当前位置:网站首页 >> 作文 >> 最新消防维保合同完整版 消防维保合同免费下载(10篇)

最新消防维保合同完整版 消防维保合同免费下载(10篇)

格式:DOC 上传日期:2023-02-10 21:56:07
最新消防维保合同完整版 消防维保合同免费下载(10篇)
时间:2023-02-10 21:56:07     小编:zdfb

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!

消防维保合同完整版 消防维保合同免费下载篇一

乙方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》, 结合国家和天津市有关法律、法规,经双方充分协商一致,签订本合同并严肃履行。

1. 乙方负责在合同有效期内定期对施进行检测维修保养。

2. 检测维修保养内容包括(自行选择):

a. 消防供配电设施 b. 火灾自动报警系统 c. 自动喷水灭火系统 d. 消防供水设施 e. 室内消火栓系统

f. 室外消火栓及消防炮系统 g. 水喷雾灭火系统 h. 细水雾灭火系统 i. 气体灭火系统 j. 泡沫灭火系统 k. 干粉灭火系统 l. 机械排烟系统 m. 机械送风系统 n. 消防广播系统 o. 消防电话系统

p. 消防电梯 q. 防火分隔系统

r. 安全疏散及应急照明系统

(一)甲方的权利与义务

1.检测维修保养期间由甲方负责提供原消防设施的有关图纸资料。

2.甲方负责系统的日常值班、巡查、建档并认真填写《消防控制室值班记录》,向乙方提供详细的故障情况记录。

3.甲方负责提供图纸资料不全或有误、情况介绍不全或有误,造成乙方检测漏项或者失误均由甲方负责。

4.甲方负责维护保养现场各部门的协调,并派专人协助乙方掌握、了解甲方维护保养消防系统的性能与存在问题,提供检测、维修、保养所需水、电、气等必要条件,并全程配合乙方确保维护保养工作顺利进行。

5.乙方检测出损坏的消防设备后,由乙方负责提供所需设备(器件)规格、型号、数量,甲方负责购买或由乙方代购,费用由甲方支付。

6.甲方应保证其各项责任的履行,由于甲方原因影响检测、维修保养工作进行所产生的后果,由甲方承担。

7.该消防系统日常的维护、管理、使用、监控等均由甲方负责,乙方不承担责任。

(二)乙方的权利和义务

1. 乙方根据提供图纸,依据中华人民共和国标准《建筑消防设施的维护管理》及天津市地方标准db12-097-1998《自动消防系统质量检验评定规程》中相关的规程及标准要求,在合同有效期内乙方负责系统的日常检测维修、保养工作;定期对甲方的消防设施进行功能检测,并提交给甲方检测报告。

2. 乙方应在合同规定的'期限内,对甲方消防设施维护保养每月进行一次回访,并填写《建筑消防设施月检查记录表》保质保量地完成甲方所委托的项目。

3. 乙方应对建筑消防设施进行每季度不少于一次的联动检查,检查内容包括(可选择):

a. 消防供配电设施 b. 火灾自动报警系统 c. 自动喷水灭火系统 d. 消防供水设施 e. 室内消火栓系统

f. 室外消火栓及消防炮系统 g. 水喷雾灭火系统 h. 细水雾灭火系统 i. 气体灭火系统 j. 泡沫灭火系统 k. 干粉灭火系统 l. 机械排烟系统 m. 机械送风系统 n. 消防广播系统 o. 消防电话系统 p. 消防电梯 q. 防火分隔系统

r. 安全疏散及应急照明系统

4. 检测维修保养期内系统如出现故障,甲方应及时通知乙方,乙方接到甲方通知后应立即到场查看测试,并及时消除故障,确保建筑消防设施正常运行。存在一般故障的,乙方必须在接到维保要求后 小时内到场维护保养;存在严重故障的,乙方必须在接到紧急维保要求后 小时内到场维护保养.。

5. 乙方应保证其检测维修保养的系统符合本合同规定的标准,因乙方原因质量达不到 合同规定标准,乙方在合理的期限内无偿返工。

6. 凡乙方在检测维修保养中违反有关规定而造成质量事故、财产损失、人员伤亡事故、均由乙方承担全部责任。

7. 在检测维修保养过程中,乙方人员应遵守甲方的相关制度规定。

维修保养时间自 年 月 日开始,至 年 月 日结束,有效期 个月。

系统检测费 rmb 元 ,维修保养费 rmb: 元 合同总费用共计 rmb: 元

人民币大写: 2.合同款付款方式

(1)合同签订 日内,甲方支付乙方合同款的 %,即rmb: 元,

合同完成50%时,甲方支付乙方合同款的 %,即rmb: 元,合同结束后 日内甲方付清余款即rmb: 元。

(2)其它付款方式:

3.本合同任何一方不得擅自改变,如工作量发生变化,双方另行签订补充合同。

任何一方违约应按照国家有关法律规定承担违约责任并赔偿对方损失。在履行合同时双方如发生争议,应本着友好协商的原则解决,协商不成,可通过( )方式解决。

1.天津仲裁委员会申请仲裁; 2.向人民法院诉讼。

1.本合同一式份,甲乙双方各执正本壹份,副本 份。

2.本合同自双方签订之日起生效。

3.与本合同有关的协议条款及附件,与本合同具有同等的效力。

(1) (2) (3)

合同签订时间: 年 月 日

合同签订地点: 消防监督部门:

甲 方:乙 方:

地 址:地 址:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 电 话: 传 真: 传 真:

邮 编: 邮 编: 开户银行: 开户银行:

帐 号:帐 号:

消防维保合同完整版 消防维保合同免费下载篇二

更多合同范本请点击以下链接:

租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》,经双方商定达成如下合同条款,共同遵守。一、

1、维修范围:

□火灾自动报警及消防联动控制系统□消火栓系统□自动喷淋灭火系统□消防广播及通讯系统□消防电源配电系统□火灾事故照明及疏散指示系统□防火卷帘系统□防排烟及通风空调系统□气体灭火系统□消防电梯□其它消防设施

注:在选定对象的方框中打“√”,没有的打“╳”。

2.消防系统的常年维护保养:共年

本合同自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为年月日至年月日。合同期满时,乙方应保证本套消防系统的完整和接收检查时原有的基本功能要求。

甲方:

1、甲方向乙方提供一套消防系统竣工资料,其中包括消防水、电系统控制平面图,主要产品设备资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头作好协调工作。

2、甲方不得将消防系统的设施设备挪作他用,若因此发生损坏,在此期间造成的火灾损失及火灾责任将由甲方承担。

3、安排专业人员在消防监控室,正确使用设备,遇有问题及时通知乙方。

4、值班的消防设备人员,对设备运行情况作好记录,认真填写故障报修单并及时报修,对重大修理项目组织协调。

5、甲方如进行装修,事前必须通知乙方。甲方负责协调落实装修改造工程期间的消防安全工作,装修完工后应会同乙方迎接消防部门的恢复开通验收工作。

6、保养期间甲方应提供便利条件,协助乙方的工作。

乙方:

乙方承接甲方的消防系统维修任务后,对该工程消防系统做到精心维护,科学检修。

1、进场后,乙方首先对消防工程进行标准、规范化验收,并对其验收合格部分在维修年限内承担相应的经济与法律责任,对未验收或验收不合格部分,乙方应配合甲方整改,以达完好。

2、接收、整理、完善甲方的竣工资料,并进行规范管理。

3、乙方组织专业培训,协助甲方建立有关的管理制度和培训指导甲方操作人员正确使用设备。

4、在对某些隐蔽工程进行维修时,乙方应尽量保护原设施。若不可避免地造成对原装修材料的损坏、修复工作由甲乙双方协商解决。

5、乙方应严格执行日常维修、定期检修和紧急排故维护保养工作。6、乙方实行24小时排故制度。公司维修人员时刻都处于应急待命状态,发现系统故障

立即排除。若乙方不在场,甲方用电话通知乙方进行抢修,认真填写记录。

7、消防设备在使用过程中,严重损坏至无法修复需要更换部件,乙方需向甲方主管部门提出,

经甲方同意后,乙方再行更换,费用应由甲方承担,并按设备报价合理缴付(设备报价单由乙方每

半年提供一次给甲方备案),因乙方维修造成的损坏,乙方应负责修复。

8、每次保养后,乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名认可的保养记录,并由甲方的系统

工程师或总工程师或指定代表验收认可签字。

9、乙方进场施工的工作人员应遵守大厦的管理制度,听从甲方有关人员指挥,确保施工安全,

乙方工作人员人身安全保险由乙方自理。

10、乙方建立日常的走访制度,确保维修工作的高质量。

11、乙方不按规定时间、内容及要求进行保养,在甲方通知10天内未能纠正,甲方有权终止合

同,并追回已付款项。

12、乙方随时全面将消防系统工程管理情况通报甲方专管负责人并且抄送省、市公安消

防部门,以确保有关部门掌握系统现状。

1、经双方协商,该项工作每年的维护保养费元。

(大写:元整)。

2、合同双方签字生效后三日内支付合同额的%的维护费,即:元。

大写:元整。

3、维护期满前一星期内,甲方再向乙方支付合同额的大写:元整。

4、付款方式:

□现金□转帐支票□银行托收□电汇

5、一次性维修设备、材料费300元以上的全部由甲方支付,300元(含300元)以内的

全部由乙方支付。

6、凡属于非我公司人员人为损坏以及雷击、漏雨等人力不可抗据所引起的的设备故障,

其材料费、修理费由甲方另行支付。

7、探测器清洗、蓄电池及其它设备更换费用由甲方另行支付。

乙方根据甲方提供的竣工资料和接收检查情况编制维修方案,报甲方认可。消防工程情

况以乙方进场双方检查后的结果为准,如需整改或恢复,其费用另计。乙方根据向甲方提供

的维修方案,经甲方认可后开展相应的维护保养工作,保证系统的正常运行。

1、双方严格遵守自己的责任条款,不遵守条款方承担相应责任。

2、甲方不按合同规定付款,每延期一天,按延期金额的%向乙方支付滞纳金。

3、乙方未按维修方案进行维修而造成消防设施工作失灵,所造成的损失,经仲裁后按

照法律裁决承担相应的经济与法律责任。4、双方不得无故终止合同,如有违约方,则由违约方向守约方赔偿未执行部分的50%违约金。

5、本合同一式贰份,合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签定补充协议。

6、本合同及附件均为本合同不可分割的部分,同具法律效力。本合同及附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

7、本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲乙双方同意向工程所在地仲裁机构申请仲裁,未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

8、补充条款:

甲方:(签章)乙方:(签章)甲方代表:乙方代表:开户行:开户行:帐号:帐号:通讯地址:通讯地址:联系电话:联系电话:签定日期:年月日签定日期:年月日

维护保养合同附件

——保养内容、计划和报价

一、火灾自动报警系统

1、保养内容

1)各信号线路及线路保护管道维护。

2)控制器的基本功能试验。包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、黑匣子记录等。3)查控制器的点名、报火警、报故障功能。

4)探测器的报警试验。包括感烟、感温等所有类型探测器的试验,试验工具符合检测要求。5)手动报警按钮的报警试验。2、工作计划

1)控制器每月检测一次。

2)现场探测器和手动报警按钮每月检测一次,每年的第一次和最后一次全部检测,其余每次

抽测总数的10%且不能重复。3、报价

以上系统的维修保养费用为人民币:元/年。二、消火栓系统

1、保养内容

1)外观检测。检测室内外消火栓给水管道、消防水池/水箱/稳压装置、消火栓水枪及水带、消火栓按钮、消防水泵及各类管网阀门等是否正常。

2)消防泵启动功能试验。在泵房控制柜、消防中心、现场消火栓按钮上启动消防泵,查看消防泵启动情况。

3)模拟实际喷水试验。接好水枪,做好准备工作,开始试验,检查水的压力及查看是否有漏水情况。

2、工作计划

每两月检测一次。消火栓按钮每年的第一次和最后一次全部检测,其余每次抽测总数的20%且不能重复。3、报价

以上系统的维修保养费用为人民币:元/年。三、自动喷淋系统

1、保养内容

1)外观检查。检测消防泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、喷头、

水泵接合器、储水设施是否处于完好状态。

2)功能试验。在控制柜及消防控制中心启动喷淋泵,同时试验主备泵的切换功能;利用报警

阀的放水试验阀试验压力开关、水力警铃的工作情况;利用末端放水装置放水,验证水流指示器、湿式报警阀功能,自动启泵功能。2、工作计划

每两月一次,末端放水每年的第一次和最后一次全部检测,其余每次抽测总数的20%且不能重复。3、报价

以上系统的维修保养费用为人民币:元/年。四、消防广播及通讯系统

1、保养内容

1)检查紧急广播的放音及切换功能。放音包括通过话筒、磁带等方式放音,检查声音的大小。

切换功能指每个区是否都能正常切换。

2)检查消防电话的通话功能。包括固定电话及电话插孔的检查。2、工作计划

每月一次,每年的第一次和最后一次全部检测,其余每次抽测总数的10%且不能重复。3、报价

以上系统的维修保养费用为人民币:元/年。五、消防电源及配电装置

1、保养内容

1)非消防电源的切换及消防电源的投入。2)在控制中心手动试验。2、工作计划

每两月一次,每年的第一次和最后一次全部检测,其余每次抽测总数的20%且不能重复。六、火灾事故照明和疏散指示标志

1、保养内容

1)检查各种消防应急照明灯、消防应急标志灯及疏散标志牌的功能。功能包括正常指示、切换功能,有备电的检查电池工作时间。

2、工作计划

每两月一次,每年的第一次和最后一次全部检测,其余每次抽测总数的20%且不能重复。3、报价

以上系统的维修保养费用为人民币:元/年。七、防火卷帘系统

1、保养内容

1)现场试验卷帘门手动启停的功能。2)在控制中心试验卷帘门的启动及反馈功能。3)检查试验卷帘导轨和转动机构的完好情况和状态。4)防火卷帘机械部分的维修保养。2、工作计划

每两月一次,每年的第一次和最后一次全部检测,其余每次抽测总数的20%且不能重复。3、报价

以上系统的维修保养费用为人民币:元/年。八、防排烟及通风空调系统1、保养内容

1)排烟阀、送风阀、防火阀电动及手动的启动。2)排烟机、送风机的启动和停动。3)空调、新风机的停动。2、工作计划

每两月一次,排烟阀、送风阀、防火阀每年的第一次和最后一次全部检测,其余每次抽测总数的20%且不能重复。3、报价

以上系统的维修保养费用为人民币:元/年。九、气体灭火系统

1、保养内容

1)外观检查:检查各类喷头、贮存装置、管道及附件等。

2)测试控制气体喷洒的电磁阀、电爆管的动作电压是否正常。测试分手动和自动,手动是在

控制中心、钢瓶驱动盘、现场启动按钮上启动;自动是用烟温探测器联动。在测试启动后,作停动的测试。

3)检查气体是否有泄漏。检查气体的压力表和称重装置。2、工作计划每两月一次。十、消防电梯1、保养内容

测试电梯的手动自动迫降及归底信号,并检测在切断非消防电源后,消防电梯是否能正常使用。2、工作计划每两月一次。

备注:乙方的具体保养计划,每月的工作安排,参照乙方提供的《***公司自动消防系统保养工作内容、计划》。

本合同一式两分,双方各执一份,具同等法律效力。甲方:乙方:签约代表:签约代表:日期:日期:

消防维保合同完整版 消防维保合同免费下载篇三

甲方:乙方:

消防系统维修、保养工程。依据《中华人民共和国消防法》、《合同法》,公安部[1996]21号文件《关于抓紧和认真落实建筑消防设施检查维修、保养制度通知》和《河南省消防条例》的相关规定,经甲、乙双方协商一致,签订本合同:

一、工程地点及概况:

1、工程结构:

2、工程地点:

二、消防系统维修、保养内容

1.火灾自动报警系统及相关连动系统的维修、保养:火灾自动报警系统探测器的清洗、检测。

2.消防栓系统及维修、保养。

3.自动喷水灭火(喷淋)系统的维修、保养。

4.消防泵房设施的维修、保养。

5.防排烟系统的维修、保养。

三、合同日期:依据消防法规的有关规定,本合同为:自年月日起至年月日终,合同期为。

四、合同造价

本消防维修、保养工程合同总价为(人民币):大写

五、付款方式

1.合同签定时,乙方按要求对所属消防系统进行全面维修保养前的检查并出具消防运行报告,甲方在收到消防运行报告之日起一次性向乙方支付清工程款。

六、甲方责任

1.甲方消防值班人员应具备专业技术操作知识能力,具有消防上岗证。

2.甲方值班人员发现消防故障应在第一时间内通知乙方。

3.消防系统损坏所需更换的配件,由甲方购买或甲方以书面形式委托乙方按相同型号标准采购,费用由甲方承担,乙方免费提供安装和技术服务。

4.乙方在施工过程中,甲方应派人进行现场配合。

5.按合同约定支付工程款。

七、乙方责任

1.严格按照维护、保养内容进行施工,确保在合同期内消防设备处于正常的工作状态。

2.按时出具一份《建筑消防设施维修保养报告书》递交交甲方。

3.乙方应免费对甲方消防控制人员进行技术培训,直至达到正确掌握操作规程。

4.乙方接到甲方维修通知时,乙方在4小时内响应,24小时内赶到现场进行紧急处理。因乙方原因造成的配件损坏,所产生的费用由乙方支付。

5.签订合同之日起十五日内乙方对消防系统全部检查,建立消防维护、保养档案。

八、其它

1.乙方不得将其承包的全部工程转包他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

2.乙方应配合甲方的管理

3.因乙方原因给甲方消防设施造成损坏,乙方应写书面材料说明原因,无条件维修达到使用标准,因甲方值班人员操作不当,设备配本身存在的质量问题,设备使用年限到期的或出现不可预见的情况(如地震、冰雹、洪水、战争等情况)乙方不承担任何责任。

九、本合同一式贰份,双方各持壹份,具有同等法律效力。(本合同不具有法律效律,乙方签章收贰仟元,不去和甲方履行合同条文)

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表(签字):乙方代表(签字):

年月日年月日

消防维保合同完整版 消防维保合同免费下载篇四

甲方:____________

乙方:____________

根据公安部1996年第21号通知精神及成都市消防条例第十条、三十五条规定,明确消防设施的维护保养责任,确保自动消防设施的正常运行。提高自动消防系统的火灾抵御能力,经甲乙双方协商达成如下合同条款:

1、火灾自动报警系统;

2、联运控制系统;

3、消火栓灭火系统;

4、水喷淋自动灭火系统;

5、消防排烟通风系统;

6、应急疏散系统;

7、区域报警系统。

1、维保费用:每年¥元,大写

2、付款时间及方式:合同签订后半月甲方支付乙方总合同款的60%即¥元(大写:),合同期满七日支付乙方总合同款的40%即¥(大写:),付款方式采用现金或同城转账。

3、一次性更换材料单价在以上的费用由甲方支付。

(一)甲方的义务和责任:

1、甲方应向乙方提供全套消防系统的竣工材料、图纸,便于掌握消防系统的情况和开展维护工作,合同期满后归还甲方。

2、甲方不得将消防设施设备挪用,若因此造成的损坏,责任由甲方承担。

3、在对隐患工程进行维修时,乙方尽量保护原设备,如有不可避免的地方,造成原装修材料的损坏,修复工作由甲乙双方协商解决。

4、甲方需改造工作涉及到消防系统的改变时,甲方应事先通知乙方,乙方应协助甲方修复和完善消防系统,所需费用由甲方承担。

5、甲方应确定消防控制中心有专人24小时值班监控。建立检查维修设备登记薄,为维护人员提供设备出入证件。设备发生故障时应及时通知维修单位,发生火灾事故时应及时处理。

6、对乙方例检所做的记录、报告,甲方应制定专人负责核对签字。

(二)乙方责任与义务:

1、乙方需具备有关部门认定的现代消防系统维保资质,并对资质的真实性、有效性负责,承担由于资质的真实性、有效性而引起的责任。维护人员必须有专业的维保技术资格,有高度的责任感和认真负责的精神,对所承担的消防系统保证质量第一,科学检查、精心维护使消防系统灵敏、可靠,保持常年运行。

2、乙方在合同签订7天内完成整个系统的普查,并将普查后的结果以书面形式呈报甲方,对普查系统所存在的问题进行恢复。

3、对所承接的消防维保进行每月两次的例检,并做好月检、季检、年检报告等工作,对发现的问题限期进行整改,并出具有效的系统正常运行的检测报告。

4、乙方24小时开通服务咨询电话,并负责24小时排故。消防系统发生故障时,乙方接到甲方通知后,应在2小时内到达现场,在12小时内解决一般故障,24小时内解决重大故障。如不能在24小时内解决的,乙方应书面说明原因及需要的维修期限,并提出临时安全防范措施,配合甲方人员应对紧急情况。

5、消防系统发生重大故障,必须进行较大的维修或更换部件,须报甲方批准。甲方应迅速给予乙方答复,如因甲方延误造成一切后果由甲方承担。但系乙方的过错造成的由乙方承担一切责任。

6、消防部门检查工作时,乙方应主动参加、认真听取消防部门的意见,积极配合甲方工作,对消防系统存在的问题按要求进行完善。

7、乙方应积极协助甲方建立自动消防系统有关管理制度,根据维修工作需要,向消防监控值班提供相应的记录、记事本。指导自动消防监控人员正确使用监控设备,监控人员对值班中出现的情况,作出正确的处理并记录。双方共同做好消防系统保养工作。

1、甲方按合同规定付款,每延误10天支付3%的违约金。

2、若乙方未按双方约定的期限或相关标准完成维修或维保工作,每次支付甲方违约金1000元,超过3次,甲方有权终止合同。

3、双方不得无故终止合同,否则无故终止合同方向对方赔付履行合同额的50%违约金。

甲方:____________

乙方:____________

代表人:____________

代表人:____________

消防维保合同完整版 消防维保合同免费下载篇五

甲方:咸丰县xx商城物业管理 有限公司黔江分公司

乙方: 重庆市xx机电工程有限公司

经甲乙双方协商,甲方决定将 南海鑫城(不含重百商场) 的消防系统承包给乙方维修 保养,为了明确双方责权,达成如下协议,共同遵守。

一、维护保养范围及内容:南海鑫城商场公共部分的消火栓系统、自动喷淋灭火系统、消防报警联动系统,内容包括以上三个系统的阀门开启、功能调试、维护保养;水泵及控制柜的功能调试及维护保养;探测器、模块的清洗、功能试验;报警主机的清扫及功能试验;线路短路、断路检查、维护。各经营户内的消防系统不含在本合同维保范围内。

二、维护保养合同期限:自**年 6 月 1 日起至**年 5 月 30 日止。

三、维护保养费用及付款方式:本合同维护保养费用为每年 贰万捌仟圆整 (28000.00 元人民币)按季度支付,每季度 柒仟圆整 (7000.00 元人民币),下季度的前五日内支付上季度的维保费,依次类推。

四、维护保养工作是否合格的界定:按本合同约定,每月进行两次例行检查及功能试验(每次由甲方指定人员签字确认),如甲方通知乙方系统出现重大故障,乙方需48小时内赶到现场进行处理,乙方应按合同约定能如实的例行检查及故障排除,大系统必须保证正常运行(少数误报属正常现象,不属违约)。维保期间如因乙方的原因造成消防部门检查不合格导致处罚,视作维保工作不合格(反之为合格),甲方拒付维保费用。如由于乙方原因造成消防部门的处罚,乙方应100%承担处罚责任和处罚金额。

五、功能损坏的设备及配件须经甲方现场确认是否更换,其设备及配件本身的费用由甲方承担,更换安装工作由乙方承担,但甲方要提供更换的设备及配件须五日内供货到现场。如委托乙方购买,须两日内核定价格。乙方代购设备及配件的费用,经甲方查验后,应及时按程序给予报销。如甲方不按时供货或核价、报销乙方代购费用,视作甲方违约。核价后乙方不及时采购,造成系统长时间工作不正常,视作乙方违约。不包含在维保费用内的设备及配件见附后清单。

六、违约责任;如甲方不按期支付维保费用,逾期第七天起甲方应每天按应付金额的5%承担违约金,十五天后乙方有权停止维保工作;直到甲方支付应付的维保费和违约金;乙方方才提供继续维保服务;这期间所造成的一切损失均由甲方自行承担。如甲方不及时提供设备及配件或核价,造成系统长时间不能正常工作,期间甲方不能视作乙方未维保,由此造成的责任也由甲方承担。由于乙方未及时处理故障及未进行合同约定的例行检查,甲方有权拒付维保费用,由此造成的责任由乙方承担。

七、如系统运行正常,乙方不承担其他责任。

八、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份共同遵

甲方: 乙方:

代表: 代表:

联系电话: 联系电话:

年 月 日 年 月 日

消防维保合同完整版 消防维保合同免费下载篇六

甲方:*******有限公司(盖章)

乙方:*******工程公司(盖章)

根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范,为了保障建筑消防设施正常运行,特签署本消防设施维护保养合同。

第一条:合同双方

甲方:******有限公司

乙方:工程公司

第二条:合同承包范为***********************************。

(具体工程名称和甲方报公安消防机构验收或已经投入运行的建筑消防设施)

□火灾自动报警系统

□自动喷淋灭火系统

□消火栓系统

□喷淋冷却系统

□泡沫灭火系统

□气体灭火系统

□防火分隔系统

□防排烟系统

□应急照明及疏散指示系统

□消防通讯设备□移动灭火系统

□其它消防设施

注:在选定对象的方框中打“√”,没有的打“×”。

第三条:合同执行目标

根据国家和地方有关建筑消防设施的技术规范,对合同承包范围进行维护保养,保障其正常运行。

第四条:双方责任

甲方责任:提供合同范围内经公安消防机构认可的全部施工安装竣工图纸及所有消防设施的合法合格手续;承担维修及元器件更换费用;负责消防设施系统的日常运行管理;发现问题及立即通知乙方并为乙方执行本合同提供必要的工作方便;按合同规定的金额和支付方式支付乙方维护保养费。

乙方责任:

1、根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范,对甲方提供的合同范围内的消防设施进行维修保养,保障其正常运行(不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外);对合同范围内的消防设施除进行定期维修外,在接到甲方消防设施故障的通知后应在24小时内派人前往维修;定期向甲方和消防机构报告合同范围内的消防设施的运行情况。

2、乙方以保养人工费计算方式收取本合同费用,维修保养期内设备元件磨损、老化等更换设备元件所产生的费用由甲方全额承担(设备元件可自购或经甲、乙双方议定价格乙方代购)。

3、维修保养期内甲方因经营方式变更需要重新装修,消防设施改造工程所产生的费用由甲方全额承担(价格经甲乙双方议定,由乙方施工)。

4、维修保养期内如乙方人为损坏甲方设备,乙方原价赔偿甲方。

5、维修保养期进行第六个月乙方应对消火栓管道防锈处理(补漆)。

6、维修保养期内乙方给甲方提供设备运转检测合格证明。

共同责任:遵守和执行国家、地方有关建筑消防设施的法规和技术规范;共同商定并执行《建筑消防设施维修保养守则》;定期共同向公安消防机构报告合同对象的运行情况并接受其监督。

第五条:合同执行期限

本合同执行自xx年1月1日起至xx年12月31日止。

第六条:合同金额、付款方式

合同金额:本消防系统维修保养费为人民币*万元正(¥*0000 .00 元)。

付款方式:本合同由双方签字生效后,由甲方在合同签定第一周之内向乙方支付本年度维修保养费的30%(¥*000.00元);第七个月的第一周内向乙方支付另外50%(¥*0000.00 元);合同期内最后七天向乙方支付另外20%(¥*000.00元)。

□现金 □转帐支票 □银行托收 □电汇

第七条:违约责任

双方不得无故终止合同,如有违约,则由违约方按未执行部份合同金额的50%向对方赔付违约金;

如甲方未按合同规定时限支付维修保养费用,按合同总金额3%向乙方支付滞纳金;如乙方未按合同规定履行维保养职责,按合同总金额3%向甲方支付违约金。第八条:其它

本合同由甲、乙双方法人代表或者其委托人签字并盖章后生效;

本合同一式二份,由甲、乙双方各持一份,具有同等效力;

本合同未尽事宜双方协商解决。

第九条:双方签章

甲方: 乙方:

代表: 代表:

年 月 日 年 月 日

消防维保合同完整版 消防维保合同免费下载篇七

委托方(以下简称甲方):

服务方(以下简称乙方):为了保障国家和人民生命财产安全,防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作,一旦发生火灾,不能真正起到自动报警和自动灭火的作用,为此需要对消防工程进行维护保养,以保证消防设施的正常运行。现甲方将消防设施的维护保养委托给乙方承担。为了明确责任,分工协作,互相配合,经双方协商同意,特订本合同如下:

1 、甲方委托乙方保修服务的消防设备有:①系统、②系统、 ③ 系统、④ 系统、⑤ 系统、 ⑥ 系统、⑦ 系统、⑧ 系统

2、消防系统的维护保养自签订合同起:共 个月。

本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为 年月日至 年月日。

甲方:

1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消防水系统、电系统的`系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。

2、甲方应安排专职值班员24小时值班,值班员能够正确操作设备,遇有故障情况及时通知乙方,一旦发现故障不能自行排除时,应及时果断采取有效的措施控制事态的发展,同时以电话方式通知乙方,乙方在与甲方联系确认后日内,派员到现场进行处理。

3、值班员对设备运行情况做好日常记录,认真填写故障报修单并及时报修,对重大修理项目积极组织协调,甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。

4、甲方如进行装修,必须事前通知乙方,不经乙方同意,装修方不得随意打断、更改消防线路;移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。

5、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件,协助乙方的工作。

6、甲方必须按本合同按时付给乙方维护款,不得以任何理由拖欠应付款项,如发生拖欠款项现象,除按《合同法》规定承担责任外,乙方将自动转为待工期,其间,该消防维护服务的项目所发生的任何消防

安全事故,乙方不承担任何责任。

乙方承接消防系统的维护保养任务后,对该工程消防系统做到精心维护,科学检修。

1、乙方为甲方免费提供由消防物联网数据中心提供的每季度动态检测报告。

2、在对某些隐蔽工程进行维修时,乙方应尽量保护原设施,若不可避免要对原装修进行改动,

由甲乙双方协商解决。

3、乙方根据维护细则定期进行检测,同时对工程范围内的设备进行维护保养,每次维护保养工作完成后,分别由双方负责人签字存档。

4、消防设备在使用过程中如有损坏乙方负责维修,如果设备严重损坏至无法修复需要更换时,设备金

额达到人民币100元以上的,乙方需向甲方主管部门提出,经甲方同意后再行更换,更换费用由甲方承担,并按设备报价合理收取。

1、消防工程维护服务费为 元/年,合同总价为 元。

2、甲方在合同签订后3天内一次性支付维修保养费总额的 %(即整),半年后再付维修保养费总额的 %(即 整),维修保养期满后 天内付清余款 %(即 整)。

3、需维修更换的故障设备,100元以下费用,由乙方承担;100元以上费用或非自动报警系统设备时,由甲方承担。

乙方应根据甲方公司维保标准开展相应的维护保养工作,保证系统的正常运行。

甲方现场负责人为:

乙方现场负责人为:

如双方现场负责人有所变动,应书面通知对方。

1、本协议一式2份,协议未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签定补充协议。

2、本协议及附件均为本协议不可分割的部分,同具法律效力。本协议及附件和补充协议中未规

定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

甲方:(签章) 乙方:(签章)

甲方代表: 乙方代表: 联系电话: 联系电话: 签定日期: 年月日 签定日期:年月日

消防维保合同完整版 消防维保合同免费下载篇八

委托方(以下简称甲方):服务方(以下简称乙方):风险提示:发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国民法典》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维护保养,达成如下协议条款,共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围:

二、工程期限风险提示:关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为________年____月____日至________年____月____日。

1、甲方委托乙方保修服务的消防设备共有3个系统:

(1)火灾自动报警消防联动控制系统;

(2)消火栓系统;

(3)自动喷淋灭火系统。

2、消防系统的维护保养:共_____个月。

四、工程价款及结算方式维修费用及其付款结算办法:

1、经双方协商,该项工作每年的维护保养费________元。(大写:________元整)。

2、协议双方签字盖章生效后半年内支付协议额的________%的维护费,即:________元。(大写:________元整)

五、双方义务甲方:

1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。

2、甲方应安排专职值班员24小时值班,值班员能够正确操作设备,遇有故障情况及时通知乙方。

3、值班员对设备运行情况做好日常记录,认真填写故障报修单并及时报修,对重大修理项目积极组织协调。

4、甲方如进行装修,必须事前通知乙方,不经乙方同意,装修方不得随意打断、更改消防线路;移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。

5、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件,协助乙方的工作。乙方:乙方承接消防系统的维护保养任务后,对该工程消防系统做到精心维护,科学检修。

1、在对某些隐蔽工程进行维修时,乙方应尽量保护原设施,若不可避免要对原装修进行改动,由甲乙双方协商解决。

2、乙方应严格执行定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后,乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名的保养记录,并由甲方主管领导或指定代表签字确认。

3、乙方在维护保养期间负责各消防设备的清洁工作。

4、消防设备在使用过程中如有损坏乙方负责维修,如果设备严重损坏至无法修复需要更换时,设备金额达到人民币100元以上的,乙方需向甲方主管部门提出,经甲方同意后再行更换,更换费用由甲方承担,并按设备报价合理收取。风险提示:保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

六、维修方案乙方应根据甲方公司维保标准开展相应的维护保养工作,保证系统的正常运行。风险提示:工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

七、工程质量及验收严格按照国家相关规范进行施工,达到合格标准。乙方完工后,甲方应在30天内向市消防支队申请验收,乙方保证能通过消防部门的一次性验收,并将竣工图及资料交齐甲方后方可进行结算。如工程未能通过验收的,乙方须返工至通过验收合格为止,各种费用自理并承担逾期交付的违约责任。风险提示:明确违约责任

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

八、违约责任

(1)甲方不按时付款的,甲方从逾期付款之日起,每逾期一天,按应付款的千分之一向乙方支付违约金。

(2)乙方不按时完成工程,超工期的,每超工期一天,按合同总额的千分之一向甲方支付违约金。

(3)乙方完成的工程不符合质量要求的,消防部门一次性验收不合格的,应返工直至达到要求,造成超工期的,按本条第

(2)项支付双倍的违约金。造成复检的费用由乙方承担(包括二次检测费)

九、争议解决因履行本合同发生的争议,由甲乙双方协商解决,协商不成的,依法向工程所在地区人民法院起诉。

十、其他

1、本合同经双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式四份,双方各执两份,具同等法律效力。甲方(公章):签约代表:签约时间:________年____月____日签约地点:乙方(公章):签约代表:签约时间:________年____月____日签约地点:

消防维保合同完整版 消防维保合同免费下载篇九

建设单位:(以下简称甲方)____________

施工单位:(以下简称乙方)____________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实守信和互惠互利的原则,针对沈阳万维物业服务有限公司所属的光大大厦消防系统检修维保项目的具体情况,为进一步明确甲乙双方的权利、责任、义务和协调配合,确保本工程能够按期保质保量顺利完成,甲乙双方在完全清楚和理解本合同条款的基础上,在自觉、自愿的前提下及乙方完全清楚施工现场的实际安装情况、场地条件、承包范围等,经友好协商达成一致,特签订本施工合同,以资共同遵守。

第一章工程概况

1、工程名称:____________

2、工程地点:____________

3、工程内容:____________

a、火灾自动报警系统:主机、探测器、按钮、模块、层显、声光报警器等达到正常工作状态。无误报达到与各个系统联动状态正常运行。

b、消防广播系统:音源、前置、功放、扬声器等达到正常使用工作状态并达到联动启动状态。

c、自动喷水灭火系统:喷淋泵、压力开关、水流指示器、湿式报警阀等达到正常工作状态并达到联动手动正常。

d、室内消火栓给水系统:消火栓、消防泵等达到正常工作状态并达到联动手动状态正常。

3、承包方式:包工

4、质量标准:达到优良标准。

第二章工程监督

1、甲方委派为本工程的专人监督员,乙方自觉接受监督人员的监督、检查。

2、甲方委派专职监督人员的权限范围为:本合同所涉及的维保工程。全面负责工程的质量、进度、安全监督、检查和验收等工作。

第三章工程验收标准

1、每月对此工程按系统进行试验,乙方应按国家规范有关规定要求,向甲方提交完整的调试记录及存在问题说明和相应解决办法。

2、当维保例行需要定期检测时,其检测费用由甲方承担,乙方协调办理相关手续。

3、每年工程维保结束后,乙方将维保记录及相关技术资料和消防定期检测报告全部移交甲方备档。

4、在维保合同期内此工程乙方负责维护和管理。

5、每次调试检查结束后,乙方写出详细的检查报告并交甲方一份存档。

6、日检记录由建设单位监控人员负责填写,乙方负责指导。

7、乙方保证每月两次到现场进行检查、维护。

8、乙方接到甲方紧急通知后保证在2小时内到达现场处理出现的紧急情况。

9、乙方必须保证设备完好率达到100%,如达不到消防规定由乙方负责。

第四章工程保修

保修范围:

由于乙方施工质量问题和所选用材料、设备等质量问题,均属乙方保修范围。但由不可抗力原因造成的损失除外,如雷击等。

第五章现场变更及现场签证

本工程范围以外,由于甲方原因增加的工作量进行现场签证。

第六章双方责任和义务:

甲方:

1、按协议要求及时支付维保款。

2、建设单位及时协调施工中各个办公室开关门等。乙方:

1、接受甲方各职能部门及项目经理的管理。严格按照甲方的技术要求、工程质量和进度要求文明施工,接受建设单位《施工现场安全管理责任书》和《施工现场安全管理规定》。

2、按甲方要求及时施工。

3、维保期内出现紧急情况,但消防设备不能正常运转而产生的后果由乙方负责。

4、负责为建设单位办理自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防广播系统、室内消火栓给水系统等系统消防定期检测合格手续(含政府职能要求变更的检测项目也包含在此合同范围内)。

第七章工程造价及付款方式

1、总金额:

此项目总金额为(大写):___(小写):___元整人民币。

2、付款方式:

第八章第九章

合同期限合同份数:______

合同期限一年

本合同内容有涂改或手写修改的一律无效。

第十章违约责任

单方违约要向另一方按《合同法》规定承担赔偿责任。由于维护不及时造成甲方人员、财产的损失按实际赔偿。

第十一章附表

具体见后各个系统维保内容附表(附表内容均为国家有关验收规范规定的维护保养内容)

甲方:(发包方公章)____________

乙方:(承包方公章)____________

地址:____________

地址:____________

电话:____________

电话:____________

负责人(签字):____________

负责人(签字):____________

日期:__年__月__日

日期:__年__月__日

消防维保合同完整版 消防维保合同免费下载篇十

甲方:咸丰县__商城物业管理 有限公司黔江分公司

乙方: 重庆市__机电工程有限公司

经甲乙双方协商,甲方决定将 南海鑫城(不含重百商场) 的消防系统承包给乙方维修 保养,为了明确双方责权,达成如下协议,共同遵守。

一、维护保养范围及内容:南海鑫城商场公共部分的消火栓系统、自动喷淋灭火系统、消防报警联动系统,内容包括以上三个系统的阀门开启、功能调试、维护保养;水泵及控制柜的功能调试及维护保养;探测器、模块的清洗、功能试验;报警主机的清扫及功能试验;线路短路、断路检查、维护。各经营户内的消防系统不含在本消防维保合同范本维保范围内。

二、维护保养消防维保合同范本期限:自____年 6 月 1 日起至____年 5 月 30 日止。

三、维护保养费用及付款方式:本消防维保合同范本维护保养费用为每年 贰万捌仟圆整 (28000.00 元人民币)按季度支付,每季度 柒仟圆整 (7000.00 元人民币),下季度的前五日内支付上季度的维保费,依次类推。

四、维护保养工作是否合格的界定:按本消防维保合同范本约定,每月进行两次例行检查及功能试验(每次由甲方指定人员签字确认),如甲方通知乙方系统出现重大故障,乙方需48小时内赶到现场进行处理,乙方应按消防维保合同范本约定能如实的例行检查及故障排除,大系统必须保证正常运行(少数误报属正常现象,不属违约)。维保期间如因乙方的原因造成消防部门检查不合格导致处罚,视作维保工作不合格(反之为合格),甲方拒付维保费用。如由于乙方原因造成消防部门的处罚,乙方应100%承担处罚责任和处罚金额。

五、功能损坏的设备及配件须经甲方现场确认是否更换,其设备及配件本身的费用由甲方承担,更换安装工作由乙方承担,但甲方要提供更换的设备及配件须五日内供货到现场。如委托乙方购买,须两日内核定价格。乙方代购设备及配件的费用,经甲方查验后,应及时按程序给予报销。如甲方不按时供货或核价、报销乙方代购费用,视作甲方违约。核价后乙方不及时采购,造成系统长时间工作不正常,视作乙方违约。不包含在维保费用内的设备及配件见附后清单。

六、违约责任;如甲方不按期支付维保费用,逾期第七天起甲方应每天按应付金额的5%承担违约金,十五天后乙方有权停止维保工作;直到甲方支付应付的维保费和违约金;乙方方才提供继续维保服务;这期间所造成的一切损失均由甲方自行承担。如甲方不及时提供设备及配件或核价,造成系统长时间不能正常工作,期间甲方不能视作乙方未维保,由此造成的责任也由甲方承担。由于乙方未及时处理故障及未进行消防维保合同范本约定的例行检查,甲方有权拒付维保费用,由此造成的责任由乙方承担。

七、如系统运行正常,乙方不承担其他责任。

八、本消防维保合同范本壹式肆份,甲乙双方各执贰份共同遵

甲方: 乙方:

代表: 代表:

联系电话: 联系电话:

年 月 日 年 月 日

甲方:乙方:

消防系统维修、保养工程。依据《中华人民共和国消防法》、《合同法》,公安部[1996]21号文件《关于抓紧和认真落实建筑消防设施检查维修、保养制度通知》和《河南省消防条例》的相关规定,经甲、乙双方协商一致,签订本合同:

一、工程地点及概况:

1、工程结构:

2、工程地点:

二、消防系统维修、保养内容

1.火灾自动报警系统及相关连动系统的维修、保养:火灾自动报警系统探测器的清洗、检测。

2.消防栓系统及维修、保养。

3.自动喷水灭火(喷淋)系统的维修、保养。

4.消防泵房设施的维修、保养。

5.防排烟系统的维修、保养。

三、合同日期:依据消防法规的有关规定,本合同为:自年月日起至年月日终,合同期为。

四、合同造价

本消防维修、保养工程合同总价为(人民币):大写

五、付款方式

1.合同签定时,乙方按要求对所属消防系统进行全面维修保养前的检查并出具消防运行报告,甲方在收到消防运行报告之日起一次性向乙方支付清工程款。

六、甲方责任

1.甲方消防值班人员应具备专业技术操作知识能力,具有消防上岗证。

2.甲方值班人员发现消防故障应在第一时间内通知乙方。

3.消防系统损坏所需更换的配件,由甲方购买或甲方以书面形式委托乙方按相同型号标准采购,费用由甲方承担,乙方免费提供安装和技术服务。

4.乙方在施工过程中,甲方应派人进行现场配合。

5.按合同约定支付工程款。

七、乙方责任

1.严格按照维护、保养内容进行施工,确保在合同期内消防设备处于正常的工作状态。

2.按时出具一份《建筑消防设施维修保养报告书》递交交甲方。

3.乙方应免费对甲方消防控制人员进行技术培训,直至达到正确掌握操作规程。

4.乙方接到甲方维修通知时,乙方在4小时内响应,24小时内赶到现场进行紧急处理。因乙方原因造成的配件损坏,所产生的费用由乙方支付。

5.签订合同之日起十五日内乙方对消防系统全部检查,建立消防维护、保养档案。

八、其它

1.乙方不得将其承包的全部工程转包他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

2.乙方应配合甲方的管理

3.因乙方原因给甲方消防设施造成损坏,乙方应写书面材料说明原因,无条件维修达到使用标准,因甲方值班人员操作不当,设备配本身存在的质量问题,设备使用年限到期的或出现不可预见的情况(如地震、冰雹、洪水、战争等情况)乙方不承担任何责任。

九、本合同一式贰份,双方各持壹份,具有同等法律效力。(本合同不具有法律效律,乙方签章收贰仟元,不去和甲方履行合同条文)

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表(签字):乙方代表(签字):

年月日年月日

甲方:

乙方:

根据国家有关的法律规定,就乙方为甲方设备提供维护、维修服务,甲乙双方同意根据合同内载明的条款和条件签署本合同。据此双方签约如下:

一、 关于设备

1.1设备名称:宾馆内所有消防设备;

1.2设备品牌:见合同;

1.3设备型号:见合同;

1.4所在处所:见施工图纸。

二、 提供服务的范围

对设备包括与设备有效运行有关的软件、硬件提供维护 维修服务。

三、 维护的内容

3.1 每2周不少于1次到设备现场对设备进行机件清洁维护保养,了解设备运行情况;

3.2 每3个月不少于1次对设备进行功能检测、保养及更换已损耗的易损部件;

3.3 每半年对设备进行调试一次;

3.4 定期维护使机器处于良好的运行状态,减少设备的损耗和零件的损耗。

四、 维护内容

4.1 接到甲方要求排除故障的电话后,乙方的技术人员必须在3小时内赶到现场,并在24小时内排除设备故障,恢复设备的正常运行;

4.2 乙方必须提供电话应急回应服务及上门维修服务;乙方维修服务电话: 传真:

4.3 在本合同期内,应对设备进行一次大修,进行全面清理式检测维护保养并更换已损耗的部件,大修时间由甲方确定。

五、 易损件、配件及耗材的供应

5.1 易损件、配件等备件由甲方承担费用的,在更换备件后,从设备中拆卸的备件所有权归甲方所有;

5.2 乙方向甲方提供的商品及服务的价格不得高于乙方向任何第三方提供商品及服务的价格。

六、 甲方的权利义务

6.1固定专职技术人员按有关规定操作设备;

6.2乙方对设备进行维护维修时,甲方应提供相应的便利;

6.3及时足额向乙方支付费用;

七、乙方的权利义务

7.1 乙方必须严格执行本合同的规定,为甲方提供维护、维修服务,确保设备的正常运行;

7.2 乙方自行配备提供本合同项下的服务所需的工具、设备;

7.3 每次进行设备的维护、维修时为甲方技术人员提供现场培训;

7.4 乙方对每次维护、维修做记录并交甲方,记录的内容包括故障现象、维护维修结果、人员及时间等;

7.5 不得将在向甲方提供服务过程中熟知甲方业务机密泄露给第三方。

八、费用及其支付

8.1 费用

甲方向乙方提供本合同规定的服务费用总额为: 万元,大写:

8.2 支付

8.2.1 在本合同签订之日起3日内,甲方向乙方支付费用总额的50%;

8.2.2 在本合同签订之日起30日内,(如双方发生争议,在争议解决后一个月内)甲方向乙方支付余款,即费用总额的50%。

九、违约责任

9.1 乙方违反本合同第4.1条规定的,每延误1小时,按本合同金额的2‰向甲方支付违约金;

9.2 乙方违反本合同第三条规定的,每次按本合同金额的5%向甲方支付违约金。

十、合同期限自 至 。

十一、法律适用

本合同的订立、效力、解释、履行、修改和终止等,均适用于中华人民共和国法律。

十二、争议的解决

12.1 凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议,双方均应当通过友好协商的办法解决;

12.2 如不能协商解决争议,按下列方式解决:

12.2.1依法向合同履行地方人民法院起诉。

十三、合同效力

13.1 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效;

13.2 本合同部分条款依法终止或被宣告无效的,不影响本合同其他条款的效力。

十四、其他

14.1 本合同未尽事宜或对本合同进行变更的,由双方签订补充协议,补充协议自双方加盖公章之日起生效,与本合同有同等的效力;

14.2 在本合同履行过程中,如果乙方的办公地点或传真号码发生变更的,应以及时通知甲方。

14.3 本合同一式四份,双方各执二分。

甲方: 乙方:

法定代表人 法定代表人 或委托代理人(签字):

日期: 年 月 日 或委托代理人(签字): 日期: 年 月 日

甲方:

乙方:

为了保障公司和人员的生命财产安全,防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作,一旦发生火灾,不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。

根据国家消防有关规定,现甲方将公司办公大楼内消防设施的维护保养工作委托给乙方。为了明确责任,分工协作,互相配合,经双方协商同意,特订本合同如下:

一、服务项目名称:______x公司办公大楼消防设施

二、服务项目地点:______x路

三、服 务 内 容:消防设施维护保养

四、维护期限:

本次消防系统维护周期为 __ 年,

自____年 __ 月 __日起至____年__ 月 __日止;

五、维护保养的消防设施范围:

1.消防电源、消防水源; 2.安全疏散系统;

3.消防通讯系统; 4.火灾自动报警系统;

5.自动喷淋系统; 6、消火栓给水系统;

7、灭火器; 8、防火卷帘系统;

9、防火门系统; 10、通风排烟阻火系统;

六、维护费用及付款方式:

合同总金额:人民币 壹万圆整¥:10000.00 元银行转账,分两次付清。

甲方应在本合同签订之日起七个工作日内付消防设施维护保养款__% 人民币 ______圆整¥:____.00 元到乙方账户。服务期满半年七个工作日内将付清第二次消防设施维护保养款__% 人民币____x圆整¥:____.00 元到乙方账户。

乙方账户(户名:__________x,开户行:______x,账号:()在甲方按合同约定付清服务费后,乙方为甲方提供消防设施维护保养服务。

七、服务形式:

1、定期巡检;

2、消防设备修复,排除系统故障;

3、对所维护的系统提供相关技术咨询及解决技术疑难问题;

八、双方义务和责任:

甲方:

1、委派现场代表,对消防工程维护保养进度、质量性能进行监督,办理中间维修安装验收手续,负责协调配合乙方维护保养工作;

2、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行;

3、甲方如进行装修,凡涉及到消防系统必须事前通知乙方,不经乙方同意,装修方不得随意打断、更改消防线路、移动或拆除探测器。如有损坏需修复,由此产生的费用由甲方承担。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。甲方必须在工程结束时通知乙方对设备进行检查;

4、甲方发现消防设备发生故障,应第一时间通知乙方;

乙方:

1、乙方委派现场技术代表一名,该代表须持有与本维护保养项目相适应的资格证书,维保的乙方人员应遵守甲方的管理制度及作息时间,充分尊重甲方的意见,与甲方密切协调配合完成维护保养工作。

2、乙方应严格执行定期维护和紧急排故等维护保养工作。每月保养后,乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名的保养记录,并由甲方主管领导或指定代表签字确认。

3、消防设备在使用过程中如有损坏乙方负责维修,如果设备损坏无法修复需要更换时,乙方需向甲方主管部门提出,经甲方同意后再行更换,设备费用由甲方承担。

4、服务期限内,甲方未征得乙方同意,不得准许任何人对设备进行翻修、修理、更换。否则乙方对设备的运行不负任何责任;

5、当甲方发现消防设施故障并不能自行排除时,乙方在与甲方联系确认后24小时内,必须派维护人员到现场进行处理,如因设备损坏无法立即修复时,应及时向甲方汇报,并提出应急方案。

6、乙方须根据甲方的要求对甲方义务消防队人员进行一般器材维护及设备使用的培训。具体时间及内容由甲乙双方视具体情况确定。

7、乙方在进行检测、维护维修过程中应遵守消防安全管理的有关规定,如因乙方原因造成事故的,乙方应承担全部的法律责任,甲方对此不承担任何责任。

8、乙方维护消防设备设施应能通过消防年检;

9、乙方维护保养内容除附件中的要求外,也应符合____________x中的相关规定及维护要求;

10、维护保养期间需要增加或更换新的设备、器材、材料等费用,经甲、乙双方核定,由甲方采购,乙方协助甲方做好相关采购工作,并负责组织协助安装调试。

九、特别约定

以下项目不属乙方服务范围:

1.国家或政府机关法律、法规、条例、规章、命令、要求对设备进行的修改或增加的工程;

2.因甲方使用管理不当,或人为损坏,或因不可抗力所造成的修理、更换和增加工程;

十、违约责任:

甲、乙双方若有违反合同中条款造成损失的由责任方负责,并支付合同总造价20% 的违约金给对方。

如因乙方人员操作失误造成的消防安全事故,给甲方造成经济损失的,乙方应承担全部赔偿责任。

因发生不可抗力事件影响本合同执行的,甲、乙双方互不承担违约责任。

十一、争议解决

本合同期限内,因执行本合同发生争议的,由甲、乙双方协商解决。如果协商不能解决,任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。

十二、其他

1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商,协商达成一致的应当签订书面文件。

2、本合同经双方签字、盖章后生效。本合同壹式 __ 页共 __ 份,甲、乙双方各执__份,每份均具同等法律效力。

附件:________________________x

甲 方:

乙方:

甲方代表:

乙方代表:

地 址:

地 址:

邮编:

邮编:

电话:

电话:

甲方:____________

乙方:____________

根据公安部1996年第21号通知精神及成都市消防条例第十条、三十五条规定,明确消防设施的维护保养责任,确保自动消防设施的正常运行。提高自动消防系统的火灾抵御能力,经甲乙双方协商达成如下合同条款:

1、火灾自动报警系统;

2、联运控制系统;

3、消火栓灭火系统;

4、水喷淋自动灭火系统;

5、消防排烟通风系统;

6、应急疏散系统;

7、区域报警系统。

1、维保费用:每年¥元,大写

2、付款时间及方式:合同签订后半月甲方支付乙方总合同款的60%即¥元(大写:),合同期满七日支付乙方总合同款的40%即¥(大写:),付款方式采用现金或同城转账。

3、一次性更换材料单价在以上的费用由甲方支付。

(一)甲方的义务和责任:

1、甲方应向乙方提供全套消防系统的竣工材料、图纸,便于掌握消防系统的情况和开展维护工作,合同期满后归还甲方。

2、甲方不得将消防设施设备挪用,若因此造成的损坏,责任由甲方承担。

3、在对隐患工程进行维修时,乙方尽量保护原设备,如有不可避免的地方,造成原装修材料的损坏,修复工作由甲乙双方协商解决。

4、甲方需改造工作涉及到消防系统的改变时,甲方应事先通知乙方,乙方应协助甲方修复和完善消防系统,所需费用由甲方承担。

5、甲方应确定消防控制中心有专人24小时值班监控。建立检查维修设备登记薄,为维护人员提供设备出入证件。设备发生故障时应及时通知维修单位,发生火灾事故时应及时处理。

6、对乙方例检所做的记录、报告,甲方应制定专人负责核对签字。

(二)乙方责任与义务:

1、乙方需具备有关部门认定的现代消防系统维保资质,并对资质的真实性、有效性负责,承担由于资质的真实性、有效性而引起的责任。维护人员必须有专业的维保技术资格,有高度的责任感和认真负责的精神,对所承担的消防系统保证质量第一,科学检查、精心维护使消防系统灵敏、可靠,保持常年运行。

2、乙方在合同签订7天内完成整个系统的普查,并将普查后的结果以书面形式呈报甲方,对普查系统所存在的问题进行恢复。

3、对所承接的消防维保进行每月两次的例检,并做好月检、季检、年检报告等工作,对发现的问题限期进行整改,并出具有效的系统正常运行的检测报告。

4、乙方24小时开通服务咨询电话,并负责24小时排故。消防系统发生故障时,乙方接到甲方通知后,应在2小时内到达现场,在12小时内解决一般故障,24小时内解决重大故障。如不能在24小时内解决的,乙方应书面说明原因及需要的维修期限,并提出临时安全防范措施,配合甲方人员应对紧急情况。

5、消防系统发生重大故障,必须进行较大的维修或更换部件,须报甲方批准。甲方应迅速给予乙方答复,如因甲方延误造成一切后果由甲方承担。但系乙方的过错造成的由乙方承担一切责任。

6、消防部门检查工作时,乙方应主动参加、认真听取消防部门的意见,积极配合甲方工作,对消防系统存在的问题按要求进行完善。

7、乙方应积极协助甲方建立自动消防系统有关管理制度,根据维修工作需要,向消防监控值班提供相应的记录、记事本。指导自动消防监控人员正确使用监控设备,监控人员对值班中出现的情况,作出正确的处理并记录。双方共同做好消防系统保养工作。

1、甲方按合同规定付款,每延误10天支付3%的违约金。

2、若乙方未按双方约定的期限或相关标准完成维修或维保工作,每次支付甲方违约金1000元,超过3次,甲方有权终止合同。

3、双方不得无故终止合同,否则无故终止合同方向对方赔付履行合同额的50%违约金。

甲方:____________

乙方:____________

代表人:____________

代表人:____________

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:5.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:9.99元 10元
微信扫码支付
已付款请点这里 联系客服