。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
水电站承包合同篇九
发包方(甲方):
法定代表人:
承包方(乙方):xxxx有限公司
甲乙双方经充分协调,就甲方所有的x镇水力发电站承包事宜,达成如下协议:
一、甲方将位于x镇吕村的水力发电站及辅助用地20亩,承包于乙方进行经营,具体设备详见清单。
二、乙方承包期限为30年,时间自年月日至年月日。承包金每年元。交付时间为每年年月日。
三、甲方负责为乙方办理有关经营手续,以保证乙方依法进行经营活动。
四、在承包期间,甲方应为乙方提供宽松的经营环境,保证乙方正常运营。
五、乙方负责对其水电站的设备进行维护,修缮和更新。所需固定资产投资计划应提前一个月告知甲方。
六、乙方承包前的.债权、债务由甲方承担,乙方承包后的债权债务由乙方承担。
七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时,甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金,逾期不交,甲方有权力加收乙方一定比例的滞纳金。
八、因国家政策或其它不可抗拒因素,造成合同不能继续履行时,双方本着为对方负责的态度,妥善解决问题,力争使各自的经济损失降到最低。
九、承包期满,双方应对承包经营期间的资产进行合理清算,并优先由乙方进行继续承包。
十、未尽事宜,由双方本着互惠互利原则,另行协商解决。
十一、本合同一式份,双方各执一份。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
日期:_________
水电站承包合同篇十
发包人:
承包人:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:xx市xx级水电站技改工程
工程地点:xx市xx镇 村
工程内容:水电站厂房技术改造土建工程
二、工程承包范围
厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期
开工日期:二oxx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二oxx年二月二十三日动工,二oxx年四月二十三日浇筑完工。二oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准:合格,争创优良
五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(gf-1999-0201)中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》
1、执行水利、水电行业现行的`设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款
合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜,双方另行协商。
二十一、本合同一式4份,双方各执2份。
发包人:承包人:
住所:
代表:
电话:
签订日期:
水电站承包合同篇十一
发包方:(以下简称甲方)
地址:
法定代表人:
承包方:(以下简称乙方)
地址:
法定代表人:
为加强对水电站的管理,进一步搞活水利经济,提高水电站的经济效益,根据水电站目前的实际运行情况,经甲乙双方充分协商后,甲方同意将所属的水电站(每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系,订立如下合同:
一、承包内容:水电站现有水轮发电机组(250kw)及厂房和配套的水工建筑物,升压变压器,值班宿舍等。
二、承包期限:自20年8月20日起至20xx年8月20日止。
三、甲方义务
1、甲方协助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。
2、甲方经营电站之前的债权债务自行承担,与乙方无关。
四、乙方义务
1、承包价款缴纳时间计算:乙方从承包期当年开始每年向甲方上缴电量30万度(承包电度折现金计算)。
2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算,每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清(注:上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责,乙方代缴可抵扣承包金,其它电度及一切税费由乙方负责),电价按本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳(注:如遇上网电价上调,承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加)。
3、乙方对承包标的享有自主经营权,在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行承担,与甲方无关。
4、乙方在实行承包管理期间,应依法自主经营,自负盈亏,乙方在承包期内所发生的一切维修费用、管理工资及国家政策规定应缴税费(包括工商、税务、环保、安全、水利局等所有部门所要求的费用,除承包电度税款及水资源费由甲方负责外)乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等原因影响执照等不能年检或被注销,由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。
5、如乙方要技改扩容必须书面报告甲方,并按工程基本建设程序报批,承包期满后水电站现有的水轮发电机组(250kw)及厂房和配套的水工建筑物,升压变压器,值班宿舍等设施归甲方,乙方对水电站进行技改或扩建,新增设施、设备在承包期满后归乙方所有。
6、乙方承包经营期间所有与电站有关证照及年检等事项由乙方负责。承包期间,乙方应合理使用甲方交付经营的财产和设施设备,并负有维护和保管的责任;未经甲方书面同意,乙方不得对交付的财
7、因不可抗拒自然灾害造成重大经济损失,双方可另行协商。
8、乙方应按时支付承包金,无正当理由未支付承包金的,甲方可以要求乙方在规定期限内支付,乙方仍拒不支付的,甲方有权解除合同。
9、合同期满,若甲方要继续发包,在同等条件下,优先照顾乙方。
10、乙方应注意安全生产管理,落实安全措施,发生的'一切安全事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担,与甲方无关。
11、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、使用和维护,双方要办理交接手续;交接时,双方人员对承包标的进行清点并列出详细清单,双方代表签字后交接,《水电站承包资产移交清单》作为本合同的附件。
五、其他事项
1、违约责任:在合同有效期内,双方应认真履行本合同,任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的,视为违约,违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约,甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约,乙方有权要求甲方赔偿一切经济损失。
2、解决争议办法:本合同执行中发生争议,双方协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜,根据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,可以订立补充协议,签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。
4、未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。
六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效,任何一方均不得违约,否则,违约方应承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
七、本合同共一式份,甲、乙双方各执壹份,有关部门存档份。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年月日
年月日
水电站承包合同篇十二
甲方(转让方):_________电话:_________
乙方(受让方):_________电话:_________
经甲乙双方根据中华人民共和国有关的法律,法规的规定,经友好协商,本着平等互利的原则,现在签订经济学院菜鸟水站桶装水业务转让协议,以资双方共同遵守:
1、甲方将其持有的经济学院菜鸟水站桶装水业务(以下简称:桶装水)转让给乙方。
2、甲乙双方确定的转让价格为人民币____(____)(转让费包括:用水客户,水站品牌加盟费,水桶)
3、甲方保证其向乙方转让的菜鸟水站享有完全的.独立权益。
1、本协议经双方签字生效后,乙方须立即支付甲方人民币____元转让款。
2、剩于尾款人民币____元,如甲乙双方无任何争议,乙方应于20__年4月13日付于甲方。
1、乙方按照甲方方式经营,为甲方原有用户送水。
2、乙方承担收取甲方经营期间所有客户的____余桶水票,超出____桶应由甲方以每桶__元价格承担。
3、甲方保证经济学院没有任何甲方人员继续送水。
4、乙方承担甲方所售乐百氏____张水票的送水责任,甲方承诺此次乐百氏送水结束后以每张__元支付乙方送水本金。
5、甲方将本水站____户空桶一并转让乙方,乙方承担甲方____户空桶押金,超出部分由甲方承担
1、本转让协议经双方签字后,乙方立即且拥有菜鸟水站的用户经营
2、乙方应按照本协议的约定按时支付转让价款。
3、甲方应对乙方初始经营提供必要的协作与配合。
4、甲方承诺在经营期间所获得的水站任何资讯(包括财务状况,客户及业务资源等等)承担严格的保密责任,不会以任何方式提供给任何第三方占有或使用,亦不会用于自营业务。
5、甲方在校期间不得在本水站10公里范围内经营桶装水及相关业务。
1、本协议正式签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约,违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。
2、任何一方违约时,守约方有权要求违约方履行本协议。
1、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成,任何一方都有权提起诉讼。
2、本协议双方签字后生效,本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,。
3、其它
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电站承包合同篇十三
发包方:(甲方)________________
承包方:(乙方)________________
发包方拟实施流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于________年________月________日在________友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议:
1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限:
(1)、在签订本协议书当日支付1000万元,本合同自发包方收到该履约保证金生效,逾期未支付该笔款项本协议不生效;
(2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付1000万元;
(3)、余款1000万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付1000万元。发包人不接收银行履约保证金保函。
承包人支付的`履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。
3、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的1.5%,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算。
4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。
5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量,次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金,工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方,质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标,如果承包人未能中标,则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。
7、如果承包方入场施工后,没有垫资20xx万元工程款的,则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款,承包方不得以此为由停工,但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月,发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管,承包方在发包方库房领用,价格按市场价计算(在工程款中扣除)。
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担,未经发包方认可承包方不得私自停工,不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万,提前完工一个月奖励200万,以此类推。
12、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方:________承包方:________
法定代表人:________法定代表人:________
签字日期:________年________月________日________年________月________日
水电站承包合同篇十四
发包方(甲方):**镇政府
法定代表人:
承包方(乙方):山阳市衡运物资贸易有限公司
甲乙双方经充分协调,就甲方所有的***镇水力发电站承包事宜,达成如下协议:
一、甲方将位于***镇吕村的水力发电站及辅助用地20亩,承包于乙方进行经营,具体设备详见清单。
二、乙方承包期限为30年,时间自年月日至年月日。承包金每年元。交付时间为每年年月日。
三、甲方负责为乙方办理有关经营手续,以保证乙方依法进行经营活动。
四、在承包期间,甲方应为乙方提供宽松的经营环境,保证乙方正常运营。
五、乙方负责对其水电站的设备进行维护,修缮和更新。所需固定资产投资计划应提前一个月告知甲方。
六、乙方承包前的债权、债务由甲方承担,乙方承包后的债权债务由乙方承担。
七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时,甲方应负责赔偿因此而造成乙方的`经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金,逾期不交,甲方有权力加收乙方一定比例的滞纳金。
八、因国家政策或其它不可抗拒因素,造成合同不能继续履行时,双方本着为对方负责的态度,妥善解决问题,力争使各自的经济损失降到最低。
九、承包期满,双方应对承包经营期间的资产进行合理清算,并优先由乙方进行继续承包。
十、未尽事宜,由双方本着互惠互利原则,另行协商解决。
十一、本合同一式份,双方各执一份。
甲方 乙方
法定代表人 法定代表人
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日